海考网>考生写作>应用文>合同>水电安装工程劳务的合同

水电安装工程劳务的合同

时间:2022-11-25 18:40:45 合同 我要投稿

水电安装工程劳务的合同

  随着人们对法律的了解日益加深,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。你所见过的合同是什么样的呢?下面是小编帮大家整理的水电安装工程劳务的合同,欢迎大家分享。

水电安装工程劳务的合同

水电安装工程劳务的合同1

  总承包方:(以下简称甲方)

  分包方:(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、行政法规的规定,确认总承包人鉴定的杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的建设工程施工合同,工程招标文件、招标答疑等条款的前提下,结合本工程具体情况,经双方协商,就杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的水电、消防、暖通等的所有设备安装工程的.分包施工,达成如下协议。

  第一条工程概况

  一、工程名称:杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程

  二、工程地点:杭州余杭区余杭镇太炎路

  三、分包工程内容及范围:水电、消防、暖通等的所有设备安装工程,招标文件要求报价及提供的施工图范围内的水电、消防、暖通等的所有设备。

  第二条安装工程分包方式,包工包料、包安全文明标化,材料自行采购,招标文件要求指定产品规定采购进入。

  第三条工程施工期限

  一、根据总承包合同的要求以及总承包人的工程进度计划,商定本分包工程的施工工期与总包同步竣工,开工日期以20__年3月1日为准。

  二、涉及分包工程内容延误工期,发包人(建设单位)签证,工期相应顺延。由于分包方自身原因,造成工期延误,一切责任由分包单位承担。

  三、如总包方自身的原因造成未能按期完工,分包单位工期相应顺延,与分包单位无关,一切责任由总包单位承担。

  第四条工程质量

  一、根据总包合同要求及投标书承诺,本工程质量要求必须达到合格等级,并确保验收通过。

  二、本分包工程以《建筑工程施工质量验收统一标准》以及相关应的“质量验收范围”及评定标准和消防验收标准作为评定工程质量等级的依据。

  三、如因分包原因达不到合同要求的质量标准,分包方必须无条件返工。直至合格,并承担由此而产生的一切费用。

  四、分包方在分包工程施工过程中应严格按照现行的施工规范、消防工程施工验收规范及建安工程质量检验、评定标准施工,安装材料必须按照招标文件要求的材料品牌、质量等级、产地要求,确保分项质量达到设计要求。如发现违规施工,经总包方提出后,分包方仍不整改,影响了合同要求的质量等级的评定,总包方有权单方面终止合同。

  第五条工程款支付结算

  一、工程费用取费标准:按本分包工程合同价加本分包工程结算调整增加的总价为基数,交总包方10%的管理费,临时设施生活区及一至三级施工用电由分包单位无偿安装,以后的施工用电及维修由总包单位自行管理。

  二、工程款的支付方法:每月已完成工程量经监理单位、代建单位、建设单位总包方审核后的70%经总包方扣除相应的费用后支付给分包方,分包方的工程款支付方法与总包方同步进行,工程竣工符合国家验收标准并达到合同要求;整体工程结算审定完毕后三个月内支付至本分包工程结算价的95%;余款5%作为工程保修金(不计息)。

  第六条双方职责

  一、总包方职责

  1、向发包人领取施工技术经济文件,及时向发包人收取工程款。

  2、确认分包方编辑施工组织设计并督促实施。

  3、按本合同规定及时向分包方支付工程款。

  4、在接到分包方结算和交工验收资料后及时组织向发包人结算工程价款,并按本合同规定与分包结算工程款。

  二、分包方职责

  1、组织协调与安装工程有关各方面关系,组织质量、环境、安全、文明标化等各种审核,并组织有关部门的检查,直至验收合格为止。

  2、本分包合同内容必须自行完成,自报月形象进度款,不得再转包分包。如擅自转包分包,总包方有权单方面终止本合同。

  3、分包方负责组织工程管理班子(分包方资质与对分包单位的管理制度施工前必须上报总包方,班子人员名单在工程施工前另行书面报总包方,并附上岗复印件),负责工程一切技术及管理工作,工人进场前必须将进场人员的花名册报总包方,特殊工种人员附上岗证复印件。

  4、随时受总包方监督及指挥,外来合同工应“三证”齐全,并办理好暂住证等手续。

  违约责任:甲方未能按承包合同内规定履行,除竣工日期顺延外,补偿乙方由此而发生的经济损失,若因业主方原因造成工程停建、缓建或设计重大变更等,造成的停工损失,甲方不承担赔偿,甲方配合乙方向业主方申请补偿,甲方未能按合同约定日期支付工程款工资,甲乙双方未能达成延期付款协议,乙方可以停止施工,甲方承担违约责任,并赔偿乙方经济损失。乙方未能按双方合同的规定履行自己的职责造成工程质量不合格,引起的返工、返修费用,包括材料费全部由乙方承担,使甲方工期延误造成一切经济损失由乙方承担,在施工期间,乙方盲目施工,机械操作人员无证上岗,违反安全操作规定所发生的安全事故,由乙方负责处理并赔偿。双方在执行合同过程中如果发生争议应协商解决,协商不成任何一方均可向浙江杭州合同促裁委员会申请仲裁,也可向当地人民法院起诉。

  本合同一式四份,总承包方持二份,分包方二份。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

水电安装工程劳务的合同2

  发包单位:(以下简称甲方)

  承包单位:(以下简称乙方)

