委托的合同(15篇)
在当今社会，人们对合同愈发重视，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编整理的委托的合同，仅供参考，大家一起来看看吧。
委托的合同1
甲方：
乙方：
甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方对“______”项目进行前期策划研究和提供销售代理服务事宜，双方协议如下：
一、委托事项
1、甲方全权委托乙方对其开发的“ ____”（暂定名）项目进行市场调查研究、前期策划和销售代理工作。乙方同意接受甲方委托。
2、合同标的：
A：本项目全程策划销售代理；
B：甲方开发的“____ ”项目全部可售物业；总建筑面积：约____万平米，可售面积____平方米；项目地点：____。
3、委托事项分三个阶段工作：
第一阶段：市场调研和前期策划阶段，自本合同签订之日起一个半月内；
第二阶段：销售前期准备阶段，自第三阶段开始前一个半月开始至第三阶段开始止；
第三阶段：销售代理阶段，自公开发售之日起十二个月内为销售代理阶段。
二、甲方权利与职责
（一）甲方权利
1、确定各阶段销售策略与价格，并有权根据市场动态进行调整；
2、审议并确定乙方提出的营销方案、单项工作方案；
3、按照本合同要求对乙方工作进行监督；
4、若乙方有意违约，可提出解除合同，并追究乙方违约责任。
（二）甲方职责
1、在本项目正式销售前，需出示“土地使用权证”、“建筑许可证”、“开工许可证”以及“销售许可证”等相关证件（复印件）给乙方确认，并保证所提供证件合法性；
2、负责协助乙方开展前期市场调查、客户访问等工作；
3、派员详细介绍标的物业相关情况，并提供工作所需图文资料；
4、审定各工作阶段乙方提交的工作方案，在收到乙方提交报告后十日内审定乙方提交的报告，并以书面形式回复乙方；
5、确定工作方案和各阶段销售价格，有权根据市场动态适时进行调整；
6、审议并确定乙方提出的营销方案和广告策划方案；
7、负责工程按期施工、竣工，并保证工程质量；
8、承担广告宣传、招商、售楼处、示范单位建议布置等销售过程中的相关费用；
9、广告费用控制在总销售的左右（预算方案另列）；
10、负责按合同协商之条款规定给乙方结算策划费、招商费及代理费等相关服务费；
11、派专人负责楼宇销售定金楼款的收款和签订买卖合同。
三、乙方权利与职责
（一）乙方权利
1、要求甲方提供全部可销售物业相关资料；
2、全权负责本项目的市场调研、项目策划、销售顾问工作；
3、根据合同约定，按时收取服务费用；
4、若甲方有意违约，可提出解除合同，并追究甲方的违约责任。
5、在所有项目营销推广活动中，全部宣传物料、媒体及展览会中均需标注乙方公司全称之代理的内容。
（二）乙方职责
1、向甲方提供有效代理资质证明文件（复印件），并保证其合法性；
2、按照甲方提出的调研目的，编制调研和策划纲要，报甲方审定；
3、依据甲方所审定之调研和策划纲要，按阶段要求开展市场调研、前期策划工作，并在本合同签订生效并收到甲方合同定金之日起一个月内，提交合同标的项目调研及前期策划报告；
4、参与本项目建筑方案改进工作，并从市场有效需求之角度提出建设性意见，供甲方参考；
5、在第二工作阶段，跟踪服务，进一步编制与修改营销策划报告，会同甲方组织开展销售前准备工作；
6、于营销推广阶段，在认真研究甲方委托物业，分析市场状况及走势的基础上，制定操作性强、切实可行的整体阶段性营销方案和广告方案，经甲方确认后组织落实。
7、根据甲方提供的资料，价目及合同条款代为出售委托物业，节假日照常运作（春节除外）。
8、全权负责管理销售表，负责销售的管理工作及合法性。
9、主理一切查询及有关销售的具体工作。
10、按时定期（每个月）向甲方提供本楼宇的销售情况分析报告，内容包括：前一时期销售状况、客户心态、客户层次、主要的'付款方式、市场动态、价格走势等，并提出建议以便于甲方根据市场状况适时作出调整。
四、服务取费标准与付款方式
（一）服务取费标准
销售代理阶段：住宅部分按销售率分段收取代理费，具体为：销售率0%——30%阶段，按销售额的0.6%代理费；销售率30%——60%阶段（含30%），按销售额的0.7%代理费；销售率60%——80%阶段（含60%），按销售额的0.8%代理费；销售率达到90%以上阶段（含90%），按销售额的1%代理费；
（二）付款方式
代理费每月结算一次，即次月5日结算上月已完成销售合同额之代理费。其依据以已签订合同并交了首期款为准。
五、违约及合同的解除
1、乙方按本合同第三条的各条款认真工作，如果乙方的工作不负责任或造成甲方的工作脱节或损失时，甲方有权即时解除本合同；
2、乙方工作人员不得泄露甲方的经营秘密和经营策略，一经查明，甲方有权视情节和影响程度提出解除本合同；
