施工的合同(15篇)
随着法律观念的深入人心，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编收集整理的施工的合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。
施工的合同1
甲方（全称）：_________（以下简称甲方）
乙方（全称）：_________（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，特签订本合同。
一、工程概况、承包范围及承包方式
工程名称：_________工程地点：_________工程内容：_________
二、工程承包范围及承包方式
承包范围：_________
承包内容：道面混凝土施工，包括：放线、支模、清仓、摊铺、钢筋安放、振捣、做面、拆模、模板运输、胀缝板安设、养生、切缝、清理、养护、成品保护、钢筋加工、零用工等
承包方式：包清工
三、合同工期
开工日期：_________年_________月_________日竣工日期：_________年_________月_________日。合同工期总日历天数_________天。
四、质量标准
4、1工程质量标准为_________
4、2具体执行标准及规范：
五、合同价款及工程量确认
5、1本合同价款采用固定单价方式确定。
合同金额：_________元（大写）：_________元（暂定）上述工程量、合价、总价均为初步约定数量，不作为最终结算依据，乙方的全部费用已经包含在上述项目及单价中，施工中发生的一切其他费用不再另外计量，乙方对此已经确认。（工程项目较多可以单独附工程量清单，作为合同附件）
5、2单价实行砼优质优价计价办法的，以5、1中单价为基础价，按照砼优质优价计价办法执行，单价最优价的上浮幅度不能超过基价的10%。《砼优质优价计价办法》作为合同的附件，同样具有法律效力。
5、3工程量确认
甲乙双方共同确认的符合本项目计量规则的合格工程量，厚度按照施工图纸设计厚度计量。
六、双方的权利和义务
6、1甲方的权利和义务
（1）甲方对该工程的质量、工程进度、安全、计量支付等进行全过程管理。
（2）甲方负责提供施工图纸、施工所需的模板和支架、混凝土混合料并运输到施工现场。
（3）甲方于乙方进场时为其提供临时住房等基本生活设施和现场施工所用水电。
（4）甲方有权对乙方的财务状况、用工的合法性、工人的健康劳动等情况进行监督检查。
（5）甲方有权监督乙方对其农民工工资的发放。
6、2乙方的权利和义务
（1）乙方在施工过程中服从甲方的管理，接受业主、监理工程师的指导、监督和检查，执行甲方项目经理部的各项规章制度，对被查出的问题及时纠正。如有违反，甲方有权对乙方酌情进行经济处罚。
（2）根据施工需要，乙方自行准备施工需要使用的测量仪器、小型机具、照明设施、零星材料、生活用具、劳保用品及安全防范工器具等，并自行负责安全保卫。
（3）乙方应严密组织、科学管理，保持施工现场的整洁，做到安全、文明施工，确保工程质量，保证工程进度。
（4）乙方必须遵守国家及当地政府主管部门安全生产管理规定，加强全体员工的安全教育，建立健全各项安全生产措施、切实抓好施工安全，杜绝各种安全事故的发生。凡因乙方管理不善、违章操作以及自身安全措施不力所造成事故的责任和经济损失由乙方自行承担。
（5）工程竣工验收移交前，乙方负责清理现场，保护施工现场的成品及半成品，如发生损坏，乙方负责修复并承担相应费用。
（6）凡因乙方拖欠或挪用其人工工资等发生的纠纷均由乙方负责解决。
七、质量管理
7、1工程质量的检验由甲方组织实施并进行监督检查，甲方对工程质量进行全过程管理。乙方应随时接受甲方的检查检验，并为检查检验提供便利条件。
7、2由于乙方原因造成工程质量达不到要求的部分，乙方必须按甲方的要求拆除和重新施工，直到符合规定的标准，所造成的经济损失由乙方负责。甲方有权向乙方开具质量罚款单，罚金视质量事故情况确定。
7、3因乙方原因达不到约定的质量标准，甲方有权终止本合同，由此造成的一切损失由乙方负责。
八、工程款支付
8、1工程款的支付是按甲方获得业主计量款情况和乙方工程进度情况进行支付。
8、2甲方根据核定的乙方施工人数每月预付生活费用，生活费用按每人每天_________元标准执行，结算时按实际发生额扣除。
8、3工程竣工结算后28天内付清全部施工费用。
九、竣工验收与结算
9、1工程竣工验收通过，以业主实际验收日期为竣工日期。
9、2竣工验收未能通过且属于乙方原因的，乙方负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任和经济损失。
9、3工程竣工后14天内，乙方向甲方递交结算报告及相关结算资料，报甲方审核。甲方收到乙方递交的结算资料后，28天内进行核实，给予确认或者提出明确的修改意见，最终结算以双方以甲乙双方共同签字的结算书为依据。
十、合同的生效与终止
10、1本合同自双方签字盖章之日起生效。
10、2甲乙双方履行完本合同全部义务，结算价款支付完毕，本合同即告终止。
10、3本合同的权利义务终止后，甲乙双方应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
10、4本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商解决。
10、5本合同一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。
