劳务合同范本
随着时间的推移,越来越多事情需要用到合同,签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?以下是小编收集整理的劳务合同范本,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
劳务合同范本1
甲方:合同编号:
合同签约地:
乙方:合同签定日:年月日
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,双方经友好协商,本着平等互利、协商一致的原则双方就有关事项达成以下协议:
一、工程概况
第l条工程名称:
第2条工程地点:
第3条本分包合同承包范围:
第4条承包方式:
第5条施工工艺:
第6条分项工程质量要求:优良
第7条工期计划:合同施工总工期天,开工日期:年月日,竣工日期:年月日;乙方应严格按甲方施工进度计划施工,保证每区段工作和整个分包工程按时完工,任一区段工作的延误都应被视为工期延误。
第8条合同价款:本工程合同价为:元人民币,工程量计算方法:;本分包合同单价为完整价,即包含完成本分包合同工程的所有直接、间接费用和其它有关费用。
二、甲方责任:
第9条甲方应负责联系乙方在现场的施工用房、工人临时住房以及临水临电支持(不允许电灶做饭)。
第10条监督检查乙方施工质量、进度、料耗,施工现场管理、安全及文明施工等跟工程施工相关的事项。对现场出现的问题及工程不合格项目提出整改意见,并视情况进行100~1000元的经济处罚,甲方相关人员开出相关单据后直接从工程款中扣除。
三、乙方责任:
第11条乙方驻工地代表(项目经理):
乙方驻工地代表姓名:电话:身份证号:乙方驻工地安全员姓名:电话:身份证号:乙方驻工地质检员姓名:电话:身份证号:
乙方现场负责人职责:按总包方和甲方代表批准的作业计划、施工组织设计、工期控制计划、质量目标和甲方依据合同发出的指令,并有效组织施工,履行分包合同中约定的其它权力义务;合同一经签订,乙方不得擅自转包或违反合同其他约定。如有违反,甲方视情节有权对其进行经济处罚,直接从所支付的工程款中扣除;情节严重的,勒令退场,甲方不予乙方进行任何方式的结算和补偿、乙方也不得提出任何方式的结算和补偿,甲方保留进一步索赔的权利。
第12条乙方应具备施工队自我管理能力,按甲方要求配备现场负责人、质检员、安全员、材料员等,且满员全勤常驻工地管理、中途不得更换,进施工现场前一天向甲方驻工地代表提交管理人员名单及有效通讯联系方式及能证明与其工作职责相对称的相关证件复印件。
第13条乙方进场第一天现场负责人向甲方代表提交施工人员的花名册(有姓名、性别、工种、年龄、身份证号码、及详细的家庭住址),并保证所提供的信息的真实和准确性。
第14条乙方全面负责所承担工程项目的全面事务管理,直至工程验收及验收后工程维修等事务。
第15条乙方工地负责人应与发包方、开发商、监理保持良好的关系,及时发现问题并妥善解决。由自身管理、施工不善而造成的总包罚款及其他事项都由乙方承担,对甲方造成影响和损失的由乙方承担。
第16条乙方现场负责人应常驻工地现场随时检查工程进度及施工情况,发现问题及时解决,重要问题上报甲方主管领导并备案,协调解决,乙方现场负责人常驻工地负责履行合同条款、监督施工安全、工序质量、施工进度、文明施工等,从工作属性上讲对总包是以甲方的名义施工,必须维护甲方的形象和利益。
第17条乙方对甲方所提供材料应妥善保管,不得有露天存放、曝晒、受冻、偷盗等可能导致材料性能变化或丢失的一切浪费行为,否则,造成的一切损失由乙方承担。
第18条乙方必须接受甲方的不定期抽检。对于施工过程中出现影响施工质量、进度、安全的各种现象,甲方抽检人员有权向乙方提出现场批评并填写《工程整改通知书》要求改正,同时处以罚款。
第19条乙方负责分包工程的成品保护工作,并保证不损坏其它施工方的已完项目。
第20条乙方在工地现场负责施工材料的装卸、搬运、保管,以及甲方管理人员指派的零工,所有发生费用已经包含在合同单价内。
第21条乙方必须是以公司的名义与甲方签订合同,并把所属公司的相关资质、执照等相关证明文件的复印件(加盖公章并注明原件存放处及授权范围)、以及乙方公司法人开具给乙方代表的授权委托书等相关文件。
第22条乙方保证项目工程在施人员无违法在逃人员、不得包庇和容留一切施工现场违法违规现象和行为。否则后果乙方全部自行承担,甲方不承担连带责任,并赔偿给甲方造成的损失。
第23条乙方负责所有工程施工所需的施工机械、工具的购置、保管和使用,所使机械必须符合相关要求,如有丢失及损坏,应由乙方负责。乙方自行承担施工人员生活费及其他与工程施工相关费用等。
第24条施工质量不合格,乙方应负责无偿返工补修。由此造成的.工期延误及材料损失,由乙方负责。
四、进场及竣工验收
第25条按照双方约定,乙方保证在年月日前所需人员及设备进入施工现场,做到开工前的准备工作。
第26条乙方必须在年月日前完成全部施工;工程竣工后,乙方必须向甲方提供监理、总包签发及盖公章的工程竣工验收单,并保证签名及盖章为真实有效。乙方有义务在甲方的要求和协助下与总包核对实际施工面积及项目。只有合同工程项目质量验收通过及最终施工面积确认后,才能视为合同工程项目完工。
五、工期约定
第27条施工过程中,如遇下列情况应顺延工期:由于人力不可抗拒、设计重大变更引起的工艺或工程量变化、非乙方原因造成的其他情况,但必须在工期顺延的当天,由乙方提出书面申请,甲方签字认可。
