海考网>考生写作>应用文>合同>装饰工程合同

装饰工程合同

时间:2023-03-08 19:37:58 合同 我要投稿

装饰工程合同

  现今很多公民的维权意识在不断增强,能够利用到合同的场合越来越多,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是小编精心整理的装饰工程合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

装饰工程合同

装饰工程合同1

  甲方(房主):

  乙方(施工方):

  按照《中华人民共和国经济合同法》和《河南省建筑市场管理条例》的规定,结合家庭装饰工程交易装修合同报价清单规则及本工程具体情况,双方装修合同报价清单达成如下协议:

  一、合同主要内容:

  1、甲方将自己位于区(县)小区(街道)楼门号室厅住宅的室内装饰工程装修合同范本简单以形式交给乙方承做。

  2、工程总造价(大写):

  其中设计费(大写):

  3、工程款付款方式列下表:装修合同报价清单工程款分四次付清付款时间付款百分比金额第一次签合同之日500元第二次开工日前三天60%第三次工程日期过半35%第四次验收合格三装修合同书日内装修合同范本简单5%5、工程保装修合同范本简单修期:一年

  6、甲方代表:

  7、装修合同模板乙方代表:

  8、工程内容详见施工图纸及报价单,并以报价单为准(附表一)。

  9、甲方提供主要材料及设备情况详见材料设备表(附表二)。

  10、工艺做法详见工艺质量说明(附表三)。

  11、本合同签订生效后,甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款,不得擅自变更或解除合装修合同注意事项别忽视同、否则违约方将付给对方工程预算总造价10%的违约金,并承装修合同报价清单担因此装修合同签订需要注意的细节造成的其它经济损装修合同模板失。

  9、奖励和违约装修合同模板责任

  (1)由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方停装修合同模板工、误工所造成的损失,每停工或误工一天,甲方支付乙方工程总价款的1‰;甲方不按合同的约定拨付款,每拖延一天,按工程总价款的1‰支付滞纳金。

  (2)由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一装修合同模板天,乙方支付甲方付款额1‰的违约装修合同报价清单金。甲方要求提前竣工,除支付赶工费用外,每提前一天,甲方支付乙方工程总价款的1‰,作为奖励。

  (3)甲方未办理任何手续,擅自装修合同同意拆改原有建筑物结构装修合同书或设备管线,由此发生损失或事故(包括罚款),装修合同范本简单由乙方负责并承担损失。

  (4)未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的装修合同模板损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。

  (5)未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。

  (6)因一方原因,合装修合同简单版同无法继续履行时装修合同怎么写,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的.经济损失。

  10、争议或纠纷处理

  (1)本合同在履行期间,双方发生争议时,装修合同简单版在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或有关部门进行调解。

  (2)当事人不愿通过协商、调解解决或装修合同电子版者协商、调解不成时,可向人民法院起诉。

  11、其它约定

  12、附则

  (1)本合同正、副本各贰份,甲方装修合同签订需要注意的细节、乙方各执一份。

  (2)本合同装修合同简单版履行完成后自动终止。签(章)生效。

  13、附件

  (1)施工图纸(含家俱图纸)或作法说明

  (2)工程预算书(附表一)

  (3)甲方提供材料、设备清单(附表二)

  (4)工艺及质量说明(附表三,应注明材料的型号、规格、等级、品牌或质量标准)

  (5)设计变更单(装修合同范本简单附表四)

  (6)工程验收单(附表五)

  (7)工程结算单(附表六)

  (8)工程保修单(附表七)

  (9)其他甲方:

  代表人:

  家庭装修合同注意事项别忽视地址:

  邮政编码:签章:

  电话:年月日

  乙方:

  法人代表:

  代理装修合同怎么写人:

  单位地址:签章:

  邮政编码:

  年月日

装饰工程合同2

  总包人: 分包人: 分包人资质等级:

  现将总包方承包的 分包给分包方,依照建设单位与总包方的合同及其他有关规定,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,双方就本总包工程施工的发包与承包事项经协商一致,签订本分包合同。 1 工程概况 2 工程质量

  工程质量标准

  3 工期

  3.1 总工期: 日(为日立工期,并包括法定节假日)。

  3.2 开工日期: 年 月 日。

  3.3 竣工日期: 年 月 日。

  3.4 工期顺延

  3.4.1 按总包合同规定,发生以下情况的,工期顺延,分包方不承担责任:

  (1)工程量增加、设计变更的。

  (2)厂房未按时供应合同约定的材料和设备的。

  (3)于非分包方原因停水停电累计8小时以上不能施工的。

  (4)总包方未按时支付工程款的。

  (5)不可抗力和其他非分包方原因造成停工的。

  3.4.2出现以上情况时,分包方应及时以书面形式通知甲方。因乙方原因导致工期延误的,由乙方承担责任,工期不顺延。

  4 工程价款

  本工程价款:大写: 人民币 ¥ (人民币) 5 材料设备工供应

  5.1本工程由总包方供应主要材料设备的,双方约定编制甲方供应材料设备一览表作为本合同附件,一览表中应准确写明材料设备的品种、规格、型号、数量、质量等级、提供时间和地点等。

  5.2本工程由分包方采购材料设备的,应按照设计说明、施工图纸和有关技术资料标准要求进行采购,提供材料设备产品的质量、环保合格证明,并对所购材料设备质量负责。

  5.3总包方提供和分包方采购的材料设备按约定到达指定地点前应通知对方,双方应对材料、设备进行共同验收。甲方供应的'材料设备经验收合格后,应移交给乙方管理、使用。

  5.4本工程中的主要材料应由双方选定样品样本。样品样本应经双方验收后封存,作为材料供应和竣工验收的实物标准。

  5.5双方所提供的工程主要材料应符合国家质检总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》。

  6 安全及其他

  6.1应按有关规定,严格安全防护和防火措施,并承担由于管理不善造成的人员及财产损失。非分包方责任造成的损失,由相应责任人承担。

  6.2 发生伤亡事故,应在第一时间报有关部门及通知总包方,并按政府有关部门的要求处理。总包方应提供抢救抢险的必要条件,协助处理事故。事故引发的费用由责任方承担。

  6.3 按工程及安全需要提供看守和警卫、维修施工使用的照明、围栏,在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆、有毒有害地段以及临时交通要道附近施工时,应与总分包方协商安全防护措施,经总包方同意后实施,防护费用由总包方承担。

