施工的合同(通用15篇)
随着广大人民群众法律意识的普遍提高,合同出现的次数越来越多,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么一份详细的合同要怎么写呢?下面是小编为大家整理的施工的合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
施工的合同1
甲方(全称): 乙方(全称):
本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方于 年 月 日签订施工合同编号为的《施工合同》(以下简称“原施工合同” )中的定义相同。
鉴于:
甲乙双方本着互利互惠的原则,经友好协商,依据实际情况,在原施工合同基础上变更施工合同条款部分内容,特订立以下补充协议。
一、协议内容变更部分为:
1、因乙方新购置一批自卸车辆,甲方应保证乙方土方总运量,不低于 方。
2、因甲方原因导致车辆停工,每天补偿车辆误工费500元。具体包括:
2.1、甲方应保证乙方施工人员住宿通水通电,如断水断电超24小时,乙方无条件停工,由此产生的经济损失由甲方承担;
2.2、如天气及路况达到可开工的条件,甲方无法安排乙方施工超24小时,乙方有权停运,由此产生的经济损失由甲方承担;
2.3、节假日、双休日或者银行出现故障和特殊情况可顺延,甲方不得以任何理由拖欠乙方工程款,如超过48小时乙方有权停运,由此产生的`经济损失由甲方承担;
2.4、甲方保证施工工地内有人发货、验收,因甲方工作不到位造成乙方不能够正常施工,因此造成乙方经济损失的由甲方按乙方实际生产的经济损失向乙方进行赔偿。
3、付款方式及价格按原有施工合同条款执行。如有新标段,价格另 议。
二、本协议生效后,即成为原施工合同不可分割的组成部分,与原施工合同具有同等的法律效力。
除本协议中明确所作修改的条款之外,原施工合同的其余部分应完全继续有效。
本协议与原施工合同有相互冲突时,以本协议为准。
三、本协议一式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。
甲方:乙方:
(公章) (公章)
法定代表人或委托代理人 法定代表人或委托代理人
签字:_________________ 签字:_________________
年 月 日 年 月 日
施工的合同2
甲方:XX公司____区柱里____区道路工程项目经理部
乙方:
甲乙双方经平等协商,就甲方委托乙方打井施工事宜达成共识,并签订如下合同条款:
一、工程地点 在甲方指定范围内,乙方自行勘测选定。
二、工程项目及相关要求
1、施工项目:水井壹眼。
2、尺寸要求:井管直径:30C ; 井出水口径:20C,护壁5C。
3、材料选用:护壁为混凝土。
4、技术要求:保证枯水期正常用水,出水量为40立方米天以上。
5、施工中若遇见大石块、淤泥等特殊地质情况由乙方自行解决。
6、按相关标准,确保工程质量、安全、进度。
三、承包形式 包工包料,包开挖水井所用的`机械设备,包安全防护。
四、工期要求 施工工期为签订合同之日起日历天数15天。
五、工程价款 工程总价款为人民币50000元,大写:伍万元人民币整。 以上总价款为甲方应付给乙方的全部费用,含工程混凝土护壁主材料费、辅助材料费、人工费、运杂费等全部费用。此外,甲方不再向乙方支付任何费用。
六、付款方式
1、乙方工程完工,并经甲方验收合格,甲方将首付工程款80%给乙方。
2、完成验收交付后甲方试用两个月,若再无问题,再付清剩余20%工程款。
3、工程结算款以人民币现金的方式支付。
七、其它约定
1、若打水失败(未出水或中途停工)或达不到甲方要求,甲方不承担任何费用。
2、甲方为乙方施工提供方便,打井用电由甲方提供。
八、安全责任
1、施工过程中,乙方应加强施工安全管理工作,施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。
2、乙方在施工期间要做好井周围警示防护措施,杜绝闲杂人等靠近,若因此而造成安全事故也由乙方自负。
九、合同生效与终止: 本合同一式二份,甲乙双方各执一份。双方签字盖章后即日生效,结清合同价款后,合同效力自行终止。
甲方:
乙方:
签约代表人:(签章)
签约代表人:(签章)
________年____月____日
施工的合同3
甲方:
乙方:
一、合同要约
甲方将石桥小学综合楼屋顶防水工程及墙面维修工程承包给乙方施工,承包方式为包工包料,合同承包金额壹万陆仟元整,工期七天。
二、施工质量要求
1、屋顶施工
翻开屋顶石棉瓦,重做屋顶沥青防水油膏,解决屋面渗水问题及排水不畅问题,对破损石棉瓦予以更换。
2、墙面施工
对污损墙面重新粉刷,要求平整洁白。
3、施工完毕应净建筑垃圾清理干净。
三、乙方责任
1、乙方应规范施工,保证材料品质,施工期间确保施工人员安全。如发生安全责任事故,由乙方负全部责任。
2、在规定工期内完工,并通过质量验收。
3、保证施工完毕后三年内屋面不出现渗水情况,免费维护。
四、甲方责任
1、甲方应做好工程跟踪监理,确保工程质量。
2、为乙方提供水、电及饮食等必要的施工及生活条件。
3、及时给付工程款。
五、付款
1、开工前给付壹万元,保证乙方采购合格材料。
2、施工完毕通过验收,付伍仟元。
3、余下壹仟元,一年后如未出现质量问题付清。
六、未尽事宜,另行协商。
甲方(签盖):
乙方(签字):
年月日:
施工的合同4
发包单位:
承包单位:
根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程具体情况,经甲乙双方协商一致,签订本合同,以约束双方共同遵守。