第28条因乙方的责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。延期一天扣除总施工费的5%。
六、付款方式
第29条工程开工后按照工程进度及完成的工程量支付生活费,完成施工总量的30%支付合同价款的20%,即元;完成施工总量的60%支付合同价款的30%,即工程完工未结算支付至合同价款的70%,即元;工程完工结算后,支付至工程实际总价款的95%,剩余总价款的5%作为保修抵押金,一年保修期内未发生质量问题,甲方将在保修满后一月内结清。
说明:乙方施工人员(工头、班组长及工人)不得来甲方办公地点索要工程款,否则视为乙方违约,甲方有权扣除总工程5%的违约金。
第30条付款事宜参照《施工队生活费支取规定》执行。
七、安全及文明施工
第31条乙方应按有关规定,对其施工人员进行安全教育及安全交底,采取严格的安全防护措施。承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
第32条甲方给乙方签订的合同价款已包含乙方每人六十万元的人身意外险费用。乙方必须给所有在甲方工地现场的人员上工伤、人身意外保险等相关险种。
第33条乙方负责所承包工程施工的安全防护工作,配备安全员,对操作工人的安全生产负责。
第34条其他未尽事宜参照《安全协议》执行。
八、违约责任
第35条以上合同内容经签字确认生效后,任何不遵守或违背合同内容规定的都视为违约。乙方如属自身原因在施工过程中不能履约或被总包、监理、甲方勒令退场及其它任何不能正常履约行为的。乙方无条件退场,甲方不支付乙方任何费用(即施工工程量视为零)。乙方行为或结果对甲方造成损失的,乙方必须全额赔偿甲方所有损失。
九、其他
第36条甲方与乙方签定的《安全协议》、《材料协议》、《施工队管理条例》、《施工队生活费支取规定》等与施工生产活动有关的管理规定、补充文件及协议都视为本合同附件与合同具有同等效力。
第37条发生争议,双方协商解决。
第38条合同生效与终止:本合同自双方签字之日起生效;合同在双方完成约定工作内容,价款结清,保修期满后即告终止,中途无故不得终止。
第39条合同份数:本合同正副本共叁份,甲方持两份,乙方壹份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
劳务合同范本2
甲方(用人单位)乙方(职工)
名称:姓名:
法定代表人(主要负责人)身份证号码:
户籍地址:
经济类型:
通讯地址:通讯地址:
联系人:联系电话:
甲乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》(以下简称《劳动合同法》)和国家、省市的有关规定,遵循合法、公平、平等自愿,协商一致、诚实信用原则,订立本合同。
一、合同期限
(一)合同期限
甲、乙双方同意按以下方式确定本合同期限:
有固定期限:从年月日起至年月日止。
(二)试用期限
双方同意按以下方式确定试用期期限(试用期包括在合同期内)
试用期从年月日起至年月日止。
二、工作内容和工作地点
(一)乙方的工作内容:。
(二)乙方工作内容确定为(填“是”)管理和专业技术类/工人类。
(三)甲方因生产经营需要调整乙方的工作内容,应协商一致,按变更本合同办理,双方签字或盖章确认的协议书或依法变更通知书作为本合同的附件。
(四)乙方工作地点:。
(五)除临时性工作或者短期学习培训外,如甲方需要乙方到本合同约定以外的地点或单位工作和学习培训,应按本合同第七条处理。
三、工作时间和休息休假
综合计算工时工作制,即经劳动行政部门审批,乙方所在岗位实行以(填“是”)年半年季或为周期的综合计算工时工作制。
四、劳动报酬
(一)乙方正常工作时间的工资标准(计算加班工资基数),按下列第种形式执行,并不得低于当地最低工资标准及本单位集体合同约定的标准。
1、计时工资:元/月;
(二)乙方试用期工资为元/月。
(三)甲方依法安排乙方加班的,应依法支付加班工资。
(四)工资必须以法定货币支付,不得以实物或其他有价证券等形式替代货币支付。
(五)甲方与乙方可以依法根据本单位的经营状况、物价指数情况,经过双方协商或者通过集体协商,确定工资正常增长的具体办法。
(六)甲方给乙方发放工资的时间为:每月日(或第周)发放上月工资。如遇节假日或休息日,应提前到最近的工作日支付。
五、社会保险
(一)甲、乙双方按照国家和省、市有关规定,参加社会保险,缴纳社会保险费,乙方依法享受相应的社会保险待遇。
(二)乙方患职业病、因工负伤或者因工死亡的,甲方应按国家和省市的工伤保险法律法规的规定办理。
六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护
(一)甲方按国家和省、市有关劳动保护规定为乙方提供符合国家劳动卫生标准的劳动作业场所,切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。如乙方工作过程中可能产生职业病危害,甲方应如实告知乙方,并应切实按《职业病防治法》的规定,保护乙方的健康及其相关权益。
(二)甲方按国家有关规定,发给乙方必要的劳动保护用品,并按劳动保护规定每年(年/季/月)安排乙方进行体检。
