海考网>考生写作>应用文>合同>工程工程合同

工程工程合同

时间：2024-11-08 17:26:54 合同我要投稿

工程工程合同(通用15篇)

　　在当今不断发展的世界，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编收集整理的工程工程合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

工程工程合同(通用15篇)

工程工程合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　本着”互利共赢，长远发展”的原则，在公平、合理、平等的前提下，甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规在充分协商的基础上，就乙方采购甲方壁挂炉事宜签订本合同，以兹双方信守：

　　一、产品名称、规格、型号、数量、价格：(详见附件一《华帝公司客户提货计划单》)

　　二、质量要求技术标准、产品保修期限：

　　1.甲方所供产品必须符合国家技术标准;

　　2.产品整机保修期从所供产品验收合格之日起壹年。

　　三、交货时间及数量：

　　乙方根据自身的实际情况，以盖有乙方公章的书面《华帝公司客户提货计划单》形式，通知甲方具体的供货时间、地点、型号、数量等有关事宜，以便甲方安排生产工作。甲方自收到《华帝公司客户提货计划单》并与乙方确认安排生产，并收到乙方订单货款30%的预付款后45天内按照《华帝公司客户提货计划单》的要求安排供货。

　　四、付款方式：

　　甲方确认《华帝公司客户提货计划单》后7个工作日内，乙方以转账的方式支付《华帝公司客户提货计划单》货物总额30%的预付款，提货前乙方必须付清订单货款，方可提货。

　　五、验收标准：

　　1.甲方提供的.产品质量标准须符合国家标准;

　　2.乙方提货时必须进行现场完成甲方所供产品的验货工作(验货工作包括：检查货物的数量、品种、型号，验收产品的质量等)，并签署《验货单》。若发现产品品种、型号、数量与《华帝公司客户提货计划单》不符，应提货之日起3个工作日内向甲方舒适热能部提出书面异议，否则视为甲方所供产品合格。

　　3.乙方在规定的产品异议期间内检查出甲方所供产品型号不符合《华帝公司客户提货计划单》时，经甲、乙双方共同确认后，乙方可将产品退回甲方处要求甲方退换，因此产生的物流费用由甲方承担。

　　六、违约责任：

　　1.如乙方逾期付款，乙方向甲方承担当次订单总额20%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。

　　2.若乙方没有在合同约定的时间内付清货款，未付清货款的产品所有权仍属于甲方，甲方有权处置该产品。

　　七、解决合同纠纷的方式：

　　若本合同在履行期间发生争议的，双方应友好协商解决问题，若协商不成的或一方不愿意协商的，甲、乙双方自愿约定由甲方所在地人民法院作为第一管辖法院。

　　八、合同有效期：

　　本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至年月日。

　　九、保密义务：

　　本合同内容及双方执行的其它交易条件，知悉或掌握的对方的文件资料，均不得泄漏给任何第三方，若乙方违约，甲方有权要求乙方进行处罚及赔偿甲方因此遭受的损失。

　　十、其它：

　　1.若本合同未尽事宜(如：中途改变采购壁挂炉型号、数量、增加采购其他产品等问题)，甲乙双方可协商制定补充协议，补充协议与该合同具有同等法律效力。

　　2.若由企业法人为本合同签约，则提供法人个人身份证复印件、企业工商执照正本复印件和企业税务登记证正本复印件、开户许可证复印件、组织机构代码证五证，并有法人亲自签字和盖章方为有效。

　　3.若由非企业法人为本合同签约，则提供企业法人签约授权书和签约人身份证复印件、及上一条款的”;五证”;，并有法人亲自签字和盖章方为有效。

　　4.本合同一式陆份，甲方执伍份、乙方执壹份，自双方签字盖章之日起生效。具有同等法律效力，其它未尽事宜双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

工程工程合同2

　　发包单位：__________________（以下简称甲方）

　　承包单位：__________________（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议：

　　第一条甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况：

　　1、设备情况：

　　产品名称规格型号单位数量：

　　2、安装工程概况：

　　（1）工程内容：风机盘管吊装，钢管外表面油漆二遍，立管安装及保温，水平供回管安装及保温，支管安装及保温，冷凝水管安装及保温，水管冲洗与试压，温控器布管线及安装，整个空调系统调试；

　　（2）工程造价：元；

　　（3）开工日期：________年____月____日；

　　（4）竣工日期：________年____月____日；

　　（5）付款方式：

　　（1）、现金

　　（2）、转帐支票

　　第二条乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试中央空调完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可;未有甲乙双方验收签字,材料、设备不得使用、安装。

