材料供销合同范本
随着人们法律观念的日益增强，合同的用途越来越广泛，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是小编为大家收集的材料供销合同范本，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
材料供销合同范本1
甲方（工程发包人）： 丹东大世界房地产开发有限公司 ___
乙方（工程承包人）：
丙方（建材供货商）：
根据《中华人民共和国合同法》有关法律规定，甲、乙、丙三方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，并结合本工程的具体情况，经三方友好协商，签订本合同。
1、产品清单、价格
2、质量要求技术标准
2、1规格________，每贴块________，灰缝________正面贴纸；
2、2所送的产品必须与甲方封存样品颜色一致；
2、3所有外墙面砖外观及质量必须符合__________________________标准
2、4如因质量争议，现场抽样送检，费用由乙方承担。
2、5以甲方封样样品作为验收的标准，丙方须提供产品合格证及检验报告。
2、6外墙面砖专用粘接剂质量标准和要求
2、7颜色为__________________________，所送的产品必须与甲方封存样品颜色一致；
2、8如因质量争议，现场抽样送检，费用由乙方承担。
2、9以甲方封样样品作为验收的标准，丙方须提供产品合格证及检验报告。
3、交货时间、地点、方式
3、1交货时间：合同签订后按照乙方书面要求货到现场，保证工程进度。乙方提供供货需求须经甲方签字确认。
3、2交货地点：
3、3货到现场后由乙方、丙方、 监理、甲方工程部就质量、颜色、数量共同验收，但因包装运输不当或其它丙方责任造成损坏、缺少等使用过程中才能发现的问题，丙方应及时予以调换或补齐。甲方、乙方、 监理的上述验收行为不作为丙方产品是否合格的最终依据，若丙方的产品经送检不符合本合同约定的，丙方仍应当向甲、乙方承担违约责任。
3、4产品交付时，丙方必须提供合格的产品并提供完整的产品资料，包括货物清单、产品出厂检验报告、材料质量检验报告、环保检验报告、质保书、合格证等应具备的所有资料。
3、5运输及卸货费用均由丙方承担。
3、6材料检测：按规范规定送检，费用由乙方承担。若检测质量不合格，一切后果（包括并不限于因此造成工程逾期的全部损失及其违约金与甲方聘请律师的费用）均由丙方承担。
4、履约保证金、付款及结算方式
4、1合同签订后 日内，丙方向甲方支付履约保证金 元整，供货结束后 日内无息返还。
4、2货到现场后，需经甲方和乙方验收合格并共同签收收货凭证，供货材料损耗不计。
4、3报价包含但不限于发票和卸车费用；结算价按实际供货数量×单价计算。托书，并由丙方提供该批次货物的全额合规增值税发票给乙方，乙方开具建安发票时含此部分价款给甲方；否则，甲方有权相应地推迟付款时间。
4、5上述甲方支付的货款，甲方有权从与乙方签定的《建设工程施工合同》约定的工程进度款中予以扣除，并在竣工决算时按照甲方的《招标文件》和甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》、《补充协议》的约定计入工程造价和决算。材料消耗量按定额规定进行计算。
5、违约责任
5、1丙方逾期供货的，丙方每日应当按总货款0、5%的标准支付给甲方违约金；若此违约金不足以弥补甲方损失的，丙方应当按甲方损失的30%向甲方支付违约金。
5、2如丙方所供货物的质量、型号、品牌等任何一项不符合本合同约定的，甲方有权依本合同的约定拒收或退货，丙方承担因此造成的逾期交货的违约责任；同时，履约保证金不予退还。
6、合同纠纷的解决方式
凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，三方应当协商解决。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时，三方均应当向甲方项目所在地有管辖权的人民法院起诉解决。
7、其它约定的`事项
7、1合同签订后，乙方书面提出供货需求（数量、时间）后，丙方在 日内货到现场。丙方联系人： 联系电话： 传真： 。书面供货需求传真到以上号码并经丙方确认收到后即视为送达，如因丙方传真号码变更或丙方联系人及联系号码变更而导致传真无法送达的责任由丙方承担。
7、2甲方招标文件及其附件、招标答疑、丙方投标文件、招标议标期间的往来函件和由丙方提供、经甲方认可的企业规范、标准、产品说明书（包括规格、质量、检测依据及结果、原材料产地、货物产地、包装、使用功能、验收方式）、图纸等资料均为本合同的附件，各文件不一致之处，以形成时间在后的为准。
7、3本合同一式三份，甲、乙、丙三方各一份，具同等法律效力。未尽事宜，协商解决。
7、4本合同由三方代表签字并加盖双方公章后生效，合同签订日期： 年 月 日。
甲方（章）：法定代表人： 委托代理人：地址： 传真：开户银行： 帐号：纳税人识别号：日期： 日期：
材料供销合同范本2
甲方：
乙方：