(三)甲方按国家和地方有关规定,做好女职工和未成年工的劳动保护工作。
(四)如甲方违章指挥、强令冒险作业危及人身安全的,乙方有权拒绝,并可以随时解除本劳动合同。对甲方及其管理人员漠视乙方安全和健康的行为,乙方有权要求改正并向有关部门检举、控告。
七、劳动合同的变更、解除、终止
(一)符合《劳动合同法》规定的条件或者经甲、乙双方协商一致,可以变更劳动合同的相关内容或者解除固定期限合同、无固定期限合同和以完成一定工作为期限合同。
(二)除因乙方不胜任工作,甲方可以依法适当调整其工作内容外,变更劳动合同,双方应当签订《变更劳动合同协议书》。
(三)《劳动合同法》规定的终止条件出现,终止本劳动合同。
八、因履行本合同发生纠纷的解决办法
乙方认为甲方侵害自己合法权益的,可以先向甲方提出,或者向甲方工会反映,寻求解决。无法解决的,可以向就近的劳动行政部门投诉。属双方因履行本合同发生争议,应当先协商解决;协商不成的,可自争议发生之日起30日内向甲方劳动争议调解委员会申请调解,或者60日内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
九、本合同的条款与国家、省、市的新颁布的法律、法规、规章不符的,按新的法律、法规、规章执行。
十、双方需要约定的其他事项
甲方约定事项:
(1)甲方要求乙方严格遵守甲方制订的劳动纪律和相关管理制度。若有违反,将按甲方相关条款进行处罚,严重者进行开除或辞退,或者通过有关法律部门,要求反补偿。
(2)当乙方工作满半年时,甲方为乙购买社会保险。
(3)当出现如下情况时,甲方有权解除合同,无任何补偿:
(一)用人单位与劳动者协商一致的;
(二)劳动者在试用期间被证明不符合录用条件的;
(三)劳动者严重违反用人单位的规章制度的;
(四)劳动者严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;
(五)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的'工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;
(六)劳动者以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使用人单位在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;
(七)劳动者被依法追究刑事责任的;
(八)劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的;
(九)劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;
(十)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经用人单位与劳动者协商,未能就变更劳动合同内容达成协议的;
(十一)用人单位依照企业破产法规定进行重整的;
(十二)用人单位生产经营发生严重困难的;
(十三)企业转产、重大技术革新或者经营方式调整,经变更劳动合同后,仍需裁减人员的;
(十四)其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行的。
甲方(盖章)
乙方(签字)
代表(签字)
劳务合同范本3
甲 方:
乙 方:
根据《中华人民共和国劳动法》,甲乙双方经平等协商,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
第一条 合同期限类型为______期限合同。本合同生效日期______年______月______日。
第二条 乙方同意根据甲方工作需要从事汽车驾驶员岗位工作。自觉遵守甲方规章制度,按时、保质完成工作任务。
第三条 甲方负责对乙方进行政治思想、职业道德、遵章守纪、业务技术、劳动安全及有关规章制度的教育和培训。
第四条 乙方应遵守劳动纪律和甲方的规章制度,乙方违反劳动纪律或规章制度,甲方可依据本单位的规章制度处理,直到解除本合同。
第五条 甲方安排乙方执行不定时工作制,乙方在保证安全行车、完成甲方任务的前提下,工作、休息和休假由乙方自行安排。
第六条 乙方完成规定的工作任务,遵守关于单位驾驶员待遇的'有关规定,按甲方工资计核标准按月发放。
第七条 乙方应严格遵守合同以及公司各项工作制度和岗位责任制要求,尽忠职守,维护公司利益。
第八条 乙方关于安全驾驶等管理之规定,按照国家交通管理法律法规办理。
第九条 本合同期满终止后,经双方协商可以续订劳动合同,续订的劳动合同期限、工作内容等由双方协商确定。劳动合同期满后,没有办理终止劳动合同手续,而存在事实劳动关系,视为延续劳动合同,延续合同的期限与原合同相同。
第十条 双方解除劳动合同,必须按国家有关劳动法律、法规规定执行。任何一方提出解除合同,均应提前一个月以书面形式通知对方。
第十一条 经甲乙双方协商一致,本合同可以解除。
第十二条 本合同未尽事宜,或与国家有关规定相悖的,按国家有关规定执行。本合同一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方(公章) 乙方(签字)
签订日期年 月 日
劳务合同范本4
甲方:
乙方:姓名