甲方：（公章）乙方：（公章）
____年____月____日____年____月____日
施工的合同2
发包方(甲方)：身份证号： 承包方(乙方)：身份证号：
为明确双方责任，按质量要求完成承包任务。依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和国家有关法律、法规规定，结合本工程具体情况，经双方协商达成以下条款，共同遵守。 工程概况
1、 甲方发包鸭棚建设工程让乙方承建。发包方式包工包料。
2、 甲方提供水、电、路三通，一辆农用车。
3、 保证工人人身安全。
4、 工程承包工料费总计： 元。
5、 鸭棚面积为：
付款方式：
（1）.甲乙双方达成意向。乙方材料（水泥柱）进场，付总承包价格 的40%。
（2）.鸭棚主体完工封顶时（棚内不计）甲方再付乙方总工程款的40%。
（3）.工程完工后，甲方再付乙方总工程价的15%为工人工资。
（4）剩余5%作为质量保证金，工程完工后一个月一次性付清。 质量标准：工程棚舍质量根据禾丰公司所要求标准棚建设。本合
同自双方签字之日起生效；本合同一式两份，双方各执一份。
附则：本合同未尽事宜，双方协商解决，若有协商不成，可向当地执法部门协商解决。
甲方签字（盖章） 乙方签字（盖章）
签订日期：
签订日期：
施工的合同3
甲方：
乙方：
因乙方自愿承接标段内部分清淤工程并部分垫资实施该分包工程，为确保按期、优质完成合同规定的各项内容，明确双方承担的权责与义务，现签订该合同，条款如下，以期共同遵照执行。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、价格：
四、验收方式：
由甲乙双方测量淤顶、淤底及几何尺寸标高，
五、堆放要求：
按甲方指定地点堆放
六、工程数量：
七、付款方式：
月计量按已完成的量支付50%，完工付至80%，
八、工程项目期限：
按甲方及项目部要求
九、结账方式：
提供正规发票，如无甲方扣除乙方支付款的3%，为乙方代办门临发票
十、合同内容：
(一)、甲方职责：
1、甲方必须提供淤泥堆放场地;
2、甲方必须及时提供施工图纸，向乙方进行技术交底;
3、甲方负责对乙方技术指导，履行对乙方在项目实施过程中的质量、进度、安全生产、文明施工等方面的指导、检查、考核职能;
4、甲方必须按约定及时支付工程款;
5、甲方必须及时组织人员进行验收、结算。
(二)、乙方职责：
1、乙方配备足够的人员和机械满足施工进度的需要;
2、乙方必须有专职生产、安全管理人员进行生产、安全管理;
3、乙方必须服从甲方和监理管理，服从甲方统一安排;
4、乙方不得以任何形式转包该工程，如有该情况发生，一切后果由乙方负责;
5、乙方不得做任何有损甲方利益及信誉的行为;
6、乙方机械必须有合格证;
7、乙方必须为施工人员办理工伤保险;甲方项目部收集乙方人员身份证复印件交公司办公室统一办理意外保险费用由乙方承担。
8、乙方必须确保安全、文明施工，并对施工期间的一切安全问题负全部责任;
十一、争议的解决
(1)、凡因履行合同所产生的与本公司有关的一切争议，甲乙双方应通过协商解决，如果协商不能解决，应交司法部门处理;
(2)、合同未尽事宜应有协商补充和条款(附加条款与合同有同等法律效力)。
以上如有未尽事宜均按国家法律和相关规定执行，本合同经双方签字生效，一式三份，甲方两份，乙方一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工的合同4
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
一、工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3承包内容：本合同附件《工程预算书》或《工程项目一览表》列出的项目以及以下内容：
1.4承包方式：□包工包料(不含主材)□包工部分包料□包工不包料
1.5工期
开工日期：20xx年xx月xx日竣工日期：20xx年xx月xx日
1.6合同价款(RMB大写)拾万仟佰拾元，￥：元。
二、双方工作2.1甲方工作
2.1.1办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。
2.1.2清除影响施工的障碍物，对只能部分清空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
2.1.3提供原始水电线路图纸及装饰装修地点钥匙。
三、付款方式
工程竣工验收后，除留质保金外，在3天内结清尾款，设计变更增加价款在工程款同期结算款中支付。
四、违约责任
4.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
4.2由于发包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金元，工期向后顺延。
4.3由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金元。
五、本合同一式二份，双方签字后生效，具有共同的法律效力。
发包人：
承包人：
签订日期：
施工的合同5
发包单位(甲方)：
承包单位(乙方)：
工程名称：
工程地址：
签订地点：
一、管桩( )规格、数量、项目单位、工期、总量、造价 进场时间: 年 月 日
