精选订购合同集锦八篇
随着广大人民群众法律意识的普遍提高，越来越多事情需要用到合同，签订合同也是非常有必要的行为。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编精心整理的订购合同8篇，欢迎大家分享。
订购合同 篇1
需方(以下简称甲方)
供方(以下简称乙方)：
甲方向乙方订购 门 樘(以乙方提供宣传资料或实物样品为准)，经双方商定，甲双方职责：
l、本合同签定后乙方根据甲方工程进度负责，轨道预埋安装，甲方可提前两天通知，目前暂定 天。
2、安装详细地址：
3、轨道安装时甲方应做到如下准备工作：
(1)提供200V电源到产品安装位置，提供安装施工所用临时电源，并派人员现场指导。
(2)甲方负责土建，土建需按乙方施工要求进行施工，乙方负责安装轨道，施工完毕甲方负责轨道的维护与保养。
4、乙方需按甲方需要提供产品及其配置，内容为：
5、门体安装甲方应提前五天通知乙方，乙方负责产品的生产制造安装及调试，并在甲方规定期限日内交付使用。
6、乙方安装完毕，应及时清理现场，并请甲方验收，甲方不得无故推托，质量验收标准按乙方企业宣传资料或甲方要求(参照以上第4条)为准，验收合格后，甲方向乙方一次性付清全部货款。
7、付款方式：甲方在订购时需付乙方30%作为定金。甲方支付货款可以现金或转账形式支付给乙方。
8、甲方验收后，货款未付清前，产品谢绝使用，产品所有权归乙方，乙方有权从安装地点折回本产品，由此造成的`责任由甲方承担。
9、乙方将对产品质量免费保修壹年，终身维护，手柄及手柄等配送品不在保修范围内。(无可抗拒的自然灾害或人为破坏不在保修范围之内)超过保修期后，包换要求维修更零件略收成本及人工费。
10、双方代表签字盖章后，本合同即将生效，双方应共同遵守本合同所有协议，如在乙方安装产品后对本合同有 异议，双方共同友好协商解决或按国家合同法解决，如协商不成将在当地法院申请促裁。
11、未尽事宜，甲、乙双方另行协商。内容为：本合同壹式两份，双方各执壹份。具有同等效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
订购合同 篇2
甲方：
乙方：长沙xx服装有限公司
经甲、乙双方共同协商，甲方要求乙方为其订制服装，达成以下协议：
（一）内容：服装品名、款式、面料号、数量、单价、金额（货品明细另附清单）。
服装品名
款式
面料号
数量
单价
总套价
金额
总金额：
注明：【1.总金额按实际交货数量的金额结算。西服、衬衣规格为量身套码。2.服装大货的款式、做工、面料、辅料均需参照甲方签字的小样标准验收。】
（二）交货期限：，乙方应严格按照合同所约定的时间交货，如有拖延，则按滞纳金2‰每天抵货款。（注：如有延期，甲方不得以此为由拖欠货款或拒绝收货，一切按合同所约定的条款。）
（三）付款及交货方式：自合同签订之日后两天内由甲方先行交付合同总额的50%做为货物预付款，计人民币￥元，若预付款延期到达乙方账户，交货期按延期的日数顺延；剩余尾款待货物生产完成后由乙方送达甲方仓库（长沙市内免费），让其对货物产品质量参照小样标准抽样或逐件验收，确认无质量问题后（尺寸问题除外）当场支付合同总额的50%尾款，计人民币￥元，如有拖延，则按合同总额的2‰每天支付滞纳金给乙方，如延期支付超过一周则按合同总额的2%每天支付滞纳金给乙方(具体交货时间以送货时甲方公司代表所签收的送货单据时间为准。
（四）乙方必须严格按照甲方确认的产前样衣方可生产，不得擅自更改工艺、款式、辅料、颜色及原料。如未经甲方认可，擅自更改上述内容，甲方有权拒收货品及追回定金，同时乙方承担违约责任和承担违约金。如有尺寸或质量问题，甲方可要求乙方返修如无法修复可要求重做，所有费用由乙方承担。（注：①在返工期内乙方不再承担滞金；②返工期不得超过原交货期天数），但如果甲方中途要求更改制作内容，需书面通知乙方，并承担由此发生的相关费用及工期延误所造成的损失。
（五）乙方为服装加工生产企业，有义务为甲方选择正规布行的面料进行生产，但因布匹厂家每批次颜色上的.缸差而导致的颜色偏差不承担责任(依照国标)。如果甲方对乙方所生产的货品面料质量存在争议，可要求乙方提供合同所约定的布厂的发货清单。如果甲方仍有置疑，可申请有关部门进行质量鉴定。确有问题的，乙方承担此责任以及由此产生的相关费用并保留向第三方（布料生产企业）追究责任的权利。否则甲方无权对外观无显著差异的布料自行论定，或以此为借口拒付货款。
