海考网>考生写作>应用文>合同>工程造价合同

工程造价合同

时间：2024-11-24 21:09:08 合同我要投稿

工程造价合同

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同的地位越来越不容忽视，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编整理的工程造价合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

工程造价合同

工程造价合同1

　　甲方：******项目部（以下简称甲方）

　　乙方：******（以下简称乙方）

　　经甲乙双方友好协商，甲方将承建的“国家计算机网络与信息安全管理中心广东分中心综合机房楼工程施工总承包”工程造价劳务工作委托给乙方，遵行平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程造价劳务工作协调一致，订立本协议。

　　一、工程概述：

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、工程规模及造价：建筑面积：7498㎡（地上5967.9㎡，地下 1530.3㎡）；合同造价30023989.66元 (含预留金)。

　　4、工作内容：编制工程预算书；施工过程签证办理、编制工程结算书且同审计部门对数并确定结算价。

　　二、劳务费用及付款方式：

　　本项目劳务费用分三部分计算：

　　1、编制工程预算书，该部分的劳务费用固定为：人民币￥20,000元。付款方式：乙方出具这个项目的工程预算书后15天内，甲方一次性支付乙方￥20,000元。

　　2、施工过程签证办理、班组结算审核工作，该部分劳务费按每月4000元计取。付款方式：甲方每月月底支付乙方￥4,000元。

　　3、编制工程结算书(含钢筋抽料)，该部分的劳务费用固定为：人民币￥40,000元。付款方式：乙方出具这个项目的工程结算书初稿后15天内，甲方一次性支付乙方￥20,000元。乙方完成与审计部门对数并确定结算价后15天内，甲方一次性从付清余款。

　　三、工程期限：

　　1、编制工程预算书，甲方提供预算有关的资料后一个月内完成初稿。

　　2、签证办理、班组结算审核，积极配合甲方及时完成工作。

　　3、编制工程结算书，甲方提供有关结算完整的资料后一个月内完成初稿。结算书送审后，积极配合与审计部门完成对数工作。

　　四、双方责任

　　甲方责任：

　　1、甲方负责提供施工图纸、竣工图纸、工程承发包合同、招投标文件、图纸会审纪要、设计变更单和工程联系单等资料及依据。乙方在预、结算编制过程中需甲方配合的，甲方无条件配合。有疑问的，甲方负责解释和决策，审核乙方的预、结算资料。

　　2、按期按时支付乙方劳务费用。

　　3、以上乙方劳务费用不包含与建设单位或审计单位可能发生的饭局、配合费等费用。若发生以上或相似费用，由甲方负责支付。

　　乙方责任：

　　1、按时完成预算编制工作。

　　2、在施工过程中，及时协助甲方办理签证。

　　3、施工过程中，及时核实班组的'报审结算。

　　4、按时完成工程结算的编制工作，协助甲方完成项目结算审定。

　　5、乙方不驻现场，乙方负责预、结算书制作费。

　　五、违约责任：

　　在履约期间，如属甲方原因导致终止协议，乙方除不退还已收劳务费用，甲方还必须按协议支付相关阶段余下的费用；如属于乙方原因导致终止协议，甲方视情节严重有权解除合同。

　　六、其它事宜：

　　1、本合同自双方签字之日生效。

　　2、本合同一式肆份，甲方二份，乙方二份，具有同等法律效力。甲方付清所有款后自动失效。

　　3、此协议内未包括的条款、事项如在工程中出现，双方共同另外协商解决。

　　甲方代表：乙方代表

　　联系电话：联系电话：

工程造价合同2

　　委托单位：（以下简称委托人）

　　审核人员：（以下简称审核人）

　　为了加强建设项目的审计监督，整合审计资源，规范投资项目管理，根据《中华人民共和国审计法》及国家和本省的工程造价管理法规及规定，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条项目审核业务内容及范围：

　　第二条审核人、委托人的义务

　　（一）审核人的义务

　　1、向委托人提供承担本合同业务的专业人员名单、审核工作计划等，并按合同中约定的范围实施审核业务。

　　2、合同签订后，审核人应组织人员收集有关资料，定期赴现场核实、测量，以保证审核结论的真实、准确。

　　3、审核人必须按照国家和本省的工程造价管理法规及规定，遵循公平、公正、合法的原则高质量地完成审核工作，维护各方合法权益。

　　4、在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

　　（二）委托人的义务

　　1、委托人应负责与第三人协调，为审核人工作提供外部条件并配合审核人员工作。

　　2、委托人应当在约定的时间内，向审核人提供与本项目审核业务有关情况及资料。

　　第三条审核人、委托人的权利

　　（一）审核人的权利

　　1、审核人在审核过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

　　2、审核人在审核过程中，有权对第三人提出与本审核业务有关的问题进行核对或查问。

　　3、审核人在审核过程中，有到工程现场勘察测量的权利。

　　（二）委托人的权利

　　1、委托人有权向审核人询问工作进展情况及相关的内容。

　　2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

　　3、当委托人以事实认定审核专业人员不按审核合同履行其职责，或与第三人串通或者因重大过失造成工程造价审核成果文件错误给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换审核专业人员，直至终止合同并要求审核人承担相应的赔偿责任。

　　第四条审核人、委托人责任

　　（一）审核人的.责任

　　1、审核人的责任期即本工程造价审核合同有效期。如因非审核人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

