有关订购合同范文合集8篇
随着法律知识的普及，合同起到的作用越来越大，它可以保护民事法律关系。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编整理的订购合同8篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
订购合同 篇1
甲方（购方）：_________________ 有限责任公司 地址：_____________ 联系人：职务： 联系电话：__________________ 传真： ...
甲方（购方）：_________________ 有限责任公司
地址：_____________
联系人：职务：
联系电话：__________________ 传真：
乙方（供方）：__________________
地址：___________________
联系人： 职务：
联系电话：__________________ 传真：
乙方经甲方选定成为甲方物料供应商之一。为明确双方在物料采购供应交易种的权利和义务，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方本着平等互利的原则，经协商一致，共同达成以下采购协议，共同遵守执行：
一、产品名称、规格、包装方式及产品保质期
详见《物料清单》，当有新增物料时，双方可重新确认新的《物料清单 》。
二、订货方式
1、 甲方向乙方采购上述物品，将《采购订单》表单，传真给乙方。采购订单内容包括产品名称、规格、数量、单价、交货日期等。乙方接单后，应在3个工作日内由授权人确认并加盖合同章或公章（传真或电邮）回复甲方，此单即认可生效，传真件或电子邮件与原件具有同等法律效力。
2、 乙方必须每月将已盖章确认的《采购订单》原件寄给甲方。
3、 双方联系资料以本合同约定为准，如有变更，变更方须提前15个工作日通知另一方，否则造成的一切责任由变更方承担。
三、付款方式
1、 只有满足以下条件下，甲方才有支付货款义务。
a：乙方交货必须经甲方验收合格，符合合同约定质量要求；
b：甲方必须受到乙方开具的合法的增值税销售发票。
2、 甲方收货验收合格后，并在收到乙方开出的增值税发票后30天内电汇付款。
3、 付款账号已本合同为准。乙方账号若发生变更必须书面通知甲方，否则甲方有权拒绝付款。乙方需对其指定的收款账户承担法律责任。
四、包装要求
1、 产品内、外包装必须干净完好，无污垢无破损。乙方包装产品所使用的包装材料需符合长途运输要求，并保证不影响产品的质量。外包装上须印上（或贴上）甲方公司要求的运输标志（见附件），乙方须保证当甲方收到的货品时该运输标志仍清晰可辨。
2、 送货单上应注明产品名称、生产日期、生产批号及数量（按批号和数量分开填写）。
3、 与甲方合作期间，乙方的产品包装及各相关信息的产品名称需与甲方《物料清单》上的物料名称一致。
五、质量标准
1、 订购货物之前，由乙方提供货物的标准样本给甲方签名确认。甲方有权拒绝不符合要求的样本，并要求乙方重新提供标准样本进行确认。
2、 乙方承诺所提交的货物必须符合上述经甲方签名确认的标准签样。
六、交货、产品运输
1、 乙方负责派车按《采购订单》要求之日期送货给甲方，并承担运输费用，甲方在乙方的送货单上签名（或盖章）作为认可收货。
2、 甲、乙双方约定产品的交付地点为甲方仓库内（即有限责任公司----地址）。
七、交付验收及质量问题的处理
1、 乙方每次交货时，甲乙双方须共同在收货时点清数量，若乙方提供的货物与送货单不一致，则以双方清点确认的数量为准，并由双方在送货单上签名确认。双方在送货单上签字视作甲方对乙方所交产品的品种及数量的'确认。
2、 甲方在货物使用过程中，如发现实际货物与双方清点确认的数量不一致，则以甲方实际使用确认的数量为准。甲方应在2个工作日内书面通知乙方，并有权要求乙方补交货物实差数量。