二、承包方式 本工程采用重工智静力压桩机，以包工、保质量、包安全的形式包干。施工的水电费由甲方负责外，其它如接桩焊接及焊条，桩机进退、 施打(静压)等全部施工过程所需要设备、辅助材料均由乙方承担。
三、质量要求
工程必须按设计要求《预应力混凝土管桩技术规程》：国家行业标准JGJ—99《建筑施工安全检查标准》。国家省市颁布的有关施工规范和法规 进行施工。保质、保量、保工期完成管桩基础工程施工任务。
四、结算以付款方式
1、工程量计算：以桩入土深度按实结算。合同签订或试桩时付拾万元;以后按施工进度付款;压桩完成办理结算手续，桩机转 场或十日结算工程款(材料按实计)。
2、若乙方代为甲方定桩：根据甲方所讨的额供桩，合同签订付拾万元作为管桩定金。
五、甲方负责
负责清理现场，确保施工工地"三通一平"， 场地不塌陷能满足压桩机施工作业要求;派专职人员常驻工地，及时办理工程签证，配合乙方 现场施工、及时忇调甲方负责范围内事宜;根据施工进度时授付工程款。
六、乙方负责
负责派专业技术人员及工程必用的机械设备按设计图纸要求的极限值进行压桩和配桩;施工质量及安全生产由乙方负责;压桩工程完成后， 提供压桩记录资料一份。
七、其它约定事项
1、如因甲方原因或设计变更图纸，造成进场后或施工过程停工满四天，第五天算起，甲方1000元/日补偿乙方 误工费;并允许停工满十天，补偿全部误工费由乙方安排桩机转场。
2、对于压桩使土层形成挤压，可能给周边建(构)筑物带来轻微影响;或压桩遇到二下障碍物需要清障，因障碍物或场地陷机造成工程桩破碎 (或移位)需要扩基补强，对上述产生的工、料、费均由甲方负责;乙方只能提供相关信息资料。
3、由于乙方施工机械引起的工程质量，工、料、费均由乙方负责(但不包含人力不可抗拒的因素)。
4、本合同一式二份，双方各执一份，如有尽事宜，由双方当事人友好的协调商解决或另补充协议。全同自签订之日起生效，至交讨下道工序及 付清工程款时自行失效。
甲方：
乙方：
年 月 日：
施工的合同6
甲方：__________
乙方：__________
甲乙双方协商，就甲方委托乙方打井施工事宜达成如下条款：
一、施工日期：______年______月______日至______年______月______日 。
二、工程项目及相关要求：
1、施工项目：水井，成井实际下管米数不低于150米。
2、井管规格：110mm至300mm，保证潜水泵上下畅通。
3、材料选用：管材PVC管，滤料必须为过筛的米石，并掺有粗沙。
4、井堡要求：必须达到坚固、表面光滑。
5、技术要求：保证出水量、含沙量等符合国家《机井施工规范》的标准。
三、工程价款：
每口井的总价款为8000元，含工程PVC材料费、辅助材料费、人工费、运杂费等全部费用。
四、付款方式：工程结束经甲方验收合格后，甲方支付总价款，
五、乙方承担的义务：
1、按照国家《机井施工规范》组织施工，负责打井所需的相关设施。
2、保证安全施工，如因违反操作规程等原因造成人员伤亡等一切事故，由乙方负全部责任。
3、因质量问题造成废井、塌陷、不出水或出水不达标等，由乙方负责及时修复。
4、管井使用后一年（质保期）内发生质量及技术问题，乙方负责免费维修、解决。
六、本合同一式二份，双方各执一份，签订之日起生效。
甲方：__________
乙方：__________
______年______月______日
施工的合同7
甲方：
乙方：
质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有木工作业承包给乙方，特定如下合同：
一、承包方法：
1承包形式：单包工
2工作量：墙面、地面铺贴、楼梯踏步铺贴30元每平方米，意向是20xx平方米，按实际发生平米数计算，石材干挂另算。
二、工程进度：按甲方要求，总工期天，甲方保证现场符合施工按期完成，须做好场地清理，供材按时到位，设计变更造成工程延误乙方不承担责任。
三、安全上：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方（承包人）负责，甲方不承担任何责任。
四、文明卫生
现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费。
五、付款方式
乙方进场，甲方支付乙方一部分费用，剩余工程完工验收合格后支付结清。
六、此合同一式两份，双方签字后生效，各执一份为凭。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工的合同8
甲方：______（以下简称甲方）
乙方：______（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，结合本工程的实际情况，经甲、乙双方充分协商，外墙使用“昱奎牌”乳胶漆进行装饰，并委托乙方施工，达成如下协议：
一、工程名称：______。
二、工程地址：______ 。
三、工程内容：外墙乳胶漆装饰工程。
四、承包方式：乙方包工包料。
五、质量标准：
1、乙方必须严格按图纸、说明文件及国家有关规范规程进行施工，并接受甲方的监督和检查。
2、乙方施工确保颜色一致。
六、颜色：按照效果图或双方约定涂刷施工。
七、工期：本工程合同工期为______天，（______年______月______日至______年______月______日）。
若遇下列情况之一工期可相应顺延；
1、因甲方原因致使乙方不能正常施工；
2、夜间室外最低温度低于5℃；
3、甲方未按合同拨付工程进度款；
4、因雨、雪、大风天气影响工程进度；
八、甲方的权利和义务：