一、工程名称与地址:
____________________________
二、工程范围与内容:
___________________________________
三、承包方式:
乙方包工包料
四、材料:
1、屋面防水材料使用SBS弹性体改性沥青防水卷材3mm聚酯胎PE膜-20°。
2、卫生间防水材料使用聚氨酯防水涂料规格911型。
五、面积计算方式和单价:
1、以屋面正投影面积并加女儿墙泛水高度作为计算防水面积。
2、以卫生间正投影面积并加女儿墙泛水高度作为计算防水面积。
3、屋面防水材料使用SBS弹性体改性沥青防水卷材3mm聚酯胎PE膜-20°,单价按元/㎡(含税价)计算总金额。
4、卫生间防水材料使用聚氨酯防水涂料911型,单价按元/㎡(含税价)计算总金额。
六、工程期限:
开工_______年5月16日竣工_______年5月22日
七、施工方式:
乙方包工包料
八、材质要求:
1、乙方材料进场必须经现场切割抽检材料样品,并必须经法定检测部门抽检检测合格。若现场材料抽检不合格,检测费用由乙方承担。
2、SBS弹性体改性沥青防水卷3mm聚酯胎PE膜-20°材厚度为3毫米。
3、聚氨酯防水涂料911型涂层3道,厚底1、5毫米。
4、冷底子油必须符合建筑工程屋面防水质量标准要求,严禁加水调兑稀释。
5、SBS弹性体改性沥青防水卷材和冷底子油必须具备质量合格证和质量检测报告,并加盖专业售货单位公章。
九、质量责任:
1、必须严格按屋面SBS弹性体改性沥青防水卷材施工操作程序要求施工。
2、冷底子油必须按施工规范和图纸要求横竖方向交叉涂刷一遍。
3、排污、排水、排气管根部必须用SBS弹性体改性沥青防水卷材做附加层处理。
4、泛水细部(包括排水、排污、排气、女儿墙根部)处理的SBS弹性体改性沥青防水卷材必须上翻足够25cm至30cm的尺寸。
5、SBS弹性体改性沥青防水卷材铺设搭接方向必顺水搭接(上盖下)卷材之间搭接宽度要足够,严密。火烤溶化恰当,不得有漏烤和烧焦现象出现。
6、卫生间聚氨酯防水涂料911型涂层3道,厚底1、5毫米。
7、卫生间防水施工完毕,必须经过甲方关水试验48小时无渗漏现象发生。
8、因乙方在材料质量、施工质量等方面的原因,造成屋面防水工程完成后出现漏水,乙方负责无偿给予甲方进行补修。因漏水而损坏室内墙面,乙方负责无偿进行修复粉刷。
十、甲乙双方责权:
1、甲方向乙方提供本工程的有关设计图纸的.书面材料,乙方应按设计标准及施工工艺施工,并经甲方开出开工通知单。
2、甲乙双方应在本合同所属范围内容施工前,共同对前道工序质量、现场施工条件进行验收和勘察,对前道工序影响防水施工的条件由甲方负责解决。
3、甲方应为乙方施工所需库房创造条件,乙方应尊重甲方的管辖权及有关规章制度,接受甲方的监督管理,保证文明安全施工。
4、乙方施工人员必须持证上岗。乙方必须提供施工所用材料清单。因乙方施工不当,造成返工而出现的材料浪费或误工损失,由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失,由乙方与甲方主动协商解决。
5、乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作,造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。
6、乙方应按规定向甲方提供材料施工的有关复印件,及时向甲方汇报工程进度、质量。甲方应对乙方进行工序、质量及时验收。
7、质保金为总价款的5%保期内因乙方施工或材料造成原因而渗漏,由乙方接通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场施工,不取任何报酬,全力做好保修期内的服务工作。(甲方使用不当或自然灾害等所造成防水层破坏,乙方不负其责)。
8、乙方及其工人在本工程施工过程中,要严格遵守安全生产施工操作程序,严禁高空抛物,严禁违章作业。严禁在高空女儿墙压顶部位上打跳、翻坐、骑坐、走动,若因违反安全生产操作程序违章作业和违反施工现场以上相关规定等原因所造成的人生伤害(包括伤、残、亡事故)及财产损失,均由乙方自行处理并承担全部经济和法律责任。
十一、其他约定:
1、施工中如遇伸缩缝及沉降缝等异型防水工程,应按国家建筑防水标准执行施工,双方协商价格。
2、乙方应如期完成施工任务,施工期内因气候影响,现场施工条件限制,由甲、乙双方及时协调,合同工期相应顺延。
3、甲乙双发应信守合同,认真履行条约。乙方应如期保质完成承包任务,甲方按时验收、验证、付款。
4、施工期间甲方可进行材料抽检,在权威机构检测所发生的费用由甲方承担,如检测不合格,由乙方承担检测费用。
十二、付款方式:
材料进场支付10000元,待乙方施工结束,验收合格后按工程实际丈量面积总价款支付到95%的工程款,质保金为5%。
十三、未尽事宜
甲乙双方可随时协商,签订补充协议,作为本合同
十四、本合同一式两份
甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
十五、本合同经甲、乙双方具体经办人代表签字之日起生效,共同遵守。
发包单位:
承包单位:
______________年______________月______________日:
施工的合同5
甲方:
乙方:
甲方将雄武至板革通村公路全长:壹拾贰点伍肆公里(12.45公里),宽3.5m,厚0.18m的水泥路面承包给乙方施工,经甲乙双方共同协商特拟订以下协议:
一、工程内容:甲方将碎石、砂子、水泥、水、石料运到施工现场,乙方负责组织人员拌机、拖线纹机、切缝机等相关设备进场施工。浇筑为C30混凝土路面,含拖纹、光面、切缝、灌油膏等。