3、 乙方交货时，其实际交货数量与《采购订单》要求的交货数量一致，不允许有误差。
4、 若乙方在生产过程中，生产数量超出本合同所约定的交货数量（或是在生产过程中产生的废品），应免费赠送给甲方或在甲方的督促下报废，并确保产品不会流入任何第三方。否则，甲方有权追究乙方的所有经济责任。
5、 货物根据由乙方提供给甲方签名确认的标准样板进行质量验收。
6、 乙方交货经甲方初步验收不合格，甲方有权选择要求乙方将质量不合格的产品全部进行更换或做退货处理，乙方应承担所有因产品质量不合格而产生换货或退货的所有费用，并赔偿给甲方造成的损失。
7、 若甲方在生产使用时或甲方的产品在投入市场后发现乙方所提供的物品存在质量问题，甲方应以传真方式向乙方提出异议，乙方应在3个工作日内配合甲方共同确定所交产品的品质问题。经确认乙方交付物品不符合本合同第五条的品质要求，乙方应赔偿甲方因交付物品品质不符合合同要求所造成的损失。
8、 乙方给甲方供应的每批货品都需附上当批货品的生产批号及出厂检验报告。
9、 若乙方须更换《物料清单》货品内产品的工艺指标或标准，必须提前一个月书面通知甲方，并重新确认产品检验标准及标准签样，送样测试合格后方可交易。
10、 甲方保留修改产品质量标准及检验项目的权利。如甲方须修改质量标准及检验项目，须书面通知乙方，经双方去而、盖章认可后，新的产品质量标准及检验项目方可生效。
八、保密条款
合同双方对本合同涉及所有技术资料（包括但不限于质量标准、检验方法、生产流程、工艺技术等），知识产权（包括但不限于商标、甲方产品外观设计等）及协议内容（包括但不限于价格、合同条款等）均负有保密的义务。非经权利人书面同意，合同双方不得泄露、擅自使用或允许任何第三方人使用或知道。否则，违约方应承担因此而产生的一切经济损失（包括但不限于研发费用、推广费用、广告费用、商誉损失以及末违约方因此而遭到需向其他人付出的所有赔偿），并向末违约承担侵权责任。
即使本合同失效、终止、变更，上述保密义务不受影响，仍具有法律效力。上述义务自甲方、乙方签字、盖章之日生效，斌在甲、乙双方终止业务或合作项目1年内持续有效，仍具法律效力。当其中一方违反条时，另一方有权追究违约方的法律责任，并要求赔偿损失。
九、工业产权
1、 所有甲方提供给乙方的印刷设计知识产权及印刷版、商标等所有权，无论是否注册均归甲方所有，乙方只能将其用于为甲方所供的货品上，合同终止后，乙方应将其交还给甲方。如因使用发生与第三方之间有关工业产权的权利侵害等纠纷时，均由甲方负责解决。
2、 乙方应保证所处售的产品没有侵犯任何第三人的工业产权。如果甲方在接受乙方所出售的本合同产品后，任何第三人通过司法程序指控甲方所购产品侵犯了知识产权，由乙方负责交涉并承担法律上和经济上的一切责任，且负责赔偿因此给甲方造成的一切损失（包括名誉损失）。但因甲方提供的情报引起的诉讼除外。
3、 甲方或乙方就与产品或者其制造方法有关的发明等申请工业产权时，应事先将主要是想通报对方，并获得对方的书面同意。该等情况下的权利归属，由甲乙双方在充分考虑贡献程度等因素后协商决定。
十、不可抗力条款
在生产装运过程中由于人力不可抗拒因素（如战争、水灾、台风、地震、及甲、乙双方均认为属于不可抗力因素的其他）引起的乙方延期交货，乙方可免除责任，但必须在事故发生2个工作日内电告甲方并采取一切必要措施加速交货。如不可抗力因素造成乙方延期交货4周以上，甲方有权取消该批订单。
十一、违约责任
1、 除不可抗力条款规定的内容外，乙方在甲、乙双方确认交货日期后仍不能交付符合甲方质量和数量要求的货品，则视为逾期交货。
2、 乙方确认《采购订单》后，须严格按照订单的交货日期和数量交付货物。如乙方无法按时、按质、按量交货时，须提前5个工作日以书面形式通知甲方采购部，采取相应补救措施，以减少因乙方延迟交货给甲方带来的损失。如乙方未尽到本条实现通知的义务，乙方应赔偿甲方因逾期交货、怠于通知所造成甲方扩大的经济损失。