甲方聘用乙方为短期员工,双方经过平等协商,彼此同意约定下述条款以共同遵守。
第一条 乙方的考勤与管理悉按甲方员工手册办理。
第二条 乙方的.职务或工种为:
第三条 乙方受聘于甲方期间,应根据甲方工作安排,在下述工作场所履行职责
(一)甲方公司总部;
(二)甲 方在全资公司或参股的合资公司;
(三)甲方在内地省份机构及境外机构;
(四)应出差服务的场所。
第四条 乙方工作职责、事项由甲方依乙方的职务或工种,并视乙方能力及甲方需要进行分派。
第五条 乙方的正常工作时间每日为7小时,每周5个半工作日,其工作、休息、
第六条 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字后于年____月____日起生效。
第七条 甲乙双方就履行本合同所发生一切争执,同意以市劳动局为第一仲裁机关。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
劳务合同范本5
甲方(工程承包人):
乙方(电工分包人):
甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就电工劳务分包事项协商达成一致,订立本协议。
1、劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称:大兴安岭林业集团总医院改扩建项目附属用房及院区工程
工程地点:(加格达奇区)大兴安岭林业集团总医院
分包范围:职工患者食堂、制氧间、消防泵房电气工程。
分包性质:包工不包料(含部分辅料及施工机具)
提供分包劳务内容:
按职工患者食堂、制氧间、消防泵房设计图纸及中标文件中包含的全部电气工程。
2、分包工作期限
开始工作日期:20__年4月日,结束工作日期: 年8月30日,非乙方原因造成的工期延误,工期可顺延,但必须有甲方现场代表签字方可生效。
3、质量标准
工程质量:按总包协议有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到合格标准。
4、图纸
甲方应在劳务分包工作开工前,向乙方提供图纸1套。
5、项目经理
甲方委派的担任驻工地履行本协议的项目经理1人为赵春和,职务:项目经理。
乙方委派的担任驻工地履行本协议的负责人人为。
6、甲方义务
按时提供图纸,及时交付应供材料,所提供的施工及安全设施包括脚手架、安;
按本协议约定,向乙方支付劳动报酬;
负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
7、乙方义务
对本协议劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
乙方根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按甲方要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经甲方批准后严格实施;
乙方的工程进度若不能满足甲方的进度计划,甲方有权进行处罚,或安排其他劳务分包人施工(甚至更换乙方)赶工所需费用从乙方报酬中扣除。
严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;
按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,现场每天必须做到工完料净地清的标准,若有违反,按情况每次罚款100-500元,做好自身责任区的治安保卫工作;
做好施工内业工作,按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合甲方办理交工验收;
做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;
乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。
乙方应对其作业内容的实施、完工负责。严格按施工图施工,预留好每个孔洞;材料应收放整齐,每天统一清收废角边料;还负责工地内施工用电的安装与成品维护。
8、安全施工与安全防护
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担。
乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。不得要求施工人员违反安全管理的规定进行施工。
乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应采取安全防护措施,经甲方认可后实施,防护措施费用由乙方承担。
乙方在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品),由乙方自行负责供应,不佩戴安全帽一律不准进入施工现场。
9、事故处理
发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应立即上报甲方,同时按双方约定及法律规定对事故及时进行处理。
10、保险
乙方必须于施工开始前为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用,并提交被保险人名单及保单复印峻给甲方备案,未办理保险的人员不得进入场地施工。否则,一经发现,每人次罚款20__元,自发现之日起2日内乙方仍不予办理的,由甲方代为办理,并有权在结算报酬时予以扣除垫付的相应保险费。