  6.4 在未腾空和继续使用的建筑物内施工的,应制定专用安全和防火措施,以确保建筑物内财产和人身安全。以上措施应报总包方同意,并由总包方承担相应费用。

  6.5已竣工工程在未正式交付总包方之前,应负责工程成品保护工作。

  6.6 分包方负责施工场地的清洁,符合环境卫生管理的有关规定。

  7 违约责任

  7.1双方不能按合同约定履行自己的各项义务时应承担相应的违约责任,包括支付违约金、赔偿因违约给对方造成的经济损失。

  7.2 总包方不能按时支付工程预付款、工程进度款、竣工结算款的,每延误一日应向乙方支付迟延部分工程款 ‰的违约金。

  7.3 由于分包方责任延误工期的,延误一日分包方应向总包方按已付工程进度款之和的

  7.4 由于分包方责任导致工程质量和室内环境污染控制不达标的工程,分包方对工程质量不合格的部位应进行彻底返工修理,对室内空气质量不达标的应进行全面综合治理,由于以上原因造成工程延期交付的视同延误工期。

  8 其他:本合同未尽事宜按总包合同内容执行。总包条文中未列事项可另行约定,作为本分包合同附件。

  9 不可抗力:因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任, ‰支付违约金。 但法律另有规定的除外。一方因不可抗力不能履行合同时,应及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应在合理期限内提供证明。

  10 争议解决方式:本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决或申请调解解决;协商或调解解决不成的,按下列第 种方式解决:

  (1)依法向 人民法院提起诉讼。

  (2)提交 仲裁委员会仲裁。

  11 合同的生效:本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

  12 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方(签章): 乙方(签章): 法定代表人: 法定代表人:

  签订时间: 年 月 日 签订时间: 年 月 日

装饰工程合同3

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程设计质量,经甲乙双方协商一致,签订本合同,共同遵守。

  一、本合同设计内容

  延农集体经济管理委员会综合大楼西南向护壁工程。

  二、甲方向乙方提供有关的地质资料及文件。

  三、乙方做好设计服务工作,提供设计施工图纸陆套。出图时间在20_____年12月10日完成。

  四、根据甲方提供的设计资料,按20_____年修订的'工程勘查设计收费标准,应收设计费叁万元整,经甲乙双方协商后,设计费只开收据,不开发票优惠为壹万捌仟元整(¥18000.00元)包干。

  五、乙方负责图纸交底,变更设计的有关内容。

  六、本合同未尽事宜,双方协商解决,协商解决不了时,交由异议提出方所在地相关法律部门裁决。

  七、本合同一式肆份,甲方贰份,乙方贰份。双方代表签字之日起生效。合同内容完成及往来账款结清后自动失效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

装饰工程合同4

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装承包合同条例》的原则,甲方现委托乙方制作安装楼梯扶手和玻璃护栏工程一事,经双方友好协商,达成如下协议:

  一、 工程概况

  (1) 工程名称 楼梯扶手、玻璃护栏、排窗

  (2) 工程地点 卧云路与天都路交叉口

  (3) 承包范围:包工包料

  (4) 尺寸规格:详见图纸附表

  二、 质量要求技术标准

  严格按照图纸和甲方要求施工。

  三、 工程价款

  (1) 楼梯扶手每米130 元;

  (2) 玻璃护栏每米270 元;

  (3) 排窗每米270 元;

  (4) 决算是按实际数量计算。

  四、 付款方式

  (1) 按工程实际面积计算,材料进场时甲方支付总工程款的'20%。

  (2) 外框安装完毕甲方再支付总工程款的40%。

  (3) 整个工程全部结束验收合格后,甲方再支付总工程款的35%。

  (4) 验收合格后一年后付清扶手、护栏工程款,两年后付清门、排窗5%的工程款。

  (5) 质保期内负责的质保服务事项:油漆胶连、玻璃拉手。我们所做工程所有另部件全保。

  五、 合同争议和解快办法

  (1) 乙方在施工中如质量安装技术不合格,中途返工所造成的损失由乙方承担,与甲方无关。

  (2) 如甲方款不到位和其它原因,使乙方无法正常工作所造成的损失由甲方承担,与乙方无关。

  (3) 因一方原因无法进行履行时,应及时以书面形式通知对方。并由责任方赔偿对方经济损失。

  (4) 及时批复乙方提交的各种报告,工程预算的书面文件,工程竣工后及时组织验收。

  六、 其它约定

  (1) 甲方提供制作规格和图纸一份,并向乙方进行现场交底;

  (2) 甲方无偿提供场地和电源。

  (3) 乙方施工现场安全责任事故与甲方无关,由乙方承担。

  (4) 乙方施工工期根据甲方需要提前一周通知乙方进行供货。

  七、 本协议经甲乙双方签字盖章后生效,工程竣工建设单位组织验收合格后,除质保金外,全部费用结算后终止。

  八、 本合同一式两份,双方各执一份。

  九、 合同订立时间

  年 月 日。

  甲方:

  法定代表人:

  电话:

  年 月 日

  乙方:

  法定代表人:

  电话:

  年 月 日

装饰工程合同5

  委托设计方(以下简称“甲方”)____________

  受委托方(以下简称“乙方”)____________

  甲方委托乙方承担本合同所列室内装饰工程总体方案的设计,经双方友好协商,签订本合同,作为双方共同遵守的依据。

  一、设计细节:

  甲方委托乙方设计京昆高速公路保定段所有服务区和停车区的餐厅、超市、工艺美术区和办公室的整体室内装修方案。本项目户型面积为平方米。

  二.设计费的收取:

  第一条:本委托设计合同设计费为人民币____________/平方米,设计费总额为人民币____________(大写____________)万元整。

  第二条:签订委托设计合同时,甲方支付设计费总额的60%,计人民币(大写____________)____________万元整。初步设计方案确定后,甲方按现场测量面积支付设计费余额,乙方绘制全套图纸。

  第三条:小型公共工程装饰工程设计费或其他方法计算的设计费(非面积单价)的支付方式和比例,必须报设计部门经理批准。

  三.设计周期:

  第一条:乙方应在现场测量后____________天内完成初步设计方案。

  第二条:甲方确定初步设计方案后,乙方应在天内完成整套图纸的绘制。

  四.甲方的权利和义务:

  第一条:本合同签订时,甲方应向乙方提供设计所需的原建筑的相关图纸和资料。

  第二条:甲方在接到乙方初步设计方案(平面布置图、总平面图、效果图、预算)已完成的通知后,有义务在7天内以书面形式确认方案设计文件。甲方认为设计方案需要修改的,应当提出书面修改意见。双方应根据修订内容确定修订文件的提交日期。乙方负责在约定的日期内修改原计划并按期提交。

  乙方的权利和义务:

  第一条:乙方应按照甲方签署确认的设计任务书的要求进行设计,乙方应在约定的期限内完成初步设计方案,并与甲方沟通讨论。初步设计方案确定后,乙方有义务在甲方要求的约定设计时间内(不少于2个工作日)完成设计方案。