二、工程单价:乙方浇筑壹立方混凝土,光好面,相距6m切一条缝,拖好纹,灌好油膏,路面平整为每立方米柒拾贰元整(¥72.00元/m3)。
三、付款方式:乙方进场施工一周后,甲方支一部分生活费,以后按照工程进度的'30%支付工程款,工程竣工后经业主、监理部门,甲乙双方一道检查验收无质量问题合格后,所余工程款在两个月开始支付,五个月内付清。
四、工程质量要求:乙方在施工中必须按照设计设计图纸要求,规范、标准组织施工,同时做好浇筑好的路面保护,设好阻碍、标牌,在天气好的情况下,必须24小时能施工,保证在20xx年5月30日前完成浇筑工作。
五、在施工过程中,必须做到文明安全施工,向工人做好安全教育,不得出现安全事故,一旦出现事故,由乙方全权自负,与甲方无任何关系。
六、此合同一式二份,双方签字生效,各持一份以此为据,具有同等法律效力。
甲方代表: 乙方代表:
年 月 日
施工的合同6
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规,在甲、乙双方就目前市场上路灯价格进行多方考察论证的基础上,经双方协商,签订本合同,共同遵守。
第一条:合同项目
合同共分两部分:
第一材料部分:____县乔鑫公路工程材料清单。
第二安装部分:安装路灯90套,铺设电缆 米,安装开关箱 只,安装路灯每套 元,铺设电缆单价 元,安装开关箱 元,机械吊装费 元,税费 元,合计 元。
以上费用总计: 。
第二条 施工准备
一、从合同签订之日起,甲方____日内提供基础施工图纸和其它图纸。
二、电缆管道和路灯基础乙方根据实际地形条件进行布线和施工。
三、乙方的材料进场后,甲方将组织人员进行验收。
四、乙方承诺工程竣工后________年内的光源及线路、设备等均实行保修,灯杆保修期为________年,其费用由乙方负责。
第三条 工程期限
一、本合同自________年____月____日开始安装,至________年____月____日完工。合同签订____日内,乙方材料全部进场交付甲方验收。
二、材料验收合格后____日内乙方应安装结束,交付甲方验收。
第四条 工程质量及验收办法
一、本工程质量严格按照相关标准及规范进行验收,施工质量达到:优良。
二、验收办法:
1、乙方材料进场后书面通知甲方验收,甲方收到通知后____日内,对工程所用的材料按国颁标准进行随机抽样检查,检查必须达到合格标准要求。
2、材料验收合格后,乙方应尽快组织专业技术人员进行安装、调试,安装、调试完成后,乙方应书面通知甲方验收,甲方收到通知____日之内对工程组织验收。
3、乙方派出进出场安装、调试的技术人员必须有国家承认的资质证书,否则不得进场施工。
第五条 付款方式
一、工程所需材料进场验收合格后____日内,甲方支付给乙方总材料款的50%。
二、工程安装验收合格后两月内,甲方支付给乙方工程款的90%。
三、其余10%的`工程款,作为工程质量保证金,________年内无任何工程质量问题,甲方把剩余的工程款支付给乙方。
第六条 解决争议的办法
双方协商调解或根据《民法典》交仲裁机关仲裁或法院审理。材料、安装质量又甲方所在地管辖,工程款纠纷由乙方所在地管辖。
第七条 合同生效
合同订立时间:
合同订立地点:
本合同双方约定:合同订立双反签字盖章后生效,至双方合同义务均履行完毕后终止。本合同一式六份,甲方留存四份,乙方留存两份。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
________年____月____日________年____月____日
施工的合同7
依据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,结合家居装修工程施工的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿协商一致的基础上,就甲方家庭装修工程的有关事宜,达成如下协议:
第一条:工程概况
1.1工程名称:_______________
1.2工程地址:_______________
1.3施工内容;装修预算书中的全部工程项目和内容;
1.4委托方式:____包工包料;____包工部分包料;_____包工不包料;
1.5开工日期:________年____月____日;
1.6竣工日期:________年____月____日。
第二条:工程合同价款
2.1工程合同预算价款为__________元人民币(以工程预算书价格为准)。
2.2工程合同结算价款,由工程预算书中工程项目单价及装修工程实际工程量合计,和装修工程增减工程项目及价格组成。工程竣工后进行结算。
第三条:工程监理
3.1装修工程监理,由甲方与监理公司另行签定《工程监理合同》。
3.2委托监理单位进行装修工程监理,监理单位任命为总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方_____份。
3.3乙方施工人员必须配合甲方委托的监理工程师的工作,对工程质量进行严格把关。
第四条施工图纸
4.1甲方按照装修设计合同中提交的`设计图纸,提交施工图纸给乙方。
第五条甲方责任及义务
5.1 提供确认图纸和原始水电线路图纸;
5.2腾空或部分腾空需装修的房屋,清除影响施工障碍物;
5.3办理物业管理相关手续,通水通电;
5.4协调有关部门做好通道、电梯、消防设备等公共设施的使用和保护;
第六条乙方责任及义务
6.1按照施工图纸或作法说明,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
6.