　　第三条产品的安装、调试、验收：

　　1、乙方负责中央空调设备的安装、调试。

　　甲乙双方商定：

　　（1）、________年____月____日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工；

　　（2）、________年____月____日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收；

　　（3）、________年____月____日之前，完成设备安装及系统的调试运转；全部中央空调工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。

　　2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。

　　乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章。

　　乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。

　　产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意；涉及机型调整的，应签定合同的补充文本加以确认。

　　第四条价款结算方式及期限：

　　1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款（固定价款）；

　　2、本合同工程安装总价款为人民币：____________________元（大写：）；

　　（1）合同签定后,甲方支付乙方（第一期工程款）人民币(占合同总金额的__30%)__________________元(大写：)；

　　（2）乙方工程材料（非成品）进场，甲方验收签字,甲方一周内支付乙方（第二期工程款）人民币(占合同总金额的30__%)__________________元(大写：)；

　　（3）乙方工程安装调试完成，经甲方验收通过后一周内支付乙方（第二期工程款）人民币(占合同总金额的35%)__________________元(大写：)；

　　（5）工程尾款(占合同总金额的__5%)元（大写：_______________________元），作为质保金，质保期满后一周内无息付清。

　　第五条违约责任

　　一、乙方责任：

　　1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作；

　　2、除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1‰的.违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。

　　3、乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。

　　4、由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。

　　5、在施工过程中，由乙方全权负责现场安全管理工作。

　　6、乙方人员在施工过程中因操作不当照成的任何伤害均由乙方的承包人承担法律及经济补偿责任。

　　二、甲方责任：

　　1、工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的工作；

　　2、开工前_____天，甲方应为乙方入场施工创造条件，腾空场地、接通施工水电；

　　3、开工前_____天，甲方应为乙方提供已确定的设计方案图及安装施工清单；

　　4、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的50%的违约金。

　　5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金，但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。

　　6、甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。

　　7、对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认,工期相应顺延：

　　（1）工程量变化或设计变更；

　　（2）不可抗力；

　　（3）甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工；

　　（4）甲方同意工期顺延的其他情况。

　　第六条产品质量责任和售后服务条款

　　1.自验收之日起,工程保修期为________年。在质量保证期外由于产品质量问题，则乙方收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。

　　2.质保期结束后，乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。

　　第七条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。

　　第八条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。

　　第九条本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　第十条由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。

　　第十一条本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　第十二条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

　　第十三条合同附件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　发包方（甲方）：承包方（乙方）：

　　______年____月____日______年____月____日

工程工程合同3

　　发包方：十公司第二分公司(简称甲方)

　　承包方：(简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工任务协商一致，特订立本合同。

　　一、工程名称及施工地点：

　　工程名称：施工地点：

　　二、工作内容：

　　1、工作内容：

　　2、承包单价：立方米14.00元计算，堵地下室窗洞口每个5.00元

　　三、验收及价款支付：

　　1、工程验收必须符合要求，土方回填时必须每30c夯实一次，每次夯实三边。任务单必须由项目部质量员、施工员、安全员签字认可，并经项目经理签审后方可结算。

　　2、余款等2楼基础回填完毕后，与2楼首付的90%一次支付

　　四、合同工期及工程进度：1楼基础外围回填自________年____月____日起计算，截止____月____日结束。1楼基础地下室回填自________年若天气影响，工期相应顺延。

　　五、甲方责任：

　　做到计划周到，交底清楚，给各工种创造有利的工作环境;协调工序，工种配合;

　　六、乙方责任：

　　1、工程质量由承包方施工的所有分部分项工程必须达到符合要求，若达不到符合要求，甲方有权终止合同，乙方承担由此引起的一切责任和经济损失。

　　2、乙方人员进入现场后，应严格遵守国家、地方、公司、分公司的'相关规定及相关操作规程，不得违章操作，不得出现任何事故，否则因此造成的一切责任及经济损失均有乙方承担。

　　3、乙方自备本工种所必需的机具;

　　4.乙方必须按甲方的工作安排和进度要求施工，若不服从，每次罚款100元;

　　5.、各工种要紧密配合，不但要爱惜自身产品，同时要注意保护其它公众的产品，如出现损坏他人产品的情况，视情节每次罚款50500元.