1、为乙方施工人员提供水、电、材料仓库及临时住房（乙方不承担费用）；
2、及时向乙方支付工程进度款，并协调乙方与职能部门的相关事宜；
3、及时组织对工程的竣工验收，并按合同规定办好决算；
4、为乙方在此施工提供必要保护，不得有外来人员的干扰和破坏，并协助做好协调工作。
九、乙方的权利和义务：
1、派一名施工队长在工地搞好现场管理，与甲方协调处理好有关问题。
2、搞好安全施工，严格按施工操作规程进行施工，若因乙方原因发生安全事故由乙方自行负责；
3、乙方在施工中必须接受甲方及监督部门的现场监督，确保工程质量达标验收合格；
4、做到文明施工，杜绝各种违纪违法现象发生。
十、单价：外墙乳胶漆______元／m
十一、总造价：按实际涂刷展开面积核算为准。
十二、付款办法：
1、本合同签订______天内，甲方应预付款______；
2、施工人员进场开始施工时，甲方付款______；
3、腻子层施工完毕，涂刷底漆之前，甲方付工程款______元；
4、上两遍乳胶漆施工时甲方付工程款______元；
5、工人施工完毕______天内甲方进行验收，并出据工程量结算单，逾期视为验收合格且以乙方结算为准，验收合格______天内甲方付清全部工程款。
十三、付款方式：
1、银行帐户结算：从银行直接汇款到昱奎化工公司帐户。
2、现金结算：结算人必须持有我公司的“工程结算委托书”才能进行现金结算。
十四、违约责任：
1、甲方按合同约定的付款办法及时办理工程进度款及完工结算，若甲方未按合同约定及时办理，乙方可停工，并由甲方按未付款的______％/天支付违约金；
2、乙方质量不合格的，负责无偿修理和返工，其损失由乙方自行负责。
十五、其它：______。
十六、未尽事宜双方协商解决，协商不成可向原告所在地人民法院起诉。
十七、合同一经签订，具有法律效力，双方认真履行，互不违约。
十八、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方（签章）：______乙方（签章）：______
法人代表（签字）：______法人代表（签字）：______
身份证号码：______身份证号码：______
代表（签字）：______代表（签字）：______
联系方式：______联系方式：______
______年______月______日______年______月______日
施工的合同9
甲方：__________
乙方：__________
甲方委托乙方承担本工程的施工、安装任务，为明确双方权利和义务，结合装修工程具体情况，双方达成如下协议：
一、工程概况
1、工程名称：________________
2、工程地点：________________
3、工程施工安装内容以双方签认的工程报价单中项目为准；施工费用以双方签认的工程报价单中单价为依据，按实际工程量结算；增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效，增减计施工、安装项目、
4、乙方按工程总造价收取6%管理费，计入工程款、
5、双方商定本工程____个工作日乙方按质完成全部施工及安装项目、即自_____年____月____日起（日期以施工材料进场的第二天计）
二、甲方工作
1、开工前，全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护和安放措施，若因甲方不采取必要的保护和安放措施而造成家具，陈设的损失由甲方承担、
2、向乙方提供施工所需的水、电等设施：协助乙方办理施工申请、审批等手续，并缴纳物业管理处所需的一切费用、
3、对工程质量，进度进行监督检查，办理变更、验收、登记手续和其它事宜、
4、按时、按质、按量提供施工所需甲方采购的材料、
三、乙方工作
1、乙方派出专职工地工程监理，负责合同的履行，按合同要求组织施工、保质，保量按期完成施工任务：解决由乙方负责的各项事宜、
2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，对施工现场的防火安全负责、严格按照双方签认的图纸或说明进行施工，做好各项质量检查和施工记录、
3、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的设施和施工成品进行保护、
四、关于工程价款及结算的约定
1、本合同签订后，甲方预付乙方签认的报价单中工程款总额的50%（含设计定金），乙方才进场施工、
2、工程施工过程中，泥、水、电工完成前期工程，木工进场当天甲方预付乙方第二期工程款即双方签认的报价单中工程款总额的30%及增加项目金额的50%：木工基本完成，油漆工进场当天甲方预付乙方第三期工程款即付满第二次预算（以双方签认项目的单价及实际工程尺寸数量计算）总工程款的95%，甲方预付的工程款以乙方开出的票据为依据、
3、施工及安装竣工验收后当天甲方付清乙方全部工程款、
五、关于材料供应的约定
1、本工程按双方签认的报价单及其它约定由甲方采购的施工材料，甲方应在各项目工程施工前两天采购至现场，由甲方采购的材料、设备如不符质量及要求对工程造成损失，责任由甲方承担、甲方供应的材料及设备至施工现场经乙方验收后由乙方负责保管，如乙方保管不当造成损失的，乙方负责赔偿、
2、凡由乙方采购的材料，设备质量或规格不符合双方约定要求的应禁止使用、若已使用，对工程造成的损失由乙方负责、
六、关于双方责任的约定
1、因甲方原因影响工期，工期相应顺延，并承担由C、D、E、F条款原因造成乙方损失的赔偿：