  经甲乙双方友好协商,由乙方提供技术熟练的城建劳务队伍及相应管理班子参与本工程项目的

  第一条:承包方式

  采取甲方驻现场项目部统一管理,乙方组建施工队伍,包质量、包工期、包安全文明施工的方式进行承包。

  第二条:承包内容及承包价格

  1、承包内容:按甲方提供的施工图纸及变更内容施工,主要有:

  1)5层以上给水立管安装(改装)。

  2)排水管道改装或安装。

  3)卫生间给排水管道安装4)其他零星增加工程。

  2、承包价格:包工不包料,人工单价执行附表一价格(附表一附后),按实际完成工程量结算。

  3、管道开孔应用机械开孔,不应采用大锤凿打方式,以免造成楼面钢筋混凝土松动。

  4、所有管道穿墙、穿板孔洞安装完成后修补完好;有防水要求的孔洞必须先清理清洗干净。

  第三条:付款方式

  每次结算按项目部统计完成后的工程量付80%的费用,全部合同工程量完工,经甲方验收合格后一个月内支付至工程款的95%;剩余5%工程款作为保修金,保修期为六个月,保修期满后如无质量问题一个月内付清所有工程费用。若因进度或质量原因跟不上被甲方辞退、或者乙方自行离场均只按实做工程量的80%结算。

  第四条:材料供应与管理

  本工程所用材料由甲方负责供应至施工现场,乙方领用时点数验收使用,对质量不合要求的可以拒绝收货,但材料一经验收,即视为可满足工程使用要求。

  乙方在施工中应精心组织,仔细计划,避免材料浪费,并对所领用材料妥善保管使用,超过或丢失均由乙方负责向甲方赔偿。管道施工时要根据材料尺寸长短搭配,下料尺寸准确,减少材料损耗和施工废料。严禁工人偷盗、偷卖公司任何材料,一旦发现,处以被盗材料价格的10倍罚款。做好现场的成品、半成品保护工作,对因乙方造成的损坏由乙方负责,并按现场项目部成品保护制度进行处罚。

  第五条:工程工期

  一、合同工期:

  开工日期:20____年07月20日

  竣工日期:20____年12月20日

  二、工期控制计划:

  按照甲方项目部编制的工程进度计划配合装修工程执行。

  乙方必须按照甲方编制的施工进度计划组织足够的人员进行施工,并接受业主代表及其委派的监理公司对进度的检查督促。

  第六条:工程质量执行标准及检验验收

  按图纸设计要求和现行施工规范规定进行控制。

  本工程质量要求为:合格。

  乙方在施工过程中达不到约定标准,甲方可随时要求乙方停工和返工或罚款警告,停工和拆除、返工费用由乙方承担并承担甲方材料费用。

  验收不合格,甲方限定的时间内整改合格后重新验收,如因乙方原因造成隐蔽不合格遭业主罚款的,由乙方承担。

  第七条:安全及文明施工

  乙方必须确保施工期内无任何重大安全事故,轻伤事故率控制在2人以内,并保证达到文明工地。当现场发生工伤事故时应马上进行治疗,防止事故的扩大;相关人员应及时做好现场的保护,经甲方专职安全员根据事故发生的情况进行分析后做出相应的处理、整改意见。统一由公司代买工伤保险,在总工程款中扣除1%作为保险费,其保险公司赔偿金全归乙方所有。每次工伤事故超出保险公司赔偿对违规操作而发生2次及以上工伤事故的班组,甲方有权将其清退出场,并对乙方承包者处以1000~3000元罚款。

  第八条:双方责任

  (一)甲方工作:

  1、向乙方提供工程所需的施工图纸一套;

  2、提供工程所需的技术资料,并及时发放到乙方;

  3、负责现场的管理工作,全面组织安排各施工班组参与施工,协调好乙方与其他各班组配合工作;

  4、协助乙方作好工伤事故的调查和提出事故隐患整改意见、措施,确定事故处理方式;

  5、对乙方的文明施工工作进行检查,符合要求后予以确认;

  6、及时将所有材料提前供至施工现场,并按总平面规划堆放整齐;

  7、甲方可以随时制止正在执行中的违规操作和存在安全隐患的工作并及时安排有关班组进行整改;

  8、根据施工要求将各水源、电源引至各主要用水、电部位,乙方根据需要再自行连接

  (二)乙方工作:

  1、严格执行现场的有关规章制度,服从施工现场项目部的工作安排;

  2、根据施工图纸、有关图纸修改内容及有关标准规范,合理组织、调配相关技术水平的人数参与施工

  3、各施工项目必须经乙方技术人员验收合格后才能报到甲方检查、组织验收;

  4、施工机械如电焊机、冲击钻、钢管开槽开孔机和劳动保护用品、用具等费用均由乙方承担。

  5、乙方必须对工人经常性地进行安全教育,做好班前安全活动教育,对施工工作进行监督检查,发现隐患时及时消除;全体工人应自觉遵守安全操作规程不得违章操作,且有权拒绝任何人要求的违章作业。

  6、凡患高血压、心脏病、癫痫病者不得参与工程的施工。

  7、乙方必须按照甲方整体规划搞好现场文明施工,所有领用材料均应按不同型号、用途堆放整齐,施工现场每天下班前做到材料排列、堆码规范,并将作业层垃圾运至工地指定地点堆放,不得到处乱堆乱扔。

  第九条:违约责任

  甲方:赔偿乙方因此而产生的所有费用;

  乙方:未按甲方要求及本合同规定的,甲方根据所产生的违约程度提出警告、罚款、清理出场并只按所做工程量的80%结算,要求赔偿所有损失费用。竣工验收时,质量验收不符合要求的乙方赔偿50%业主罚款。