　　6.、注意XX团结，管好自己的工作人员，严禁在施工现场打架斗殴、聚众。如若发现，每次罚该班组200元，情节严重者，送公安机关处理。

　　7、把好进人关。如若发现盗窃行为，罚该人所在班组500元，并由该班组赔偿因此给甲方造成的损失，且无条件辞退此人。

　　8、以上各条乙方必须严格遵守。如若发生，一经确认，当月结算时扣除。

　　9、按文明工地的要求施工，各工种做到工完场清，材料按归类整齐码放到指定的地方;

　　七、未尽事宜，双方协商解决.

　　本合同一式五份，甲方四份，乙方一份,双方签字后生效。

　　甲方:乙方:

　　负责人:负责人:________年____月____日

工程工程合同4

　　发包方：以下简称甲方承包方：以下简称乙方为了明确双方权利义务，根据《民法典》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，供严格履行。

　　一、甲方将现有土地上乙方有承包资质建设的所有土建工程，包括但不限于车间厂房、办公楼、宿舍楼、商品房、食堂、招待所（宾馆）、车库、广场、道路、围墙、各类管网、给排水、绿化等，原则上全部发包给乙方承包建设。30层以上高层建筑由乙方负责联系承包商与甲方签订合同承包建设。

　　二、甲方有权要求现有土地上乙方有承包资质建设的所有土建工程量的三分之二由甲方指定有资质的施工单位与乙方签订分包合同建设，或经乙方同意后由甲方与其指定有资质的施工单位直接签订承包合同建设。乙方不承担分包工程的质量责任、工期责任、安全事故责任、税费、工资、材料等付款义务；经乙方同意后由甲方与其指定有资质的施工单位直接签订承包合同的，乙方更不承担该工程的质量责任、工期责任、安全事故责任、税费、工资、材料等付款义务。

　　三、甲方现有土地上乙方有承包资质建设的所有土建工程无论是否由乙方承包，均由乙方协助相关手续和协调服务，甲方确保承包商（分包商）按工程决算金额支付1%服务费给乙方；甲方确保现有土地上的'所有土建工程的物资供应除钢材外全部由乙方负责供应，价格随行就市进行结算。前述条款甲方应纳入与承包商（分包商）的合同之中，或由承包商（分包商）向乙方书面承诺。

　　四、工程造价原则上按照《________年____省建筑装饰消耗量定额》、《________年____省安装工程消耗量定额》、同期《____市工程造价信息》进行确定，各单项工程下浮比例由双方具体协商。施工期限内商混、钢材、水泥等主材价格涨跌10%时，工程造价结算相应调整。

　　五、工程期限各单项工程按双方书面确认的工期执行。

　　六、乙方负责协调各承包单位（分包单位）与项目地建设主管部门的关系，按甲方要求组织工程项目验收备案。

　　七、结算办法

　　1、乙方承包并直接建设的工程项目的工程款结算办法：按单项工程承包合同规定条款执行。

　　2、乙方承包后按甲方意见分包建设的工程项目的工程款结算办法：由甲方与分包商直接办理工程款结算。

　　3、乙方承包并直接建设工程项目以外的39；供应材料货款结算办法：乙方有权凭分包商、承包商的付款通知和收据在甲方领取货款。

　　4、乙方协助工程服务费由分包商（承包商）按预算造价金额的1%在单项工程合同签订之日起30天内向乙方支付，工程决算造价金额有增减的，服务费多退少补，均由乙方凭分包商（承包商）付款通知和收据在甲方领取。

　　八、本合同中约定各方给付乙方的各类款项甲方均承担给付责任和连带给付责任，甲方保证本合同中约定各方给付乙方的各类款项及时到位，如延期付款，甲方按延期付款金额日万分之七向乙方赔付资金占用损失和实现债权的差旅费、律师费、诉讼费等。

　　九、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向人民法院起诉解决。

　　十、具体建筑工程承包合同和相关协议均构成本合同的组成部分。十

　　一、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　________年____月____日

工程工程合同5

　　甲方（发包单位）： __电有限公司

　　乙方（承包单位）：___________________

　　甲方同意将 __水电有限公司电站引水工程建设维修工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。

　　一、工程项目名称（工程地点）：

　　1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。），工程价款360000元整。

　　2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款700000元整。

　　3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站3.8KM引水明渠清淤及加固；文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。

　　4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程），包模板2300元/米。

　　二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。

　　三、甲方要求乙方进场及竣工时间：

　　年月日进场施工，年月日竣工，雨天顺延。

　　四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。

　　五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。

　　六、付款办法：

　　1、总工程价款(金额大写) 陆佰贰拾万元整；

　　2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的'实际工程量按造价的 50 %付给作工料费，剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清；