A、不能按期、按时供水电：
B、不能保证每天有8小时工作时间（含加班时间）：
C、不能按期提供自购的材料、设备：
D、提供的材料设备不符合质量或规格造成返工：
E、不能按期付工程合款，而施工工程量未过半，乙方除收取已施工项目的费用外另收工程设计费：
F、非乙方造成的其它不可预见的原因、
2、乙方责任
A、不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，相应损失由乙方承担：
B、对竣工验收后保修期两年内发现的属于乙方施工安装责任的质量问题，乙方免费维修：
C、乙方施工过程中违反操作规程造成的人员伤害，责任由乙方负责：
D、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应予以修复或赔偿、
E、由于乙方违反物业管理处规定所造成的罚款和赔偿，费用由乙方负责、
七、关于设计与施工及验收的约定
1、乙方设计师完成施工图后必须在商定的时间内给甲方审图，经甲方确认签字认可后乙方方可施工、
2、乙方必须严格按甲方签认的图纸施工、安装、
3、在施工过程中，甲方提出变更设计，停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更，增减的原因，工程部位、时间、材料等；乙方根据变更要求两天内向甲方提交变更所采取的措施、增减的造价，因停工等原因造成的机械呆滞、综合管理费延误工期、补偿停工和已采购材料（因变更设计而无法利用所造成的材料浪费）等费用清单、
4、隐蔽工程在隐蔽前由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐蔽并如实填写隐蔽记录，甲方应予以承认、
5、工程竣工后，乙方通知甲方验收、甲方应在接到通知后两天内验收，并办理验收、移交手续、如甲方在规定时间内不能验收，需及时书面通知乙方，另定验收日期，否则乙方视甲方通过验收、若另定验收日期，甲方应承认第一通知时间为竣工日期，并承担乙方看管场地的相关费用、
八、奖励和违约责任
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失，每停工或窝工一天甲方应支付乙方____元；甲方不按合同的约定预付工程款，每拖期一天，按付款金额的___%加付滞纳金、
2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付____元违约金、
3、工程未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成的损失由甲方负责，并视为甲方已实际验收合格、
4、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失、
九、双方签认的装饰工程报价单，施工图和经双方协商达成一致的其它具体问题协议，作为合同附件，与合同具同等效力、
十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份、
十一、本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决，如协商解决不成双方同意由当地仲裁委员会或人民法院判决、
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
施工的合同10
发包人(甲方)：(全称)
承包人(乙方)：(全称)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就本装饰装修工程施工的发包与承包事项经协商一致，签订本合同。
一、 工程概况
1.1 工程名称： 。
1.2 工程地点： 。
1.3 工程内容： 。
1.4 承包范围： 。
1.5 承包方式：
□乙方包工、包全部料 □乙方包工、包部分料(见附件)
□乙方只包工
1.6 工程结构： 。
1.7 装饰装修施工面积： 。
二、工程质量
2.1 本工程质量应达到国家、北京或专业的质量检验标准、设计标准或双方约定的其他标准。
2.2 国家、北京或专业标准：《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-20xx)
2.3 约定标准：
三、 工期
3.1 总工期： 日(为日历工期，并包括法定节假日
3.2 开工日期： 年 月 日。
3.3 竣工日期： 年 月 日。
3.4 延期开工：乙方不能按期开工的，应提前2日以书面形式通知甲方，如甲方2日内未做出答复的，视为同意延期开工，具体开工日期将另行约定。如甲方不同意延期开工的，则工期不顺延;如因甲方原因需延期开工的，应征得乙方同意，由此造成的损失由甲方承担，并相应顺延工期。
3.5 暂停施工(停工)：甲方要求乙方暂停施工的，应在24小时内向乙方提出处理意见，乙方应妥善保护已完工工程。如甲方未能按时提出处理意见的，乙方可继续施工，由此造成的损失由甲方承担。乙方要求复工的，甲方应在12小时内予以答复。甲方未能按时答复的，乙方可自行复工。
3.6 工期顺延
3.6.1 发生以下情况的，工期顺延，乙方不承担责任：
(1)甲方未能按合同约定提供开工条件的。
(2)工程量增加、设计变更的。
(3)甲方未按时验收隐蔽工程的。
(4)甲方未按时供应合同约定的材料和设备的。
(5) 7日内由于非乙方原因停水停电累计8小时以上不能施工的。
(6)甲方未按时支付工程款的。