甲乙双方本着互利 、互谅 、互让的原则，甲方将天泉、聚龙新一期A标段需要使用的水泥交由乙方提供，为明确双方的权利 、义务，经充分协商，达成以下一致协议，供双方共同遵照执行：
一 、工程名称：
二 、承包方式：水泥送货到现场下车 。
三 、合同价款：经甲、乙双方协商，海螺水泥PC32.5 元/吨（注：市场价格涨跌10元/吨，价格作调整，以每次送货单据价格为准） 。
四 、付款方式：乙方向甲方供货到达100吨后，甲方付清货款后乙方再继续供货，否则乙方停止供货（停止供货时间期间甲方不可以安排其他供货商供货），剩余款项待工程竣工后一个月付清 。
五 、乙方必须满足甲方施工现场需用量（甲方提前两天电话通知乙方），如因乙方材料不到场，造成甲方工地停工及损失，由乙方负责。乙方向甲方提供的水泥必须为合格产品（每次送货到现场提供检测报告），如果乙方提供的水泥出现质量问题，给甲方造成的一切损失由乙方负责。
六 、违约责任：甲乙双方谁违约，由违约方负责（违约金贰万）
本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，双方自签订之日起生效，工程款付清后自动失效 。
另外：甲方该工程所需要的碎砂 、清砂 、原石由乙方供货，其单价：碎砂 元/立方米，清砂 元/立方米，原石 元/立方米。（注：以市场价格涨跌作调整 。）
甲方：
联系电话：
年 月 日
乙方：
联系电话：
年 月 日
材料供销合同范本3
甲方（供方）
乙方（需方）
甲、乙双方本着《中华人民共和国合同法》及有关法规的规定，经友好协商，达成如下条款，以资双方共同遵守：
一、定货明细：
二、质量检验：
1、质量标准：按国家有关规定标准验收
2、尺寸要求：以乙方下单尺寸为标准。
3、包装要求：货物的包装须满足易碎物品的运输、搬运要求，并符合乙方标准包装，包装费含在产品报价中。
三、付款方式：
本合同签订后，乙方一次性支付合同总额的即人民币：元作为订金，甲方在收到乙方订金后开始下单生产，天内生产完工，第天内乙方需付清余款元，货从中山发出，天内到达上海。
四、交货方式、交货时间、交货地点：
1、交货方式：先付款再发货，一次性送至乙方指定的上海工地
2、交货时间：自收到定金之日起15天内货到达
3、交货地点：
五、产品接收及检验：
货到达指定地点后，供方以书面的形式向需方提交到货的数量、型号及报检申请，需方需有专人（要有委托书）负责点数、验货，并签名确认。检验要符合国家有关规定标准（以客户确定的样板型号标准验收。）
六、对产品提出异议的时间和办法：
乙方在收货当日对产品的数量、品种、型号、质量如发现有与国家标准及已经确定的样品不相符时，应于2日内向甲方提出书面异议，甲方将在7个工作日内对乙方提出的异议给予书面解释，如产品不符合国家标准及已经确定的样品要求，甲方将无偿更换，如果在竣工后，2日内乙方未提出任何书面异议，即乙方已确认所有安装的产品合格！
七、违约责任
1、甲方未按合同规定的时间交货应向乙方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金，并承担因此所造成的损失；
2、乙方未能及时收货造成货物延迟交货的由乙方承担逾期的全部损失；
3、乙方未能及时按合同约定的时间付款的，乙方应向甲方支付逾期部分货款每日万分之三的违约金，并承担因此所造成的损失；
八、其他条件
1、合同变更：甲乙双方均无权单方变更合同规定内容，如需变更，应由双方协商确定后进行。
2、本合同双方签字后生效，凡因本协议引起的调解、诉讼、双方连带责任人均同意以中山市地方法院仲裁为主。
3、未尽事宜，双方可以补充协议的方式予以补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。
4、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效率，自签字之日起生效。
甲方（签名） 乙方（签名）
地址： 地址：
日期： 日期：
材料供销合同范本4
合同编号：xx
供方： 北京质鼎贸易发展有限公司 (以下简称乙方) 需方： 北京佰诚恒盛商贸有限公司 (以下简称甲方) 经协商同意，根据中华人民共和国经济法的规定，订立合同如下：
第一条甲方向乙方订货总值为人民币2725200万元。其产品名称、规格、单价、总价等如表所列。
订单双方确认之日起乙方需向甲方提供总货款35%作为定金（即人民币953820元），按照乙方的需求送货，货物经乙方验收合格后，收货现场当场结清货款，（全部货款应在货物供应结束时全部付清款项） 第三条．条验收方法; 由甲方现场验收，乙方应确保质量合格，如出现问题，乙方在接到甲方通知24小时负责处理解决。
1.交货方式：甲方提供一定的材料验收场地，保证货运道路畅通。 2.交货地点：北京恒盛商贸
3.交货日期：所以货物必须于20xx年12月29号之前完毕。（交货前提前3天 电话通知）4.运 输 费：包含在货款内 第四条． 经济责任
(一)乙方应负的经济责任
1.产品. 品种、数量. 规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。
(二)甲方应负的经济责任