3、乙方应按照本合同要求按时完成相应报告，在无正当理由及外力不可抗拒因素情况发生下，乙方如迟交报告15天后，甲方有权提前终止合同，同时乙方每天按乙方应收取咨询费1%的滞纳金补偿给甲方；
4、若甲方未按合同规定时间支付策划与销售代理费，超过15天后，乙方有权提前终止合同，甲方除应付清余款外，还应自逾期之日起每天按乙方应收取咨询费1%的滞纳金补偿给乙方。
六、本合同自签订即日起生效，生效后十日内双方开始工作。
七、本合同一式四份，经甲、乙双方代表签字生效，双方各执两份，具有同等法律效力。
八、本合同未尽事宜由双方协商补充。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
委托的合同2
委托方：_________________________(以下简称甲方)
受托方：_________________________(以下简称乙方)
甲、已双方本着自愿的原则，经协商就甲方委托乙方寻找可出租房源之事宜，达成如下协议条款：
1.甲方责任：甲方应向乙方提供所需承租房屋的要求。甲方现决定租赁乙方介绍的室房屋。
2.乙方提供的服务内容：
1.政策及法律咨询。
2.寻找交易对象。
3.撮合成交。
4.协助交易双方签订《》。
5.负责协调出租方与承租方之间发生的矛盾。
6.为交易双方提供后续服务。
3.代理服务费的收取：乙方为甲方寻找到交易对象，签订租赁合同并完成房屋交接手续，甲方应在物业交验结束并收到乙方发票后7个工作日支付乙方如下费用：中介费：人民币(相当于房租的6折)。
4.乙方责任：
1.乙方提供的.服务，须甲方需求的委托内容进行，若有变动，须经甲方认可。
2.及时向甲方通报有关委托事项的进展情况，接受甲方咨询，解答相关问题。
5.本协议有效期：本协议有效期为个月，即自____年___月____日至____年___月____日。
6.违约责任：
1.甲方不得与乙方介绍之业主私下成交，否则视为甲方违约，甲方需双倍支付乙方中介费，即月租金的两倍。
2.若甲方不支付中介费，则乙方有权向客户公司申请从房租金中扣除。
7.本协议一式两份，甲,乙双方各持一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
委托的合同3
编号：
日期：
甲方：租赁公司
地址： 电话：
乙方：
地址： 电话：
根据租赁项目的批准文件（文号 ）和乙方的 《租赁项目申请书》（编号： ），并依据下述各款规定，甲方接受乙方的租赁委托，代理乙方承租下列物品、
一、租赁物件：
品名 数量规格备注
设备成交单价、总值和其他交易条款，均按第 号《订货协议书》规定办理、
二、租赁费及有关条件：
1.租赁费总额： （大写： ）租赁期自提单之日起算，自租赁期起算日起满 个月的当天为第一次支付日，以后每满 个月支付1次，共支付次，即租赁期结束、
2.其他有关费用，如本合同附表《 估价单》所列、
3.在本合同生效日后30天内，甲方将按照租赁业务和国际贸易习惯做法，代表乙方签定租赁合同、该租赁合同生效后，甲乙双方均有履行该合同的责任和义务、
三、租赁物件交接：
1.租赁物件装船后，甲方应适时向乙方发出“到货通知”，并负责在到货后代办进口许可、报关、保险、提货、托运等有关手续，所需费用由乙方承担、
2.乙方接货后，应立即在商检部门的督导下开箱检验、检验无讹后，即可安装使用、如检验结果与合同及其附件规定不符，应立即申请商检部门检验并出具商检证书，最迟应在合同规定的索赔期到期日10天前，通知甲方对外提出索赔、
四、费用结算办法：
（1）本合同附表所列国内外费用系估算额，实际支付时，按附表说明事项办理、
（2）有关各期租赁费的结算办法，乙方应在甲方发出的付款通知规定的期限内，将本期应支付租赁费划拨至甲方账户、甲方在对外结算后，以原始发票金额为准开列结算清单，多退少补、倘乙方未能按期划拨，甲方将依据本
合同通知银行向乙方开户行（ 账号： ）托收、在此情况下，甲方按本期迟付额每月向乙方加收2％的滞纳金，不足一个月按一个月计算、
（3）本合同附表所列明的国内有关费用，系指乙方应向国内有关单位交纳的进口关税，进口工商税、港口、陆运杂费和银行费用等概算额、结算办法同本款第（1）（2）条、
（4）甲方代理费按租赁费总额的2％，于到货时一次性计收，不足5万美元的租赁项目，按2.5％计收，结算办法同本款第（2）条、
五、担保单位及责任：
为确保租赁合同的.履行，甲、乙双方同意
为乙方的担保单位、担保单位有责任监督乙方按期执行合同并在乙方不能／无力支付租赁费及其他费用时，代乙方履行付款责任、
六、生效：
本合同正本一式二份，经甲、乙双方签章，并由乙方担保单位盖章担保后生效、副本按需要分送有关部门备查、第 号《租赁合同》和本合同所附第 号估价单为本合同不可分割的组成部分、
七、其他未尽事宜，由甲、乙双方协商解决、
甲方：（章） 乙方：（章） 担保单位：（章）
代表： 代表： 代表：
开户行： 开户行： 开户行：
账号： 账号： 账号：
合同管理机关xx年x月x日