  第二条:经双方同意,如该工程由乙方设计施工,设计完成后,甲方应与乙方签订家装合同并支付工程首付款,同时乙方应向甲方提交一套完整的相应设计文件。在施工过程中,设计方负责处理相关图纸中的所有技术问题,并按公司要求参与现场技术交底和阶段验收工作。

  第三条:如甲方未委托乙方施工,甲方在支付全部设计费用后,可索取相应的设计文件。乙方设计人员负责向甲方或甲方指定的施工负责人对施工现场进行详细的技术交底。但乙方不再有义务修改双方确认的方案。甲方如需修改,可与乙方协商,并支付人民币/次的变更费。

  第四条:乙方设计方提交的方案,甲方认为与其预期值偏差较大,乙方应为甲方更换设计方,但只能更换一次,设计周期顺延。

  不及物动词设计方案和版权的修改:

  第一条:对总体方案进行一次以上(含一次)的修改(指甲方的修改意见在功能和风格上与甲方确认的设计任务书的要求不一致),甲方每次应提前向乙方支付本合同设计费总额的30%,同时约定修改文件的提交日期。

  第二条:两次以上的局部方案修改(不含两次,每次修改不限),甲方每次向乙方支付人民币/次的追加方案修改费,同时约定修改文件的提交日期。

  第三条:本项目的设计版权归乙方所有,甲方有责任保护,不得将本项目的设计模型、设计文件及相关技术参数提供给第三方或其他项目使用。如果甲方将上述图纸用于其他目的或公开出版,必须事先获得乙方的书面同意。

  第四条:为保证甲方的利益,乙方应对甲方的身份背景和项目的各项内容保密。

  七.违约责任:

  第一条:因乙方原因造成本合同约定的.设计竣工日期延误的,每延误一天,乙方应向甲方支付设计费总额的1%作为违约金。

  第二条:因乙方原因中途停止设计的,乙方应书面通知甲方,向甲方支付设计费总额的20%作为违约金,并将甲方支付的设计费返还给甲方。

  第三条:因甲方原因终止委托的,甲方应将已支付的费用作为违约赔偿,乙方有权不予退还。

  八、争议解决方法:

  第一条:双方协商解决不了的问题,双方同意按以下方式解决。

  1.到乙方所在地区的行业管理仲裁机构解决。

  2.向乙方所在地人民法院起诉。

  第二条:因不可抗力导致合同终止的,双方不承担违约责任。

  九.其他:

  第一条:本委托书可作为《北京市家庭居室装饰工程施工合同》的附件,与《北京市家庭居室装饰工程施工合同》具有同等法律效力。

  第二条:本合同自双方签字(盖章)之日起生效。本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,如有未尽事宜,双方另行协商解决。

  甲方:乙方:装饰设计有限公司。

  代理人签名:____________代理人签名:____________

  电话:____________电话:____________

  日期:____________日期:____________

装饰工程合同6

  承包方(甲方):

  代表人:

  分包方(乙方):

  责任人:

  甲乙双方以合同法为依据,本着诚实信用的原则进行协商,现协商一致签订本合同,并遵照执行。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、承包范围

  4、承包内容:

  5、建筑面积:

  6、承包方式:

  二、合同工期

  1、乙方进场前须提前______天通知甲方。

  2、合同工期:本工程于______年______月______日开工,至______年______月______日竣工,共______日历天。

  三、预付款担保及履约担保

  乙方同意以下列第()种方式对甲方支付乙方预付款、乙方履行合同进行担保,乙方须在签订本合同的同时,向甲方提供预付款银行担保、分包履约担保书。

  (1)预付款银行保函:在甲方支付乙方预付款前,乙方需出具与预付款同等金额即______万元的预付款银行保函给甲方,预付款银行保函的期限为从预付款支付前开始到预付款在每月甲方支付给乙方工程款中全部回扣完为止。

  (2)履约保函:在合同签订后______天内,并在第一笔工程款支付前,乙方需出具合同金额的______%,计____________万元的银行保函给甲方,履约保函期限从本合同内容开工到乙方完成合同规定全部义务(除保修义务外)为止。

  (3)提交履约保证金:在合同签约后______天内,乙方须提交合同金额的______%的履约保证金____________万元于甲方的指定银行,至乙方完成合同约定全部义务(除保修义务外)为止返回保证金。

  四、工程款支付

  1、工程预付款:____________万元。

  2、乙方须在每月______日将当月实际完成工作量上报甲方。经甲方审核后,由甲方提交监理、业主,在得到监理、业主批准后,在业主向甲方支付工程款到账后______天内,甲方按被批准的每月实际完成工作量和相应的到账工程款,扣除甲方代扣代缴的税金、甲方供材料、甲方管理费、质量保修金、履约保证金、甲方管理人员费用、各类罚款等相关费用后,按______%进行支付。工程竣工验收通过后,工程款累计支付不超过累计完成工作量的______%,竣工验收完成并办理好工程结算手续后______天内支付______%,留______%作为保修金,等______年保修期满无质量缺陷且业主保修金到位后支付。

  五、甲方工作

  1、甲方应在乙方队伍进场前,组织对乙方队伍人员岗位资质、机械设备、周转设备和计量设备进行验证、验收,并做好相应台账。

  2、开工甲方项目技术负责人应审核乙方提交的施工组织设计或专项施工方案。

  3、工程完工时,甲方要及时组织人员验收。

  4、要及时支付工程价款,不得延期支付。

  六、乙方工作

  1、乙方应严格按施工图和经甲方批准的施工方案和施工规范组织施工,确保工程质量、工期、安全与文明,按合同约定完成全部义务。

  2、乙方应按甲方项目部的.要求,认真做好台账工作,并保存和管理好各种原材料的质保书、合格证和检测、检验、复试等报告,遵守地方建设交易中心的规定负责到交易中心办理交易手续并付清相关费用。

  3、遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。乙方在施工过程中严格控制好施工噪声、扬尘对周围环境影响,遵照甲方现行的一体化管理体系程序文件规定组织施工。

  4、对进场人员进行技术、质量、安全交底。

  5、甲方验收工程时,须积极配合。

  七、隐蔽工程和中间及分项验收

  1、工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间及分项验收条件,乙方自检互检合格后,通知甲方代表组织验收,验收合格,经各方代表在验收记录签字同意后,方可进行隐蔽和继续施工。工程质量达不到验收标准的部分,乙方应按甲方要求的时间内予以修复,直到符合验收标准为止,其费用与工期拖延的损失由乙方承担。如工程质量符合规范要求,验收24小时后,各方代表不在验收记录上签字,可视为各方代表已认可验收记录,乙方可进行隐蔽或继续施工。

  2、若甲方未能按时组织验收、乙方可自行验收,甲方应承认验收记录。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,若由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,工期不予延顺。对事后无法判断质量的工序应作为特殊过程加强控制。