2. 提供所需材料清单(含规格、数量)和材料进场时间表;
6.3 提供施工人员名单及上岗证复印件;
6.4指派为乙方驻工地代表,负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量,按期完成施工任务。
6.
5.严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定;严格按照图纸及施工方案进行施工,做好各项质量检查记录,参加竣工验收,编制工程结算。
第八条工期约定及延误
8.1公休日工期照旧,重要的节假日经协商放假时,工期顺延。
8.3如因甲方提供材料延误或中间工程验收不及时产生停工和误工,竣工时间顺延。
8.4如非甲、乙双方原因的停电、停水及不可抗力因素影响导致停工,按累计时间核算,八小时为一个工作日,竣工时间依累计工作日向后顺延。
第九条工程质量与验收的约定
9.1经甲方、乙方及监理工程师协商,并一致同意,分以下阶段验收;
9.2工程验收依据本工程施工设计图纸、设计说明、设计变更签证;
9.3工程验收依据相关法规和标准为国家《建筑装饰装修工程质量验收规范》(gb50210-)、《住宅装饰装修工程施工规范》(gb50327-)____市建设局《市家庭装饰装修工程质量验收标准》;
9.4验收合格项目,双方签字确认;不合格项目限期整改,另行验收,直至合格为止;
第十条:工程支付款
10.1经双方协商,以如下第条方式支付工程款:
10.2支付方式:
10.
2.1甲方按预算金额分四期支付工程款
第十一条保修条款
1.1保修前提条件为竣工验收合格和甲方付清尾款;
1.2保修范围为乙方施工的工程项目;
1.3施工质量问题和乙方提供材料原因造成的损坏,由乙方保修;
1.4由于甲方提供的材料质量问题、人为造成的损坏和不可避免因素造成的损坏不于保修;
1.5隐蔽工程保修期限为________年,其他项目保修期为________年,保修期内免收材料与人工费。
第十二条违约责任
2.1因乙方原因延迟工期,每日按工程预算价款1%或__________元(人民币)罚款并支付对方;
2.2因甲方原因延迟工期,每日按工程预算价款1%或__________元(人民币)罚款并支付对方;
2.3因工程质量原因返工属违约,根据违约责任按返工材料和人工费用金额的15%支付对方违约金;
2.4双方由于设计问题意见不同造成停工误工,延误工期不以违约论处;
2.5合同履行期间,任何一方提出解除合同方,应向对方按合同预算总价款的10%支付违约金。
第十三条合同争议及解决
3.1本合同在履行中发生争议,由当事人双方争议协商解决;协商不成,按照下列第种方式解决:
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十四条合同变更、终止与失效
4.1任何一方需变更合同的内容,应以书面方式提出,经双方协商一致后签订补充协议;
4.2任何一方提出终止合同,应以书面方式提出,在双方协商同意后进行工程清算,订立终止合同协议书后,可视为本合同解除,提出合同终止一方应以违约责任进行赔偿;
第十五条合同生效
5.1本合同经双方签字或盖章之日起生效,履行完成后自动终止;
5.2补充协议与本合同具有同等的法律效力;
5.3本合同一式_____份,甲乙双方各执_____份。
甲方(盖章):_______________乙
方(盖章):_______________
法定代表人:_______________
法定代表人:_______________
单位地址:_______________
单位地址:_______________
电话:_______________
电话:_______________
________年____月____日
________年____月
施工的合同8
甲方:_________________
乙方:_________________
工程经招标由乙方中标承建,现为明确甲乙双方责任,促使本工程按期保质保量顺利竣工,经商定,特订立本合同,具体条款如下:_________________
第一条:工程概况
1.工程名称:_________________
2.工程地点:_________________永泰县
3.工程内容及范围:_________________以设计图纸和审计后的工程量清单为依据。
4.工程金额:_________________本工程发包价即中标价人民币元。现场工程量增减、设计变更按实签证。工程最终造价以审计部门审定的造价为准。
第二条:双方职责
1.甲方委托乙方对工程进行施工,乙方应按国家电力部门颁发的规程规定进行施工。
2.工程杆洞、拉线洞、拉线及线路走廊征地、赔青费用由甲方负责,施工过程中若需要甲方配合的工作甲方应积极给予配合。
3.乙方应按《3~110KV高压配电装置设计规范》、《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》《架空送电线路设计技术规范》、等国家电力部门颁发的规程、规范要求保质保量按时完成工程施工并保证供电部门验收通过且供电等工作。
4.本工程材料全部由乙方提供,乙方应按照设计图纸和国家、部颁规范要求采购工程所需要的辅材。
5.乙方指派郑明帮同志为项目经理(联系电话:_________________15280155698),负责组织本工程项目的实施。
6.施工期间,乙方应严格执行《电力建设安全工作规程》及《电力建设安全施工管理规定》做好安全管理工作,严防事故发生。若乙方原因造成安全问题,责任由乙方自负。
7.本工程施工过程中,若遇自然灾害等不可抗力因素影响,造成的.经济损失及工期拖延,由甲乙双方另行协商解决。
第三条:工程质量及验收办法
1.工程竣工且具备验收条件后即由永泰县供电有限公司组织以施工图及国家颁发的施工验收规范为依据进行验收。若验收不合格,乙方必须按规范要求限期整改。属乙方责任造成的问题,整改费用由乙方负责;若属甲方责任造成的问题,则返工费用由甲方负责,
第四条:工程工期
1.除甲方原因、雨天、停电原因和不可抗拒的因素外乙方不得延误工期。
2.因甲方赔青问题造成乙方误工,工期应顺延,并承担相应损失。
第五条:付款方式
工程施工合同签订后,甲方按发包价的70%支付给乙方作为备料款。工程竣工验收合格并送电、造价经审计部门最终审核后七日内一次性付清余款。
第六条:在保修期内如发生施工质量问题乙方应负责无偿修复。
第七条:解决争议的方式
甲乙双方在协议履行中发生纠纷,应协商解决;协商不成的可以向合同签订所在地人民法院提请诉讼。
第八条:其它
1、本协议未尽事宜,双方另行协商,并可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
2、本协议自双方签章之日起生效,至保修期满后失效。
3、本协议壹式肆份,甲方贰份,乙方贰份。
甲方:_________________
乙方:_________________
代表:_________________
代表:_________________
开户银行:_________________
账号:_________________