　　2、审核人责任期内，应当履行本工程造价审核合同中约定的义务，因审核人的单方过失或失职造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额最高不应超过建设工程造价审核酬金总额。

　　3、审核人应按合同规定及时提供审核报告，并对其真实性、准确性、合理性、合法性负责，且做到文本资料条理清晰。

　　（二）委托人的责任

　　1、委托人应当履行合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿审核人的损失。

　　2、由于委托人或第三人的原因使审核人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则审核人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，委托人应按实际所延长的时间相应延长完成建设工程造价审核工作的时间，并补偿审核人额外的酬金。

　　3、委托人对所提供的工程造价审核项目的有关资料、图纸等的完整性和真实性负责。

　　第五条合同生效，变更与终止

　　（一）本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　（二）当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方。

　　（三）变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

　　第六条审核业务的酬金及其支付办法

　　（一）本工程造价审核工作酬金，委托人按以下计算方法、支付时间与金额，支付给审核人的酬金。

　　1、服务酬金计算：按月工资计算服务酬金。本工程审核人员为两人，月合计工资为元。2、服务酬金支付：委托人按月向审核人支付服务酬金。

　　（二）根据本工程特点极复杂性，经过测算本工程审核时间为两个月。隐蔽工程验收后支付第一个月的审核服务酬金，其余待审核报告交委托人后一次结清。

　　（三）如果委托人在规定的支付期限内未支付工程造价审核酬金，自合同规定支付之日起，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。

　　第七条其他约定

　　（一）因建设工程造价审核业务的需要，审核人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

　　（二）未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

　　（三）除委托人书面同意外，审核专业人员不应接受本工程造价审核合同约定以外的与工程造价审核项目有关的任何报酬。审核人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

　　（四）建设工程造价审核合同适用的是中国的法律、法规，以及有关部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

　　第八条本合同自__年__月__日开始实施，至__年__月__日终止。

　　第九条本合同一式四份，具有同等法律效力，委托人、审核人各执两份。

　　委托人：

　　审核人：

　　（盖章）

工程造价合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方就洪江市振远钒电有限责任公司矿山与冶炼厂工程的结算造价审核进行了友好协商，达成一致意见并确定如下协议条款：

　　一、乙方向甲方提供工程造价审核的具体内容

　　1、工程名称：洪江市振远钒电有限责任公司矿山与冶炼厂工程。

　　2、工程范围：除总包工程外甲方指定的工程、施工图纸、竣工图纸、设计修改通知单、现场签证及相关竣工资料表述的内容。

　　3、乙方根据有关技术资料、政策法规以及政府行政主管部门颁发的'计价文件客观公正的为甲方编制该工程项目的结算审核报告。

　　二、咨询费的计算标准及付款方式

　　1、收费标准：依据云建造协[20xx]14号《工程造价咨询服务收费暂行办法》的规定计算。

　　2、结算审核：按送审造价的1.5‰加审减额的5%计算。

　　3、付款方式：甲方应在乙方进行结算审核工作时预付5万元的预付款，并根据乙方完成工程量的情况支付进度款，余款在乙方向甲方提交结算审核报告后一次付清。

　　三、甲方责任

　　1、提供下列资料。

　　1.1完整的工程施工图纸、竣工图纸;

　　1.2设计修改通知单、施工现场签证;

　　1.3工程施工合同及招投标过程中形成的来往文件;

　　1.4甲方指定或签署的有关设备、材料单价;

　　1.5其他与本项目审核业务有关的资料。

　　2、甲方要求乙方到指定地点开展工作时，需提供办公场所和食宿方便，费用乙方自理。

　　3、按协议规定及时支付乙方的咨询服务费用。

　　4、保证所提供资料的真实性。

　　5、甲方每月提前七日通知乙方到现场服务。

　　四、乙方责任

　　1、乙方保证工作成果的政策性、公正性、客观性以及准确性。

　　2、指派胜任技术人员完成甲方委托的工作。

　　3、乙方应根据工程进度情况，依据设计图纸进行现场跟踪核实。乙方接到甲方通知后，乙方必须及时到位，做好服务工作。

　　4、当甲方备齐前述资料并提供给乙方后，乙方保证按甲方要求，按质按量完成甲方委托的工作。

　　5、做好本项目的保密工作。

　　五、违约

　　因违约或终止合同而引起的损失，甲乙双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交有关主管部门调解，协商或调解不成的，可提供仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。

　　六、本协议壹式六份，甲方持四分，乙方持二分，自双方责任人签字盖章之日起生效，乙方向甲方提供审核报告书及甲方向乙方付清全部费用后自行失效，本协议未尽事宜双方协商解决。

　　甲方：乙方：

　　甲方负责人：乙方负责人：

　　开户行：

　　_____年______月______日：

工程造价合同4

　　委托单位名称(甲方)：

　　咨询单位名称(乙方)：

　　甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。

　　一、工程地点： 山阳县

　　二、工程名称：

　　三、承包内容： 项目的造价工作。

　　四、承包方式：

　　五、核对完成日期：按甲方要求日完成。

　　六、承包价格: 本工程项目总价的。

　　七、付款方式：合同签订日期甲方将预付款人民币)转入乙方账户，乙方完成工程量时，甲方支付乙方80%合同款，待文件递交有关部门后，付剩余20%。(若甲方不能按时付款，造成的后果，由甲方自行承担责任)。