  第十条:本合同与合同有关的协商同意的附件具有同等效力。

  第十一条:本合同经双方代表签字(加盖公章)之日起生效,合同双方权力、义务终止时失效

  第十二条:本合同壹式貳份,双方各执正本壹份,所有涂改无效。

  发包单位:东莞市富民荣达置业有限公司

  承包人(单位):

  身份证号码:

  通讯地址:

  通讯地址:

  电话号码:

  电话号码:

  法定代表人:

  代理人:

  代理人:

  ______年____月____日

  ______年____月____日

水电安装工程劳务的合同3

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,本着平等、自愿、诚实守信的原则,甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款,以供双方共同遵守执行

  一: 工程名称:克拉中心

  二: 工程地点:物流港遂渝高速出入口旁

  三、工程承包范围

  工程范围与内容:所有土建面积、施工图内所有的水电、及弱电安装工程,(施工图重大改变后工程量另行计算)

  (1) 给水:按图施工,各主、干管、立管预埋及安装,从楼层表后至户内用水地点;

  (2) 排水:所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所 有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井; 所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。

  (3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋;

  (4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装;

  (5)防雷接地安装;

  (6)设计图纸变更修改,如果变更资料在施工后,造成返工,其返材料费及工人工费通过现场签证的方式,另行计算补上。

  四、工期要求

  乙方必须在 年 月 日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务,经调试并自检合格,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。

  五、质量标准

  工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定 合格 等级。

  六、工程承包方式:

  本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收合格。

  七、合同价款

  本工程建筑面积约 平米。合同价款为人民币: 元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材:(线管接头,电工胶带,封口胶,排水胶水,穿线钢丝,扎丝焊条,油漆,线卡,膨胀钉,丝口带)、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。

  八、付款和结算方式

  (一)甲方工程款支付:

  1、施工过程中,采用借支 元/工人/月。

  2、工程进度款支付节点:

  2.1乙方按节点的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料,在达到本合同约定的质量标准的前提下,甲方经核算后按每月完成工程量的80%向乙方支付当月进度款。

  2.2工程初步验收合格并向甲方办理移交,乙方向甲方提供完整的完工资料且在甲方一个月内确认后的十五天内,工程款可付至工程合同造价的90%。

  3、工程结算款支付:

  经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求,并办理结算手续后30天内付至95%无法计量部分按时工处理,时工单价为技术工__元/工日,普通工__元/工日(若该项内容可按工程量签证而转签杂工的不予计取)

  4、保修金支付:

  剩余5%工程保修金待竣工验收后6个月内无息支付。

  九、设计变更

  因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期根据主合同相应顺延。

  十、材料设备供应

  1本合同工程所有用于水电主材均由甲方采购供应,所有辅料由乙方自行负责。

  2水电安装的所有工器具乙方自备,甲方不再提供相应的工器具。

  十一、双方职责

  1甲方职责

  (1)按时甲方提供的给排水、电及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。

  (2)甲方指定 现场负责,负责协调配合管理施工现场,负责有关签证。

  (3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

  (4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况,检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进行整改、返修,相应费用由乙方承担。

  (5)按工程进度和合同约定,及时支付乙方的劳务费用。

  2、乙方责任

  (1)土建面积、施工图内所有的水电、及弱电预埋安装工程。

  (2)应按照设计图的要求及施工规范施工,达到国家验收标准。

  (3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。

  (4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度,特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

  (5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上,否则,甲方有权要求乙方按原值赔偿。

  (6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施,做好成品保护。

  (7)乙方食宿自理。

  (8)乙方提前7天提出一般材料计划,由甲方审核购买,外购设备需提前两个月报计划。

  (9)乙方现场负责人:

  十二、违约责任

  1、甲方违约责任

  如甲方违约,必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

  2、乙方违约责任

  (1)如乙方违约,甲方有权终止合同,并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用,造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

  (2)如乙方在生产工程中,人员不够,工程质量施工安全不能得到保证,工期延误,甲方有权终止合同,并取缔乙方作业资格,乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

  (3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长,如未按规定时间完成该分项工作,甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。

  (4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担,甲方并总价2%向乙方收取违约金。

  (5)乙方必须做到工完场清,否则甲方按100元/次向乙方收取违约金。

  (6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派,有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工,乙方所完成的工程量按单项价格下浮10%后作为结算价款付给乙方。

  (7)乙方必须按甲方要求做好各项工作,进行工程质量与施工安全技术交底,认真完成甲方下达的各项指标任务。

  (8)以上违约金,凡指明的,均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。 十三、安全文明施工

  1 乙方在施工作业中要文明施工,不浪费材料,不出安全事故,必须服从甲方管理人员的安排和管理,如不服从管理和安排,后果由乙方自行负责。 2 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失,均由乙方自行负责,甲方不承担任何费用。

  3 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料,如发现浪费材料和不保护材料,甲方有权对乙方做出罚款。

  4 乙方在施工中必须注意安全,杜绝安全事故发生,乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险,如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关,乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害,甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。

  5 负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。 十四、其它管理制度

  1、 甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度,乙方必须在施工现场,配足满足施工需要的人员,如无故不在岗(含缺席、旷工等现象),甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。

  2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现,除退赔原物外,处以1001000元的罚金,并依法追究其法律责任。

  十五、未尽事宜,又甲方和乙方共同协商

  1、本合同经双方签字盖印后生效,本合同承包范围内任务完成,结清余款后本合同即告终止。

  2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。

  甲方: 乙方:

  身份证号码: 身份证号码:

  联系电话: 联系电话:

  日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

水电安装工程劳务的合同4

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和同建筑法》及其它有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程事宜协商一致,订立合同共同遵守执行。

  一、工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  工程范围:

  二、工作期限

  1、开工日期:__年__月__日

  2、竣工日期:__年__月__日

  3、合同工期:

  三、承包工程方式:包工包料

  1、乙方承包甲方的工程是水、电安装工程,以包工包料方式包给乙方。

  2、由乙方自行组织购进,图纸规定,质量合格的材料进行施工,必须验收质量达到平定合格标准。

  3、乙方组织有证件的技术人员,熟悉工人投入工作,服从甲方、监理有关人员指挥检查,如不合格的马上进行整改,返工造成的损失一切由乙方自己负责。

  4、保管好自己的材料,预防丢失,材料保管堆放、工人生活用品、用具等一切由自己解决。

  四、合同价款

  乙方承包的工程量约__㎡,合同预算约__元,按实际工程量结算为准。

  五、付款方式

  1、乙方自行带资和人工、材料,做到本楼一定的工程量,如做至的工程量,付进度款时,付__%给乙方。

  2、工程竣工验收合格后,由工程承包人按国家有关定额及所做的工程量结算给甲方,甲方在天内审核,结算给乙方的工程款,留%作保修金。

  3、乙方的保修期按国家有关规定保修,保修期满后,一次付给乙方。

  4、乙方在保修时间内,如有质量问题:漏水、漏电等,乙方接到通知,马上派人。如果不来维修,甲方派人维修,维修的费用从保修金中扣除。

  5、订立合同乙方需交__万元给甲方作为劳动保险金。

  6、合同订立后,甲方必须在三个月内安排乙方施工、技术人员进场,如未能按时进场,乙方有权利要求甲方全额退劳动保险金,并赔偿乙方相应损失。

  六、安全责任

  乙方必须安全生产、文明施工,在施工中出现一切安全事故,全部由乙方负责。如发生大事故,马上向甲方报告,甲方向上级有关部门报告,由有关部门作出处理。

  本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。

  甲方:乙方:

  代表人:代表人:

  联系电话:联系电话:

  20__年__月__日20__年__月__日

水电安装工程劳务的合同5

  甲方: (发包方)

  乙方: (承包方)

  甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。

  第一条 工程概况

  1、工程地点:

  2、工程承包方式:。

  3、工期: 年 月 年 月 日止。

  4、合同价款:本合同工程预算造价人民币(大写),若有变更施工内容及增加工程项目,需甲方确认,增加工程造价按实结算。

  与业主结算下浮13%作甲方管理费。

  5、A、工程量确定方式(按以下先后顺序执行):

  1、按甲方与乙方协商确定的计算办法执行。

  B、合同清单中综合单价、合同外新增项目的综合单价及其主材价格确定方式:

  1.合同附件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价、主材价格,则沿用;

  2.合同附件工程量清单中已有类似项目的综合单价、主材价格,则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算,原管理费、利润水平不变。

  如合同附件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上,则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现同种材料、人工、机械单价则沿用,如换算时出现类似项目中没有的材料单价,按双方协商一致的材料单价结算。

  3.当甲方提出变更通知,乙方认为产生了增加费用,乙方应在甲方提出通知要求(发出指令)后5个日历天向甲方提交增加费用报告,报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书,若乙方不在规定的时间内提供增加费用报告,该类变更所涉及的增加费用视同已包括在合同价款中,不另增加。

  4.由于甲方指令而引起的施工方案的变更,若乙方认为产生了增加费用,乙方应在甲方发出指令后5个日历天内向甲方提交增加费用报告,报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书,经甲方同意后方可实施。

  若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准,该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。

  5.由乙方提出的施工方案变更,若乙方认为由于非乙方原因而产生了增加费用,乙方应在提出施工方案变更的同时向提交增加费用报告,报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书,经甲方同意后方可实施。若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准,该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。

  6.当甲方提出的施工方案有变更时,乙方不得以甲方尚未审批其对应的变更价款及工程量而拒绝进行变更工程的施工,否则,由此引起的损失和(或)延误的工期由乙方承担。

  7.凡图纸会审记录涉及工程实体内容变化的,均须转变成设计变更后才能作为调整合同价款的依据。

  8.在变更实施过程中,乙方应在发生变更的必要工序提请甲方确认实际发生的情况,

  以此作为将来费用结算的依据,否则甲方可以拒绝计量,甲方无须支付相关费用,费用由乙方自负。

  第二条关于材料供给约定

  1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。

  2、甲方供应的材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。

  如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。

  3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由乙方负责。

  第三条关于工程质量及验收的约定

  1、本工程应严格执行国家《装饰装修工程施工规范》和《装饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

  2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。

  3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。

  第四条 关于安全生产各防火的现场治理的约定

  1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。

  2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  3、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

  4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。

  5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

  第五条 工程付款方式、承包内容、结算的约定

  1、第一笔;

  工人及材料进场预付款支付 14 %,计: 元。

  2、第二笔;

  天花线槽,线管及卫生间给排水管道安装完成 50% 支付20 %。计: 元。

  3、第三笔;

  天花线槽,线管及卫生间给排水管道安装完成100 %支付 17% 计: 元。

  4.第四笔;

  管内穿线完成 50% 支付 10% 计: 元。

  5.第五笔;

  所有管线,开关插座,灯具安装完成并自检调试完成100% 支付 20% 计;元

  6.第六笔;