3、 乙方逾期交货，甲方有权要求乙方赔偿逾期交货违约金。违约金按逾期之日起每日按货品总金额的0.3%计算。如乙方逾期交货超过3个工作日或以上，视为乙方根本违约，甲方有权解除《采购订单》。
4、 甲方逾期支付货款超过15个工作日，应根据迟延货款的总金额的0.3%向乙方支付违约金。
十一、 合同的其他约定与未尽事宜
1、 乙方有义务在甲方研发、生产过程中免费向甲方提供产品的使用指导及相关技术支持。
2、 合同签订后，甲、乙双方如有末尽事宜，可另行签订补充合同，该补充合同为本合同的有效组成部分，具有同等法律效力。
十二、 合同的争议与解决
甲、乙双方在履行合同期间，如有出现争议，首先应友好协商解决。双方协商不成，可提交合同签署地人民法院裁决。
十三、 合同期限
本协议由 年 月 日至 年 月 日止。协议期满，甲、乙双方如续约，需提前一个月重新签订采购协议。
十四、 附件
1．《物料清单》
2．产品检验标准
3．运输标志
本合同附件是本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲方保留更新产品基础资料，及技术文件（即本合同附件1及附件2）的权利，当产品基础资料或技术文件出现更新版本的时候，甲方必须及时书面通知乙方，乙方在接收到通知后的2个工作日内必须回签确认，否则甲方有权终止本合同，自甲、乙双方签字确认之日起，新版本的产品基础资料或技术文件将取代本合同中相应的产品基础资料或技术文件，成为本合同的附件，与本合同同具有同等的法律效力。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、盖章之日起生效。
甲方（章）： 有限公司
授权代表（签名）：
税号：
开户银行：
账号：
乙方（章）：
授权代表（签名）：
税号：
开户银行：
账号：
签署地点：
订购合同 篇2
合同编号：
重 庆 市 榨 菜 原 料 种 植 订 购 合 同(参考文本)
甲方(种植人)：
乙方(收购人)：
根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，经双方协商一致，达成如下协议。
一、乙方向甲方订购榨菜原料，订购榨菜原料的有关情况如下
品种名称
品种规格
等 级
数 量
(公斤)
种植面积(亩)
备注
(注：空格如不够用，可另附页或加项)
二、质量要求
1、青菜头质量要求：
2、半成品盐菜块质量要求：
3、
三、价格
固定价格： 元/公斤，合计总价款为 元。
保护价格：基准价 元/公斤。收购日当地市场价高于基准价时，以市场价收购;收购日当地市场价低于基准价时，以基准价收购。
浮动价格：基准价 元/公斤。收购日当地市场价高于基准价时，收购价=基准价+(市场价-基准价)×%;收购日当地市场价低于基准价时，收购价=基准价-(基准价-市场价)× %。
四、种子提供方式
种子由乙方免费提供，乙方有偿提供，甲方自备。乙提供种子的数量、时间和方式为： 。种子应满足的条件为： ;种子价格为 元/ (单位)，合计：元(甲方于 年 月 日前一次性付清;于交货时抵扣收购款)。
五、交货期限、方式
(一)交货期限：
(二)交货方式：
送货。甲方将所订榨菜原料 送到 ，交货日期以乙方书面签收日期为准，运输及相关费用由 承担。
提货。甲方书面通知乙方到 提货，交货日期以书面通知日期为准，运输及相关费用由 承担。
代办托运。甲方通过火车(汽车、轮船或 )将所订榨菜原料 托运到 ，交货日期以运输委托手续日期为准，托运及相关费用由 承担。
六、验收
(一)验收地点：送货以货物到达地为验收地点;提货以提货地为验收地点;代办托运以 为验收地点。
(二)验收时间：乙方在收到货物之日起 日内验收完毕。乙方对榨菜原料 的质量、品种、数量等有异议的，应在验收之日起 日内书面向甲方提出。
(三)验收标准：
七、付款方式
(一)收购定金：