　　八、甲方责任：

　　1、甲方应提供与该项目的图纸及技术资料，需甲方协调沟通的事项，甲方应尽全力去协调沟通解决，甲方应在约定的时间内就乙方书面提交并要求做出答复的'事宜做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时，甲方应负责转达及资料转送。

　　2、甲方应按期支付咨询费。如果甲方在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向乙方补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。

　　3、如发生与本项目有关的差旅、住宿费用，由甲方承担。

　　4、如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

　　5、由于甲方原因使乙方工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知甲方，由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

　　九、乙方责任：

　　1、乙方负责项目造价工作，乙方有权利给甲方提供合理化建议。

　　2、乙方根据甲方要求时间，保质保量完成任务。

　　3、如因乙方原因造成工作延误，乙方承担相应责任。

　　十、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，自签订之日生效，合同款付清后自动失效。

　　十一、未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方(盖章)：__________________

　　乙方：_________________________

　　代表人(签字)：________________

　　身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日

工程造价合同5

　　______________(以下简称委托人)与________________(以下简称咨询人)经过双方协商一致，签订本合同。

　　一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

　　1．项目名称：

　　2．服务类别：

　　二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

　　三、下列文件均为本合同的组成部分：

　　1．建设工程造价咨询合同标准条件；

　　2．建设工程造价咨询合同专用条件；

　　3．建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

　　四、咨询人同意按照本合同的`规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

　　五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

　　六、本合同的建设工程造价咨询业务自年月日开始实施，至年月日终结。

　　七、本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。

　　委托人：(盖章) 咨询人：(盖章)

　　法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)

　　委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字)

　　住所：住所：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　邮政编码：邮政编码：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　电子信箱：电子信箱：

　　年月日年月日

　　XX年月日

工程造价合同6

　　委托单位名称(甲方)：咨询单位名称(乙方)：

　　甲方兹有内蒙古凯莱大酒店工程委托乙方内蒙古诚泽项目管理有限责任公司，为明确双方权利、义务，特议定如下条款，以资共同遵守。

　　一、委托的范围及技术要求：

　　1、范围：

　　(1)土建二次结构工程

　　(2)室内装饰装修工程

　　(3)室外装饰装修工程

　　(4)水、暖、电、通风、空调设备安装工程

　　(5)维修工程

　　(6)附属工程 (园林绿化、市政、景观等)

　　2、技术要求：全过程造价咨询服务

　　3、负责施工单位对甲方的结算工作，不负责与纪检委的结算工作。

　　二、甲方承担的义务和责任：

　　1、负责提供下列资料：

　　(1)相关图纸和设计变更通知等文件(安装工程图纸按比例出图);

　　(2)隐蔽记录和有关技术经济鉴证;

　　(3)预(结)算书(含工程量计算式);

　　(4)招标书及招标答疑;

　　(5)施工合同书(含变更合同或补充协议及有关会议纪要等);

　　(6)施工日志、施工组织设计或施工方案。

　　2、负责与有关方面的联系和协调。

　　3、配合进行现场勘察。

　　4、按合同规定及时足额付给乙方咨询服务费。

　　三、乙方承担的义务和责任：

　　1、根据甲方提供的有效资料和现场勘察的情况，遵循实事求是、客观公正的原则开展工程造价咨询服务，以维护双方的合法权益。

　　2、对所出具的咨询结论真实性负责，且其准确率应保证在正常允许范围内。

　　3、负责与有关各方进行联系、核对和解释。

　　4、保守机密，不得擅自与有利害关系的人员接触或透露有关情况。

　　5、不得遗失甲方认为必须返还的资料。

　　6、在约定的时间内完成任务，按合同规定收取咨询服务费。

　　7、不得收取各施工单位的任何形式下的礼金。

　　四、合同实施期限：

　　乙方负责在_20xx_年_3_月_1_日以前的.现场跟踪咨询业务。

　　五、收费标准及结算方式：

　　1、收费标准：按工程总造价的‰(不含税)计取咨询服务费，乙方负责在_20xx_年_3_月_1_日以前的现场跟踪咨询业务。如因甲方的施工工期顺延，增加2万元/月(不含税)的咨询服务费。

　　2、支付方式：每月5日前甲方向乙方支付3万元的咨询服务费，余款于20xx年5月1日前结清。

　　六、技术成果的分享：

　　按节约投资额或核减结算值，甲方得______%，乙方得______%，并由甲方结算对一并付给乙方。

　　七、违约责任：

　　因违约所造成的一切损失由违约方负责。

　　八、争议的解决办法：

　　本合同发生争议，双方协商解决。

　　九、未尽事宜，甲、乙双方协商解决，本合同自20xx年10月1日起生效，至合同内容履行完毕，款项付清之日终止。

　　十、其他需要说明的事项：

　　十一、本合同一式肆份，双方各执贰份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程造价合同7

　　委托单位名称(甲方)：__________________

　　咨询单位名称(乙方)：__________________

　　甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。

　　一、工程地点：__________________

　　二、工程名称：__________________

　　三、承包内容：项目的造价工作。

　　四、承包方式：__________________

　　五、核对完成日期：按甲方要求日完成。

　　六、承包价格：本工程项目总价的_________%。

　　八、甲方责任：

　　1、甲方应提供与该项目的.图纸及技术资料，需甲方协调沟通的事项，甲方应尽全力去协调沟通解决，甲方应在约定的时间内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时，甲方应负责转达及资料转送。