  八、违约责任

  在本合同的履行过程中,任何一方无故违约,都应向守约方承担违约行为造成的所有损失。并承担合同价款_______%的违约金。

  因一方的行为严重违约,导致合同无法履行的,守约方可要求终止合同的履行,通知到达责任方时生效。

  九、争议解决

  合同履行过程中发生争议,双方协商解决,协商不成的,任何一方均可向合同履行地的法院起诉。

  十、附则

  1、本合同自签字日起生效,合同一式______份,双方各执______份,具有同等法律效力。

  2、本合同未尽事宜,双方协商解决。

  甲方:

  代表人:

  地址:

  联系方式:

  合同履行地:

  ______年______月______日

  乙方:

  责任人:

  地址:

  联系方式:

  合同履行地:

  ______年______月______日

装饰工程合同7

  上诉人黄某因与被上诉人梁某建筑装修工程合同纠纷一案,不服广东省佛山市顺德区人民法院(20xx)顺法民一初字第01001号民事判决,向本院提起上诉。本院受理后,依法组成合议庭进行了审理,现已审理终结。

  原审判决认定:20xx年2月8日,原、被告签订《协议书》,协议约定被告委托原告对被告自有的碧桂园彩虹一街9号房屋进行承包装修工程,具体内容见工程预(结)算报价表,总工程造价为306406元,按八折结算价为245124.8元。如有增加,另行计算。工程验收后付清工程款,工程保质期为一年。签订协议后,原告进场施工,在施工过程中,根据原告的要求,增加了部分工程项目,故房屋装修工程结算总造价为327209。68元。20xx年6月,原告将装修后房屋交付被告,被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元,余款87000元却以工程不合格为由没有支付给原告。

  另查,原告并不具备房屋工程装修资质。

  原审判决认为:由于原告不具备房屋装修工程资质,故原、被告之间的房屋装修工程合同无效,但由于房屋装修工程已完成,被告亦已使用该房屋,其亦当庭表示工程预(结)算报价表中装修项目已装修完毕,故被告应按约支付工程款。由于被告使用房屋,并表示收到工程预(结)算报价表及清楚其内容,故应视为双方已结算,被告应承担支付工程款87000元的责任。原告的诉讼请求有理,予以支持。被告认为原告进行的装修工程不合格,要求索赔的辩称,由于被告没有在本案提起反诉,且被告亦明确表明另案起诉,故对该辩称不作处理,被告可另案起诉。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百八十六条的规定,判决:被告黄某应自本判决生效之日起三日内,支付原告梁某装修工程款87000元。本案受理费3120元,由被告负担。

  上诉人黄某上诉称:

  一、上诉人与被上诉人签订合同并进行不合格装修工程明显存在欺诈的手段;

  二、原审适用关于建设工程合同的规定是错误的,本案应适用承揽合同。承揽合同的一个重要原则是承揽合同是完成工作的合同,承揽合同必须要求承揽人按照发包人的意思,完成了承揽项目,再进行项目的.结算。上诉人在一审庭审中已多次表明被上诉人未完成合同约定的义务,故上诉人依法未将余款付给被上诉人,并非上诉人延付工程款。

  三、本合同纠纷中,被上诉人必须承担瑕疵担保责任。在上诉人入住该房后,发现该房存在超过20处质量问题,被上诉人的行为本身已构成了违约。四、工程款的结算价格存在争议。五、上诉人是香港人,不熟知大陆的有关法律规定,原审在上诉人不知情的情况下,作出不公平的判决。综上,特提出上诉请求:

  1、撤销(20xx)顺法民一初字第01001号民事判决;

  2、驳回被上诉人的诉讼请求;

  3、本案的诉讼费由被上诉人承担。

  被上诉人梁某辩称:原审判决认定事实清楚,适用法律正确,请求二审法院予以维持。

  本院对于原审认定的事实予以确认。

  本院认为:本案的上诉争议焦点系上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款87000元。

  首先,双方当事人系因在履行房屋装饰装修工程合同中引起该纠纷,故该案的案由应定性为建设工程施工合同纠纷。建设工程施工合同系承揽合同中的一种特殊形式合同,所以建设工程施工合同在适用承揽合同的一般规定的同时,在法律法规对建设工程合同有特殊规定的情况下应当优先适用该特别规定。双方当事人于20xx年2月8日签订的《协议书》,因被上诉人不具有房屋装修工程资质,故该协议违反法律及行政法规的强行性规定,应属无效合同,不受法律保护。原审对该合同效力定性正确,本院予以维持。

  其次,关于上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款87000元的问题。上诉人在一审庭审过程中,明确确认了以下事实:其一,讼争工程已经完工,且其已经入住使用;其二,讼争工程总价款为327209。68元,尚有87000元未支付,未支付的原因系讼争工程的质量问题。根据上诉人的自认,该案所涉法律关系中的权利、义务明确,上诉人应当向被上诉人承担其尚欠工程款87000元之支付义务。故上诉人关于其不应支付87000元工程款的上诉请求,缺乏事实和法律依据,本院不予支持。

  至于讼争工程的质量问题,在原审法院行使了充分的释明权的情形下,上诉人明确表示就质量问题,另案解决。原审法院对于讼争工程质量问题没有处理,符合民事诉讼中“不告不理”原则,程序合法,本院予以维持。上诉人在二审诉讼期间提交的《调查取证申请书》是要求法院对讼争房屋工程质量问题进行处理,因原审法院对讼争房屋工程质量问题不作相应审查,故本院不予准许。上诉人可另循其他法律途径进行救济。综上,原审判决认定事实清楚,适用法律正确,依法应予维持。据此,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项的规定,判决如下:

  驳回上诉,维持原判。

  二审案件受理费3120元,由上诉人黄某负担。

  本判决为终审判决。

装饰工程合同8

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本装修工程施工协商一致,订立本合同。

  一、工程概况及承包方式

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程承包方式:

  二、工程装修内容

  建筑面积_____平方米

  办公室增加隔墙、墙面乳胶漆、电器改造等装饰工程。

  三、工程造价

  工程造价以施工图纸及甲方的使用要求及设计要求为依据;

  工程造价为:_____元

  四、工程期限

  工程开工日期:_____年_____月_____日

  工程竣工日期:_____年_____月_____日

  五、质量要求

  按国家建设部行业标准JGJ73-91《建筑装饰工程施工验收规范》规定,及省、市建委、消防消防部门规定的标准执行。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用,人为造成的.质量问题除外),属于乙方责任的,乙方无偿保修。

  六、付款方式

  工程竣工验收合格后,甲方即付清乙方工程款总造价。

  七、双方责任

  1、甲方:负责提供整个工程的使用、设计要求:提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。

  2、乙方:向甲方提供工程装饰施工设计及工程报价。

  八、其它事宜

  经甲乙双方商定做出如下协议:

  1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。

  2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后,以"现场签证形式"由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时,甲方已认可,但甲方没签证的,其所发生的费用同样生效。)

  3、工程量发生变化时,按竣工后以实际工程量计算为准。

  4、如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

  5、其它未尽事宜由双方协商解决。

  6、合同一式贰份,双方签字生效,各持贰份,并具有同等法律效力。

  甲方单位名称:(盖公章)乙方单位名称:(盖公章)

  法人代表:法人代表:

  委托代理人:委托代理人:

  _____年_____月_____日

装饰工程合同9

  填写合同须知

  一、凡在北京地区承担建设工程设计任务的单位,统一使用本合同;

  二、填写本合同时,必须使用正楷,字迹工整清晰,填写内容准确齐全;

  三、本合同中的附件3"委托设计项目表",由设计单位根据工程特点列表填写,附于合同后,双方加盖合同章和骑缝章;

  四、本合同不适用外资、中外合资、中外合作设计项目;

  五、本合同由XX市勘察设计管理处统一单位编号;

  六、本合同由XX市城乡规划委员会制定,XX市工商行政管理局监制,任何单位不得自行翻印。

  委托单位:______________________________(以下简称甲方)

  设计单位:______________________________(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑工程勘察设计合同条例》,以及XX市的有关规定,经双方协商,签订本合同,并共同履行。

  第一条工程项目

  甲方委托乙方承担以下工程设计任务:

  工程名称:

  工程地址:

  工程任务批准文件:__________________________(见附件1);

  XX市城市规划管理部门批准文件:____________(见附件2);

  本工程的设计阶段、内容、规模、工程投资(见附件3)。

  第二条 设计资料、设计阶段及设计文件的提交

  本工程设计依次按初步设计、施工图设计两个阶段开展设计工作。设计进度依照建设部规定的设计周期,并考虑甲方对该项工程的实际要求以及乙方的可能,经甲乙双方共同协商,约定如下:

  (一)甲方应以书面形式提交下列建设文件与设计资料:序号文件内容或名称文件提交日期备注

  (二)乙方按约定的时间提交下列设计文件:序号设计文件名称份数交付日期备注提交设计文件的份数以国家物价局和建设部的规定为准,超出部分另行收费。(三)设计文件提交日期在双方签订合同时若不能确定,则可待设计工作进行到可确定时,甲乙双方另行签订《阶段设计协议书》,作为本合同的附件执行。

  第三条设计收费及支付方法

  (一)本工程设计收费按照国家和XX市现行收费标准执行。甲方要求设计单位超出规定设计周期赶工提供设计图纸,设计单位可以收取最高不超过设计费的三分之一的赶工费,具体数额由甲乙双商定。

  (二)本工程设计收费详见附件3"委托设计项目表"。本合同生效时甲方向乙方预付估算设计费总额的20%作为合同定金,设计工作完成后,定金抵做工程设计费。

  (三)乙方向甲方提交初步设计文件时,甲方向乙方拨款付应付设计费总额的30%(不含定金)。

  (四)乙方向甲方提交施工图设计文件时,甲方向乙方按设计概算结清全部工程设计费。

  (五)对采用先进技术而节约投资、缩短工期或在建成后有显著经济效益的设计,经XX市城乡规划委员会会同有关部门确认后,可适当增收工程设计费。增收金额按XX市有关标准执行,未定具体标准的,由甲、乙双方商定。

  (六)本合同在执行期间,如遇国家规定的设计收费标准调整时,甲乙双方已定的设计收费额应按新标准重新核定,并按核定后的设计收费额进行结算。

  第四条双方责任

  (一)甲方责任

  1、如期向乙方提交本合同规定的有关建设文件和设计资料,并保证所提交资料质量达到工程设计要求。

  2、按约定的日期和数量付给乙方定金和工程设计费。

  3、负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作,并负责将报批结果正式书面通知乙方。

  4、甲方要求乙方进行现场设计或派驻现场设计代表时,应向乙方正式发出邀请书,并且负责乙方必要的工作条件,所需费用由甲方负担,不计入工程设计费总额之中。

  5、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担。

  6、在不增加工程设计费总额的情况下,甲方有责任就本工程设计中所采用的新技术、新材料等项目,协助乙方办理技术合同中应由甲方办理的有关手续。技术合同可作为本合同的合同附件与本合同具有同等效力。

  (二)乙方责任

  1、如期向甲方将付本合同规定的设计文件,并保证设计文件的质量符合国家和XX市的有关规定,规范的要求,符合甲方的建设使用要求。

  2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加该工程地基基础、主体结构和竣工的验收。

  第五条工程设计版权

  本工程的设计版权全部属乙方所有,甲方有责任对此给予保护,不得将本工程的设计造型、设计文件、及有关数据进行修改、复制、描绘或提供给第三方使用,亦不得作为非本工程所属的其它工程建设之用。

  第六条违约责任

  (一)由于甲方变更计划任务书、建设条件、施工技术条件、已选定的设计方案、已批准的初步设计、已提交的使用要求、文件和资料等,给乙方造成设计返工时,双方需重新商定提交文件的日期。甲方要按实际返工日向乙方支付费用,每日按_____元计算。如变更导致重新设计的,则按本合同第七条执行,结清应付设计费,结束本合同关系并重新签订合同。(二)甲方未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设计费时,甲方从应付设计费的次日起计算,每延误一天,关系并重新签订合同。

  (二)甲方未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设计费时,甲方从应付设计费的次日起计算,每延误一天,向乙方按应付工程设计费的_____偿付违约金。

  (三)由于甲方违反本合同第五条之约定,乙方有权向甲方提出偿付违约金的要求,违约金额为甲方向乙方应支付全部设计费的两倍,并承担违反政府有关规定及法律的责任。(四)由于乙方原因而没有按本合同规定的.时间提交设计文件时,乙方从应提交日期的次日起计算,每延误一天,向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的_______违约金。(五)由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时,乙方有责任在设计上继续采取补救措施,并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失,全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。

  (六)甲方不履行合同时,乙方不返回定金,且按乙方实际完成工作量另付设计费。乙方不履行合同时,应双倍返还甲方定金,同时返还已收取定金外的全部设计费。

  第七条合同生效、中止与结束

  (一)本合同需经甲乙双方加盖单位法人公章,并且要有双方单位法人代表或由法定代表人授权的委托代理人的签字(或盖章)方为有效。本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。

  (二)甲乙双方因故需变更或终止本设计合同时,应提前一个月书面通知对方,对本合同中的遗留问题取得一致意见,形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前,本合同继续有效。