保险事故发生时,乙方和甲方有责任采取必要的措施,防止或减少损失。
11、材料、设备供应
乙方应在接到图纸后天内,向甲方提交材料、设备、构配件供应计划;经确认后,甲方应按供应计划要求组织货源并及时交付;需要乙方运输、卸车的,乙方必须及时进行。如质量、品种、规格、型号不符合要求,乙方应在验收时提出,甲方负责处理。
乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏,乙方应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
乙方有义务为工程节约用电、材料等,严格做到工完场清,每天完工后要对所有的材料、设备进行清洗、保养。对进场的`材料要堆放整齐,工程竣工后有义务将所有的剩余材料、设备清收整洁,堆放到承包人指定的地点。
12、劳务报酬
本工程的劳务报酬按劳务分包范围内工程房屋的建筑面积计13元∕㎡包干计算(本工程劳务报酬为固定劳务报酬,不可调整)。
13、工程量的确认
由乙方按各结算阶段将完成的工程量报甲方,由甲方确认。对乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。
14、劳务报酬的支付
工程整体完工经甲方验收合格,扣除5%质量保证金后5日内结算。保修期2年。
15、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延且无权要求追加劳务报酬。
16、施工验收与配合乙方应确保所完成施工的质量,应符合本协议约定的质量标准。乙方施工完毕,应向甲方提交完工报告,通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收。
乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收,以及甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。
17、违约责任
甲方不按约定支付劳务报酬时,应按同期银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务报酬的利息。
当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:
(1)乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付1000元的违约金;
(2)乙方施工质量不符合本协议约定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时,乙方应向甲方支付的违约金为:工程总造价的3%;
(3)乙方不履行或不按约定履行协议的其他义务时,应向甲方支付违约金元,乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。
一方违约后,另一方要求违约方继续履行协议时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行协议。
18、争议
甲方和乙方在履行协议时发生争议,应友好协商解决,协商不成的,双方一致同意向荆门仲裁委员会申请仲裁。
19、禁止转包或再分包
乙方不得将本协议项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,甲方有权解除本协议,乙方应承担相应违约责任,并赔偿由此给承包人造成的各项经济损失,包括不限于因工程质量不达标或工期延误而承包人应向发包人承担的违约金。
20、协议附则
本协议双方签字(盖章)后生效,协议一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
劳务合同范本6
甲方:
乙方: (身份证号码: )
经甲、乙双方友好协商,为明确双方职责,加强协作,以及甲、乙双方的权力和义务,确保工程项目的质量、安全、进度及文明施工。根据国家和当地政府建设工程项目的有关法律、法规规定。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,特制定本工程的施工协议,以资共同遵守。
一、承包项目: 的模板工程。
二、工程地点:
三、结构形式及层数:
四、按模板展开面积或建筑面积计算: 元/㎡
五、承包方式:包工包料。(附带中小型工具)
六、承包范围:从基础放样挖土开始至主体工程全部施工完成的所有模板工程及支撑架体的搭设。包括:内外墙附着构件,后浇带的二次支设(如需)、二次结构项目(如阳台栏杆、过梁、封施工洞、口,放线孔吊模、门楼、屋顶装饰构件等有关所有模板工程),屋顶构筑物,施工图反映的所有预埋铁件安装,预留洞口等等。
七、承包内容:
1、木工需用材料进出场装卸、归堆。
2、工程中所有的制模(包括预制构件)、模板上油、支模(包括预留洞、屋面节点砼出线、砼压顶、厕所泛水模板)、拆模、整理、清理、归堆、吊装等一切内容。
3、预留插筋模板钻孔,楼梯、柱角保护木条、安装部分预埋铁件、后浇带隔离模板的安装。