(7)因甲方或甲方代表坚持错误指令而导致工期延误的。
(8)不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。
3.6.2 出现以上情况时，乙方应及时以书面形式通知甲方。因乙方原因导致工期延误的，由乙方承担责任，工期不顺延。
3.7 工期提前
3.7.1 提前竣工的条件应是采取可行的新技术措施，任何违反工艺标准、偷工减料等行为不得作为提前竣工的.手段。双方应签订提前竣工协议，且甲方应在3日内批准乙方修订的进度计划及新技术措施，并为赶工提供必要的条件。
3.7.2 提前竣工协议应包含以下内容：
(1)提前的时间。
(2)乙方采取的技术措施。
(3)甲方为实行新技术措施提供的条件。
(4)实行新技术措施增加的费用。
四、设计
4.1 设计图纸及技术文件的提供方式
□由甲方于开工 日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。
□由乙方于开工 日前提供满足施工需要的设计图纸及技术文件送甲方审批，甲方应于 日内审批完毕并交还乙方。
□由甲方委托的专业设计公司于开工 日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。
4.2 设计变更
4.2.1 甲方要求变更设计时，应在该分部或分项工程施工3日前通知乙方。乙方应立即停止对涉及部分的施工及准备活动。
4.2.2 由于设计变更造成乙方材料积压，由甲方负责处理并承担相应损失。
4.2.3 已完工程设计变更造成乙方返工的损失，由甲方承担。
4.2.4 设计变更应由甲方代表办理洽商确认手续，乙方应变更施工进度计划，送甲方批准，同时调整工程价款。
4.2.5 涉及设计变更的，设计图纸提供方应给出变更设计图纸及材料样品，以作计价及施工依据。
施工的合同11
甲方:__________
乙方:__________
为了加强合作,明确双方职责,便于工程有序开展,更好发展打下基础.经双方平等协商,在《电力工程施工合同》的基础上订立补充协议。甲方须在乙方施工前协调好与施工现场其他施工队之间衔接关系,并搞好统一协调管理,责任明确到各施工队、班组的负责人,做到工作任务清楚,协调一致,有序管理,以便于提高各施工队的工作效益。
1、乙方开工前，甲方须召集施工现场所有施工单位负责人召开会议,提供各个施工单位施工图纸并进行安装技术交底、交流,并确定准确的水平高差点。
2、乙方在施工中，若需要对相关地段进行封闭施工时，甲方需协助乙方采取车辆等绕行、封路等措施。
3、甲方须协调好乙方与其它各施工队之间相互影响的问题进行全面交接,以免发生不必要的误解及冲突,造成不必要的质量及工期延误,若甲方未协调好，造成停工、误工及机械所产生的费用全部由甲方承担。
4、甲方须派专人对乙方的施工进行检查，协商、协调现场存在的技术及存在问题。
5、在施工中因施工现场与实际图纸不相符合及施工图纸不明确、需改变、改道、增加的施工内容需甲方施工现场负责人及主管代表参加协商确定、并签名认可,乙方方可执行施工,施工工程量以实际为准，双方记录一致，必要时拍摄图片保存。
6、施工技术费用及勘察规划方案费用由甲方承担,费用按总工程施工费的13.6%。
7、其他费用按电力工程造价20xx年版本软件定额标准支付。
8、在电缆铺设中所需的标示牌、编号、长度、起止点名称牌以实际为准,所需费用及安装费用由甲方支付。
9、承包范围:
10、路灯部分以禄劝建筑勘察设计图纸为准,具体的分接箱总控制室、走向,路灯位置由甲方指定配合施工方、勘察规划及施工费用双方共同协商,按工程预算表定额为准、费用由甲方承担。
11、经双方协商决定此工程包工不包料,在施工中所需的材料全部由甲方提供,甲方必须在施工前48小时之内提供到位,若有其它原因未能准时提供材料,应提前告知乙方,以便于乙方采取相应措施,若甲方未提前告知乙方原因,则当天所造成的误工费等损失全部由甲方承担。
12、小件部分材料由乙方负责采购,所需费用由甲方承担，由甲方负责人核实,签名,乙方仓库保管员认可、签名后方可入库。施工现场负责人领用材料需说明材料所用位置及数量,签名后方可领用材料。
13、乙方工程竣工前，所涉及工程的电器、设备等的检测报告所需费用由甲方承担。
14、甲方提供给乙方临时项目指挥部、办公地点及施工人员临时住所。费用问题由双方协商决定。
15、本补充协议与原合同具有同等法律效益,若有相互冲突之处,以原合同为准。
16、本协议一式两份,甲、乙双方各一份。
甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________
代表人(签字):__________代表人(签字):__________
签订地点:__________签订地点:__________
日期：___________日期：___________
施工的合同12
发包人：_________________
承包人：_________________
实施的(________)标段，由(以下称承包人)中标，并于_____年_____月_____日与该施工单位签订了施工合同，合同总金额为(大写_____)(￥______元)。现对合同部分条款及工期进行调整，经双方协商一致，现签订补充协
议：
1、计划竣工日期为_____年_____月_____日。
2、本补充协议仅对工期顺延，其余不作调整。
3、本补充协议中未尽事宜，执行原施工合同条款及有关规定。
4、本补充协议经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖章后生效。