　　3、如发生与本项目有关的差旅、住宿费用，由甲方承担。

　　4、如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

　　九、乙方责任：

　　1、乙方负责项目造价工作，乙方有权利给甲方提供合理化建议。

　　2、乙方根据甲方要求时间，保质保量完成任务。

　　3、如因乙方原因造成工作延误，乙方承担相应责任。

　　十二、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，自签订之日生效，合同款付清后自动失效。

　　十三、未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　委托方：(以下简称委托方)

　　受托方：(以下简称编制单位)

　　业主与编制单位经过协商，就委托方委托编制工程投标书事宜达成如下协议：

　　一、业主委托编制投标书的工程概况如下：

　　工程名称：__________________

　　工程地点：__________________

　　工程内容：__________________

　　委托方委托编制单位业主内容是：编制工程投标书造价部分

　　二、双方约定的由业主提供的有关工程资料及提供时间：施工图纸、招标文件、答疑纪要等相关资料。

　　三、业主的要求：在规定时间内完成合同内容，做到优质、保密。

　　四、双方约定的付款方式、付款时间和收费标准;委托方应在完成后十五日内一次性付清编制费。编制费按照物价部门批准的标准执行，计人民币：_________

　　五、本合同在执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。如未达成一致，可提交招投标管理部门协调，仍不能达成一致时，由建设行政主管部门仲裁解决。本合同书一式贰份，委托方执壹份，编制单位方执壹份。双方签字盖章生效。

　　委托方(盖章)：__________________编制单位(盖章)：__________________

　　代表人：__________________代表人：__________________

　　地址：__________________地址：__________________

　　联系电话：__________________联系电话：__________________

　　_________年_____月____日_________年____月_____日

工程造价合同8

　　委托人名称：（甲方）吉林省xxx建筑工程有限公司

　　受托人名称：（乙方）中国建设银行股份有限公司吉林省分行

　　我公司因梨树县高标准基本农田建设项目投标，根据招标文件的规定和要求，没有注册造价工程师的投标单位，必须委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核合理发包价并签署无异议承诺书。现由甲方委托乙方进行代理审核本工程的合理发包价，乙方现委派注册造价工程师梁兆辉全权代理负责上述工程的'工程预算审核，并签字盖章事项。经双方协商，达成如下条款：

　　一、甲方应负责提供设计图纸、工程招标文件及有关资料交由乙方注册造价工程师；

　　二、乙方应根据甲方的委托事项，认真做好对合理发包价的审核，对其无异议承诺书的签字盖章；负责按招标文件规定提供必须的造价工程师签字盖章；负责提供注册造价工程师证书供本工程开标时使用；负责答复甲方提出的有关本工程的造价咨询。乙方对于甲方的投标结果不予负责。

　　三、其他事项：

　　1.按照达成的约定双方规定，甲方一次性付给乙方费用

　　2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，由双方签字盖章后生效，本工程完毕后失效甲方（单位公章）：乙方（单位公章）：

　　负责人（签字）：负责人（签字）：

　　协议签订时间：年月日

工程造价合同9

　　委托单位名称(甲方)：

　　咨询单位名称(乙方)：

　　甲方兹有_____________________工程委托乙方______________________，为明确双方权利、义务，特议定如下条款，以资共同遵守。

　　一、委托的范围及技术要求：

　　1、范围：

　　(1)土、石方工程(2)打桩工程

　　(3)土建工程

　　(4)装饰装璜工程

　　(5)水、电安装工程

　　(6)维修工程

　　(7)附属零星工程

　　2、技术要求：

　　二、甲方承担的义务和责任：

　　1、负责提供下列资料：

　　(1)相关图纸和设计变更通知等文件;

　　(2)隐蔽记录和有关技术经济鉴证;

　　(3)预(结)算书(含工程量计算式和钢筋下料表);

　　(4)招标书及招标答疑;

　　(5)施工合同书(含变更合同或补充协议及有关会议纪要等);

　　(6)施工日志、施工组织设计或施工方案。

　　2、负责与有关方面的联系和协调。

　　3、配合进行现场勘察。

　　4、按合同规定及时足额付给乙方咨询服务费。

　　三、乙方承担的义务和责任：

　　1、根据甲方提供的有效资料和现场勘察的情况，遵循实事求是、客观公正的原则开展工程造价咨询服务，以维护双方的合法权益。

　　2、对所出具的咨询结论真实性负责，且其准确率应保证在正常允许范围内。

　　3、负责与有关各方进行联系、核对和解释。

　　4、保守机密，不得擅自与有利害关系的人员接触或透露有关情况。

　　5、不得遗失甲方认为必须返还的`资料。

　　6、在约定的时间内完成任务，按合同规定收取咨询服务费。

　　四、合同实施期限：

　　甲方负责在______年____月____日前提供全部资料，/fan2计取，合同总价款：****元，大写：*****整。

　　(三)咨询服务费的支付方式:

　　1、合同签订后5个工作日内，由甲方一次性支付乙方该单项工程咨询服务费的40%。

　　2、合同范围内配套工程完工后5个工作日内，由甲方一次性支付乙方该单项工程咨询服务费的50%。

　　3、合同范围内配套工程竣工结算完成后5个工作日内，由甲方一次性支付乙方剩余10%咨询服务费。

　　十一、其他

　　1、因建设工程造价咨询业务的需要，乙方在合同约定外的外出考察，经甲方同意，其所需费用由乙方负责。

　　2、乙方如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由乙方承担;在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经甲方认可其费用由甲方承担。