　　3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。

　　七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。

　　八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。

　　九、补充协议：

　　甲方：（公章）

　　法人代表：

　　乙方：（公章）

　　法人代表：

　　年月日

工程工程合同6

　　1.某图书馆改造工程，施工中使用了一种新型粘结剂，按规定需要审查该材料的()。

　　A.实验室各项数据 B.鉴定证书

　　C.现场试验报告和鉴定报告 D.出厂合格证书

　　2.在施工过程中，施工测量复核结果应报送()复验确认后才能进行后续相关工序的.施工。

　　A.项目经理 B.监理工程师

　　C.业主技术负责人 D.项目技术负责人

　　3.造成经济损失5万元(含5万元)以上，不满10万元的质量事故属于()。

　　A.施工质量事故 B.严重施工质量事故

　　C.重大施工质量事故 D.操作质量事故

　　4.政府对建设工程质量进行监督的主要手段是施工许可制度和()制度。

　　A.实体检测 B.竣工验收备案

　　C.施工方案审查 D.验收会议

　　5.安全生产责任制度是属于施工安全保证体系中的()。

　　A.岗位管理 B.措施管理

　　C.投入和物资管理 D.日常管理

　　6.对新工人的三级安全教育包括()

　　A.进公司教育、进项目部教育、进班组教育

　　B.进厂教育、进车间教育、上岗教育

　　C.最高领导教育、项目经理教育、班组长教育

　　D.最高领导教育、生产负责人教育、项目经理教育

　　7.施工现场安全“五标志”中，“佩戴安全帽”属于()标志。

　　A.指令 B.禁止

　　C.警告 D.提示

　　8.某工人在施工作业过程中脚部被落物砸伤，休养了21周。根据《企业职工伤亡事故分类标准》(GB61--86)，该工人的伤害程度为()。

　　A.轻伤 B.重伤

　　C.职业病 D.失能伤害

　　9.分部分项工程材料费的构成不包括()。

　　A.材料原价或供应价格 B.材料运杂费

　　C.不可避免的运输损耗费 D.周转材料摊销费

　　10.施工现场发生安全事故后，首先应该做的工作是()。

　　A.进行事故调查 B.对事故责任者进行处理

　　C.抢救伤员，排除险情 D.编写事故调查报告并上报

　　答案： 1C 2B 3B 4B 5A 6A 7A 8B 9D 10C

工程工程合同7

　　工程名称：_________

　　委托单位：_________

　　设计单位：_________

　　设计编号：_________

　　合同编号：_________

　　建设单位（甲方）：_________

　　设计单位（乙方）：_________

　　为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和_________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

　　一、工程名称、规模、投资额、建设地点

　　甲方委托乙方承担_________工程的设计项目，建筑安装面积为_________平方米，批准总投资为_________元，建设地点在_________。

　　二、甲方的义务

　　1．甲方应在_________年_________月_________日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。甲方在_________年_________月_________日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

　　2．及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

　　3．在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

　　4．在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

　　5．甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

　　三、乙方的义务

　　1．乙方必须在_________年_________月_________日以前，向甲方交付初步设计文件；在_________年_________月_________日以前，向甲方交付技术设计文件；在_________年_________月_________日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式_________份，技术设计文件一式_________份，施工图设计文件一式_________份，甲方另需增添文件分数和需要模型费，另行收费。_________年_________月_________日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件（包括概预算文件，材料设备清单）。大型建筑安装工程，乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件。

　　2．乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件，设计标准，技术规范，规程，定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。

　　3．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。

　　4．设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

　　四、设计的修改和停止

　　1．甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按_________元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。

　　2．原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

　　3．甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的'实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。

　　五、设计费的数量和交付办法

　　本设计合同生效后_________天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20％的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后_________天内，甲方应向乙方支付_________％的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后_________天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）。

　　六、奖励与违约责任

　　1．在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取_________％奖励乙方。

　　2．由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日_________元计算增付设计费。

　　3．甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

　　4．由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误_________天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_________％的违约金（甲方可在设计费中扣除）。

　　5．因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。

　　七、其它

　　_________。

　　八、本合同自_________年_________月_________日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。

　　九、在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　十、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式_________份，送_________等单位各留存一份。