委托的合同4
（以下简称甲方）因文件签署事由，委托北京市浩东律师事务所（以下简称乙方）进行见证，经双方协商，订立了下列协议，共同遵守。
第一条、乙方接受甲方委托，指派________律师________律师作为甲方的见证人。
第二条、根据双方的约定，乙方的'代理事项及权限为：文件签署见证。
第三条、甲方必须及时、真实、详尽地向乙方提供与委托事项有关的全部文件和背景材料，并根据实际需要为乙方提供办公条件和其他便利条件。
第四条、乙方必须认真、负责地为甲方提供代理权限范围内的法律服务，并为甲方保守秘密。
第五条、根据律师收费标准，双方协商约定，甲方同意由向乙方支付律师费________。
第六条、律师从事与甲方业务有关的活动而发生的鉴定、翻译、资料、差旅等费用，由支付。
第七条、甲、乙双方如发生终止委托关系，涉及律师费用结算事宜，应依《北京市律师服务收费管理办法》之规定解决。
第八条、本协议自双方签字、盖章之日生效。第九条本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，每份具有同等法律效力。
第十条、本协议未尽事宜，双方另行规定。
甲方（公章）：________
乙方（公章）：________
法定代表人（签字）：________
法定代表人（签字）：________
20___年___月___日
20___年___月___日
委托的合同5
甲方:
乙方:
根据国家法律、法规及相关规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托从事丹田沟煤业有限公司地面建设的代理事宜，达成协议，特订立本合同。
第一委托事项
甲方委托乙方承担坦坦沟煤业有限公司矿区扩建地面建设工程。
第二条委托代理期限
乙方应在本合同签订后的第二天起____个工作日内完成所有代理事宜。如因甲方原因延误，工作日相应顺延。
第三条付款时间和方式
双方签订合同后，甲方应向乙方支付500万元的初始资金，然后根据工程进度和决算进行支付。
第四条甲乙双方应相互提供相应的证明
营业执照；税务登记证；组织机构代码证书；矿山建设资质证书；法定代表人身份证明；银行开户证明
第五条甲方的义务
按时提供相关资料，按合同约定的付款时间和方式向乙方付款。
第六条乙方的义务
乙方应保证代理事项真实合法，按甲方的委托和设计图纸按时、优质施工，竣工后按有关预算结清工程款，并接受甲方的'监督和管理、、
第七条其他事项约定
在本合同履行期间，双方为履行本合同而签署的补充协议和其他书面文件是本协议不可分割的组成部分，具有同等法律效力。
第八条违约责任
1、在本合同履行过程中，如因不可抗力、国家法律、法规和政策导致本合同无法履行，任何一方均不承担违约责任。
2、一方违约，给另一方造成的一切损失，由违约方赔偿给另一方，委托合同同时终止。
第九条合同争议的解决
本合同引起的任何争议应由双方协商解决。协商不成的，依法向有管辖权的人民法院起诉。
第十条合同生效日期
本合同经双方签字盖章后生效。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方法定代表人(盖章):
公司地址:
联系电话:
乙方法定代表人(盖章):
公司地址:
联系电话:
签署日期:_____年___月___日
委托的合同6
委托人：________________
受托人：________________
第一条委托人委托受托人处理________________事务的。
第二条受托人处理委托事务的权限与具体要求：______________________
第三条委托期限自________年________月________日至________年________月________日止。
第四条委托人（是／否）允许受托人把委托处理的事务转委托给第三人处理。
第五条受托人有将委托事务处理情况向委托方报告的义务。
第六条受托人将处理委托事务所取得的财产转交给委托人的时间、地点及方式：_____________
第七条委托人支付受托人处理委托事务所付费用的时间、方式：____________________
第八条报酬及支付方式：________________________________
第九条本合同解除的条件：______________________________
第十条违约责任：_____________________________________
第十一条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第________种方式解决；
（一）提交_____________________委员会_____；
（二）依法向人民法院起诉。
第十二条其他约定事项：________________________________
第十三条本合同未作规定的.，按《_____》的规定执行。