　　3、未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

　　4、除甲方书面同意外，乙方及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。

　　5、乙方不得参与可能与合同规定的与甲方利益相冲突的任何活动。

　　6、未经甲方许可，乙方不得私自与第三方(总包方)对本工程进行合同范围内的沟通商议。

　　十二、合同争议的解决

　　建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，甲方与乙方应及时协商解决;如未能达成一致，可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的，按下列第1种方式解决：

　　1、提交仲裁委员会仲裁;

　　2、依法向河西区人民法院起诉。

　　十三、本合同一式四份，具有同等法律效力，甲方二份，乙方二份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

工程造价合同10

　　委托单位名称(甲方)：

　　咨询单位名称(乙方)：

　　甲方兹有_____________________工程委托乙方______________________，为明确双方权利、义务，特议定如下条款，以资共同遵守。

　　一、委托的范围及技术要求：

　　1、范围：

　　(1)土、石方工程(2)打桩工程

　　(3)土建工程

　　(4)装饰装璜工程

　　(5)水、电安装工程

　　(6)维修工程

　　(7)附属零星工程

　　2、技术要求：

　　二、甲方承担的义务和责任：

　　1、负责提供下列资料：

　　(1)相关图纸和设计变更通知等文件;

　　(2)隐蔽记录和有关技术经济鉴证;

　　(3)预(结)算书(含工程量计算式和钢筋下料表);

　　(4)招标书及招标答疑;

　　(5)施工合同书(含变更合同或补充协议及有关会议纪要等);

　　(6)施工日志、施工组织设计或施工方案。

　　2、负责与有关方面的联系和协调。

　　3、配合进行现场勘察。

　　4、按合同规定及时足额付给乙方咨询服务费。

　　三、乙方承担的义务和责任：

　　1、根据甲方提供的有效资料和现场勘察的情况，遵循实事求是、客观公正的原则开展工程造价咨询服务，以维护双方的合法权益。

　　2、对所出具的咨询结论真实性负责，且其准确率应保证在正常允许范围内。

　　3、负责与有关各方进行联系、核对和解释。

　　4、保守机密，不得擅自与有利害关系的'人员接触或透露有关情况。

　　5、不得遗失甲方认为必须返还的资料。

　　6、在约定的时间内完成任务，按合同规定收取咨询服务费。

　　四、合同实施期限：

　　甲方负责在______年____月____日前提供全部资料，/fanwen/1578/乙方负责在______年____月____日前完成咨询业务。如因资料不齐或甲方其他原因影响的时间则顺延。

　　五、收费标准及结算方式：

　　甲方在乙方正式提供咨询服务结论时依据省物价局有关工程造价咨询服务收费标准，按工程总造价的_______‰(_______元包干)用现金或转帐形式付清全部咨询服务费，并在合同签订生效之时预付_____________，结算时多退少补。

　　六、技术成果的分享：

　　按节约投资额或核减结算值，甲方得______%，乙方得______%，并由甲方结算对一并付给乙方。

　　七、违约责任：

　　因违约所造成的一切损失由违约方负责，且赔偿金额不少于咨询服务费的______%(不少于10%，不高于60%)。

　　八、争议的解决办法：

　　本合同发生争议，双方协商解决，如协商不成，甲、乙双方同意提起诉讼(仲裁)。

　　九、未尽事宜，甲、乙双方协商解决，本合同自签订之日起生效，至合同内容履行完毕，款项付清之日终止。

　　十、其他需要说明的事项：

　　十一、本合同一式三份，双方各执一份，另一份报送市建设工程造价管理办公室备案。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程造价合同11

　　合同编号：20xx年第(019)号

　　兹由甲方委托乙方办理基建工程造价、咨询服务业务，经双方协商，同意共同尊守以下条款。

　　一、委托服务、审计、验证项目情况

　　1、工程项目名称：望都太阳城四期28#、29#、30#、31#楼、开闭所

　　2、建筑面积：28392.37m2

　　3、工程造价(暂估价)：每平米1000元

　　4、工程地址：贺兰县望都太阳城小区内

　　5、工程开工日期：

　　竣工日期：

　　二、委托乙方服务的内容或要求服务内容(需服务的内容在以下项目前划

　　1、编制工程预算、决算、招标标底;

　　2、审核工程预算、决算;

　　3、工程量清单编制;

　　4、施工全过程造价控制;

　　5、工程竣工结算审核;

　　6、其他

　　7、要求：

　　三、甲方在项目施实过程中应提供的资料(需提供的资料在以下项目前划勾)

　　1、施工合同、补充合同或施工协议书。

　　2、工程施工图纸(全套：土建、安装)。

　　3、图纸会审资料、设计变更、签证单。

　　4、施工组织设计、隐蔽工程记录、吊装工程记录。

　　5、施工过程中双方签证资料。

　　6、工程(预)决算书(加盖送审、编制单位公章、预算员专用章)。

　　7、工程量计算表、主要材料计算表。

　　8、钢筋实际用量计算明细表。

　　9、按政策规定需据找补差价的材料价格证明资料。

　　10、建设单位供料明细表。

　　11、招投标文件及其他有关影响工程造价、工期等的签证资料。

　　12、施工单位营业执照、资质证、取费等级证、预算员资料证。

　　13、跨年度工程施工形象进度明细表。

　　四、甲方在委托项目中承担的责任和义务

　　1、提供的计算资料要真实、齐全。

　　2、施工管理人员要密切配合。

　　3、由于甲方在工作运行中，提供的资料虚假不全或有关人员不配合，造成乙方结论不实际或拖延工作进度，应由甲方承担责任和赔偿损失。(总造价的 %)