　　建设单位（甲方）（盖章）：_________ 设计单位（乙方）（盖章）：_________

　　代表人（签字）：_________ 代表人（签字）：_________

　　开户银行：_________ 开户银行：_________

　　帐号：_________ 帐号：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　附件

　　1．_________设计项目收费表。（略）

　　2．_________工程设计补充协议书。（略）

工程工程合同8

　　甲方：农业委员会

　　乙方：XX公司（以下简称甲方）

　　拟委托（以下简称乙方）安装办公楼亮化轮廓灯，为明确责任，保证质量，经双方协商，特签订本协议。

　　一、规格：材质采用104颗粒非透明外管黄色、白色护栏管对其办公大楼进行亮化，主线路采用国标6平方防老化线，支线分别采用4平方、2.5平方国标铜线。另在新楼二三层窗户下安装彩色灯管。

　　二、工程造价为58586元，后附预算明细及安装图，完工后由甲方后按实际测量结果及明细价格进行结算。

　　三、制作期限：自签订之日日起，于________年元月____日止完工；若乙方逾期，甲方有权终止本协议；

　　四、质量保证：安装时，乙方不得偷工减料，以次充好。否则，甲方有权终止本协议，同时所产生的一切费用及损失由乙方承担；

　　五、甲方义务及权利：乙须方在规定期限内完成大楼亮化工程并交付甲方。经甲方验收无误后；由乙方开具正式票据结算。甲方应一次性付清货款，不得拖欠；

　　六、乙方义务及权利：乙方在施工过程中首先要确保安全，同时按照本协约要求采用优质材料制作，因乙方违规操作引发的安全事故，由乙方全部负责；乙方施工完毕后，应及时报请甲方验收；

　　七、本工程完工之日起________年内由乙方负责保修、更换配件，如出现短路、色泽暗淡、灯管损毁，由乙方全面承担责任；________年后，如故障，乙方须在第一时间内提供免工时费服务；

　　八、本协议一式二份，甲乙双方签字后具有法律效应。

　　甲方：农业委员会（章）负责人签字：

　　乙方：XX公司（章）开户行：账号：000000负责人签字

工程工程合同9

　　甲方(发包方)：

　　乙方(承包方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：

　　一、工程内容

　　二、工程地点

　　三、工程期限

　　1、本合同总工期为年月日开工，至年月日结束。

　　2、如遇下列情况，工期作相应顺延。

　　(1)施工现场不符合安全施工;

　　(2)设计范围内重大设计变更;

　　(3)人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震及战争)而影响工程进度;

　　(4)甲方不能按合同规定支付工程款。

　　乙方在以上情况发生的十天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。

　　甲方代表在收到报告后，在十天内予以确认和答复，逾期不予答复，乙方可视为要求已被确认。

　　四、工程价款

　　工程总价：人民币元整(￥元)。

　　五、付款方式

　　1、合同生效后，甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款，即人民币元整(￥元);

　　2、工程施工结束后，甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项，即人民币

　　元整(￥元);

　　3、工程验收结束后，甲方在一周内向乙方付清全部余款，即人民币元整(￥元)。

　　六、工程验收

　　1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。

　　甲方应在7天内安排验收工作，并告知乙方参加验收。

　　乙方自提出申请验收报告7天后，因甲方原因未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收。

　　2、工程未经验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。

　　若未经乙方同意启用，将视为通过验收。

　　3、整个工程验收合格，则通过竣工验收的当天即为竣工日期。

　　4、工程未通过验收，引起争议时，请求第三方验收。

　　七、验收标准

　　本工程以相关设计方案、图纸为依据，按照国家标准进行验收;没有国家标准的，则按照行业标准进行验收。

　　八、双方权利和义务

　　1、甲方权利和义务

　　指派人员为工地代表，负责协调甲方的相关事宜。

　　在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。

　　(1)负责本工程的监督，积极协调施工配合关系。

　　(2)负责对乙方进度、安装质量、安全保护、综合管理的监督。

　　(3)提供有利施工的现场条件。

　　(4)审核工程计划进度表。

　　(5)负责对图纸、方案的审核、确认，负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证，工程中间验收和其他必要的签证。

　　(6)负责竣工验收工作，在收到乙方提交所有竣工资料后一周内组织验收。

　　(7)按合同向乙方支付本合同规定的价款。

　　2、乙方权利和义务

　　(1)严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。

　　(2)施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。

　　(3)编制施工组织方案，施工总进度计划，材料进场计划，开竣工通知书等，及时送甲方。

　　(4)提供竣工验收技术资料，并准备竣工技术图纸，办理工程竣工结算，参加竣工验收。

　　竣工资料应满足甲方要求。

　　(5)组织有技术水平的.施工队伍，明确现场技术及施工负责人、主要管理人员，技术人员不得随意变动。

　　九、服务条款

　　无。

　　十、违约责任

　　1、由于甲方原因，使工程延期完成，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。

　　违约金按合同总价×0.5%×延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。

　　2、由于乙方原因，使工程延期完成，则视乙方违约，乙方向甲方支付违约金。

　　违约金按合同总价×0.5%×延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。

　　3、由于甲方未按合同约定向乙方付款，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。

　　违约金按合同总价×0.5%×延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。

　　4、执行过程中，任何一方无故单方面终止合同，则视为违约，违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金。