签订日期:_________________
签订地点:_________________
施工的合同9
发包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、规章,甲乙双方在平等互利、相互信任的基础上,就钢结构工程的 钢结构及采光顶玻璃幕墙工程分包事宜签订此合同,以资双方遵照执行。
一、工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3建筑面积: 平方米
二、承包内容
2.1承包范围:
2.1.1轴钢结构施工图所包括的全部钢结构及采光顶玻璃幕墙。
2.1.2除上述工作外,由上述工作可合理推论得到的对完成上述工作的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。
2.2合同总价:
2.2.1 元(合同总价暂定,投标表中单价固定已最终确定的图纸为准)。
三、加工制作技术要求
乙方必须按甲方提供的图纸及国家GB50205-20xx规范及国家相关技术规范、行业标准、条例和强制条文等执行。
四、项目联系人
1. 甲方委派 为项目负责人。
2. 乙方委派 为项目负责人。
五、工程价款结算及付款方式:
1.工程预付款:
工程预付款:甲方应在合同签定后三日内支付工程款的40%做为预付款,用于钢材、预应力专业材料、采光玻璃等的采购。
2. 工程进度款的支付:当乙方开始钢结构进入施工现场安装时,甲方应支付工程款的10%做为工程进度款,钢结构安装完毕验收合格幕墙龙骨安装完毕付工程总款的30%。乙方全部安装完毕,当钢结构单项验收完成后,甲方应支付至工程总额的97%,并在乙方提出申请后三日内审核完毕及付款,余款做为质保金应在乙方安装完成一年后7日内付清。
六、工期要求
6.1本工程开工日期:
6.2如乙方不得不拖延加工或暂停加工,必须在此之前向甲方提交一份阐述原因的报告,经甲方同意后方可获得延期,
七、技术要求
7.1乙方必须严格按设计标准和现行国家标准操作规程和验收规范完成承包范围内的工作,并应符合甲方的.要求,满足设计图纸和有关技术洽商及变更的要求。
八、违约处理
1、甲、乙双方都必须严格遵守本合同各项规定,由于一方的违约,造成本合同无法履行或不能完成履约时,由过失的一方承担违约责任并承担因此而引致的一切费用,如属于双方的过失,根据实际情况,由双方分别承担各自的违约责任。
2、甲方应按合同要求支付乙方工程款、提供图纸,否则乙方有权顺延工期。若由于乙方原因造成工程严重脱期,而乙方又无积极措施确保合同工期完成或无力按质量标准返修的,甲方有权责令乙方停止施工直到终止合同,且乙方应承担实际损失及相关责任。
九、合同争议
甲乙双方发生争议时,可以通过协商或者申请签约所在地合同管理机构会同有关部门调解,协商或调解不成的,向北京市通州区人民法院提起诉讼。
十、其他条款
10.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,付清尾款后失效。
10.2本合同正本两份具有同等法律效力,由甲乙双方分别保存,副本两份。
甲方(签章):乙方(签章)
甲方代表: 乙方代表:
签订日期:年 月 日
施工的合同10
发包方 :______________________________
承包方 :______________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《上海市保护消费合法权益条例》,中华人民共和国建设部 92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
一、概况
1、甲方装饰住房系合法居住。
乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。
2、装饰施工地点:____区 ______路______弄 ______号____楼______室。
3、住房结构:__________房型________房______厅______套,施工面积______平方米。
4、装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。
5、承包方式:__________ 。
6、总价款:¥________元,大写 :__________
其中:
材料费:____________,人工费:____________
管理费:____________,设计费:____________
垃圾清运费:________,税金 :____
其他费用:__________
经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。
7、工期:自______年______月______日开工,至______年______月______日竣工,工期______天。
二、关于材料供应的约定:
1、甲方提供的材料:详见附件二《甲方提供材料、设备表》。
本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、乙方提供的材料:详见附件三《主材料报价单》。
3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
4、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
三、关于工程质量及验收的约定:
1、本工程执行DBJ08—62—97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30—1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
2、本工程由______方设计施工方案。
3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
5、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》 后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。
6、工程验收。
甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。
7、工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续 。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。
四、有关安全生产和防火约定:
甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。
五、关于工程价款及结算的约定:
1、工程款付款方式列下表:
注:装饰工程有形市场另有规定的,亦可按市场规定办理。
2、工程结算:详见附件六《工程结算单》。
3、工程保修期壹年。须工程款全部结清,甲、乙双方方能签订《工程保修单》 ,保修期从竣工验收签章之日起算。