5、本补充协议一式陆份。双方各执叁份。
发包人：_________________承包人：_________________
法定代表人(或委托代理人)：_________________法定代表人(或委托代理人)：______________
________年_____月_____日
施工的合同13
甲方：_____
乙方：_____身份证号：_____
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程的作业事项协商一致，定位本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
二、工程承包范围
本工程的施工图纸计算中所有屋面及压顶、女儿墙抹灰、压顶抹灰的全部工作。屋面班组应提供人工进行一切屋面工程有关的工作，主要包括以下内容：
1.所有工作按照图纸顺序施工。
2.女儿墙内墙抹灰，压顶抹灰到外墙接头。
三、合同工期
1.本工程的施工工期
2.每栋楼分部位的控制工期
四、质量标准
按清水路苑中铁五局项目部的施工要求及规范达到标化工程质量。
五、合同单价
1.屋面工程量按照图纸计算元/m分项1、女儿墙及压顶抹灰元/m222、15厚1：3水泥砂浆找平元/m3、沥青垤石找坡元/m4、202厚1：3水泥砂浆找平元/m 5、20厚1：3水泥砂浆找平防水保护层26、贴保温板和聚酯无纺布元/m 7、40厚C20细砂混凝土和内配双向ф6.5@20xx钢筋绑扎元/m 8、安全质量进度文明施工费待工程验收完工后补给元2/m。
2.此单价包含乙方所有人员的社保费用、医疗保险费用、劳动保险费用及住房公积金等22
六、乙方必须按照合同约定进行施工作业，并承担作业内容的质量整改责任。如果乙方的管理水平、技术势力不能满足规范验收及工期工费的要求，自己要求退场支付人工费的60%
由于乙方的作业人员不能满足施工现场的需要，项目部另派作业人员完成的工作按每个工日元计取。
七、承包人及其作业人员必须服从管理，如果违反规定必须接受处罚。
八、材料损耗控：如砂浆未收干净按20元/kg进行处罚，超过控制损耗按全额赔偿。
九、工程的计算方法：按图计算
十、施工管理层设置
1.专职管理人员
2.施工管理层及组长必须参加项目部的周例会，否则每人每次罚款现金500元，迟到每人每次罚款100元。
十一、付款方式
1.本工程人工费的支付原则上按建设方的付款同步进行支付%。
2.剩余尾款交工后。
3.支付工程款提供发票，若没有发票就收取1%。
十二、安全管理及事故的处理
1.作业班组在施工过程中必须严格遵守各项安全操作规程，必须接受施工现场的三级教育及安全技术交底并办理完成各项安全手续后方可上岗作业，否则所造成的安全事故由作业班组自行负责。
2.乙方在施工过程中必须注意安全，如发生安全事故责任，金额在5000元以内的医疗费用由乙方自行负责(区、县以上的医院发票为准)。金额在5000元以上的医疗费用将进行费用划分，在保险公司赔付后，剩下部分甲方赔付50 %，乙方赔付50%严禁违章作业，由于乙方违章作业、违章指挥造成的安全事故或本班组在操作过程中造成第三方伤害由乙方全权负责。
3.班组作业人员进场后必须接受入场教育，并填写项目的各种教育登记，编制职工花名册，未接受入场教育和不再职工花名册内的人员均为非本项目部的职工。如果由于管理人员未进行入场教育的班组或新增加的人员，班组长必须督促进行入场教育工作。
4.文明礼貌，自觉维护周围环境，遵守各项规章制度，做到施工部扰民，严禁偷盗行为，打架、斗殴，违者罚款20xx-5000元，情节严重者送当地公安派出所处理。
5.严禁雇佣未满18周岁及55周岁以上的人员，严禁雇佣带有疾病及传染病的人员。
十三、因建设方供给材料的影响，造成停工的误工费及生活费，均由乙方自行解决。乙方使用的斗车、铲子、灯线及其他用具由乙方自己承担，甲方只提供电梯、干混砂浆机，干混砂浆机操作人员由乙方安排专人操作，每天必须清洗和清理场地。
十四、文明施工按要求执行、按公司、有关单位及项目部实施，如文明施工不达标造成罚款全部由乙方负责。宿舍内保持清洁卫生、严禁煮饭、使用电炉、电炒锅、电饭煲等电器，违章者造成的后果自负。
十五、乙方及其作业人员必须认真学习《施工现场处罚细则》，明确施工现场的具体规定，服从管理;如果违反《施工现场处理细则》之规定，必须接受处罚。
十六、承包人必须履行承诺书的各项条款。
十七、甲方向乙方承诺按合同约定的期限和方式支付劳务费。
十八、本班组工人进场后对自己的物品自己保管，如(摩托车、电瓶车、自行车、手机等物品)遗失，乙方承担全部责任与甲方无关。
十九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字生效。
合同订立时间：_____年_____月_____日
合同签订地点：_______________
甲方：_____乙方：_____
施工的合同14
甲方：____________________________________
乙方：____________________________________
双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：____________________________________
工程地点：____________________________________