委托人（章）：受托人（章）：
________年____月____日_________年____月____日
委托的合同7
委托方（甲方）：__________
联系地址：_____________________
联系人：________________ 联系电话______________
服务方（乙方）_________________
联系地址：__________________
联系人：___________ 联系电话____________
鉴于乙方是经xxx卫生厅核准的持有医疗机构执业许可证医院，具备检验、病理的检验能力，现为了更好的促进医疗资源共享，发挥良好的社会效益，甲乙双方在平等互助、互惠互利的基础上协议共同开展医疗检验服务，现达成以下条款：
一、委托期限
1、___ 年____月___日至___ 年____月___日，为期_____年。
2、合同届满前二个月，任一方如无书面通知他方终止合同，本合同顺延___年。
二、委托范围
在委托有效期间，乙方向甲方提供甲方委托的医学检验、病检服务项目。
三、双方的权利与义务
甲方：
1、负责组织医生开检验单、病检单，检验科负责采样，院感科协助。医生和护士进行样本的采集，交至检验科，收集检验标本及病检标本，签收报告单，并负责运送标本。
2、按青海省物价xxxx年核准的《xxxx省医疗服务项目价格》的收费标准向病人收费。
3、甲方按乙方要求的细菌培养、环境卫生学的监测、多重耐药的`监测，病理检查的要求进行采样和提取病理组织，包括样品的状态、数量及检测方法的说明，并应将病人的常规个人资料、临床诊断、医生和院方的必要信息、特殊要求在申请单上填明。甲方如不按乙方要求采样的，乙方可以要求甲方重新采样。
4、甲方同意将委托范围内业务项目交给乙方检验和检测。
5、乙方工作人员送达结算发票时，接收发票的甲方工作人员要履行签收义务。 乙方：
1、甲方不定期向乙方送达标本，乙方负责接收。
2、乙方有为甲方保密的义务，在未经甲方同意或授权前提下，乙方不得向甲方检
验科室、医务科、临床科室工作人员以外的任何单位或个人，泄露甲方委托的检测项目、内容及检测结果。
3、乙方按照相应规范进行规范检验。
四、利益分配
在甲方检验项目收取检验费后，乙方同意按xxxx省物价xxxx年核准的《xxxx省医疗服务项目价格》x级医院收费标准收取检验费。
五、付款方式
检验收入每半年结算一次，甲方凭乙方开出的检验单统计总额并开具相应的发票，甲方按发票金额在一月之内以银行转账方式结算，以账款到达乙方账户时间为准。甲方未按规定期限内将钱款汇入乙方账户的，乙方可以暂停服务，直到收到该款项为止。
六、协议终止
双方同意在发生以下情况时，本协议终止：
1、甲方不按乙方的规定提供检验样本，经双方多次协商后仍不予改正。
2、乙方因国家政策或其他原因不能提供相应的服务。
七、违约责任
如果任何一方未能按照本协议规定执行，另一方有权要求违约方赔偿又造成的损失。
八、其他
未尽事宜及在合作过程中出现争议，由双方再进行友好的协商解决。协商解决不了的，任何一方可以向青海仲裁委员会申请仲裁，该裁决是终局性的，对双方都具有约束力。
九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效。
甲方：__________________ 乙方： __________________
代表：__________________ 代表：__________________
______ 年_____月 ____日 ______ 年_____月 ____日
委托的合同8
甲方：
乙方：
为了双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本项目具体情况，明确双方职责，经甲、乙双方协商一致，特签订本合同，条款如下：
一、工程地点
二、工程内容
三、工期
1.开工日期：
2.施工期内，若因停水、停电、暴雨天等不可控因素或客观条件导致不能推进项目进程的情况，经甲方书面确认工期可顺延。
3.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
四、项目合同价款
经三轮议价和协商，本合同总价款为人民币： 元(大写：元)。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，由甲方书面确认后，按实结算。报价详见附件。
五、甲方权利和义务
(一)权利
1.甲方对本合同项目策划方案进行全面审核，在甲方同意策划内容和施工规划后，乙方才可以进场施工;
2.甲方在本项目实施过程中有监督乙方，确保项目按照既定方案实现的权利;
3.若甲方发现施工未按既定策划方案实施，或乙方存在不符合校园管理的行为，甲方有权要求乙方改进、提出批评、直至作出处罚;
4.甲方在本项目施工结束后负责项目验收。