4、双方款项往来,均应出具收据,施工结束须开具发票。
六、其它事项
1、甲方工作:
甲方应在开工前一天,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明________份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的'家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。
做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。
如确实需要拆改原建筑结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担承担有关费用。
2、乙方工作:
参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。
指派________为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。如更换人员,乙方应及时书面通知甲方。
未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
七、违约责任:
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方____元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的____%支付违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的______%向甲方支付违约金。
3、甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故 由甲方负责并担责任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故 ,由乙方负责并承担责任。
八、纠纷处理方式:
1、因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票,可向上海市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解,也可向东江时报电子版所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。
2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向
______市仲裁委员会申请仲裁
______人民法院提起诉讼。
九、合同的变更和解除:
1、合同经双方签字 生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款______%支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。
十、其它约定:
1、
2、
3、
十一、本合同一式_____份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
甲方 :_____________________乙方 :______________________
委托代理人:_______________________法定代表人:________________________
住址:_____________________________地址:______________________________
电话:_____________________________电话:______________________________
邮编:_____________________________邮编:______________________________
签订日期:___年___月___日
签订地点:_____________
施工的合同11
(以下简称甲方)
(以下简称乙方)
依据《民法典》及相关规定、条例,遵循平等自愿的原则,经甲乙双方共同协商,就戍浦江XX、下坦河等河道整治工程项目承包事宜达成一致意见,签订本合同,共同遵守。
一、工程名称: 戍浦江XX、下坦河等河道整治工程
二、工程地址:____市鹿____区藤桥镇
三、承包方式:劳务承包,按综合单价以图纸尺寸计算承包费用。
四、承包范围及内容:A型结构混凝土底板、C、D型结构挡土墙钢筋混凝土片石、混凝土垫层
五、承包单价及计量方式:
1、挡土墙及A型结构底板采取综合单价方式,施工费单价135元,单价中包含机械进出场费用、周转材料、机具设备、小型耗材、钢筋制作及安装、自拌混凝土及浇筑等与施工相关的费用,合同期内单价不做调整。
2、片石及混凝土垫层采取单价承包,施工内容包括基础面清理、排水、片石垫层铺设、C15砼垫层施工;按照图纸尺寸以平方米为单位计算,片石垫层(厚15c)单价为4元,混凝土垫层(厚10c)单价以4元。计量方式采用按月计量,与甲方同建设单位计量同步。甲方:戍浦江XX、下坦河等河道整治工程项目部以下简称甲方
六、工程工期:____日历天
七、甲乙双方职责: 甲方职责:
1、负责提供营业执照、外出经商管理证明等必需的资质文件以及中标人员资格文件。提供公司质量、安全管理体系文件。
2、协助乙方完成施工报审报批及备案手续。
3、根据建设单位要求必要时派员协助乙方工作。
4、负责在温州设立工程账户便于乙方结算。
5、监督管理乙方开展各项施工生产活动。 乙方职责:
1、负责组织人员、材料、设备进行施工生产,负责现场的施工管理等相关事宜。
2、负责编制施工方案,完善施工过程控制资料及质量保证资料。
3、按流程组织隐蔽工程验收、中间验收、完工验收及结算事宜。
4、协调当地关系,保证施工生产的顺利进行。
5、在甲方领导下对本工程的进度、质量、安全工作进行全面管理。
八、付款方式: 工程款结算采取按月结算方式,甲方在收到建设单位拨付的月工程进度款后____日内支付乙方工程款,支付金额为建设单位下拨进度款的96%,其余4%作为管理费用甲方收取。甲方总管理费用的'最高限额为中标金额的4%,若工程造价达不到中标金额,则按照实际完成造价的4%计取。甲方收取的费用中,2%为甲方驻温州分公司的39;管理费用,另外2%为材料发票税金及外经证使用等费用,甲方收取此项费用后,材料发票由甲方开具,乙方不再提供材料发票等完税证明材料。
九、其他未尽事宜,双方另行协商解决。
十、此合同一式叁份,甲方两份,乙方壹份,自双方签字之日起生效,工程结束款项付清后自行失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
________年____月____日________年____月____日
施工的合同12