乙方 是/否在 年 月 日前向甲方支付收购定金 元。交货时定金应抵作收购款/返还甲方。
(二)货款结算：
现金结算，验收合格后钱货当场结清。
银行结算，乙方在验收合格后 日内，把货款汇入甲方开户银行 ，账号 。
八、违约责任
(一)甲方违约责任
1、拒绝交付所订榨菜原料的，按合同总价款的 %向乙方支付违约金。
2、交付的`榨菜原料少于所订数量的，按少交榨菜原料价款的 %向乙方支付违约金。
3、逾期交付所订榨菜原料的，按逾期交付榨菜原料价款的 %向乙方支付违约金;逾期交付超过 日的，乙方有权解除合同。
4、因甲方原因造成所订榨菜原料质量不符合合同约定的，按合同总价款的%向乙方支付违约金。乙方仍需要的，甲方应按收购日当地市场价格交付榨菜原料;乙方不需要的，甲方自行处理。
(二)乙方违约责任
1、拒收所订榨菜原料的，按该榨菜原料价款的 %向甲方支付违约金。
2、少收所订榨菜原料的，按少收榨菜原料价款的 %向甲方支付违约金。
3、逾期接收所订榨菜原料，按逾期接收榨菜原料总价款的 %向甲方支付违约金，并承担由此产生的保管费用等相关损失。
4、逾期支付货款的，应支付完货款，按同期银行存款利率向甲方支付逾期部分的利息，并按合同总价款的 %向甲方支付违约金。
九、争议解决方式
本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，也可向有关行政主管部门申请调解。调解不成的，按下述第 种方式解决。
1、申请重庆仲裁委员会仲裁。
2、依法向人民法院提起诉讼。
十、本合同一式 份，甲方 份，乙方 份。未尽事宜，双方另行约定。
十一、其他约定事项：
甲方：(签章) 乙方：(签章)
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
住所： 住所：
身份证号码： 身份证号码：
电话： 电话：
年 月 日 年 月 日
订购合同 篇3
合同编号：VF—20xx—0180
菌棒出口订购合同
定购方（甲方）： 制作方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就食用菌菌棒定购的有关事宜达成如下协议。
一、菌棒品种、规格、数量及金额：
二、菌棒生产及技术要求：
1、乙方应按照甲方提供的配方制作菌棒。生产用母种由：□甲方提供 □在甲方指定的科研所购买。
2、乙方应按照甲方提供的各项操作规程（操作规程附后）进行菌棒制作，菌棒干料中允许有 %的误差。
3、菌棒验收出库标准： 。
三、交货时间、地点及验收：菌棒达到出库标准后，乙方应及时通知甲方进行交货验收，交货时间为 ，交货地点为。
四、甲方需要更改菌种或数量的，需提前 日通知乙方，
并书面签订补充协议或另行签订合同，否则应赔偿由此给乙方造成的损失。
五、定金：本合同签订时，甲方向乙方支付定金总价款的 %，结算时定金抵作收购款。如甲方单方违约，乙方不退还定金；如乙方单方违约，应双倍退还定金。
六、结算方式：交货验收完毕时当场结清收购款或 。
七、违约责任：
1、一方迟延交货或迟延支付收购款的，应每日按照迟延部分价款 %的标准向对方支付违约金。
2、乙方交付的菌棒不符合出库标准或掺入其他品种的，甲方有权要求补足、换货或退货，由此发生的'费用或造成的损失由乙方承担；但甲方应在验收时书面通知乙方。
3、乙方将菌棒或甲方无偿提供的母种出售给他人或无正当理由拒绝交货的，应按照 的标准支付违约金。
4、甲方提供的母种、技术指导培训或操作规程存在差误等问题的，或未按照约定收购符合要求的菌棒的，应按照每棒 元的标准支付违约金。
5、任何一方无正当理由中止履行或单方变更、解除合同的，应赔偿由此给对方造成的损失。
八、因发生自然灾害等不可抗力的，经核实可全部或部分免除责
任，但应当及时通知对方，并在合理期限内提供证明。
九、合同解除的条件： 。