4、木工使用的绞螺丝杆、步步紧、木方、模板、钢管、扣件 一律由乙方负责清理、并码放整齐。
5、旧料原则上不许利用,如使用方木、木板刨直刨光,保证砼成型面满足观感要求。
6、施工围墙外的材料搬运,完工后所有材料按各种规格在甲方指定地点整齐堆放(钢管表面清理干净)。
7、凿除爆模砼、天棚、砼面铁钉和碎木屑的清理、割除拉不出螺杆,清除梁、柱、板面的砼浆液、模屑、塑料管等杂物所发生一切人工费均由乙方负责。
8、现场浇捣砼时,必须派专人值班至结束。
9、井架、人货电梯等进料平台铺装的木板及所需的配合人工由乙方负责。
10、分部胶合板、方木、扣件、钢管一次性配齐,避免中途因材料而影响工期,确实原因按每分部比例提供。
11、后浇带钢丝网片绑扎、焊接、加固,止水螺杆、外墙穿墙螺杆安装。
12、专人配合项目部测量放线、弹线工作。
以上1~12条承包内容,乙方必须及时完成,尤其是进出场材料,材料(包括旧材料)归堆,现场工完料清,砼爆模部分的凿除或凿除不及时影响其他工种或未派专人或派专人不及时配合项目部测量放线、弹线工作。甲方派员处理,其所发生的费用全部由乙方承担。甲方只需凭照片或相关人员二人证明签字,无需乙方签字的情况下,在乙方当月工程款中直接扣除。
八、甲、乙双方有关设备及工具职责:
(一)、甲方有关设备及工具职责:
甲方只提供乙方施工过程中的垂直运输机械、固定大灯、三级配电箱、临时仓库。
(二)、乙方有关设备及工具职责;
乙方承担自己范围内的中小型使用工具设备及材料的购买、保管及修理。例:所有手用工具、电钻、电刨、平刨机、圆盘锯、人力翻斗车、钢卷尺、墨斗、工程用的绞螺丝杆,步步紧、铁钉、铁丝、单双面模板胶带纸安装、电焊条、漆刷、滚动刷、墙线、线锤、扫帚、扳手、榔头、泥桶、雨衣、雨鞋、照明碘钨灯、三级箱以外的电缆电箱等辅用材料。
九、合同工期:
1、按甲方和建设单位的合同工期要求及建设单位在施工途中下达的各分项工程工期要求为基础,如乙方不能按期完成,有关的罚款及影响其它工种工期拖延的一切损失均由乙方承担。
2、乙方无条件承诺在雨天及夜间按项目部要求进行施工及加班,如乙方违反承诺,造成工程延期,每一次罚款2000元整。
3、由于非乙方原因及不可抗力所造成的工期延误,经甲方施工负责人核实认可作书面通知,工期相应顺延。
十、结算依据和付款方式:
1、结构结算单价的依据:按现行国家质量验收标准,双方一起对分段进行实测,观感检验的分值及上级权威部门检验的评定结果为准。
2、上述综合单价双方不得以任何借口为由而异议,如果乙方不按承包内容执行造成中途停工或退场及影响其它班组施工等情况,乙方承包费甲方有权不支付,所发生的一切费用均由承包班组负责人承担一切责任及经济损失。
3、在施工过程中若乙方在质量、进度、安全等方面达不到合同要求的,乙方不得以任何理由解释,针对发生上述情况,甲方有权清退乙方或单方终止协议,辞退乙方此项工程另包他人。情节严重的,按实际所做工程量的承包单价下浮30%一次性结清乙方承包工程款。合同中途终止后,乙方必须在三天内人员全部撤离,若乙方未按规定时间撤离,甲方将向乙方收取每天3000元的暂住费,其金额在乙方的工程款中扣除。
十一、付款方式:
基础完成并验收合格后付工程款的 %;主体框架工程 层完工后付工程款的 %.主体框架工程全部完工并通过有关部门验收,达到合同质量要求后,甲方支付乙方本工程承包款的 %。余款 %主体竣工验收完成后,三个月内付清,但乙方必须履行完成工程保修期内本工种的保修义务。
十二、工程质量标准及施工要求:
1、乙方必须按设计图纸及国家建筑工程质量规范规定,以及强制性条文规定严格施工。
2、乙方在施工过程中,必须尊重甲方的合理意见,必须服从甲方的统一指挥。必须自觉接受市、区及业主、监理、甲方等监督和检查,对提出质量、安全等问题乙方必须当天整改,严重的必须返工重做。否则甲方有权另行分派他人处理,其处理费用由乙方承担,乙方不得讨价还价。
3、乙方在施工期间必须做到工完场清,文明施工,必须注重成品养护及保护工作,否则如需甲方派人员清理等工作,所发生工资均由乙方承担,同时对乙方采取罚款措施,甲方直接开单,在乙方当月工程款中无须乙方同意就直接扣除。
4、乙方特殊工种作业人员必须持证上岗。
5、乙方自身原因,使工程停工、返工、材料损失费用均有乙方承担。
6、乙方需用材料应提前一周上报施工负责人审核,小件材料提前两天上报审核。
十三、安全生产,文明施工,施工现场管理:
(一)安全生产
经甲方考核,在合同履行期内,乙方必须严格按协议的内容及安装操作规程施工,如发生安全事故,甲方积极配合,因事故所造成的损失由乙方负全责,甲方概不承担任何经济和法律责任。
1、乙方要加强对进场施工人员的安全教育,必须严格按安全操作规程进行施工,施工中接受工程所在地政府主管部门、监理方、建设方及甲方的监督检查。
2、施工现场、生活区严禁乱拉电线,确保安全用电,如违章造成事故,一切后果均由乙方自负。
3、在施工过程中,因安全问题整改不及时,被政府主管部门、监理公司、建设方及甲方发出“整改通知书”或通报批评责令整改时,每次罚3000-5000元;发出“停工通知书”时,每次罚5000-10000元;对于严重的违规行为,出现重大安全事故的,除承担相应的经济责任外还将追究当事人的刑事责任。
(二)文明施工
1、甲方要求乙方在施工期间,依据当地文明标准进行施工现场管理,以当地文明工地要求做好一切工作。在合同履行期间,甲方将对乙方进行考核管理,对各种违章按公司规定处罚。