  (三)因甲方原因要求中途停止设计工作的,已付定金不退还;当设计工作进行相应设计阶段不足一半时,甲方应支付该阶段设计费的一半;设计工作进行到超过该设计阶段的一半时,甲方应支付该阶段设计费的一半;设计工作进行到超过该设计阶段的一半时,甲方应支付该阶段的全部设计费。同时,按本条第(二)款办理,结束本工程甲乙双方合同关系。(四)本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部工程设计文件,甲方按本合同规定付清全部设计费之日起,结束本合同关系,本合同另有条款约定的除外。

  第八条不可抗力

  本合同在执行过程中,若发生不可抗力因素,使本合同不能履行或不能全部履行时,甲乙双方可协商解决,不受本合同有关条款的约束。

  第九条合同纠纷解决方式

  本合同在执行过程中发生纠纷,双方协商不成时,采取下列第____种方式解决:

  1、向XX市城乡规划委员会申请调解;

  2、向有管辖权的工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁;

  3、向有管辖权的人民法院起诉;

  4、其它解决方式:

  第十条未尽事宜与附加条款

  (一)本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定,并形成书面协议作为本合同附件执行。

  (二)本合同附加条款如下:

  ______________________________________________________________________________________________

  本合同正式一式两份,甲乙双方各执一份。副本____份,甲方执____份,乙方执____份。

  合同签订地点:XX市_____________区(县)

  建设单位:设计单位:

  单位法人代表:______________单位法人代表:

  委托代理人:______________委托代理人:

  单位地址:______________单位地址:

  单位电话:______________单位电话:

  邮政编码:______________邮政编码:

  开户银行:______________开户银行:

  开户帐号:______________开户帐号:

  年月日年月日

装饰工程合同10

  本合同双方当事人:

  发包方(以下简称甲方)

  姓名:_____

  身份证号码:__________

  住所:__________

  联系电话:__________

  承包方(以下简称乙方)

  姓名:_____

  身份证号码:______

  住所:__________

  联系电话:__________

  根据《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律、法规之规定,结合家庭居室装饰的特点,甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方发包的家庭居室装饰工程(以下简称工程)有关事宜,达成如下协议:

  第一条工程概况

  1、工程地点:

  2、工程内容:

  3、工程承包方式:

  4、工程期限

  开工日期_____年_____月_____日

  竣工日期_____年_____月_____日(为了确保质量,工期可适当延工。)

  第二条施工场地要求

  1、开工前三天由甲方负责进行清场腾场地,为乙方入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设等。

  2、甲方免费提供施工期间用水、用电,并要保证施工用水用电畅通。

  3、房管、消防及物业管理对房屋装修的各法规、条例及相关手续,均由甲方负责。

  4、如确实需要拆改原建筑物结构(包括梁、柱、板、墙等)或设备管线,由甲方负责到有关部门办理相应的审批手续.

  5、施工期间甲方需部分使用该居室的,由甲方负责做好现场的保卫及消防等工作。

  第三条工程变更

  施工过程中甲方如要求有变动,则须报请该工程负责人批准,由设计师据情提供新方案且经甲方重新签字认可,方可生效。施工现场人无权私自更改。变更部份增加的人工、材料等全部费用甲方承担,按实际数量计算,单价不变,如属新立项则由双方协商解决,工期顺延。否则乙方有权按原图施工。

  第四条工期变更

  1、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延。因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。

  2、因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延。

  3、因工程变更或非原因造成的停水、停电及其他自然、非自然不可抗力因素而影响工期的,工期相应顺延。

  4、甲方应积极配合乙方施工,若因双方配合问题引起的'工期延误,乙方不负责任。

  第五条工程验收和保修

  1、每个单项施工应分段查验(包括隐蔽工程),每种代购材料须请甲方配合乙方验收。全部工程完工后,乙方向甲发出书面通知,甲方需在三日内到场验收,若超时未验则视为验收合格。在工程款结算后,办理移交手续。

  2、本工程自验收合格双方签字之日起保修二年。双方应在验收合格后,即填写工程保修单。

  3、承诺范围为因乙方装修施工质量而出现的破损,由乙方保修。如属于甲方人为损坏及不可抗拒自然力或甲方自购材料而引起的质量问题,则不在保修范围之内。

  4、乙方负责终身维护,并只收取材料与人工的成本费。

  第六条工程价款及结算

  1、双方商定,本工程的价款为人民币元整。

  2、本合同生效后,甲方按上表直接向乙方支付工程款项,增补项目款随补随付。

  3、工程验收合格,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关清单送交甲方。甲方接到资料后三日内如没有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,甲方应在签字后次日内支付所有工程余款。

  第七条违约责任

  1、凡因本合同双方当事人中一方未严格履行本合同或违反国家法律法规及本市有关政策,受到罚款或给对方造成损失的,均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的损失。

  2、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。

  3、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿相对应的损失(至少按装修合同总额15%罚收)。

  第八条其它约定条款

  1、在装修过程中,若因乙方不符合本合同要求施工而产生的质量问题,则乙方应负责相应返工费及负担有关所需材料费。

  2、若因甲方项目的增补,造成工期延误,则工期以双方确认的工程变更所规定的时间顺延。

  3、装修税金由甲方自理,甲方确定的材料品牌和等级,只要符合要求,乙方有权选择有信誉的商家购买。

  第九条附则

  1、本合同经甲、乙双方签署后即时生效,共一式两份,双方各执壹份。

  2、乙方提供给甲方的工程预算单,已得到甲方的签字认可,作为结算依据。结算时单价不变,数量则按实际发生数额计算,对此双方已不再有异议。

  3、本合附包括甲、乙双方签字的《平面布置图》、《立面图》各一套,《工程预算单》一份。上述附件均为本合同的组成部分,与合同正本具有同等效力。

  4、施工过程中甲、乙双方所签署的有关《工程变更单》、〈工程验收单〉、〈甲乙双方装饰材料供应明细表〉等文件均可作为工程完工时双方的结算依据进行结算。

  5、补充协议:

  甲方:

  _____年_____月_____日

  乙方:

  _____年_____月_____日

装饰工程合同11

  发包方:(甲方)

  承包方:(乙方)

  委托代理人:

  委托代理人:

  联系电话:

  联系电话:

  依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合室内装饰装修工程施工的特点,双方在协商一致的基础上,就发包方的室内装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

  第一条 工程概况

  1.1 1.2 工程内容及做法:室内装饰装修工程施工项目预算表。

  1.3 工程期限 日,竣工日期

  1.4 合同价款:本合同工程造价为(大写): 元;

  小写: 元。

  第二条 发包方义务

  2.1 提供施工期间的水源、电源;

  2.2 负责协调施工队与外界一切影响施工的因素;