　　十一、合同的变更及解除

　　1、合同签订生效后，除不可抗力外(指战争、严重水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不可抗力的事故)，甲乙双方不得无故变更或解除。

　　2、在履行合同过程中，因遇不可抗力事故，甲乙双方均应采取有效措施尽力减少损失并阻止损失的扩大。

　　若确需变更或解除合同时，要求变更一方应及时通知对方，对方在接到通知3天内给予答复，逾期未答复视为同意。

　　3、如果甲方未按合同付款，且延期支付任何一笔款项的期限达到60日的，乙方有权中止本合同项下义务的履行;甲方延期付款期限达到120日的，乙方有权解除本合同，并且有权请求甲方给予相应的赔偿。

　　4、如果乙方未能如期完成工程，且延期的期限达到60日的，甲方有权中止本合同项下义务的履行;整个工程延期的期限达到120日的，甲方有权解除本合同，并且有权请求乙方给予相应的赔偿。

　　5、变更或解除合同，所造成的损失由双方协商解决。

　　十二、争议解决方式

　　凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，协商不成时双方同意向合同签定地人民法院诉讼解决。

　　十三、其他条款

　　在合同履行过程中，双方可以根据实际情况，对合同未尽事宜协商确定。

　　合同签定地：

　　十四、合同文本和效力

　　本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方代表签字盖章后生效。

　　附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。

　　甲方:

　　地址：

　　邮编：

　　联系电话：

　　开户银行：

　　帐号：

工程工程合同10

　　建设方：

　　（以下简称甲方）

　　施工方：

　　（以下简称乙方）

　　甲方原有一层因现须要加建二层，以包工给乙方施工，为了保质保量的完成本工程，经双方协商成达协议如下：

　　一、甲方供应原材料，乙方负责从主体到装修的全部工程施工，设计方面乙方应听从甲方的.意见执行。

　　二、单价，按建筑面积计算，每平方米为壹佰叁拾伍元付给乙方(包水电安装在内)。

　　三、质量要求：主体二层上下垂直误差应在2公分之内，不能超过2公分，砂浆应饱满，装修抹灰要求中级，偏差度应按施工规范实行必须粘结牢固，无脱层空鼓，面层无爆灰和裂缝，地板砖、无空鼓、歪斜、缺椤、掉角，其它装修应符合施工规范。

　　四、主体结构要求，板面筋布150150，扎筋应按建筑施工强制性要求满扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁应按物理学性能的制作，混凝土浇灌要求，立柱楼板、梁所有浇筑混凝土标号C20，立柱，梁无空洞和露筋，楼面平整无裂缝。

　　五、乙方在施工期间应做好安全防护设施，保证安全第一，质量第一，如在施工过程中，发生自身伤亡和第三者伤亡事故，一切后果应由乙方负责，甲方不负任何责任。

　　六、付款办法：乙方在施工中途要求付款，甲乙双方协商支付，待工程全部完成验收合格后一次性付清。

　　七、本协议一式二份，甲乙双方各保存一份。望双方共同执行。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