十、争议解决方式：本合同项下发生的争议，由当事人双方协商或申请调解解决；协商或调解解决不成的，依法向 人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
十一、本合同自双方签字盖章，交付定金之日起开始履行生效，期限至 年月日止。未尽事宜，由双方共同协商签订补充协议。本合同一式份，甲方份，乙方份， 份，具有同等法律效力。
十二、其他约定： 。
定购方（签章）： 制作方（签章）：
住所： 住所：
法定代表人： 委托代理人：
委托代理人： 电话：
电话：
年 月 日 年 月日
订购合同 篇4
甲方(买方)：
乙方(卖方)：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，经甲、乙双方协商一致，由乙方按甲方要求，提供以下文具产品及服务，具体内容如下：
第一章产品名称、质量技术标准及承诺
产品质量、技术标准，按下列第____项执行：
(1)国家标准;(2)行业标准;(3)企业标准;(4)甲、乙双方商定的其他质量、技术要求。
产品包装标准，按下列第____项执行：
(1)国家或业务主管部门有关技术规定;(2)甲、乙双方商定的其他标准。
乙方承诺
(1)本合同产品完全符合厂商规定的质量、规格、性能及标准，乙方保证本合同产品在正常使用和维护的情况下运行良好。
(2)以上产品是全新的、技术是先进的、质量是良好的、性能是稳定可靠的、数量是完整无缺的。
(3)其他承诺：__________。
第二章交货及验收交货方法：
乙方代发货运至甲方仓库，由乙方负责运输和包装，费用由乙方负担。
交货期限：
乙方应自合同生效之日起30日内向甲方交货。
验收：
(1)验收时间：货到甲方仓库;
(2)验收手段：双方约定;
对产品提出异议的时间和办法：
(1)甲方在验收中，如发现产品的品种、型号、规格和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在20天内向乙方要求予以更换或补齐数量。
(2)甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同规定。
(3)乙方在接到甲方书面异议后，应在10天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第三章货款支付
本合同中甲、乙双方之间所发生的一切费用以人民币进行结算及支付。
本合同项下产品总价为：__________Y元(大写：人民币____________________圆整)。
验收付款：在采购物品通过甲方的'验收入库之后，甲方在5日内，将合同总成交价，即人民币__________Y元(大写：人民币__________圆整)，支付给乙方。
付款方式：甲方以__________方式支付乙方该笔货款。
第四章售后服务
验收后，产品保修期三个月。
第五章违约责任
乙方交付的产品的规格与约定不符的，应当负责调换;数量与约定不符的，对于多出的部分，甲方可以选择按价接收或者退还甲方，对缺少的部分，乙方应负责补齐或减少相应价款。
乙方交付的产品质量与约定不符，甲方同意收货的，双方应当按质重新约定价格。甲方不同意收货的，乙方应当更换。乙方不能更换的，应退还甲方支付的预付款。
第六章保密条款
乙方对在本合同签订及履行过程中知悉的甲方的商业秘密负责保密，保证不向任何第三方进行透露。
甲方对在本合同签订及履行过程中知悉的甲方的商业秘密负责保密，保证不向任何第三方进行透露。
第七章合同的变更和解除
本合同生效后即具有法律约束力。非经双方协商同意并达成书面协议，甲、乙双方均不得随意变更或解除。
甲方未按合同约定支付货款，经乙方催告后五个工作日内仍未付款的，乙方有权通知甲方解除本合同。
乙方未按合同约定交货，在甲方催告后五个工作日内仍未交货的，甲方有权通知乙方解除合同。
第八章补充条款
____________________。
甲方(签章)：
__________年_____月_____日
乙方(签章)：