5.若发现乙方有不符合施工要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的'一切经济损失均由乙方负责承担。
6.甲方依照双方约定，预留全项目报价的5%，合计人民币 元(大写： 元)作为质保金，工程质量质保期一年，一年内因施工质量造成的修复工作由乙方负责。
(二)义务
1.甲方为乙方校园施工提供水、电、通行等便利;
2.甲方在施工过程中若因既定方案有改动，因提前三天和乙方沟通;
3.甲方在项目验收合格后，三个工作日内向乙方出具书面验收证明。
4.项目验收合格后，甲方应在15个工作日内向乙方结清质保金外的所有项目款，计 元(大写： 元整)。一年后(截止 年 月 日)经确认无重大工程不达标问题，应结清乙方预留的5%质保金。
六、乙方权利和义务
(一)权利
1.乙方依据既定策划方案自助实施本项目的准备、施工工作;
2.乙方在项目实施过程中遇到需要甲方协调处理的问题，及时向甲方反馈，由甲方负责协调解决。
3.甲方有增加或更改项目内容导致项目实施成本增加的，乙方视实际情况提高报价，并与甲方签订补充协议。项目按照最终费用结算。
(二)义务
1.乙方负责对本项目的内容策划、顾问延请、内容搜集和整理、工程包料;
2.乙方应确保项目质量、在施工期间保证安全、保证工期、保证文明施工、确保验收合格。
3.施工期间若有需要使用水电设施，乙方应提前与甲方协调。
4.在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理。
5. 乙方于竣工后三天内向甲方提请验收。
七、延期违约责任
乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币1000元(大写：壹仟元整);若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。
八、合同生效与终止
本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。
九、合同份数
本合同一式________份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执壹份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托的合同9
甲方(负责人):
乙方(受托人):
根据有关法律法规，双方本着自愿、平等、诚实信用的原则，在本协议约定的条件下，就乙方代表甲方协商购买该房屋等事宜，达成如下协议:
一、物业基本情况
1、房屋位置；房屋用途:；
2、建筑面积(以实际产权面积为准): ㎡；所有权:□合同□产权；合同记录号。/财产证书编号。辅助设施:；
二、甲方委托乙方购买该房屋的条件
1、总房价款:人民币 元(大写金额:人民币 元整)。该价格包括:
2、交易过户:□乙方协助甲方办理过户手续□甲方委托(必须公平)乙方办理过户手续。
3、付款方式:。
4、关于承担交易费用的协议:。
三、双方的权利和义务
1、为确保乙方能根据甲方购买该房屋的条件及时与售房人达成协议，甲方在签订本协议时应向乙方支付人民币￥ 元(大写 )的意向保证金。
2、乙方应在接受甲方意向保证金之日起个工作日内，根据甲方的购房条件与售房人协商，并及时将协商情况告知甲方。
3、在本协议有效期内，甲方不得单方面解除本协议并要求乙方返还相关意向保证金，否则甲方应向乙方支付100%的中介服务费作为违约金，乙方有权以收到的意向保证金直接冲抵违约金，不足部分可由甲方主张
4、如果该物业的卖方不能接受甲方提出的'所有购买条件，导致交易无法达成，乙方将在三个工作日内通知甲方收取意向保证金。本协议自动终止。
5、本协议终止前，乙方不得接受第三方的委托或向第三方收取保证金。
6、一旦售房人接受甲方同意的购房条件，并在本协议任何一份原件上签署附件《确认函》，则
1)乙方代表甲方向售房人支付意向保证金，该意向保证金自签订《附件确认函》之日起转为甲方购买本协议项下房产的保证金，甲方承诺接受将意向保证金转为购房保证金的相关处罚。
2)甲方应在乙方通知的时间内与售房人(或其委托人)签订《房屋买卖合同》或相关转让协议，时间由乙方安排、、因甲方原因未能在期限内与出卖人(或其委托人)签订《房屋买卖合同》或相关转让协议的，视为甲方放弃购买。届时，甲方已向售房人支付购房定金，售房人有权不予退还，甲方应向乙方支付100%的中介服务费作为违约金。
3)售房人在收到定金后未按甲方购房条件与甲方签订《房屋买卖合同》或相关转让协议的，甲方有权依法向售房人追究其责任，乙方将予以全力协助。
四、中介服务费
本协议中的居间服务费为人民币(大写)，由甲方在与售房人(或其委托人)签订《房屋买卖合同》或相关转让协议之日以现金一次性支付给乙方。
五、违约责任
甲乙双方任何一方违反本协议，应向守约方支付本协议中介服务费的100%作为违约金。