2、处罚标准:
(1)不戴安全帽 50元/人次;
(2)不系带帽带 10元/人次;
(3)随地大便 20元/人次;
(4)带小孩进入施工现场 20元/人次;
(5)酗酒 20元/人次;
(6) 100元/人次;
(7)打架斗殴 1000元/人次并开除;
(8)用电私拉乱接,在生活区烧小锅灶,烧开水,使用碘钨灯、太阳灯、大灯泡取暖等、没收使用电器并罚款200元/人次;
(9)脚手架上堆放材料(除规定砖等) 100元/人次;
(10)损坏机械及工具 按价赔偿并罚款100-10000元。
3、成品保护:
乙方必须向班组职工交代做好成品保护工作,牢固树立成品保护意识,如在施工过程中对上道工序造成损坏及污染,甲方除责成其清理外,修复费用全部由乙方负责,另处每次500元罚款。
4、爱护公物:
乙方人员必须爱护项目部财产(包括住房及房内设施),保护消防和安全设施,若人为损坏,照价赔偿。
5、乙方在施工中应严格遵守文明施工规定,如出现打架斗殴、无理取闹、任意消极怠工,甲方有权责令辞退肇事人员,并做出相应处罚乙方必须配合,对情节严重者交送当地政府处理,后果由乙方承担。
(三)施工现场管理:
1、乙方应文明操作施工现场的各种施工机械、工具,确保其正常运转,如发生违规野蛮操作而造成施工机械损坏,须照价赔偿损失。
2、乙方应严格遵守甲方制定的各项规章制度,遵从甲方内部管理程序。
3、乙方应加强对本班组的'各项管理工作,配合甲方严把质量关,全程跟踪工程的施工质量。
4、乙方应和兄弟施工班组加强团结,友爱互助,展开劳动竞赛,争当先进班组。
5、乙方或是其代理人(如其代理人,必须有一份授权委托书)必须保证常住现场,参与乙方各项管理工作及与甲方的协调工作。
6、施工现场发生的配合人工如下列情况由乙方自己承担和配合:
(1)、上级主管部门来检查工作、外来单位参观学习需要乙方配合的人工,工地临时短期派出开会参观学习的乙方人工。
(2)、施工现场及楼层需配安装水、电、通信等配合人工由乙方承担,指导安装由甲方承担(按单位分部、分项各自承担),共同使用的分摊承担。
(3)、施工现场及楼层需要的垂直线控制,水平线定位所需要的配合人工,由乙方负责。
(4)、施工现场楼层的垃圾及废料谁施工谁清理至指定地点。若不及时进行清理的,甲方可指定派人清理,所发生的费用由乙方承担。
(5)、合同承包人施工现场上岗率必须达到90%以上,否则视为违约处理,乙方达不到上岗率,甲方可另找承包人,解约所造成的相关损失由乙方承担。
(6)、甲方在项目内进行贯标,评定质量奖项、验收检查,文明标化评定,安保体系认证,综治登记管理的所发生的配合人工由乙方分摊承担。
十五、其它:
1、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,合同经双方签字、盖章后生效,完工决算且款清后自然失效。
2、不论合同在任何一种方式下终止,双方存在的债务及有关权利和义务,在合同终止后,各自承担其债权债务。
3、甲、乙双方以公平、公正、合理的原则履行本合同条款,在合同履行过程中发生的纠纷,甲、乙双方友好协商解决,如不能达成一致,可向当地人民法院提起诉讼解决。
4、对合同条款的任何修改,经甲乙双方协商同意后签署书面协议,作为合同的组成部分,且有同等效力。
5、本合同如有未尽事宜,双方可协商同意后另行签署书面补充协议,作为合同的组成部分,具有同等效力。
6、本合同附件(包括进场前甲方与建设方签订的项目管理办法及安全文明施工承诺书及现场各种交底单)为本合同不可分割的组成部分,与合同正文具有同等效力。
甲方: 乙方:
甲方代表:
本合同于 年 月 日在 签订。
劳务合同范本7
发包方(甲方):________________
承包方(乙方):________________
一、承包范围:___________________
二、安全责任:在合同期间内承包方应遵守工程建设安全生产有关规定,采取相应的安全防护措施,注意自身及他人安全,由承包人安全措施不力造成的损失及费用,需有承包人自行承担,甲方不承担任何责任。
三、工期要求:积极配合各班组,不得因本组原因延误工期。____天完工清场。如因乙方原因造成工期延误,则每推迟一天按____元罚款,在结算中扣除。
四、合同价款支付与结算:约定单方造价____。计算方法:____________。支付方式:主体封顶后半月内付____%。结算:扣除质量保证金年底付清。中途不得向甲方要钱,不得以要钱方式罢工。
五、质量要求:须符合建筑工程质量规范,达到验收标准及质检要求。对于胀模等一系列原因造成的不良后果,由乙方承担全部责任。并处以罚款。
六、材料运用:施工期间乙方不得所以浪费材料,应尽可能的`节俭用料,合理规范拆模,减少材料损失,每次拆模后材料必须摆放整齐。完工后材料分类整理堆放。
七、甲方所供:甲方为乙方提供所需材料,必要的生产工具,损毁或丢失后须按原价赔偿,为乙方提供食宿方便,相关费用由乙方承担。
注意:乙方应在甲方带领下积极配合,干好各自工作,争取早日拿到工程款。
八、本表一式两份甲乙双方各一方,签订之日起生效,合同价款付清后失效。
甲方:________________ 乙方:________________
负责人:______________ 负责人:______________