  工程竣工及经甲方验收后支付 14% 计;元。

  7.第七笔;

  工程保质金,竣工验收起计壹年后柒天内支付5% 计; 元。

  5、后期灯具及洁具的安装;

  6、本工程保修期,保修期从竣工验收签章之日起算;

  7、乙方承包内容:板安装。

  第六条纠纷处理

  因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

  第七条 全同的变更和解除

  1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。

  任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。

  2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。

  第八条 其它约定

  1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的`工期延误,经双方确认后可以顺延。

  2、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

  第九条 附则

  1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

  2、本合同签订后工程不得转包。

  3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  4、合同有效期至

  5、工程保修期年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

  甲方签字: (盖章) 乙方 签字: (盖章)

  日期:____年____月____日 日期:____年___ 月____日

水电安装工程劳务的合同6

  甲方:(发包方)

  乙方:(承包方)

  本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。

  第一条工程概况

  1.施工地点:贵州省__

  2.工期:

  3.本项工程预计费用__元人民币。

  第二条工程承包方式:

  包工包料。

  第三条工程承包范围

  1.负责施工甲方新教学楼电缆埋设、新教学楼供水管道安装、食堂位置旧电路改造工程。

  第四条材料供应的约定

  1.甲方提供的材料

  甲方负责提供本工程项目中新教学楼供电电缆及电缆埋设所需穿线管道、新教学楼供水工程所需增压成套设备。

  乙方必须至少提前两天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。

  甲方负责采购供应的材料应是符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。

  甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

  2.乙方提供的材料

  乙方负责提供本项目所需其他全部材料。

  乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

  乙方自带施工的必须工具,要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

  第五条关于工程质量及验收的约定

  1.本工程应严格执行国家相关施工规范及相关工程质量验收规范。

  2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。

  3.工程竣工:乙方应提前一天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。

  第六条有关安全生产和防火等的现场管理约定:

  1.严格遵守规定的施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

  2.未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  3.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  4.保证施工现场的'整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

  5.负责工程所产生垃圾的处理工作。

  6.乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。

  7.乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。

  8.未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

  第条工程款付款方式:

  整体竣工验收合格后支付全部工程价款。

  1.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付合同总价款0.5%的违约金。

  2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付合同总价款0.5%的违约金。

  第条纠纷处理方式:

  因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。

  第条合同的变更和解除:

  1.合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款10%支付违约金,并办理终止合同手续。

  2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订并按合同总价款10%支付对方违约金,立终止合同协议,解除本合同。

  第条其它约定:

  1.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。

  2.乙方施工完成交付使用后一年内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

  第十一条附则

  (一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

  (二)本合同签订后工程不得转包。

  (三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  (四)合同有效期至20____年5月10日。

  甲方签字:乙方签字(盖章):

  ______年____月____日______年____月____日

水电安装工程劳务的合同7

  发包方:(以下简称甲方)

  承包方:(以下简称乙方)

  一、工程概况

  工程名称:

  建设地点:

  建筑面积:

  二、承包方式

  (一)承包方式:包工、包质量、包工具、包工期。

  (二)承包范围:

  1、给排水安装:根据图纸施工,排水管接出建筑物1.5米,给水管送出建筑物1.5米。

  2、电气安装:根据图纸施工,只安装建筑物以内的照明及动力(不包括高压),配电房只接低压柜后的照明、动力的出线端子。

  3、乙方从20____年2月份开始负责工地临时水电安装及维修,期限为三年,如果超出规定期限,甲方应每月承认两个人的月工资。

  (三)乙方承包的工程按建筑面积的单价35元/m,总价

  三、工程要求

  (一)质量要求:乙方必须依据设计图纸及变更图纸,按照国家

  (二)管理要求:乙方必须遵守工地的各种管理制度、文明施工。

  四、付款方式

  (一)地下室封顶付总工程款4%。

  (二)裙楼封顶付总工程款4%。

  (三)主体封顶付总工程款8%。

  (四)安装过程中每月必须付工程款(根据进度)。

  (五)工程完工付清所有工程款项(留拾万元一年付清)。

  (六)甲方必须保证乙方施工人员春节前的工资。

  五、违约责任处理

  1、乙方无法完成工地进度配合,甲方有权罚款元/次。

  2、乙方故意浪费材料,给甲方造成经济损失每200元/次,甲方有权罚款400元/次。

  3、因甲方原因造成停工,甲方必须承担乙方所误人工的工资。

  4、因工地原因造成延长工期,甲方必须承担乙方的经济损失。

  六、出现重大安全事故,甲乙双方配合协商解决。

  七、本协议发生纠纷时,甲乙双方协商解决。如解决不成,可到各级劳动部门或经济合同仲裁委员会仲裁,处理期间双方不得影响施工。

  八、本协议一式三份,甲乙双方各执1份,双方所执协议具有同等法律效力。

  九、本协议自双方签字之日起生效,直至工程交付完工付清工程款后自动失效。

  甲方:

  乙方:

  ______年____月____日

  ______年____月____日

水电安装工程劳务的合同8

  甲方: 乙方:

  依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律法规规章和地方相关规章规定,强制性条文规范、标准,施工图设计文件,以及施工现场环境,

  根据平等、自愿的原则,经双方友好协商达成以下协议,双方共同遵守。

  一、工程概况:

  1、工程名称:

  2、工程地址:

  3、结构型式:

  4、建筑风格:

  5、工程规模:

  二、承包范围:

  1、该分项工程施工,属于履行完善本合同各条约定的工程分包;

  2、施工设计图,强电、给排水出墙1.5米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工;

  3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、焊锡,不干胶,扎带,生料带,麻丝,石笔,刷子等),试压、通球试验由乙方自备;

  4、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责;

  5、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作;

  6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行及时整改并承担由此产生的一切费用;

  7、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用;

  8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要配合的系列工作;

  9、当室外温度达到或超过(或按当地政府规定)34co时,应现金支付给作业员工高温补贴。

  10、根据该项目实际情况,员工的住宿由甲方统一安排。

  三、施工工期:

  1、乙方必须在甲方要求的时间进场,并按照甲方要求开工。必须在甲方制定的施工进度计划规定时间内完成全部承包范围内的工作。

  2、凡因甲方原因可预见到的事项发生延误工期,由甲方负全责。乙方不延长工期。

  3、在施工过程中乙方不得影响土建得进度,否则将处以200元/天的违约金。

  5、若遇发包方调控施工进度,需加快施工进度或要求暂停施工时,乙方必须按发包方要求加快施工进度或暂停施工并积极妥善地做好相关工作。为此,甲方承担因发包方调控进度,乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。

  四、质量要求:

  1、执行标准:

  《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分20xx年版)

  《建筑工程施工质量验收统一标准》GBJ50300-20xx

  《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

  《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93

  《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50212-20xx

  《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50300-20xx

  《建筑安装工程施工工艺操作规程》DB/00P01001-88(四川省地方标准)

  2、质量体系要求

  (1)该项工程质量交验合格工程。

  (2)施工过程中,每道工序在完成后,必须经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。应按照施工图的要求,完工后按此要求进行检查验收,质量等级达到合格标准。

  3、施工资料整理由甲方负责。甲方负责收集、整理、归档。该工程水电安装分项工程质量保修期为贰年,在保修期内因乙方原因造成质量方面的问题,属乙方保修。若乙方在接到甲方维修通知三天内未派人维修,甲方有权另请他人维修,维修费用由甲方从乙方质量保证金中扣除支付。

  4、乙方人员在施工现场,必须随时随地接受甲方、业主代表、监理工程师的监督、检查。

  六、工程款的结算及支付办法:

  1、本工程工程量约为 平方米,工程总价约为 元。

  2、甲方将本工程按建筑面积 元/m的综合单价结算给乙方。建筑面积依照四川省20xx清单定额对照本工程施工图纸进行计算。

  如增加、变更、零星用工:甲方若安排乙方人员承担乙方人员承担该合同分包责任以外的用工,按工150元/工日按甲方确认的数量当月结算。

  水电安装分项工程由甲方提供的各类水电材料,如因返工、有意识的损坏造成材料浪费,乙方应按其采购价进行赔偿。

  3、因乙方自身原因导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方承担。

  4、费用的组成:

  (1)主体预留到三层开始付款。主体预留费用: 元/m,主体完后电气配管费用: 元/m、给水费用: /m、排水费用: 元/m、穿线开关面板桥架 元/m、此款按工程实际完成量当月80%支付。余款在竣工验后15个工工作日付到合同总款97%。

  本分项工程完工结算时扣除合同总款3%作为该工程的质量保证金(无息),质量保证金在工程质保期完成后15个工作日付给乙方。

  七、文明施工

  1、施工现场场貌、安全文明施工要求应按照甲方的要求将本分项工程的施工场地原材料及半成品堆放整齐,标识清楚。每处施工完成后必须做到工完场清,不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净,堆放整。乙方应严格按照甲方编制的《施工现场安全文明专项施工方案》进行组织施工,对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行控制。

  2、作业人员管理

  乙方施工人员必须是身体健康者,禁止使用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工,以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工,乙方应向甲方提供作业人员身份证复印件。

  3、乙方必须严格按照甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。

  八、安全事项

  乙方应在进场时为本班组工人购买意外险。如出现意外事故;5000元以下由乙方全额承担;超出5000元由甲乙双方协商承担费用。

  九、其他事项

  1、本合同一式四份,甲、乙方各持贰份。双方签字后生效,工程完工,双方履行 完合同义务后自动失效。

  2、乙方在施工过程中质量、进度、施工等。

  3、本合同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行,未尽事宜,双方协商解决。

  4、双方因合同履行发生争议时,应协商解决,协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。

  5、材料的领用:各班组必须由组长指定专人领取。未收捡干净。

  6、本合同签约地点:

  甲方: 乙方

  身份证号码: 身份证号码:

  电 话: 电 话:

  签约时间: 年 月 日 签约时间: 年 月 日

水电安装工程劳务的合同9

  甲方:

  身份证号码:

  乙方:

  身份证号码:

  乙方为甲方在负责水电安装。甲乙双方按照平等、自愿的原则,经甲、乙双方认真协商,就本次水电安装工程劳务(包工)施工具体事项达成如下协议条款:

  第一条:劳务(包工)施工范围

  1、乙方根据甲方提供工程现有的水电安装及消防、弱电预埋工程设计图,乙方应严格按图组织施工。

  2、乙方要确保工程合格,经过监理单位一次性验收合格。

  3、甲方供应材料,按时抵达现场后,由乙方负责保管。

  4、乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入施工现场。

  5、乙方如因施工原因需居住现场,日常用水、用电等必须注意安全。

  第二条:承包劳务(包工)方式及付款方式

  1、本工程依据劳务施工承包范围,乙方承包施工安装人工费,负责施工质量、施工安全。安装人工费以建实际筑面积每平方米元结算(不含税金),实际施工面积平方米,总工程款元。