1.甲方如中途变更产品 品种、规格、质量 ，应偿付变更部分货款总值%的罚金。2.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。
3. 如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。
4.甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之三计算付给乙方，作为延期罚金。
5.乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。 第五条．条甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额 % 的补 偿金。 第六条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品、规格、质量、时，应提前__天与甲方协商。
第七条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第八条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第九条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。
第十条本合同共一式四份，由甲、乙双方各执正本一份、并报双方主管部门各一份。订立合同人：
甲方：北京质鼎贸易发展有限公司 经办人： (盖章)地 址： 电 话： 开户银行： 帐号： __年 __月 __日
乙方；北京佰诚恒盛商贸有限公司 经办人：(盖章) 地 址： 电 话： 开户银行；
帐户：__年__ 月__ 日
材料供销合同范本5
使用方(以下简称甲方):
供应方(以下简称乙方)：
第一条 目的和背景条款
1、1 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和本项建设工程的具体要求，甲乙双方在协商一致基础上，本着自愿、公平和诚信的原则，就使用方工程所需的 供应事宜签订本合同，以资共同遵守。
第二条 材料交货地点、供货期限
2、1 交货地址：
2、2 供货起止时间：
第三条 供应要求及价格
3、1数量 ;单价 ;货款金额 ;最终以实际结算为准。
第四条 结算和资金支付条款
4、1 结算方式：
4、2 约定的结算期限：
4、3 送到工地，甲方应指定专人在发货单上签字作为收货确认。
4、4 每月_________日前，供需双方对上月供应量进行核对，并办理有效签字手续。
第五条 质量标准和验收
5、1 乙方应对供应材料的质量负责。
5、2 材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准，符合业主要求。
第六条 甲方的责任和义务
6、1 甲方应根据施工进度，提前_________天向乙方提供货要求通知，通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。
6、2 乙方按时送达材料后，甲方应及时组织初验，初验合格的，及时签收确认，初验不合格的，通知乙方退货或作换货处理。
第七条 乙方的责任和义务
7、1 乙方应按合同要求及时保质保量供应材料，如不能按时供应，或供应的材料不合格，由此给甲方造成的损失，乙方应负责赔偿。
7、2 乙方应按国家有关规定及时向甲方提供相关资料。
7、3 乙方应遵守施工工地有关的规章制度，并负责乙方人员及设备的安全。
第八条 甲乙双方其他约定条款
8、1 材料使用后甲方若发现质量问题，应在_________小时内书面通知乙方，甲乙双方应及时协商解决。
8、2 乙方保证材料在供应之前所有权确为自己所有，不存在权利瑕疵，如若引发侵权责任由甲方承担。
8、3 双方约定由材料在运到乙方指定的地点前，产品毁损、灭失的风险由乙方承担。
第九条 违约责任
9、1 非因质量原因甲方中途退货的，应当承担退货价金1%的惩罚性违约金，不能继续履行合同的，乙方有权单方面解除合同。乙方不能按期交货的，应当承担本批货款总价的1%的惩罚性违约金，并继续履行合同。甲方提供的产品质量不符合双方约定的质量标准，应当承担合同总造价的1%的惩罚性违约金，如不能继续履行合同的，甲方有权单方面解除合同。
9、2 因不可抗力造成本合同不能履行，任何一方均可解除合同，并互不承担违约责任。
第十条 争议解决条款
10、1 因履行本合同发生的争议，由当事人双方协商解决
10、2 如仍未解决，依法向甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。 第十一条 合同生效及其他
11、1 合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份，每份具有同等法律效力。
11、2 本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
________年____月____日 _________年____月____日
【材料供销合同范本】相关文章：
1.工业供销合同范本
5.材料采购合同范本
6.材料供货合同范本
7.材料购销合同范本