在建筑施工合同管理中,较之于质量、安全等纠纷而言,最易出现而又最难解决的是结算纠纷。实践中,许多结算纠纷常常旷日持久,最终受损的是施工方。有鉴于此,本文立足于施工中常使用的合同文本《建设工程施工合同》(gf-1999-0201),论述施工中易于出现的结算纠纷并讨论相应的防范对策,以使施工企业能加强合同管理。
一、变更与索赔问题
实践中,建设方不喜欢索赔二字,施工方一般也不提什么索赔。久之,施工方要么缺乏索赔意识,要么将索赔置换成为工程变更。
但是,变更与索赔是两回事。变更(设计变更和其他变更)导致的是合同价款的调整,即,变更始终是在合同价款之内,它可能导致原合同价款增高,也可能导致其降低。而索赔则不完全是这样。《建设工程施工合同》对索赔的定义是:“指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。”按该定义,再结合《建设工程施工合同》第31.4款看,索赔(费用索赔)是指在合同价款之外提出的经济补偿要求。
《建设工程施工合同》第31.2款规定:“承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款的报告时,视为该项变更不涉及合同价款的变更。”实践中,很少有施工方严格地履行该款,届最后发生结算争议时,该款可能对施工方的结算要求形成致命影响。
其实,《建设工程施工合同》关于变更的规定是有缺陷的。《建设工程施工合同》是fidic《土木工程施工合同条件》(1988年版)的中国翻版,后者对变更涉及合同价款减少时应由建设方通知施工方有相应的规定,但前者没有。这种程序公正的不对称好像一方面是出于我国工程施工的实际,因为在我国,变更一般都涉及合同价款的增加,另一方面,似乎更是出于合同文本的制定者对施工方不自觉的行业倾斜(第29.1款已规定变更导致合同价款减少由建设方承担)。但是,如果结算纠纷已经肇起,则施工方因第31.2款的限制可能会导致一些(或全部)变更不能使合同价款有所增加,而建设方因无此款的.限制,则随时可要求因变更导致的已增加了的合同价款减少到原合同价款的水平。这显然于施工方不利。
实践中,施工方虽可能未严格履行第31.2款,但在其进度报表中,肯定是罗列了变更工程价款的了。但是,这种罗列是否就是31.2款的报告,肯定会有所非议,另外,总会有一些变更会落在进度报表提交之日的14天以前,这些变更按31.2款的规定,会被视为不涉及合同价款的变更。
当变更工程的量较大时,施工方与建设方一般会对变更达成补充协议,如果补充协议没有确定变更具体的价款,则争议仍将存在,即,该补充协议可能只是约定了确定变更工程价款的方法,改变是《建设工程施工合同》第31.1款,而非第31.2款。
以上所论,是施工方在合同管理中务须注意的。施工方(尤其是小型施工队伍)应改变那种“我做了,就该拿钱”的简单意识,加强合同管理的意识,严格地按合同规定的程序提起变更和索赔。施工方如果认为这些严格的程序不太切合施工实际,则应在签约时在专用条款中加以改变。
二、合同价格对结算的影响
fidic《土木工程施工合同条件》严格适用于单价合同(工程量单价),《建设工程施工合同》按23条的规定,可适用于:固定价格合同,可调价格合同,成本加酬金合同。其实,无论是固定价格合同,可调价格合同,还是成本加酬金合同,都是可以以工程量单价为基础的。固定价格合同即可固定单价;可调价格合同从《建设工程施工合同》第23.3款看,即建设方承担的风险多一些,因而单价可调整的因素多一些;成本加酬金合同也面临调整的问题,因而也涉及工程量单价。建设部20xx年推出的《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-20xx)也是可与这三种合同调和的。
但是,在实践中,将固定价格合同理解为固定总价合同的不鲜见。再加上《建设工程施工合同》将合同价款定义为:“指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。”-最基本的意思就是协议书中约定的合同价款。因此,届工程量增加较大,追加合同款较多时,建设方会很难接受一个固定总价合同被如此剧烈突破的事实,于是,工程后期的中间结算和最终结算就不太容易顺利进行。
《建设工程施工合同》对合同价格的定义基本上是对fidic《土木工程施工合同条件》(1988年版)的照搬,该定义有其局限,所以在fidic《施工合同条件》(1999年版)中,将合同价格定义为“指第14.1款规定确定的价格,包括按照合同所做的调整。”即,合同价格不是事先能确定的,需随工程的进展经一套完整的程序确定。其实,《建设工程施工合同》对协议书中的合同价格的临时性是有充分意识的,与fidic《土木工程施工合同条件》(1988年版)关于合同文件解释的顺序不同的是,按《建设工程施工合同》第2.1款的规定,专用条款中的另有约定的效力高于协议书。因此,如果专用条款已约定了确定合同价格的方法,协议书中的合同价格就只能是临时的。
但是,协议书中的临时价格经常是建设方与施工方发生纠纷的契机。因为一般而言,协议书中的临时价格会偏低。-这之中的原因,可能有建设方为了规避建设行政管理部门在合同鉴定时多收费用的考虑,也可能有规避《建设工程施工合同》第29.1款规定变更导致合同价款减少由建设方承担的考虑等。因此,施工方应善用《建设工程施工合同》第2.1款的规定,以维护自己的合法权益。
另外,对于中间结算,因实践中建设方不按约支付工程款是经常的事,施工方还应注意利息的问题。如果双方未对利息做约定,届纠纷发生时利息往往按最高人民的法院的规定解决。早期最高法院将利息等同于违约金,后来终有所区别。在即将出台的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释(征求意见稿)》中,已确定该利息按“人民银行规定的活期存款利率计算”。该解释与《建设工程施工合同》第26.3款的规定是不一致的(后者约定的是贷款利息),而实践中第26.3款的履行有困难,因此,施工方宜于签订合同时在专用条款中对利息问题作出约定。
三、最终结算与优先受偿权
实践中,如果建设方认为结算价格太高,那么,即便法院的判决已经确定了最终价格,也会存在着执行难的问题。因此,施工方宜将优先受偿权与结算问题一并考虑。
施工的合同13
甲方:
乙方:
因工程需要,甲方将 标段的渠道的工作分包给乙方施工,为了维护双方的权利和利益,明确双方的责任、权利、义务经双方共同协商达成如下协议:
一p承包方式:单包工。
二p工作内容及单价:
1. 渠道,单包人工费 元/米;
2. 渠道,单包人工费 元/米;
3. 渠道,单包人工费 元/米;
4. 渠道,单包人工费 元/米;
5. 渠道,单包人工费 元/米;
6. 渠道,单包人工费 元/米;
7. 渠道,单包人工费 元/米;
8. 渠道,单包人工费 元/米;
9. 渠道,单包人工费 元/米。
三p付款方式:
四p工期和人员要求力争在 年 月 日内完成。
五p安全要求:乙方施工人员在甲方施工现场发生意外事故,医疗费用由乙方自己承担。
六p质量要求
观感质量按照 验收规范及现行的验收规范执行; 乙方所做的.所有渠道等其他工程保证能够通过农业综合县、市和省级的验收;工完场清,爱护现场成品。
七、其它未尽事宜,双方协商解决。
八、一式二份,双方各执一份:工完款清合同自动失效.