⑴开17%增票请转至公司帐户：c⑵开4%普票请转至工厂帐户：
户名：长沙xx服装有限公司户名：长沙市天心区xx服装厂
开户行：中国工商银行新开铺支行开户行：中信银行长沙友谊支行
公司帐号：工厂帐号：
⑶开收据请转至法人帐户：□
户名：xx
开户行：中国建设银行书院南路支行
法人帐号：
（六）特别约定：
（七）因履行本合同及本合同有关的一切争议，由双方协商解决，协商不成由合同签订地法院仲裁。
（八）本协议一式二份，签字或盖章即生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
地址：______________________地址：
联系人：________________联系人：________________
手机：__________________手机：
公司电话：________QQ：公司电话：ＱＱ：
特别声明：1.我司所签合同为公司统一版本,均以公司名义签订,如需开普票的单位则以工厂名义开票,转帐付款前请对应所约定的票据选择正确的帐户＜后面打“√”的帐户＞转帐付款。
2.一切依本合同所约定的条款为准，细节问题请在合同特别约定栏里注明，任何业务人员的口头承诺公司不予承认。
20年月日
订购合同 篇3
买方：_______
合同编号：________
签订地点：________
卖方：_______
签订时间：________
买卖双方在平等互利、协商一致的基础上，经充分协商，就茶青订购事宜订立本合同。
一、茶青交售品种、数量、价格
卖方全年分春夏秋冬四季(另加雪片茶一季)向买方交售售青，其品种、数量、收购价格如下：
春
夏
秋
冬
雪
品种
数量
价格
备注
收购价格：买方以不低于如上表规定的保护价进行收购，具体收购价由双方于收购前按茶青等级和收购时市场收购价另行确定，但不得低于保护价。
二、收购时间与方式买方须提前三天发出收购凭单，确定应交售的品种、数量。
三、包装要求卖方按买方要求进行包装、运输。
四、买方责任
1.及时安排收购指标，发送收购凭单，按合同约定收购卖方所提供的茶青;
2.应当于收购当天自行或者委托检测机构对茶青质量进行检测;
3.以质论价，按收购标准进行验收，不压价、不少斤缺两。
4.定期派员无偿提供必要的茶叶田间管理、采收技术和病虫害防治等知识(包括发放宣传资料，集中培训，送科技下乡活动等)。
5.不得拖欠卖方的茶青款，按当天验收凭单足额发放茶青款(如遇特殊情况，其付款方式及期限由双方协商确定)。
五、卖方责任
1.不得在茶叶生产中使用国家禁止使用的高残留农药。
2.不得在采收前______天施下肥料、喷施叶面肥等。
3.按标准要求于当天上午9:00后至下午4:30前手工采摘鲜叶，并在采摘后_____小时内送达买方指定的地点。不得向买方提供雨天采收的茶青和隔天采摘的茶青。
六、买方违约责任
1.没有按时按量收购，造成茶青变质等损失，或故意压级压价，除赔偿卖方的损失外，应向卖方支付该批茶青总价值____%的违约金。
2.拖延支付茶青款，应参照银行关于拖延付款的`规定，向卖方偿付违约金。
七、卖方违约责任
1.非因不可抗力，未完成当月合同总数量的90%，应向买方支付未完成部分茶青总价值_____%的违约金。
2.交售不符合质量安全标准的茶青，应按每百斤_____元向买方支付违约金。因此造成人身伤亡，卖方应承担一切责任。
八、争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议由双方协商解决，如协商不成，按下列第_____种方式：
1.提交_______仲裁委员会仲裁;
2.依法向人民法院起诉。
九、其他约定事项：______。
十、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜，按照《合同法》等国家有关规定，经合同双方协商，作出补充规定附后。
本合同一式二份，合同双方各执一份;合同副本一份，送_____备案。
甲方：(签章) 乙方：(签章)
法定代表人：_____ 法定代表人：____
委托代理人：_____ 委托代理人：____
住所：___________ 住所：__________
身份证：_________ 身份证：________
电话：___________ 电话：__________
开户行：_________ 开户行：________
户名：___________ 户名：__________