　　五、乙方在承办委托咨询业务中应承担的责任和义务。

　　1、按照国家有关的'法律法规的要求进行编制和审核，出具验证报告，保证验证报告的真实性、合法性。

　　2、按照约定的时间完成编制、审计、核算业务，出具计算、审核、核算报告。

　　六、收费标准：

　　1、经双方议定，按结算金额的

　　2、双方一次性协商收费

　　七、结算方式：

　　1、经双方议定，协议签证后，甲方预付乙方工程造价暂估总费用的预付款。

　　2、乙方向甲方提供出完整的预算书时，甲方在签收预算书时付工程造价暂估总费用 30% 的款项。

　　3、进入工程决算时，甲方必须付至总费用的。

　　4、余款在办理完决算项目签认时一次性付清。

　　5、补充内容：甲方要求报进度款时，每月支付乙方用包含总费用中，在结算时预予抵扣。

　　八、双方任何一方若无故撤消或不履行协议时，该方应赔偿对方经济损失(审计工程总造价的 30 %)

　　九、本协议执行中华人民共和国经济合同法有关规定。

　　十、其它应说明的事项：

　　十一、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，同时生效。

　　委托单位(甲方)：

　　承办单位(乙方)：

　　地址：

　　电话：

　　代表签字：

　　地址：

　　电话：

　　代表签字：

　　年月日年月日

工程造价合同12

　　合同编号：___________________________

　　委托单位（甲方）：_________承办单位（乙方）：_________

　　兹由甲方委托乙方办理基建工程造价、咨询服务业务，经双方协商，同意共同尊守以下条款。

　　一、委托服务、审计、验证项目情况

　　1、工程项目名称：___________________________；

　　2、建筑面积：_________m2；

　　3、工程造价（暂估价）：每平米_________元；

　　4、工程地址：贺兰县望都太阳城小区内；

　　5、工程开工日期：_________年_________月_________日，竣工日期：_________年_________月_________日。

　　二、委托乙方服务的内容或要求服务内容（需服务的内容在以下项目前划勾）：

　　1、编制工程预算、决算、招标标底；

　　2、审核工程预算、决算；

　　3、工程量清单编制；

　　4、施工全过程造价控制；

　　5、工程竣工结算审核；

　　6、其他：____________________________________；

　　7、要求：____________________________________。

　　三、甲方在项目施实过程中应提供的资料（需提供的资料在以下项目前划勾）：

　　1、施工合同、补充合同或施工协议书。

　　2、工程施工图纸（全套：土建、安装）。

　　3、图纸会审资料、设计变更、签证单。

　　4、施工组织设计、隐蔽工程记录、吊装工程记录。

　　5、施工过程中双方签证资料。

　　6、工程（预）决算书（加盖送审、编制单位公章、预算员专用章）。

　　7、工程量计算表、主要材料计算表。

　　8、钢筋实际用量计算明细表。

　　9、按政策规定需据找补差价的材料价格证明资料。

　　10、建设单位供料明细表。

　　11、招投标文件及其他有关影响工程造价、工期等的签证资料。

　　12、施工单位营业执照、资质证、取费等级证、预算员资料证。

　　13、跨年度工程施工形象进度明细表。

　　四、甲方在委托项目中承担的责任和义务：

　　1、提供的计算资料要真实、齐全。

　　2、施工管理人员要密切配合。

　　3、由于甲方在工作运行中，提供的'资料虚假不全或有关人员不配合，造成乙方结论不实际或拖延工作进度，应由甲方承担责任和赔偿损失。（总造价的%）

　　五、乙方在承办委托咨询业务中应承担的责任和义务：

　　1、按照国家有关的法律法规的要求进行编制和审核，出具验证报告，保证验证报告的真实性、合法性。

　　2、按照约定的时间完成编制、审计、核算业务，出具计算、审核、核算报告。

　　六、收费标准：

　　1、经双方议定，按结算金额的

　　2、双方一次性协商收费

　　七、结算方式：

　　1、经双方议定，协议签证后，甲方预付乙方工程造价暂估总费用的预付款。

　　2、乙方向甲方提供出完整的预算书时，甲方在签收预算书时付工程造价暂估总费用30%的款项。

　　3、进入工程决算时，甲方必须付至总费用的。

　　4、余款在办理完决算项目签认时一次性付清。

　　5、补充内容：甲方要求报进度款时，每月支付乙方用包含总费用中，在结算时预予抵扣。

　　八、赔偿：

　　双方任何一方若无故撤消或不履行协议时，该方应赔偿对方经济损失（审计工程总造价的30 %）。

　　九、合法规定：

　　本协议执行中华人民共和国经济合同法有关规定。

　　十、其它应说明的事项：

　　____________________________________。

　　十一、附则：

　　本协议一式二份，甲乙双方各执一份，同时生效。

　　委托单位（甲方）：_________承办单位（乙方）：_________

　　地址：___________________________

　　电话：__________________

　　代表签字：_________

　　地址：___________________________电话：__________________

　　代表签字：__________

　　_________年_________月_________日

工程造价合同13

　　摘要：不同的合同结构形式对工程造价有不同影响，选择哪种合同结构形式需考虑影响造价的主要因素有，业主自身的管理团队、总包单位的能力、减免税费、项目开办费等。

　　关键词：合同结构；工程造价；总包；平行承包

　　引言

　　建设项目的合同结构形式取决于工程项目的组织管理模式，常用的工程项目组织管理模式归根结底属于两种模式，一是“总包模式”，一是“平行承包模式”。其它模式如“联合体承包”、“合作体承包”或是“交钥匙承包”等其实质与“总包模式”相似。针对这两种主要的管理模式相应的合同形式也分为业主与总承包单位签署的总承包合同，总承包方与分包方签署的分包合同，另外一种就是由业主直接与各承包商签署的承包合同。