  2.3 施工期间发包方仍需部分使用该房间的,做好施工现场的保卫及消防等项工作。

  第三条 工程变更

  工程项目及施工方式如需变更,双方协商一致,签定书面变更协议(或变更项目预算表),同时调整相关工程费用及工期。

  第四条 材料的提供

  4.1由发包方提供的材料、设备。发包方应在材料运到施工现场前通知承包方,双方共同验收并办理交接手续;

  4.2由承包方提供的材料、设备(承包方提供装饰装修材料表),承包方应在材料运到施工现场前通知发包方,并接受发包方检验。

  第五条 质量标准

  双方约定本工程施工质量标准:﹤中华人民共和国建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210—20xx﹥,施工过程中双方对工程质量发生争议,由山东省装饰协会主管部门对工程质量予以认证,经认证工程质量部符合合同约定的标准,认证过程支出的'相关费用由发包方承担。

  第六条 工程验收和保修

  6.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收;

  (1) 水电施工改造完工,轻钢龙骨固定验收;

  (2) 木工吊顶,石膏板墙体完毕;

  (3) 墙顶腻子打磨完工;

  (4) 乳胶漆工程完工;

  (5) 全部工程完工。 承包方应提前两天通知发包方进行验收,阶段验收合格后应填写工

  6.2工程竣工后,承包方应通知发包方验收,发包方应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(室内装饰装修工程验收单)。在工程款结清后,办理移交手续。

  6.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为24个月,24个月后收费保修,保修内容为本公司施工过的项目,因外力引起的损坏和其他单位提供的设备,工程项目收费维修。

  第七条 工程款支付方式

  7.1双方约定按以下 方式支付工程款:

  (1)合同签订后,发包方按约定直接向承包方支付工程款的40%元;木工制作完毕后,发包方按预定直接向承包方支付工程款的30%进度款,

  7.2工程验收合格后,承包方应向发包方提出工程结算,并将有关资料送交发包方。发包方接到资料后三日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程验收单(室内装饰装修工程验收单)并签字,发包方应在签字后三天内向承包方结清每期工程进度款。

  7.3 工程款全部结清后,承包方应向发包方开具正式统一发票(税金另计)。

  第八条 附则

  8.1 本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕终止。

  8.2本合同签订后工程不得转包。

  8.3 本合同一式 份,双方各执

  8.4 合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  承包方(签字、盖章):

  发包方(签字、盖章):

  委托代理人(签字):

  委托代理人(签字):

  年 月 日

  年 月 日

装饰工程合同12

  建设单位(甲方):

  施工单位(乙方):

  为明确甲、乙双方在施工过程中的权利义务,使双方互相创造条件,搞好协作工作,按时、保质、保量地完成装修任务,经双方充分协商,特签订以下合同,以便共同遵守。

  一、工程名称、地点:

  二、工程内容:

  三、合同价款:

  四、工程期限:

  五、甲方要求:

  1、乙方不得将工程转包给其他公司。

  2、乙方提供的材料要符合国家环保标准。

  六、施工内容

  1、乙方在组织施工中坚持“顾客至上,质量第一”的方针,根据甲方的要求对施工质量严格把关。

  2、在组织施工中,严格按图纸施工,在设计方案总体效果不变的前提下,经双方协商,只可以对设计进行微调。(以预算单价为依据,设计变更时,增减部分经双方认可,最后按实际工程量列为决算)

  3、在施工过程中,乙方应为甲方设想,尽量不为甲方增加麻烦。

  4、甲乙双方在签订合同后,工程预算单价与决算中的单价甲乙双方不得擅自更改。

  5、在施工过程中,如有增减项目,按预算单价、实际工程量列入决算。

  七、工程验收

  1、整体工程完工后,甲乙双方应在三天内移交接管完毕,乙方应提供所有竣工手续,否则甲方有权拒绝验收,逾期验收造成的损失由乙方负责。乙方应及时通知甲方验收时间,待甲方会同设计、设备供应单位及工程质量监督部门等进行验收,取得竣工合格资料、数据和凭证后,视为竣工验收完毕。

  2、依据所附图纸和预算。

  八、付款方式:

  1、合同签订后,甲方先付给乙方工程款的20%用于材料进场,即人民币(大写)整。在工程过大半(即泥工、木工结束,油漆开工),甲方再付工程款的30%,即人民币(大写)-----整。工程竣工验收后,甲方付给乙方工程款的40%,即人民币(大写)---整。剩余10%的价款作为质保金,在保修期内,工程无质量问题,乙方无违约行为,甲方再行支付给乙方。

  2、甲方无正当理由不得拖欠相应款项,如逾期不付,甲方承担相应的责任。

  九、工程质量

  1、乙方确保工程质量。工程质量保修期为两年,自本工程竣工验收合格后,双方在工程保修单上签字之日开始起算。遇有工程需要维修,甲方电话通知,乙方在接到电话后五个小时内赶至现场进行维修,没有及时进行维修的,甲方可另行找他方进行维修,维修费用由乙方负担。

  十、违约责任

  1、因乙方原因致使工程质量不符合约定的,甲方有权要求乙方在七日之内进行修理或者返工,修理费或者返工费由乙方承担,工期不顺延。

  2、因乙方原因造成工程逾期交付的,每逾期一天,乙方应赔偿给甲方叁仟元。

  3、乙方擅自拆改房屋承重结构或共用管线和设施,由此发生的损失或事故(包括罚款等),由乙方负责并承担责任。

  4、乙方提供的'材料、设备是假冒伪劣产品的,应按材料、设备款的双倍赔偿甲方。

  5、由于甲方原因造成的延期开工或者中途停工,乙方可以顺延工程竣工日期;由于乙方原因造成的延期开工或者中途停工,乙方应当赔偿甲方的损失。

  6、甲方未按合同约定按期支付款项,每逾期一天,甲方应按同期贷款利息的双倍进行赔偿,工期相应顺延。

  7、工程为办理验收、结算手续,甲方提前使用或者擅自入住,由此造成无法验收和损失的,由甲方负责,。

  8、乙方有任何违约行为,甲方以书面的形式通知乙方在三日内加以改正,乙方不改正的,甲方单方解除合同,由此造成的损失由乙方负担。

  十一、纠纷处理及合同变更和解除

  1、本合同在履行中或者在保修期内发生争议,由当事人双方协商解决;也可以向消费者权益保护委员会或者装饰装修行业协会申请调解,协商或调解不成的,可依法向人民法院起诉。

  2、合同生效后,双方必须严格共同遵守。任何一方需要变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款15%支付违约金,办理终止合同手续。

  3、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理,清算手续,订立终止合同协议,并由责任方按合同总价款15%赔偿,解除本合同。