帐号：___________ 帐号：__________
订购合同 篇4
合同编号：VF—20xx—0180
菌棒出口订购合同
定购方（甲方）： 制作方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就食用菌菌棒定购的有关事宜达成如下协议。
一、菌棒品种、规格、数量及金额：
二、菌棒生产及技术要求：
1、乙方应按照甲方提供的配方制作菌棒。生产用母种由：□甲方提供 □在甲方指定的科研所购买。
2、乙方应按照甲方提供的各项操作规程（操作规程附后）进行菌棒制作，菌棒干料中允许有 %的误差。
3、菌棒验收出库标准： 。
三、交货时间、地点及验收：菌棒达到出库标准后，乙方应及时通知甲方进行交货验收，交货时间为 ，交货地点为。
四、甲方需要更改菌种或数量的，需提前 日通知乙方，
并书面签订补充协议或另行签订合同，否则应赔偿由此给乙方造成的损失。
五、定金：本合同签订时，甲方向乙方支付定金总价款的 %，结算时定金抵作收购款。如甲方单方违约，乙方不退还定金；如乙方单方违约，应双倍退还定金。
六、结算方式：交货验收完毕时当场结清收购款或 。
七、违约责任：
1、一方迟延交货或迟延支付收购款的，应每日按照迟延部分价款 %的标准向对方支付违约金。
2、乙方交付的菌棒不符合出库标准或掺入其他品种的，甲方有权要求补足、换货或退货，由此发生的费用或造成的损失由乙方承担；但甲方应在验收时书面通知乙方。
3、乙方将菌棒或甲方无偿提供的母种出售给他人或无正当理由拒绝交货的，应按照 的标准支付违约金。
4、甲方提供的母种、技术指导培训或操作规程存在差误等问题的.，或未按照约定收购符合要求的菌棒的，应按照每棒 元的标准支付违约金。
5、任何一方无正当理由中止履行或单方变更、解除合同的，应赔偿由此给对方造成的损失。
八、因发生自然灾害等不可抗力的，经核实可全部或部分免除责
任，但应当及时通知对方，并在合理期限内提供证明。
九、合同解除的条件： 。
十、争议解决方式：本合同项下发生的争议，由当事人双方协商或申请调解解决；协商或调解解决不成的，依法向 人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
十一、本合同自双方签字盖章，交付定金之日起开始履行生效，期限至 年月日止。未尽事宜，由双方共同协商签订补充协议。本合同一式份，甲方份，乙方份， 份，具有同等法律效力。
十二、其他约定： 。
定购方（签章）： 制作方（签章）：
住所： 住所：
法定代表人： 委托代理人：
委托代理人： 电话：
电话：
年 月 日 年 月日
订购合同 篇5
合同编号：
甲方（供货方）：
乙方（收购方）：
根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，经双方协商一致，达成如下协议。
一、 乙方向甲方订购家禽，订购家禽的有关情况如下品种名称
质量、等级
数 量
（公斤）
备注
（注：空格如不够用，可另附页或加项）
二、价格
□固定价格： 元/公斤，合计总价款为 元。
□保护价格：基准价 元/公斤。收购日当地市场价高于基准价时，以市场价收购；收购日当地市场价低于基准价时，以基准价收购。
□浮动价格：基准价 元/公斤。收购日当地市场价高于基准价时，收购价＝基准价＋（市场价－基准价）× ％；收购日当地市场价低于基准价时，收购价＝基准价－（基准价－市场价）× ％。
三、交货期限、方式
（一）交货期限：
（二）交货方式：
□送货。甲方将所订家禽送到 ，交货日期以乙方书面签收日期为准，运输及相关费用由 承担。
□提货。甲方书面通知乙方到 提货，交货日期以书面通知日期为准，运输及相关费用由 承担。
□代办托运。甲方通过火车（汽车、轮船或 ）将所订家禽托运到 ，交货日期以运输委托手续日期为准，托运及相关费用由 承担。
四、检疫、验收
（一）检疫、验收地点：送货以货物接受地为检疫、验收地点；提货以提货地为检疫、验收地点；代办托运以 为检疫、验收地点。
（二）检疫、验收时间：乙方应在收到货物之日起 日内检疫验收完毕，乙方对家禽的品种、质量、数量等有异议的，应在检疫、验收之日起 日内书面向甲方提出。
（三）检疫、验收标准：
五、付款方式
（一）收购定金：
乙方□ 是／□否在 年 月 日前向甲方支付收购定金 元。交货时定金应□抵作收购款/□返还甲方。
（二）货款结算：
□现金结算，验收合格后钱货当场结清。
□银行结算，乙方在验收合格后 日内，把货款汇入甲方开户银行 ，账号 。