六、补充协议:
七、本协议一式两份，双方各执一份。经双方签字或盖章后生效。如果在审查本协议期间出现任何争议，双方应友好协商。如果协商不成，双方同意通过以下方式解决争议。
1、提交仲裁委员会仲裁
2、依法向人民法院提起诉讼。
甲方(公章):_________
乙方(公章):________
委托的合同10
委托培训单位：（以下简称甲方）受委托培训单位：（以下简称乙方）
为加强农民实用技术培训工作，保质保量地完成培训任务，经甲、乙双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。
一、委托项目
1、甲方委托乙方对名农民工进行农民实用技术培训；
2、乙方接受甲方委托培训的专业应严格按照规定的教材及教学大纲进行培训；
3、参加（农民实用技术）培训的学员，培训后基本具备独立操作能力，取得培训合格证书。
二、培训费用
培训合格确认后，甲方按乙方实际考试合格人数支付培训补贴。
三、甲方的权利、义务
1、甲方有权对乙方的培训工作情况进行监督、检查和指导；
2、甲方负责向乙方提供委托培训学员的花名册以及相关资料；
3、甲方负责配合乙方搞好培训的管理、考核和有关协调工作；
4、甲方在征得乙方同意的情况下有权取消不遵守培训制度的学员的培训资格；
5、甲方负责提供符合培训要求的`教学场地。
四、乙方的权利、义务
1、制定培训方案，配备培训设施，安排符合培训目标和要求的师资力量，确保培训质量；
2、乙方根据教学大纲（计划）和甲方要求以及学员的实际情况，灵活安排教学培训和实践操作，完成培训任务；
3、乙方负责组织学员的培训考核工作；
4、乙方应制定规范的培训和管理制度对学员进行全面的管理；
5、乙方对学员在培训期间实行签到制，对连续三次无故缺勤和不履行请消假制度的学员应及时向甲方反映；
6、乙方负责对培训后未合格学员进行重新培训。
五、其他
培训后甲方协助乙方对学员进行考核，考核合格后发给《培训合格证》等培训证书
本合同自签字之日起生效。未尽事宜须双方共同协商，并作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。
本合同一式二份，甲乙双方各一份。
甲方（公章）：______乙方（公章）：______
甲方代表人：______乙方代表人：______
签约时间：______年______月______日
签约地点：____________
委托的合同11
合同编号：
甲方(委托人)：_______
风电场道路工程项目部
乙方(检测机构)：_______
检测机构编号：_______
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。
第一条：工程概况
1.1工程名称：大唐丘北赶马路风电场道路工程
1.2工程地点：丘北县舍得乡
1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面
1.4监督单位：中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部
1.5开工日期：20xx年X月X日
1.6其它：
第二条：检测项目
甲方委托乙方的.检测项目：
原材料检测□压实度检测□弯沉检测
砼、砂浆强度检测□砂浆配比试验□砼配比试验其它：
第三条：争议的解决方式
双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。
第四条附则
本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。
甲方：(盖章)乙方：(盖章)法定代表人：法定代表人：联系人：联系人：
联系人手机：联系人手机：合同订立时间：年月日
合同订立地点：丘北县城常青路71号丘北县建设工程质量检测中心
委托的合同12
委托方： （以下简称甲方）被委托方： （以下简称乙方） 甲、乙双方在自愿基础上，经平等协商，根据诚实信用原则，依据《中华人民共和国合同法》之规定，订立本委托书。
一、委托事项
甲方自愿将在远安盛世中央所购买 层 号的商铺委托交由乙方招商。
二、委托期限
委托期限 年，自 年 月 日起至 年 月 日止。委托期满后，乙方将商铺的使用权及经营权无条件归还甲方。
三、委托权限
1、在本委托书第二条所约定的期限内，为市场培育期，甲方全权委托乙方进行上述商铺的招商，并代表甲方与租赁户签订《租赁合同》。甲方就 号商铺的经营所得在上述期限内不再做任何诉求。
2、在本委托书第二条所约定之期限内，乙方有自由选择合法承租人的权利。
3、合同期满后，如甲方仍继续出租商铺，同等条件下，乙方或者原经营方拥有优先承租权。
四、甲方的'权利和义务
1、本委托书约定期满后，甲方有按时收回商铺的权利。
2、在本委托书所约定的合作期内，甲方不得擅自解除本委托书。