  4、如在施工过程中有国家政策性条款的变更,即本合同相应的发生变更。

  十二、其他事项

  1、乙方在施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。乙方在施工中发生的安全事故(包括施工员及其他任何第三方发生的),一切责任均由乙方负责承担。保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场,施工人员和设备必须在七日内撤离施工现场。乙方应对该单位工程的产品负责,应做好设备、器材的防盗、防窃及产品保护工作至验收交付甲方时为止。

  2、本合同附件含:预算一份、效果图一份和施工图一套,为本合同的组成部分,具有同等效力。

  3、本合同一式二份,甲乙双方各持一份,在双方签字并加盖公章后生效。

  甲方(签字盖章):乙方(签字盖章):

  联系电话:联系电话:

  日期:

装饰工程合同13

  供方(甲方):

  合同签订地:

  需方(乙方):

  签订时间:xx年x月x日

  本合同由______(以下简称甲方)与____________(以下称乙方),就乙方采购甲方的___________达成以下协议:

  一、产品采购:

  乙方同意向甲方采购产品____________。

  二、产品质量:

  甲方向乙方提供的产品质量,必须符合甲方的`质量说明书,并经乙方验收合格。乙方在收到产品的十日内向甲方出具产品验收证明,逾期不出具合格证明或不合格说明,则视产品合格。

  三、地板砖:60cm×60cm,25元/张×23000张=575000元,木工板:2870×120元/张=344400元,油漆:210桶×80公斤/桶×650元/桶=136500元

  合计:壹佰叁拾陆万伍仟元整(1365000元)

  四、货款支付:

  乙方在收到甲方全部货物后,向甲方支付_________%的货款总额,于7月15日前支付完所有材料款。

  收款单位:______

  开户行:________________________

  账号:________________________

  五、交货时间:_____年___月__日前。

  六、违约解决:

  1、未尽事宜,甲乙双方友好协商解决。

  2、因执行本协议所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决,如协商不成,则应提交北京仲裁委员会解决。仲裁结果是终局的,对双方都有约束力。

  七、本合同自双方签字盖章之日起生效。

  八、本合同用中文书就,并受中国法律约束。本合同一式四份,双方各执二份。

  甲方:

  代表人:

  xx年x月x日

  乙方:

  代表人:

  xx年x月x日

装饰工程合同14

  发包方(甲方): 承包方(乙方):

  依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合建筑装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的建筑装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议: 工程慨况

  1.工程地址 ;

  2.工程承包方式:

  3.工程期限:开工日期 年 月 日,竣工日期 年 月 日。

  4.工程保修:隐蔽工程为3年,装饰工程为1年。保修期内出现的问题(属于乙方范围)所造成的'直接损失和间接损失均由乙方负责。如甲方人为因素造成损坏,乙方不付责任。

  5.合同价款:本合同工程造价为(大写): 元;

6.本合同生效后,甲方分 次,按下表约定支付工程款,尾款竣结算时一次结算。

  7.质量要求:

  a.工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。

  b.本工程如甲方需要更改主要材料,则按预算表上单价为基准,多退少补,按实计价。

  c.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

  d.凡由甲方自行采购的材料,设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

装饰工程合同15

  根据_____________年___________月___________日签订的建筑装饰工程施工合同(乙种本),签订本补充协议,由承包方(乙方)自行承担的责任及办理的有关事项:_________________

  1、工程施工过程中做好与城管等工程管理部门以及相邻住户居民的协调工作,确保施工正常进行,所产生的费用由乙方负责。

  2、合同中第二条甲方工作中2.6项协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理工作,由(承包方)乙方自行办理,出现一切事故责任全部由(承包方)乙方承担。

  3、工程施工过程中变更项目须经甲方确认,核量出具书面签证。变更施工内容,变更部分的工程款按投标书的综合单价结合实际工程量执行。如变更项目,投标书中没有的按审计事务所审计价格下浮15%结算。

  4、工程严格按照图纸及合同施工,不得擅自增加项目,确需工程变更,必须经联社工程负责人批准,施工单位填制“工程增加项目审批单”,经施工单位、工程监理、使用单位负责人、联社工程负责人现场确认签字方可有效,未经批准,擅自增加项目的以及批准增加项目但现场确认签字不全或没有签字的,甲方不予决算。

  5、在工程施工中,乙方购进材料未经甲方监理、使用单位负责人验收签字确认的,甲方不予决算。

  6、所有装修及设备安装必须符合并达到省联社、公安及消防部门的相关规定要求。

  7、工程竣工,凡施工项目与图纸设计不符的,均进行返工处理,不能进行返工的,除其该项不予结算外,同时每项乙方应当向甲方支付10000元违约金并赔偿由此产生的全部损失,并对下一投标工程评价总分倒扣一分。所用材料品牌、质量、型号、颜色其中一项与甲控要求不符的,除其材料费用不予结算外,每项乙方应当向甲方支付10000元违约金并赔偿由此产生的'全部损失,并对下一投标工程评价总分倒扣一分。

  8、不能按约定工期完成工程的,每逾期一天乙方应当向甲方支付1000元违约金。工期结束二十天内办结《建筑工程消防验收合格同意使用意见书》,每逾期一天乙方应当向甲方支付1000元违约金,未取得《建筑工程消防验收合格同意使用意见书》的,不予结算工程款,工程完工验收不合格的不予进行决算。

  9、工程保修期壹年。保修期以工程审计报告书定案单甲方盖章日期计算。

  10、工程所涉及的图纸设计费用、工程造价咨询费用及图纸审定费用等费用由(承包方)乙方负责。

  11、工程决算通过审计后,合计核减率超过20%(含)的,该工程审计费用由施工方支付,若合计核减率不超过20%(含),装饰、安装、签证三部分中单项超过20%(含)的,该单项审计费用由施工方支付。

  12、工程中所涉及的防弹玻璃、联动门,如需甲方提供,其款项从(承包方)乙方工程结算款中扣除。

  13、工程验收合格结算后留工程款的10%作工程质量保证金,保证期限一年。

  14、合同价50万元以下的工程,设计费按1万元支付,效果图费用1000元;合同价50万元以上的工程,设计费按合同价格的3%收取,金融自助区设计费3000元,工程设计结束后,设计费用由甲方直接扣除支付给设计公司。工程造价咨询费3000元由甲方直接扣除支付给造价咨询公司。

  本补充协议与原合同不同的,以本补充协议为准。

  甲方签字(盖章):_________________乙方(承包方)签字(盖章):_________________

  ________年____月____日

【装饰工程合同】相关文章:

装饰工程合同模板11-08

住宅装饰工程合同11-18

装饰工程劳务合同12-08

建筑装饰工程合同11-11

涂料装饰工程合同02-25

装饰装修工程合同01-05

建筑装饰装修工程合同12-11

装饰工程施工合同01-17

装饰工程分包协议12-26

装饰装修工程合同范本10-01