__________年_____月_____日
订购合同 篇5
需方：西安秦领装饰工程有限公司 签订地点：
供方： 签订时间：
现需方需要 一批，双方经过友好协商达成以下协议
一、 产品名称： 材材质以封样为准。(供方需要提供产品合格证和质检报告)
二、 计量单位：
三、 数量、单价、金额：见合同附件清单
四、 交货时间：供方收到定金后 日内
五、 交货地点：
六、 质量标准：质量应符合国家对此产品相关验收标准，符合提供的样品，表面无明显瑕疵，无起鼓，翘皮，弯曲等质量问题，如果出现以上情况供方无条件更换合格产品给需方(因材料质量不合格导致的损失等全部由供方无条件承担)
七、 货款支付：合同总价为 元， 签订合同后需方支付总合同款的' %，即人民币 元，需方提货时，初步验收合格后需支付人民币 元
八、 其它约定事项：如双方发生纠纷在供方所在地法院解决。
九、 备注事项：
十、 本合同一式二份，供需双方各执一份。附件(清单1清单2)
供方 需方
单位名称(章) 单位名称(章)
代理人签字： 代理人签字：
电话 电话
开户银行：
账 号：
日期 日期
订购合同 篇6
签订购房合同并不是一件简单的事，要讲究一些技巧，否则可能留下各方各面的风险，为以后解决纠纷带来了困难。在签订此类合同时，一般会有以下流程及内容，应当注意逐条认真研究审查：
1、仔细审查开发商的销售（预售）许可证，看其内容是否有所购房屋的栋号，预防开发商资质不全买到烂尾楼。
2、查看所签合同是否由房屋管理部门统—制定、印制的。以防欺诈受骗。
3、针对付款方式、核算方式与开发商达成协议，并把双方允诺的内容写人正式合同。要注意公平合理，慎防开发商设置过重义务，日后无法履行。
4、所购房屋的`确切地理位置、所购房屋的土地使用权限及土地宗地号等。避免货不对板。
5、商品房的建筑面积、使用面积（其中建筑面积、分摊面积应分别标出），房屋的层高等。避免房屋面积缩水等。
6、商品房的产权性质，产权登记约定的期限和有关方的责任。要注意写明办理产权证时间，免得买到无证房。
7、关于商品房屋装修、设备标准、房屋质量的承诺和责任。此类约定应当尽量明确、详尽，免得给对方有机可乘。
8、房屋的用途或使用性质。
9、房屋交付使用的时间。要明确一个合理的时间。
10、违约责任：
①面积差异。应对实际面积与合同标明的面积的误差作出详细的规定，以免交付使用时，对于误差面积的核算方式与开发商产生纠纷。千万不可仅以“多退少补、按实际面积为准”一笔代之。
②付款延期。付款延期的违约责任，应与开发商延期交付房屋的违约责任对等，由双方协商决定。
③延期交房。开发商往往规定由于不可抗力造成的延期，不承担相应的违约责任，但是却没有规定所谓不可抗力包括哪些内容，这些内容必须在合同中详细列出，以免双方就是否由于不可抗力造成延期交房发生纠纷。
订购合同 篇7
______________公司（简称甲方）与___________（简称乙方），在友好合作的基础上，遵守自愿、平等、公正、互惠和诚信原则，就中草药植物精品绿化苗木的购销事宜，达成如下合同条款：
双方遵循“公司＋苗农＝订单林业”的经营模式〔即由______公司将零散的苗农组织起来，种植中草药植物绿化苗木（半成品），数年后再由______公司回购中草药植物绿化苗木（成品）〕，共同壮大中草药植物精品绿化事业，实现公司与苗农双赢的新局面。
一、甲方的.责权利
1．保证销售给乙方的苗木是经过驯化后的优质中草药植物苗木，在正常情况下移栽成活率在100％左右，年增值率在30％左右；
2．保证在乙方将这些苗木种植后，按照事先约定的时间和价位回收，回购时不得赊欠；
3．回收年限为______年，回收价为______株/元，总量______株，总价______万元；
4．在合同期内视情况，不定期为乙方提供______支持；
5．为乙方代办苗木托运等事务，外包装费、运费由乙方自理。
二、乙方的责权利