  2、付款方式:甲方按工程进度分 5 次付款,主体工程分3次付款,当乙方施工5楼平面时,甲方应立即支付乙方总包工费%,当乙方施工到9楼时,甲方应立即支付乙方总包工费%,当乙方施工到11楼时,甲方应立即支付乙方总包工费%。二次排管分2次付款,当乙方施工到6楼时甲方应立即支付乙方总包工费%,当乙方施工到11楼时甲方应立即支付乙方总包工费%,水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工费%,余款%作为质保金,如在质保期内出现施工问题,乙方在接到甲方通知后48小时必须到达现场进行免费维修。质保期六个月到期后,如乙方未违约,甲方应该立即付清全部余款。

  第三条:工程质量安全

  1、乙方应按照设计图的要求及施工规范进行安全施工。

  2、在施工过程中,乙方应服从甲方的管理,安全文明施工,注意人身安全,如由乙方原因而引起的安全事故,由乙方自负,甲方不负责任。

  第四条:甲、乙双方责任

  (一)甲方责任:

  1、甲方协调各方正常关系,负责工地合格材料及时采购到现场(如因甲方材料未及时到位给乙方造成的损失由甲方负责)。

  2、甲方提供良好的施工环境,如乙方施工过程中产生的问题确实需要甲方牵头协调,甲方应积极组织协调。

  (二)乙方责任:

  1、提前及时向甲方提供材料采购情况,便于甲方及时采购材料。

  2、在施工过程中满足设计质量要求的前提下,处处要为甲方节约材料,不得无故浪费,如因乙方安装质量问题导致的返工,由乙方负责,并赔偿甲方材料损失。

  第五条:如因设计及其它原因增加施工范围以外的项目,甲、乙双方协商增加人工费,其它未尽事宜,双方协商解决。

  第六条:本协议一式三份,甲、乙双方各执一份,存档一份,双方签字生效,具有同等法律效力。

  第七条:补充事项

  甲方签字:

  乙方签字:

  年 月 日

  年 月 日

水电安装工程劳务的合同10

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,本着平等、自愿、诚实守信的原则,甲乙双方就福兴商住楼1#2#楼工程的水电、防雷、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款,以供双方共同遵守执行

  一、工程名称

  二、工程地点

  三、工程承包范围

  工程范围与内容:所有土建面积、施工图内(包含变更)所有的水电、防雷、消防及弱电安装(含电话及网络)工程。

  (1)室内给水管网预埋及安装;

  (2)室内外排水管网预埋及安装;

  (3)室内给水设备预埋及安装(含卫生洁具);

  (4)室内照明线路预埋及安装;

  (5)室内照明灯具及开关预埋及安装;

  (6)防雷接地安装

  (7)消防预埋及安装

  (8)弱电预埋及安装(含电话及网络)

  (9)施工临时用电安拆

  四、工期要求

  乙方必须在______年____月____日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。

  五、工程承包方式:

  包工、包安装(含防雷接地、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

  六、合同价款

  本合同价款为人民币:元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。

  七、付款和结算方式

  (1)由于本工程量较大,工期较短,计划采用分阶段支付劳务费,即当水电施工组完成预定工程量主体预埋的时候,支付总劳务费的30%,当完成预定工程量的90%时候,支付总劳务费的40%,当工程竣工验收合格,我方支付总劳务费的20%(剩余价款,即为总劳务费的10%,作为施工质量保证金,质保期为1年,质保期满且无质量问题,甲方方支付乙方保证金。)

  (2)甲乙双方签订施工劳务合同后,工程竣工验收合格后30内进行竣工结算。

  八、设计变更

  因设计变更导致延误的工期相应顺延。

  九、材料设备供应

  1、本合同工程所有用于水电材料均有甲方采购供应。

  2、水电安装的小型工器具乙方自备,甲方不再提供相应的工器具。

  十、双方职责

  1、甲方职责

  (1)按时提供施工工作面给乙方使用和甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容

  (2)负责协调配合管理施工现场。

  (3)甲方提供施工用水、电源连接点。

  2、乙方责任

  (1)土建面积、施工图内(含变更)所有的水电、消防及弱电安装工程

  (2)给排水、电气安装所涉及的土石方开挖和回填、破坏后的修复。

  (3)应按照设计图的要求及施工规范施工,达到国家验收标准

  (4)施工现场水、电材料上下车及现场转运

  (5)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度,特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

  (6)现场由甲方提供的原材料严禁浪费,否则,甲方有权要求乙方按原值赔偿。

  (7)在没有交付甲方时前必须保护设备设施

  (8)乙方食宿自理,施工人员应具有响应的操作证件。

  (9)乙方提前7天提出计划材料由甲方审核购买

  十一、违约责任

  1、甲方违约责任

  如甲方违约,必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

  2、乙方违约责任

  (1)如乙方违约,甲方有权终止合同、拒退保证金,并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用,造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

  (2)如乙方在生产工程中,人员不够,工程质量施工安全不能得到保证,工期延误,甲方有权终止合同,并取缔乙方作业资格,乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

  (3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长,如未按规定时间完成该分项工作,甲方对乙方的工期延误按200元/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同,另行安排劳务班组作业,或另行增加劳务班组作业。

  (4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担,甲方并200元/次向乙方收取违约金。

  (5)乙方必须做到工完场清,否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。

  (6)乙方必须服从甲方及其项目经理部管理人员的指挥、安排、调派,有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工,乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