3、本委托书有效期内，甲方若转让本委托书约定商铺的所有权及产权，应与受让人约定继续履行本委托书为转让该商铺所有权及产权的附属条件，或受让人向乙方书面承诺继续履行本委托书；因丧失民事行为能力者，其继承人、法定代理人仍应继续履行本委托书。
4、根据乙方的要求提供该商铺有关证件和资料，并协助乙方办理能合法经营之证照。
5、在本委托书有效期内，甲方不得干预乙方合法使用本商铺的权利。
五、乙方的权利和义务
1、在本委托书所约定的委托期内，乙方有权选择该商铺自己经营、转让、与他方合作经营之权利。
2、本委托书所约定的商铺在本委托书约定之期限内之物业管理费、水费、电费、治安费等由乙方负责。
六、违约责任
1、若因甲方原因致使乙方不能实施或经营方不能充分实施本委托书，其法律责任由甲方承担。因此致使乙方受到经济损失的，甲方应在乙方实际受损之次日按乙方实际损失额赔偿乙方；若甲方延期支付赔偿，则按乙方实际损失额的日千分之一计算滞纳金。如造成经营方损失的，由经营方向乙方提供真实证明，一切损失由甲方按实际损失额承担。
2、若因乙方不能按时支付物业管理费、水费、电费、治安费或不遵守商场的管理规定等原因，致使甲方受损，乙方按甲方实际损失额赔偿甲方。
七、本委托书的订立、效力、履行、终止、解释、纠纷解决均适用中华人民共和国法律。
八、本委托书双方签字盖章之日起生效。
九、本委托书拟定一份，双方签字后由乙方持有。
甲方（签章）： 乙方（签章）：
代 表： 代 表：
联 系 电 话： 联 系 电 话： 年 月 日 年 月 日
委托的合同13
委托方季建平（以下简称甲方）
受托方 （以下简称乙方）
甲方就委托乙方代为采购 奥康品牌男皮鞋 事宜，在双方友好协商，平等互利的基础上达成如下协议：
第一条：货物名称.规格型号.数量单价等；
第二条：合同金额：本合同项下奥康男皮鞋的总价款为人民币
第三条：付款方式：甲方支付订金人民币5000元。乙方负责开具第三方需要发票（税费由乙方支付）。发票开具总额为 95576 元人民币，以上款项由第三方支付到达乙方账户后5日内乙方退还甲方订金及利润26521元。
第四条：交货地点：丽水市商贸物流城14幢10号，之后由乙方负责包装寄送到甲方指定地点内，有关运输费用由 甲方 支付。
第五条：交货日期：收取订金后25日内。
第六条：甲乙双方的`责任与义务：
1、乙方负责采购合同项下货品，并保证合同的相关货品符合国家标准，负责尺码调换。
2、货物叫甲方验收后，及时与甲方办理相关财务结算手续
第七条：合同争议的解决方式：
本合同在执行过程中发生的争议，有甲乙双方协商解决，协商不成的由被告所在地法院解决。
第八条：其他;
一、 本合同自签字盖章后生效；
二、 本合同的所有附件具有与合同相同的法律效力；
三、 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方;
经办人;
经办人：
开户行及账号
：开户行及账号：
年 月 日
年 月 日
委托的合同14
甲方(委托方)： 营业执照号： 地址： 联系电话：
乙方(受托方)： 营业执照号： 地址： 联系电话：
甲、 乙双方依照《中华人民共和国合同法》本着互惠互利的原则，就甲方委托乙方独家代理销售单集镇商贸城达成如下协议：
一、 甲方委托乙方独家代理销售位于徐州市铜山县单集镇的单集农贸市场，甲方除乙方外不得另行委托其他人对该房产进行销售，如有其他人销售该房产，则销售的房源均属于乙方业绩，甲方按照合同约定向乙方支付佣金。
二、 甲、乙双方约定甲方支付给乙方的代理费用为销售总额的3%。
三、 双方约定销售平均底价暂定为1400元/平方米，乙方销售价格若高出此价格，则高出部分房价甲、乙双方各得50%，如遇市场行情下滑需下调此销售均价的，则甲、乙双方可另行协商调整销售底价，双方签字确认后生效。
四、 乙方可根据市场行情在平均底价1400元/平方米的基础上上浮房价，如乙方出售的房价高于1400元/平方米，则双方视为溢价部分，甲、乙双方约定溢价部分由甲、乙双方各得50%。
五、 结算方式：佣金和溢价部分甲方按套支付给乙方，即乙方每销售一套房子，可在购房款中将约定的购房总价的3%的佣金和溢价部分的50%的款项扣除后，将剩余款项交于甲方财务记账。
六、 营销支持：甲方需在乙方进场前支付10万元的营销启动资金给乙方，作为甲方宣传所用的.广告费用及外拓费用。
七、 在销售过程中所产生的宣传广告费用、外拓费用及售楼处包装办公用品费用由甲方负责支付，售楼处的销售人员费用及销售经理费用由乙方负责支付，如乙方连续两个月未销售房产，则甲方可随时要求乙方撤场。
八、 如甲方未按合同约定向乙方支付佣金及溢价奖励，或乙方未按双方约定销售房产，均视为违约，则违约方除需赔偿另一方损失外，还需向另乙方支付3万元的违约金。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托的合同15
委托方(甲方)：
住所地：
法定代表人：