六、违约责任
（一）甲方违约责任
1、拒绝交付所订家禽的，按合同总价款的' %向乙方支付违约金。
2、交付的家禽少于所订数量的，按少交家禽总价款的 ％向乙方支付违约金。
3、逾期交付所订家禽的，按逾期交付家禽总价款的 ％向乙方支付违约金；逾期交付超过 日的，乙方有权解除合同。
4、因甲方原因造成所订家禽质量不符合同约定的，按合同总价款的 ％向乙方支付违约金。乙方仍需要的，应按收购日当地市场价格交付家禽；乙方不需要的，甲方自行处理。
（二）乙方违约责任
1、拒收所订家禽的，按合同总价款的 %向甲方支付违约金。
2、少收所订家禽的，按少收家禽总价款的 ％向甲方支付违约金。
3、逾期接收所订家禽，按逾期接收家禽价款的 ％向甲方支付违约金，并承担由此产生的保管费用等相关损失。
4、逾期支付货款的，应支付完货款，按同期银行存款利率向甲方支付逾期部分的利息，并按合同总价款的 %向甲方支付违约金。
七、争议解决方式
本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，也可向有关行政主管部门申请调解。调解不成的，按下述第 种方式解决。
1、申请重庆仲裁委员会仲裁。
2、依法向人民法院起诉。
八、本合同一式 份，甲方 份，乙方 份。未尽事宜，双方另行约定。
九、其他约定事项：
甲方：（签章） 乙方：（签章）
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
住所： 住所：
身份证号码： 身份证号码：
电话： 电话：
年 月 日 年 月 日
订购合同 篇6
供方（甲方）：____________________________________
地址：____________邮码：____________电话：____________
法定代表人：____________职务：____________
需方（乙方）：____________________________________
地址：____________邮码：____________电话：____________
法定代表人：____________职务：____________
根据国家现行收购棉花政策，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。
第一条订购的棉花名称、品级、数量、质量、单价、总价款
品种品级数量（公斤）质量要求单价（元）总价款（元）
第二条交货方式、期限
1。甲方自行送货。
2。交货期限：____年____月____日至____月____日
3。交货地点：________________________________________
第三条验收方法
按照交货的时间与地点，取样验收。
第四条预付款
乙方于____年____月____日前向甲方支付定金____元（不超过预购货总金额的25％）。
第五条付款日期及结算方式
交货之日即结算，以下两种方式由甲方自愿选择：（1）当面交付现金；（2）通过银行转帐。
第六条乙方每收购50公斤皮棉按平价奖售标准化肥____市斤给甲方，边收购边兑现。
第七条乙方收购籽棉，根据甲方的意愿，按国家政策规定返售棉籽____市斤（或棉油____市斤、棉饼____市斤）。
第八条甲方的违约责任
1。甲方未按合同订购的数量、品种、品级交售，应向乙方偿付两倍的预购定金（按未交售部分）和少交部分的总价值____％的违约金。
2。甲方未按合同规定期限交售，每逾期10天，应向乙方偿付迟交部分总价值____％的.违约金。
第九条乙方的违约责任
1。乙方拒收甲方按合同交售的棉花，应赔偿甲方的运输费用，并向甲方偿付拒收部分总价值____％违约金。
2。乙方未按国家规定标准依质论价，压级压价，应赔偿甲方的实际损失。并偿付压价部分总价值____％的违约金。
3。乙方未按合同规定奖售标准化肥和返售棉籽，甲方可以拒绝交售订购棉花，或由乙方按____________________办法赔偿甲方的损失。
第十条不可抗力
1。甲方因严重自然灾害造成棉花欠收，确实无力全部或部分履行合同，不负违约责任。
2。乙方因不可预见的不可抗力原因，确实无力全部或部分履行合同，不负违约责任。
第十一条本合同如有未尽事宜，由双方约定。
第十二条本合同执行中如发生争议，由双方协商解决，如协商不成，可由人民法院判决。
第十三条本合同于____年__月__日在____签订；有效期至____年__月__日。