  (7)乙方必须按甲方要求做好各项工作,进行工程质量与施工安全技术交底,认真完成甲方下达的各项指标任务,对不能按期完成各项指标任务的,甲方按20xx元/次向乙方收取违约金。

  (8)乙方未经甲方允许擅自到有关单位上访、滋事的,甲方按5000元/次向乙方收取违约金。

  (9)以上违约金,凡未指明的,均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。

  十二、安全文明施工

  1、乙方在施工作业中要文明施工,不浪费材料,不出安全事故,必须服从甲方管理人员的安排和管理,如不服从管理和安排,后果由乙方自行负责

  2、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失,均由乙方自行负责,甲方不承担任何费用

  3、乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料,如发现浪费材料和不保护材料,甲方有权对乙方做出罚款

  4、乙方在施工中必须注意安全,杜绝安全事故发生,如因乙方造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关

  5、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间,发生意外伤害费用,一万元以下(含一万元),乙方承担全部费用,一万元以上,甲方承担超出部分的70%费用,乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害,甲方概不负责。

  十三、其它管理制度

  1、乙方必须在施工现场,乙方有义务参加甲方的施工会议。

  2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现,除退赔原物外,处以100—1000元的罚金,并依法追究其法律责任。

  十四、未尽事宜,又甲方和乙方共同协商

  1、本合同经双方签字盖印后生效,本合同承包范围内任务完成,结清余款后本合同即告终止。

  2、本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份,均具有同等法律效力。

  甲方:乙方:

  公司名称居住地址

  项目经理身份证号码

  联系电话

  日期:__年__月__日

水电安装工程劳务的合同11

  发包人:(以下称甲方)

  承包人:(以下称乙方)

  甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为,双方协商订立合同以遵照执行。

  一 工程概况

  1.工程名称:望城才子城。

  2.工程地点:湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。

  3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。

  住宅建筑面积176287.16平方米

  住宅商业建筑面积20372.91平方米

  地下室面积27336.3平方米

  二 承包方式及承包内容

  1.承包方式:实行包工,包水电安装。

  2.承包内容:

  强电:防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座,灯具安装调试。

  户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位,调试检测。

  预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。

  专变部分:(不含人防部分的预留,预埋其人防配电系统。不含消防部分,其消防设备的预留、预埋。)

  配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内,专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱,至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)

  弱电:(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)

  给水:水表之后第一个阀门至户内的指定给水点,(不含立管安装)预留给水立管套管。

  排水:主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内,含给排水的套管的套管的预留、预埋。

  三 施工工期

  总日历天数为 天。具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工,正常情况下必须保证4天/层楼)。

  四 承包单价

  地下室及商铺按建筑面积每平方 元/㎡。住宅按建筑面积每平方米 元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干,建筑面积按最新国家标准。《建筑工程,建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。

  五 工程质量

  1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求,甲方有权令其返工,返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。

  2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后,乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。

  3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收,要求所有分项目工程合格率达到90%。

  4.本工程质量检验标准为国家现行标准,以及建设方,监理方的相关规定执行。

  六 工程付款方式

  1.工程造价计算方法:

  依图纸要求的工程量施工,按建筑面积每平方米 元计算,不计取任何计时工。(达到标准化工程奖励1元/㎡)。

  设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算,按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。

  定额外用工。(计时工)按每日 元计算。

  ④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。

  七 结算及付款方式

  1.主体部分,工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%,0.000以上每月付款一次。按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/㎡,二次预埋(每层)按 元/㎡。

  2.装饰部分,穿线按灯具做给排水每月付款一次,按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。

  3.余额在全部验收合格后,三个月内付到95%,剩余5%作为质保金,一年期满后一次付清。

  八 双方职责

  1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度,并承担制度和时间,节点施工的责任。

  2.乙方应加强施工现场管理,严格执行建设主管部,环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定,做到文明施工。

  3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方,否则甲方有权解约本合同。

  4.乙方自行提供必要的劳保用品。

  5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件,特种工种操作证等有效证件,进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康,头脑清醒,具有一定的思想素质。

  6.材料节约,乙方在施工过程中必须爱惜材料,在保证质量进度的前提下尽可能的节约,杜绝浪费,如检查发现浪费材料以100元/次罚款。

  7.甲方提供民工食宿条件,伙食由乙方负责。

  8.甲方提供施工所需图纸并指导,监督施工。

  9.甲方及时提供工程所需的各种材料。

  10.甲方提供塔吊,龙门吊等大型设备。

  11.甲方及时提供技术交底,施工进度计划。

  12.甲方及时检查乙方施工质量,施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收,中间验收及竣工验收。

  13.甲方提供民工劳务,工伤事故保险。

  14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨,强风,水灾,地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。

  十 工伤事故责任分担

  1.3000元以内安全事故,由乙方承担。

  2.3000元以上安全事故,乙方承担3000元,其余的由甲方承担。

  十一 一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。

  十二 争议解决

  双方因履行本合同发生正义的协商解决,协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。

  本合同一式三份,经双方签字后盖章生效,甲方执两份,乙方执一份,如有未尽事宜,另行签订补充协议。

  甲方: 乙方:

  年 月 日 年 月 日 

【水电安装工程劳务的合同】相关文章:

安装工程合同11-20

消防工程安装合同11-19

建筑工程劳务合同11-17

搬迁劳务工程合同11-22

水电工程分包合同11-24

承包建筑安装工程合同书11-24

电路安装合同11-19

石材安装合同11-20

劳务安全合同11-24

2022劳务合同11-24