项目联系人：
联系方式：
通讯地址：
电话：
传真：
电子信箱：
受委托方(乙方)：
住所地：
法定代表人：
项目联系人：
联系方式：
通讯地址：
电话：
传真：
电子信箱：
根据山西省安全生产监督管理局的整体部署要求，甲方委托乙方研究开发《xx有限公司数字化应急预案系统》并支付研究开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，依据《中华人民共和国技术合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条 本合同研究开发项目的要求如下：
1、技术目标：完成《xx有限公司数字化应急预案系统》与山西省安全生产监督管理局应急预案系统对接；
2、技术内容：开发《xx有限公司数字化应急预案系统》。概要功能见下表：
第二条 乙方应按下列进度完成研究开发工作：
1.前期规划：业务需求调研、业务需求分析、确定主体功能及数据来源、数据计算及输出方式；
2.项目开发设计：系统设计、页面制作、程序编码、集成测试及试运行。
3.项目验收：以双方开发项目要求为标准，乙方交付使用之后，十天内甲方组织验收并办理完验收手续，如甲方未组织验收或未提出任何意见，则交付使用之后十五天内视为验收通过，并办理完验收手续。验收后，乙方提供系统的相关文档：《系统用户手册》
第三条 甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬：
1.软件开发费：
2.本合同的研究开发经费由乙方以 自行支配的方式使用。
3.付款方式：甲方验收合格后一次性付清。
第四条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在五日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意。
1.因不可抗力致使不能完整实现合同目的；
2.未经甲方同意，乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三方承担。
第五条 双方确定因发行本合同应遵守的'保密义务如下：
甲方：
1. 保密内容(包括技术信息和经营信息)：本合同所涉及的所有内容
2. 涉密人员范围：甲方所有员工
3. 保密期限：合同执行期内
4. 泄密责任：按实际损失额进行赔偿
乙方：
1. 保密内容(包括技术信息和经营信息)：本合同所涉及的所有内容
2. 涉密人员范围：乙方所有员工
3. 保密期限：合同执行期内
4. 泄密责任：按实际损失额进行赔偿
第六条 乙方应当按以下方式向甲方交付研究开发成果：
1.研究开发成果交付的形式：上门安装
2.研究开发成果交付的时间及地点：系统开发完成后于甲方机构所在地交付。
3.乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权，乙方应当独自承担全部经济及法律责任。
第七条 双方确定，因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属，知识产权归属确定如下：
1. 本项目的软件产品版权属于乙方所有。
2. 甲方不得对本项目提供的软件产品进行复制、传播和更改；
3. 甲方不得对本项目提供的软件产品进行反向项目、反编译或反汇编；
4. 甲方不得出租、租赁或出借本项目提供的软件产品给第三方开展相同服务；
5. 未明示授予的一切其它和版权相关的权利均为乙方所有。
第八条 双方确定，乙方应在向甲方交付研究开发成果后，根据甲方的请求，为甲方指定的人员提供技术指导和培训，或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。
1.技术服务和指导内容：系统的维护、由于用户少量需求的增加而对系统内容做较小改动、系统BUG修改、系统功能版本升级。
2.地点和方式：现场技术支持、电话技术支持、远程联网维护。
3.本合同服务项目的免费保证期为壹年，《项目验收报告》确认签字起计算。在合同保证期内，方式均为免费。本合同服务项目保证期以外，乙方向甲方提供有偿服务，收费标准：双方另行约定。
第九条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的依法向甲方所在地的人民法院起诉
第十条 本合同一式肆份，具有同等法律效力。
第十一条 本合同经双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
年 月 日 年 月 日
【委托的合同】相关文章：
委托的合同02-18
委托拆除合同03-15
委托理财合同03-02
委托装修合同10-31
委托建设合同12-27
委托代购合同02-24
委托建房合同02-28
经典委托设计合同02-13
委托试验合同02-16
委托销售合同08-08