第十四条本合同一式二份，双方各执一份。
甲方：________________________
代表：________（签名）____年__月__日
乙方：________________________
代表：________（签名）____年__月__日
订购合同 篇7
购货方（甲方）：
地址： 电话： 供货方（乙方）：
地址： 电话：
订货日期：
交货日期：
安装日期：
一、产品名称、规格、单位、数量、金额：
二、合同相关事宜：
1、乙方免费送货上门安装。
2、按甲方提供标准配置为门扇、门套及其配件。
3、甲方选定的`色板颜色与实物颜色有轻微色差属于正常范围。
4、因木门属于定制产品，合同签订后甲方须交纳 的定金。合同确定的门型、颜色不得更改。 5、乙方将产品运至施工现场后，甲方须及时验收确定，验收标准按照行业规范标准，验收合格后乙方应立即施工安装。
6、乙方产品保质期为
7、付款方式：
8、备注：
9、本合同一式两份：甲方一份，乙方一份。经甲、乙双方签字确认后，立即生效。
甲方： 乙方：
签字（盖章）： 签字（盖章）：
年月 日 年月 日
订购合同 篇8
需方：
供方：
为明确需、供方利益、责任与权益，经需、供方充分协商，订立本合同，以便双方共同遵守。
一、防盗门产品制作及工程概况：
1、 工程名称：垣曲县逸景名苑小区
2、 工程地址：垣曲县黄河路北侧、民政局斜对面
3、 产品配件：合页采用高强度钢制内《外》铰链，门框带连体门套《异性门以厂设计为准》及门铃、门镜、锁具为公安部合格专用防盗锁《或以封样为准》。
4、 生产要求：按公安部GB17565-20xx《防盗安全门通用技术条件》防火门、车库门，以国标检验报告为准。
5、 产品保质期限壹年(从验收合格后算起)，在保质期限内实行免费服务(人为损坏除外)并承担责任保险，如手续齐全最高可获取3000.00元的赔款。
二、产品名称、型号、数量、金额。
三、产品交货及安装
1、交货时间： 年 月 日或供方在接到需方书面通知书后30天内将产品运到安装工地，自行卸货安装，根据工程质量要求安装完毕，相关费用由供方自理。需方及施工单位不再收取费用。
2、在供方安装过程中，需方应同施工单位协调免费提供电力。堆放场地，安装后的修补，充填和产品保护。
3、供方在安装中要做好施工全过程的产品及对未建成品、半成品的保护工作以免使施工单位造成损失，并要及时与施工单位协调好各方面关系。
四、验收标准、方法：
1、按已送实样样门(以国家公安部型式检验报告)验收，验收时应需供双方及施工单位在场。
2、对验收不合格产品，供方应及时调换，由此增加的费用自理。 3、所有产品进行核对无误后，并填写验收交接单。
4、供方必须提供生产准许证、公安部检验报告、合格证、产品保险单、销售服务卡等相关资料。
五、付款方式和结算方式：
1、合同签订后供方开始给需方送货，需方付供方总金额 楼单元
2、安装完毕，经需方及监理验收合格(需方7天后不验收视为默认验收合格)，需方7天内支付总金额所余货款，供方把所有钥匙交给需方自行保管。
六、违约责任：
1、供方在接到书面通知书30天内未能到货安装时，每天按合同总额的千分之五向需方支付违约金并承担由此增加的一切费用。并向供方索赔合同总价的`百分之五违约金。由供方造成工期延迟，每天按合同总价的千分之五赔偿给需方。
2、由需方造成工期延迟，不能安装，应在15天内支付供方货款，需方不能按合同约定支付货款，每天按合同总价的百分之五向供方支付违约金。
3、需、供双方单方终止合同，并向另一方赔偿合同总价的百分之二十违约金。
4、如遇不可抗拒因素，而不能履行合同时，免除承担违约责任。
七、其它：
1、本合同由需供双方签字盖章之日起具有同等法律效力，到工程保质期满，结清所有款项后，自然失效。
2、法人代表、签约双方及现场管理代表的变更，并不影响需供双方遵守本合同。
3、本合同一式份。
4、本合同未尽事宜，由需供双方协商解决，如协商不成，由守约方所在地法院裁决。
5、本合同自双方签字盖章之日起生效。
八、附加：
九、其它约定事项：
需方代表： 供方代表： 单位盖章： 单位盖章： 联系电话： 联系电话：
单位地址： 单位地址：
年月日：
【订购合同】相关文章：
订购的合同11-26
蚕茧订购合同03-25
订购服装合同03-31
校服订购合同03-30
有关订购合同04-02
标准订购合同11-18
房屋订购合同11-19
车辆订购合同11-19
关于订购合同01-06
家具订购合同10-16