工程内容：____________________________________
二、工程承包范围
承包范围：_____________________面积为准
三、合同工期
开工日期：_________年_________月________日
坯房竣工日期：_________年_________月________日（中途如有下雨一天则往后推迟一天）
竣工日期：______年______月______号
合同工期总日历天数：_________年_________月________日
四、工期延误
因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延
1.设计变更和工程量增加；
2.一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过______小时；
3.不可抗力自然条件；
五、工程竣工
乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。
六、工程质量标准：__________县质量检测局为准（不包括材料质量）。
七、合同价款
金额：建筑面积每平方米￥____________元×建筑面积的总平方米
工程预支款：￥____________万元
竣工日付款：余下总金额的____________%
工程款结算：检测工程竣工日后____________个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款。
八、组成合同的文件
1.本合同协议书
2.标准、规范及有关技术文件
3.图纸
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
九、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
十、乙方在施工过程中所需用的建材必需提前______个工作日向甲方提出书面申请，甲方则需及时提供全部建筑不得误工，保证施工期间的畅通。乙方在施工过程中如有造成不必在的浪费则按照市价赔偿。
十一、甲方有权对乙方工程实施监督。在猪舍内部结构中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工过程中不得随意调动乙方的施工人员。
十二、本合同正本______份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存______份。
十三、合同生效
合同订立地点：_________________________________________
本合同双方约定___________________________________后生效。
甲方（签章）：_________________________乙方（签章）：_________________
日期：___________年________月________日___________年________月________日
施工的合同15
甲方:
乙方:
甲乙双方经平等协商，就甲方委托乙方打井施工事宜达成如下条款：
一、工程地点：省市
二、工期要求：施工工期为________年____月____日至________年____月____日，日历天数 天。
三、工程项目及相关要求：
1、施工项目：水井一眼，成X实际下管米数不低于150米。
2、井管规格：内径28
6、外径350、长度8000，保证潜水泵上下畅通。
3、材料选用：管材为水泥焊接管，滤料必须为过筛的米石，并掺有粗沙。
4、井X要求：必须达到坚固、表面光滑。
5、技术要求：保证出水量、含沙量等符合国家《机井施工规范》的标准。
四、工程价款：
1、打井每米单价 元，总价款以实际打井深度(下管米数)计算为准。
2、单价及总价款为甲方应付给乙方的费用，含工程水泥管主材料费、辅助材料费、人工费、运杂费、税费等全部费用，此外，甲方不再向乙方支付任何费用。
五、付款方式：工程结束经甲方验收合格后，甲方支付乙方总价款的90%，预留总价款的10%作为质量保证金，待________年后付清。
六、甲方承担的义务：
1、及时整理出施工所需场地、挖好蓄水池。
2、保证施工所需的水电供应，并承担此项费用。
七、乙方承担的义务：
1、按照国家《机井施工规范》组织施工，负责勘探工作和打井所需的相关设施。
2、保证安全施工，如因违反操作规程等原因造成人员伤亡等一切事故，由乙方负全部责任。
3、洗井、清淤后，保证井深不小于150米。
4、因质量问题造成废井、塌陷、不出水或出水不达标等，由乙方负责及时修复。
5、管井使用后________年(质保期)内发生质量及技术问题，乙方负责维修、解决。
6、除甲方应承担的二款义务外，未列入本合同的其它本工程事宜皆由乙方负责。
八、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充合同，与本合同具有同等效力。
九、本合同一式四份，双方各执二份，签订之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
【施工的合同(15篇)】相关文章：
有关施工合同01-09
油漆施工合同01-09
电力施工合同01-07
修路施工合同01-07
学校围墙施工合同01-04
施工的合同15篇01-07
中央空调施工合同01-04
项目施工合同范本01-08
电路施工合同5篇01-06
建筑工程承包施工合同01-02