工程工程合同11

　　出租方：（简称甲方）

　　承租方：（简称乙方）

　　乙方因工程需要向甲方承租垂直运输设备：施工人货电梯。甲乙双方为明确设备租赁的权利及义务，经共同协商，订立以下几条款以便双方共同遵守执行。

　　一、设备名称、数量及设备租赁交接地点、使用地方。

　　1、设备名称：

　　2、租赁数量：

　　3、租赁设备交接地点：

　　租赁使用地点：

　　4、设备使用高度：

　　二、租赁期限及日期：

　　1、租赁期限自年月日起至使用完毕停用为止。乙方若超期使用，可续签补充协议，但必须提前十五天通知甲方，办理续租手续。

　　2、租赁日期：合同经双方签字盖章生效后于年月日安装验收，或安装三天后开始计算租赁费至设备租赁结束停用为止。

　　四、租赁期设备的维修，保养与其它：

　　1、设备租赁期间维护保修工作由甲方承担。维修一般工作必须在四小时内完成，机构换件不超过8小时，特殊故障在24小时完成，未能解决的扣除相应租赁费。

　　2、甲方设备进入乙方现场后，乙方有义务协助甲方保管好设备的各种附件，并由乙方提供库房一间用于保管。若发生损坏或丢失由乙方承担并负责赔偿。

　　3、租赁设备的操作人员每台三人。（工资由乙方承担）

　　4、租赁设备的操作由乙方负责，费用由乙方支付，由于操作不当发生的安全事故由乙方负责，所发生的费用由乙方承担。由于违章指挥所发生的费用有责任方承担。

　　5、甲方设备进入乙方现场后，乙方应安排好设备及各种附件保管和管理工作。

　　五、甲乙双方责任

　　1、乙方负责设备的基础施工，基础必须符合设备的参数要求，满足设备的使用性能，若因基础问题（未按甲方提供的数据施工）所造成的一切损失由乙方负责，造成甲方设备损失由乙方承担。如因甲方所提供的数据错误，所造成的损失由甲方承担。

　　2、乙方不得对所租的甲方设备进行销售、转让、改制、转租、抵押或有其它任何侵害甲方的所有权的行为。甲方有权检查设备的完好情况，乙方应提供一切方便。

　　3、租赁设备的`报验费由甲方承担。

　　4、租赁设备纳入乙方设备管理范围。

　　5、乙方提供必要的安装场地、电源及道路畅通工作，协助甲方做好设备的垂直度、水平度的观测，电梯附墙安装孔由项目负责，使之符合规范要求。

　　6、乙方负责教育员工不要乱动设备，未经甲方许可动用设备所造成的安全事故及设备损坏由责任方负责。

　　7、甲方负责提供必要的食、宿便利条件。

　　8、甲方操作人员听从乙方的正常工作安排管理，如甲方操作人员不听从乙方的正常安排，乙方有权退回更换人员，并赔偿相应的损失。

　　9、甲方租赁设备由乙方调度，人员24小时听从乙方安排管理指挥。

　　10、甲乙双方在施工前要认真勘察现场，工程项目应由甲方按乙方的要求自行编制施工安装方案，并指定有针对性的安全技术措施，甲方必须严格按乙方的要求，纳入乙方安全体系管理及规范管理。

　　六、违约责任

　　未经双方同意，任何一方不得中途变更或销除合同，违约方按经济合同法的有关款承担违约责任。

　　七、本合同一经签定，对甲、乙双方具有同等法律约束效力。未尽事宜由甲、乙双方协商解决。

　　八、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，双方签字盖章生效。

　　甲方（盖章）乙方（盖章）

　　甲方代表：乙方代表：

　　日期：年月日日期： XX年 X月X日

工程工程合同12

　　第1题

　　《建设工程监理合同》约定的本应由委托人提供设施改由监理人自备设备时，监理人应得到的补偿金额是( )。

　　A.设备原值×工程使用年限占折旧年限的比率

　　B.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率+管理费

　　C.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率×设备原值+管理费

　　D.设备原值×设备在工程上使用时间占折旧年限的比率

　　正确答案：C

　　第 2 题

　　工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图样，该合同法律关系的客体是( )。

　　A.物

　　B.财

　　C.行为

　　D.智力成果

　　正确答案：D

　　第 3 题

　　执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照( )执行。

　　A.原价格

　　B.新价格

　　C.市场价

　　D.双方协商的价格

　　正确答案：A

　　第 4 题

　　建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为( )。

　　A.工程项目投资人所在地

　　B.工程项目承包人所在地

　　C.工程项目发包方所在地

　　D.工程项目所在地

　　正确答案：D

　　第 5 题

　　施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将42.5#的水泥当作52.5#水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应( )。

　　A.向人民法院起诉，要求确认该合同无效

　　B.向人民法院起诉，要求撤销该合同

　　C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效

　　D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同

　　正确答案：B

　　第 6 题

　　建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为( )。

　　A.工程项目投资人所在地

　　B.工程项目承包人所在地

　　C.工程项目发包方所在地

　　D.工程项目所在地

　　正确答案：D

　　第 7 题

　　下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是( )。

　　A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定

　　B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力

　　C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定

　　D.工程师的.索赔处理决定不需通知发包人

　　正确答案：A

　　第 8 题

　　某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交( )。

　　A.索赔报告

　　B.索赔意向通知

　　C.索赔依据和资料

　　D.工期和费用索赔的具体要求

　　正确答案：B

　　第 9 题

　　某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800 万元、1870 万元;乙，1850 万元、1890 万元;丙，1880 万元、1820 万元;丁，1990 万元、1880 万元，则中标候选人中排序第一的应为( )。