1．享有《____________林场（苗圃）》称谓；
2．购买甲方半成品苗木时货、款双清，不得赊欠；
3．原则上无权自销本订单苗木，若要自销须征得甲方同意，否则将承担由此带来的经济损失；
4．每年12月28—30日期间，将《______林场（苗圃）苗木统计表》（附表）特快转递至甲方；
5．为甲方代办苗木托运等事务，外包装费、运费由甲方自理；
6．享有优于他人与甲方续签合作合同的权益。
三、其他
1．购销明细表（若表格不够用时，可另增附表）（略）
2．合同一式四份，双方各持二份，双方签章生效；
3．有效期为______年______月______日至______年______月______日止；
4．未尽事宜双方协商解决，若出现协商解决不了的法律问题，由仲裁委员会仲裁；
5．备注：_______________________
甲方：（签章）____________
乙方：（签章）____________
代表：（签章）____________
代表：（签章）____________
手机：____________________
手机：____________________
地址：____________________
地址：____________________
邮码：____________________
邮码：____________________
电话：____________________
电话：____________________
传真：____________________
传真：____________________
网址：____________________
网址：____________________
电邮：____________________
电邮：____________________
日期：____________________
日期：____________________
订购合同 篇8
供货方： (以下简称甲方)
订货方： (以下简称乙方)
乙方向甲方订购下列纺织面料，经双方友好协商达成如下约定：
一、 品名、数量、颜色、价格。合计金额;
二、 说明
1、 颜色;以双方确认的色卡为准。
2、 幅宽及克重：以双方确认的样品为准。
三、 交货时间
甲方以收到乙方订金之日起开始计算，三十日内供货。乙方须于20xx年11月28日前支付订金10万元，甲方应于20xx年12月28日前发货。
四、质量要求及验收方法
1、质量要求;甲方应按双方确认的样品质量供货，如大货质量未达到样品标准时，乙方有权拒绝收货，并由甲方承担全部责任，除全额退还货款外，并承担本合同金额20%的违约金。
2、数量要求;乙方收到货后一星期内，查出数量或质量不符时，应即时以书面形式告知甲方，通知甲方补足数量，并由甲方承担相关费用。
3、验收方式;货到乙方仓库后，乙方只能作部分抽样查验，最终的`品质检验要通过验布机完成，在收到货后一月内发现的品质问题全部由甲方承担。
五、包装、运输及费用
1包装要求;用防水袋打包，做到绝对防水、防潮。
2运输由甲方托办，运输费由乙方到付，货运公司由双方电话协商确定。
六、结算方式，本合同签订之日起三日内支付出 万元订金，余款贰佰捌拾玖万贰仟元,于发货前付清。
七、争议解决方式;本合同发生争议时双方协商解决，协商不成时，提交当地仲裁委员会仲裁，或向当地法院提起诉讼。
八、本合同一式二份，双方各执一份，双方签字后生效，未尽事宜协商解决，或另立补充协议。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【订购合同】相关文章：
订购合同06-26
果菜订购合同03-19
汽车订购合同03-05
蔬菜订购合同01-09
【经典】棉花订购合同07-24
校服订购合同03-30
有关订购合同04-02
水果订购合同10-28
瓷砖订购合同03-11
蚕茧订购合同03-25