　　在实际操作过程中除“总包模式合同结构”或是“平行承包模式合同结构”以外，经常会出现另一种情况，属于上述两种合同结构的综合或演变，这里我们且称之为“总包/专业承包合同结构”。就是业主选择了一个总承包商，负责主要的工程，如主体结构工程等，同时一些专业工程由分包承担，如装修工程、机电工程等，但还有部分专业工程由业主直接招标采购并签署合同，如电梯设备供应工程、空调供应工程等。这种合同结构形式越来越多的被广泛应用。

　　业主在选择采用哪种合同结构形式时应充分考虑对工程造价的影响。一般来说选择总包模式的合同结构相对来说合同结构简单，有利于合同管理，工程造价较早确定，业主承担的风险较少。但由于合同内容复杂，招标工作难度加大，同时可供选择的承包商范围较小。选择平行承包模式的合同结构，单个合同的内容简单，造价低，风险小，可选择承包商范围加大，业主自主性增强。但合同数量较多，招标工作量大，业主需协调管理的工作量增加，同时总造价不易较早确定，增加风险。选择总包/专业承包模式的合同结构，业主的自主性更加灵活，同时可以发挥总包模式和平行承包模式各自的优点。但需把握分寸，过度自主就变成平行承包模式了。

　　具体分析来，有以下几个方面对工程造价有影响，业主可以在决策合同结构时予以考虑。

　　1 业主建设项目管理团队的费用

　　做为项目开发的业主，首先应考虑建设项目的建设周期及是否有后续建设项目，来决定是否需要配备完整的建设项目管理团队。如选用总包管理模式，业主的项目管理团队可以稍弱些，主要管理总承包商一方即可。如选用平行承包模式，则业主需要有强大的项目管理团队来组织和协调各承包商。

　　虽然现在各种咨询公司或是代理公司服务比较完善，但业主与咨询公司的管理角度及出发点不同，咨询服务所取得的服务结果是不能代替业主的决策权的'。所以业主首先需核算建设自身完整的项目管理团队所需要的人力成本、管理成本，以及项目完成后的人员安置问题等费用。一般情况下如果业主己经具有完整的项目管理团队，或将来还会继续进行项目建设，业主通常会采用平行承包模式合同结构或是总包/专业承包模式合同结构，很多业主不愿意将工程项目完全依赖于总承包商，如果双方发生争议时导致业主受制于总承包商。如果业主的工程项目规模较小，不值得建设自己的项目管理团队，则要考虑选择总承包模式的合同结构，有利于降低管理费用。

　　2 总承包管理费

　　业主其次需考虑能邀请到的投标单位是否有能力、有经验承担总承包职责，如潜在总承包商具备总承包管理的能力，则需核算所需要的总承包管理费用，这部分费用与业主要求总承包商所承担的职责有关，与业主的自身项目管理费用在一定情况下是此消彼长的。

　　3 合理减少税费

　　根据国家财政部有关营业税的管理条例规定，建设方提供的设备可不计取营业税，各地方税务部门一般都公布有免征营业税设备名单，所以业主在合同规划时可参考这些设备名单筹划自行采购一些设备，如电梯、锅炉、消防泵等，并与供应商自行签定供应合同，可以合理节省营业税降低工程费用。

　　4 项目开办费的计取

　　做为总包模式（或是总承包管理）对于项目前期发生的开办费工作，一般由总承包商承担并一次性计取费用，而如采用平行承包模式的合同结构，其中部分费用会出现多家承包商各自建设，分别计取。如办理施工手续费用、临时办公室搭建费用、脚手架费用、垂直运输费用，临时水电设施的铺设费用，安全设施搭建费用、垃圾清运费用、成品保护等费用，多家承包商分别计取，则业主所承担的费用及风险加大。这需要在合同中详细约定各自的职责和范围，但仍不可避免的会有重复和交叉的费用产生。

　　5 支付资金的时间成本

　　一般工程支付预付款按整体的合同金额计算，总承包工程的合同金额大，业主需要先支付较大金额的预付款，而平行承包工程合同金额较小，分不同时期签署并支付预付款，所以对业主的现金流及利息收益是有影响的。

　　上述几点是规划合同结构时对工程造价有影响的几个主要因素，需要业主核算及权衡。各种合同结构形式适用于不同的项目情况，只控制工程造价并不是工程管理的唯一目标，所以业主要划分合同结构不仅仅要从上述几个方面考虑，还应注意各方管理的水平、经验，各标段的大小合理、专业合理，特别是一些特殊工程，如电力工程、消防工程等，一般各地的相关部门对这些特殊工程经常有一些管理规定，为满足这些规定要求，经常将这些工程单独划分出来，由具备专业资质和施工能力的专业单位承担，业主单独签署合同。