　　A.甲

　　B.乙

　　C.丙

　　D.丁

　　正确答案：C

　　第 10 题

　　按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商( )。

　　A.可以拒绝索赔

　　B.应承担全部责任

　　C.先行赔偿再向业主追索

　　D.代替分包商向工程师递交索赔报告

　　正确答案：D

工程工程合同13

　　发包方（以下称甲方）：

　　承包方（以下称乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程内容：

　　四、承包形式：

　　第二条工程期限

　　一、合同工期总日历天数天

　　开工日期：________年____月____日

　　竣工日期：________年____月____日

　　二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延

　　１、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上；

　　2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；

　　３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

　　三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。

　　第三条工程价款、结算及付款方式（是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票）双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。

　　第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同

　　包干价为元人民币（大写：）。任何政策性因素____市场因素均不调整包干价。

　　1、本合同签订后____日内，甲方支付元工程款；

　　2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付元工程款；

　　3、余款元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。

　　第二种方式：本合同实行按实结算，双方使用晨曦软件，依据现行定额计价规范和施工期（或材料定购期）的信息价（信息价不明确的以甲方确认材料价为准）进行计算，计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。

　　1、甲方于支付元；

　　2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的95%，留5%做质保金，待保修期满后15个工作日内付清。

　　3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。

　　第四条建筑材料、设备的供应和采购

　　一、工程材料、设备由乙方采购。（是否都是包工包料）

　　二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。（材料进场是不是要甲方确认）

　　第五条施工与设计变更

　　一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。

　　二、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。

　　三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采用包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。

　　第六条工程质量管理及验收

　　一、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。

　　二、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的'，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。

　　三、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。

　　第七条安全施工

　　乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　第八条质量保修

　　一、本工程保修期限为________年，自工程竣工验收合格起算。

　　二、在保修期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后

　　小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。

　　乙方保修联系电话：；乙方保修联系人：

　　第九条违约责任（乙方擅自修改图纸的违约责任，甲方延迟付款的违约责任均无）

　　一、乙方未能按时竣工的，每延期____日应按工程总价款的

　　向甲方支付违约金（从工程款中直接扣除）；无故延期____日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外，还应向甲方支付违约金人民币元。

　　二、工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款的10-30%向甲方支付违约金（可从工程款中直接扣除），此外应赔偿因此给甲方造成的损失。（可否作为解除合同条件）

　　三、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

　　第十条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第十一条附则

　　一、甲方代表为，乙方代表为

　　二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　代表：

　　户名：

　　开户银行：

　　帐号：

　　________年____月____日________年____月____日

工程工程合同14

　　立合同单位： (简称甲方)

　　(以下简称乙方)

　　甲方因承建玉环县坎门苏泊尔紫桂苑工程项目需要。甲方将此工程委托乙方施工，双方经过协商，共同签订合同如下，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行：

　　1、材料的`价格：

　　(1)、甲方将BAC自粘防水卷材包工、包料给乙方施工，国标价格元/m2，企标价格元/m2。

　　(2)、其它防水材料价格另定，同价格优先考虑。

　　(3)、计算方法按实际施工的面积计算《按20xx年浙江省建筑工程预算定额》。

　　2、工程质量：

　　工程质量确保工程达到合格标准，防水工程现行有关标准及规范施工，保修责任由乙方委托的人代理全权负责，代理人必须精心施工，确保工程质量，按照建设部的规定保证此工程从完工之日起五年内免费保修，若工程质量、安全施工等影响工程拖延时间，保修期限另外协商解决。如人为损坏或整体工程质量出现问题造成渗漏，代理人在五年内保证维修只收成本费。

　　3、双方责任：

　　(1)、应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准交乙方施工。

　　(2)、配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。

　　(3)、甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。

　　(4)、听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告，由甲方负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送有检验单位检验合格后使用。

　　(5)、应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则甲方有权处罚乙方。

　　(6)、应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时协商解决，确保工程质量，及时进行维修。

　　4、结算方式及付款办法：

　　(1)、以包工包料计算，防水面积按实结算。材料进入施工现场按工程量进行结算，每月按工程量70%进行付款，中间结构验收后6个月内付到90%，余款到竣工验收后付到97%，其余3%作为保修金，二年内付清。(保修金在工程竣工验收合格后二年无息返还给乙方)。

　　(2)、乙方在收取工程款前，需提供收款额等额的税务发票，否则甲方有权拒绝付款。

　　5、本修路同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待五年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜双方共同协商解决。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________