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工的合同14
发包方(甲方):
承包方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》,结合本工程具体情况,经双方协商达成如下协议:
第一条 工程概况
1、 工程名称:____县西街初中迁建项目一标段
2、 工程地点:____县西韩窑村,砥柱广场北侧。
3、 工程内容:载体桩施工
4、 工程范围:图纸范围内桩基工程
第二条 承包方、合同价款及支付方法
1、 承包方式:机械成孔,甲方提供水、电、扎丝、焊条、钢筋、混凝土,其余机械设备、材料、人工由乙方负责。
2、 合同价款:按实际施工桩数,以65元米按有效桩长进行结算。
3、 合同价款支付方式
(1) 工程进度款:
1.2.3 楼按每栋楼载体桩完成后,付每一栋楼载体桩合同价的50%,
1.2.4 楼载体桩全部完工后付至合同总价的70%,载荷试验完成合格后付至合同总价的90%,剩余10%竣工验收后一个月内付清。
(2) 合同价款的调整:合同价款签订后,任何一方不得擅自改变,但发生下列情况之一时,合同价款按实际情况进行增
1) 甲、乙双方代表确认的工程量增减
2) 甲方代表确认的`设计变更或工程洽商
第xx条 工期
施工现场达到xx通一平,基坑开挖至标高,具备开工条件后,以监理书面签署的开工令日期为开工日期。有效工期为日历天,雨天除外。
第四条 工程质量
乙方严格按照国家有关规定、桩基施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工,质量达到合格。
第五条 甲方的权利和义务
1、 甲方应向乙方提供桩基施工所需的图纸、勘察报告、测量成果等有关资料负责放线、乙方人员配合。
2、 甲方负责在开工前施工现场达到xx通一平,水、电接入施工现场相应位置,保证满足施工期间的需要。
3、 甲方委托桩基检测试验、材料试验、水电费、税收并承担相关费用,协调处理好周边关系,保证施工正常进行。
4、 对乙方施工过程进行质量安全的监督和检查。
5、 甲方负责放主轴线,乙方负责放线施工。
6、 严格按合同约定及时支付工程款项
施工的合同15
委托单位(甲方):
施工单位(乙方):
甲方为完成高速公路工程物探工程,委托乙方施工该工程的电法施工任务。本着平等互利的原则,为明确双方责任,经双方协商签订本合同。
一、项目名称:
二、施工期限:本工程自20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日。
三、工作内容:
乙方采用瞬变电磁法施工,按照甲方施工要求,测线长4400米,共三条测线,约20xx个测点。
四、质量与验收
要求乙方物理点合格率达到95%
五、费用及结算
施工费用约12万元,工程结束验收合格后,在报告提交7天内,甲方按实际工作面积一次结算。
六、甲方责任
1、按照合同约定及时拨付资金。
2、派驻工地机构和代表,履行甲方职责,协调各方工作。
3、审批由于人力不可抗拒的自然灾害造成的损失。
4、按约定办理验工计价手续、拨付和结算工程价款。
5、按规定办理项目预算(概算)执行情况审计和竣工后竣工决算的`审计手续。
6、按有关规定参加竣工验收交接工作。
七、乙方责任
1、接受甲方委托的监理单位的监理。
2、严格按照有关要求进行施工,确保工程质量,按合同约定时间完工和交付使用。
3、坚持文明施工,做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。
4、乙方应保护好施工范围内既有设备、设施;地下管线等设备。
5、及时提报验工计价资料、办理工程价款结算和竣工结算。
八、违约责任
违约方按5%支付违约金。
九、争议解决
本合同未尽事宜,双方协商解决。解决不成,可采取仲裁或按司法程序解决。
(一)双方同意由甲方所在地仲裁委员会仲裁。
(二)双方约定向合同签定地的人民法院起诉。
十、本合同一式____份,甲乙双方各执________份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
【施工的合同】相关文章:
施工合同施工合同03-28
施工施工合同11-05
施工合同09-28
监控施工合同03-02
关于施工合同03-07
支护施工合同02-27
实用的施工合同02-12
劳务施工合同11-11
房屋施工合同12-04
施工工程合同09-30