　　当然，确定一个工程项目的合同形式不是一个简单的过程，需要各部门人员，包括工程、造价、财务、开发、甚至销售部门多方位综合权衡，选择一个最合适的合同结构，使之更适于工程管理和协调，更利于业主达到最优化的项目管理目标。

工程造价合同14

　　________（以下简称委托人）与_________（以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。

　　第一条委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

　　1．项目名称：_________

　　2．服务类别：_________

　　第二条本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

　　第三条下列文件均为本合同的组成部分：

　　1．建设工程造价咨询合同标准条件；

　　2．建设工程造价咨询合同专用条件；

　　3．建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

　　第四条咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

　　第五条委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

　　第六条本合同的建设工程造价咨询业务自_________年_________月_________日开始实施，至_________年_________月_________日终结。

　　第七条本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。

　　委托人（盖章）：_________ 咨询人（盖章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　委托代理人（签字）：_________ 委托代理人（签字）：_________

　　住所：_________ 住所：_________

　　开户银行：_________ 开户银行：_________

　　帐号：_________ 帐号：_________

　　邮政编码：_________ 邮政编码：_________

　　电话：_________ 电话：_________

　　传真：_________ 传真：_________

　　电子信箱：_________ 电子信箱：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　附件

　　建设工程造价咨询合同标准条件

　　词语定义、适用语言和法律、法规

　　第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

　　1．“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。

　　2．“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。

　　3．“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

　　4．“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

　　第二条建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

　　第三条建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

　　咨询人的义务

　　第四条向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。

　　第五条咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

　　1．“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作；

　　2．“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；

　　第六条在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

　　委托人的义务

　　第七条委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。

　　第八条委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。

　　第九条委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。

　　第十条委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

　　咨询人的权利

　　第十一条委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内，授予咨询人以下权利：

　　1．咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

　　2．咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

　　3．咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。

　　委托人的权利

　　第十二条委托人有下列权利：

　　1．委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

　　2．委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

　　3．当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

　　咨询人的责任

　　第十三条咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

　　第十四条咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额（除去税金）。

　　第十五条咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担责任。

　　第十六条咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

　　委托人的责任

　　第十七条委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

　　第十八条委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

　　合同生效，变更与终止

　　第十九条本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　第二十条由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

　　第二十一条当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

　　第二十二条咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

　　第二十三条变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的.协议未达成之前，原合同仍然有效。

　　咨询业务的酬金

　　第二十五条如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。

　　第二十六条如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。

　　第二十七条支付建设工程造咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

　　其他

　　第二十八条因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

　　第二十九条咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

　　第三十条未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

　　第三十一条除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。

　　咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

　　合同争议的解决

　　第三十二条因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。

　　第三部分建设工程造价咨询合同专用条件

　　第二条本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：_________。

　　第四条建设工程造价咨询业务范围：_________。

　　“建设工程造价咨询业务”是指以下服务类别的咨询业务：

　　（a类）建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价；

　　（b类）建设工程概算、预算、结算、竣工结（决）算的编制、审核；

　　（c类）建设工程招标标底、投标报价的编制、审核；

　　（d类）工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；

　　（e类）编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。

　　第八条双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间：_________。

　　第九条委托人应在_________日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

　　第十四条咨询人在其责任期内如果失职，同意按以下办法承担因单方责任而造成的经济损失：赔偿金＝直接经济损失×酬金比率（扣除税金）

　　第二十四条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金：

　　委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付附加服务酬金：_________。

　　委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付额外服务酬金：_________。

　　第二十七条双方同意用_________支付酬金，按_________汇率计付。

　　第三十二条建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

　　1．提交_________仲裁委员会仲裁；

　　2．依法向人民法院起诉。

　　附加协议条款：

　　_________

　　《建设工程造价咨询合同》使用说明

　　《标准条件》适用于各类建设工程项目造价咨询委托，委托人和咨询人都应当遵守。《专用条件》是根据建设工程项目特点和条件，由委托人和咨询人协商一致后进行填写。双方如果认为需要，还可在其中增加约定的补充条款和修正条款。

　　《专用条件》的填写说明：

　　《专用条件》应当对应《标准条件》的顺序进行填写。例如：第二条要根据建设工程的具体情况，如工程类别、建设地点等填写所适用的部门或地方法律法规及工程造价有关办法和规定。

　　第四条在协商和写明“建设工程造价咨询业务范围”时首先应明确项目范围如工程项目、单项工程或单位工程以及所承担咨询业务与工程总承包合同或分包合同所涵盖工程范围相一致。其次应明确项目建设不同阶段如可行性研究、设计，招投标阶段或全过程工程造价咨询中投资估算、概算或预算的内容等。

　　在填写建设工程造价咨询酬金标准时应根据委托人委托的建设工程项目内容繁简程度，工作量大小、双方约定，一般应当在签订合同时预付30％预付款_________元，当工作量完成70％时，预付70％的工程款_________元，剩余部分待咨询结果定案时一次付清。如果由于委托人及第三人的阻碍或延误而使咨询人发生额外服务也应当支付酬金，并应约定好酬金的计算方法及支付时间，在写明其支付时间时应写明其后的多少天内支付。

　　如果经双方协商同意，可以设立奖罚条款，但必须是对等的。