电话:________________ 电话:________________
签订日期:____________
劳务合同范本8
甲方:
地址:
乙方:
电话:
公民身份证号:
详细住址:
现就甲方学校清理保洁工作,经甲乙双方协商特订如下合同:
一、乙方本着质量第一的原则,认真做好本次清理保洁的本职工作,保证满足甲方合理的.要求。
二、劳务价格:学校清理保洁工作按每平方米2元计算,结算时按实际清洁面积计算。
三、劳务费的支付方式:每栋楼清理完毕,经甲方验收合格后一次性支付该栋楼的清理保洁款给乙方。
四、每栋经乙方清理完毕后,由于其它工作所造成的污渍,乙方不负任何责任。
五、其他事宜:甲方必须提供水源给乙方使用,乙方所产生的清洁垃圾,堆放在甲方指定地点,由甲方负责运走。
六、乙方清理施工期间,乙方工人应注意安全,如出现安全事故,由乙方承担责任,与甲方无关。
七、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,自双方签字后生效,具有同等法律效力。本合同如有未尽事宜,甲乙双方友好协商解决。
甲方(签字):乙方(签字):
签约日期:年 月日
劳务合同范本9
甲方(用人单位):
名 称
经济类型
法定代表人(单位负责人)
电 话
地 址
乙方(劳动者):
姓名
性别
年龄
文化程度
身份证号码
就业证号码
地址
甲乙双方根据《劳动法》及《宁夏回族自治区外来劳动力就业管理办法》规定,平等自愿、协商一致,签订本合同。
一、合同期限
1、自 年 月 日起至 年 月日止或 工作(工程)结束止。
二、工作内容
甲方分配乙方在 岗位担任 职务(工种)。在正常情况下乙方必须完成生产(工作)任务,具体生产(工作)任务为:
三、工作时间
1、甲方实行每日不超过8小时、每周不超过40小时工作制,如实行综合计算工时或不定时工作制,由甲方报劳动保障行政部门批准后实行。
2、因生产经营需要,经协商安排乙方加班加点,甲方按照规定支付加班工资。日加班不超过3小时,月加班不超过36小时。
四、劳动报酬
甲方按月足额以货币形式支付乙方工资,每月 日为发薪日;工资制度和分配形式按下列第 项执行;
1、实行计时工资制,乙方完成生产(工作)任务,每日工资 元,每月工资 元;
2、实行计件工资制,具体标准为 。
3、乙方在法定工作时间内提供了正常劳动,甲方每月应支付给乙方不低于当地政府规定的最低工资标准的工资。
五、劳动保险
1、甲方和乙方按照自治区和当地人民政府的'规定缴纳养老等社会保险费。
2、乙方患病、工伤、致残、死亡等待遇,按照国家和自治区的有关规定执行。
六、乙方的劳动保护、安全卫生及纪律奖惩等按有关法律、法规、规章执行。
七、 违约责任
1、本合同具有法律效力,双方应严格履行。
2、甲方克扣或者无故拖欠乙方工资的,除全额支付工资外,还需给乙方加发经济补偿金。
3、一方违反本合同,给对方造成损失的,依照国家有关规定赔偿相关损失。
八、双方约定的其他事项。
九、因履行本合同发生劳动争议,双方均可向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
十、本合同未尽事宜,按照国家和自治区有关规定执行。
十一、本合同双方签订后报劳动保障行政部门鉴证,一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(章): 乙方(签章):
法定代表人 (签章):法定代表人 (签章):
(单位负责人) (单位负责人)
鉴证机关(章): 鉴证人(签章):
年 月 日
劳务合同范本10
甲方:
法定代表人:
注册地址:
通讯地址:
邮政编码:
乙方:姓名_____性别___
居民身份证号码:
出生日期____年__月__日
家庭住址:
户口所在地:
通讯地址:
邮政编码:
联系电话:
鉴于乙方系某某公司(明确公司名称)会计人员,在甲方利用业余时间兼职从事会计劳务工作。甲乙双方经平等协商,共同决定建立兼职劳务关系。甲乙双方在充分明确这一法律关系的基础上,根据《民法通则》和《合同法》等其他相关法律、法规,自愿签订本协议,共同遵守协议所列条款。
一、协议期限
本协议期限自______年____月____日起,至____年____月____日止。合同期满时,双方可以另行办理续签事宜。
二、工作条件
甲方应根据国家有关规定,为乙方提供符合职业安全卫生条件的工作环境。
三、工作范围:
1.根据甲方提供的原始凭证和其他资料,乙方代理甲方进行一般的建帐,建制和记帐、算帐、报帐、办理甲方各项纳税事宜。
2.做好各类纳税报表,凭证及帐册,每年年底之前做好各类综合报表,年鉴报表等各种财务所需帐目凭证,保证甲方正常营业,并顺利通过税务审计以及甲方年检;
3.甲方遇到查帐或审计,乙方应予以配合,就所采用的会计政策等作出解释。
4.完成甲方交付的其它工作任务。
四、甲方权利和义务
1.甲方有权为乙方安排财务会计工作,分配任务;并检查乙方的工作情况。
2.甲方提供给乙方的会计资料必须取得符合国家统一会计制度规定的`原始凭证,原始凭证应当真实,合法,准确,并应配有专人负责日常收支和原始凭证的保管工作。
3.甲方按照约定劳务报酬及时足额的支付乙方劳务报酬。
五、乙方权利和义务
1.根据甲方提供的原始凭证和其他资料,按照国家统一会计制度的规定,进行会计核算,并负责妥善保管好甲方的相关财务单据,原始凭证和资料等。
2.在提供劳务期间,乙方应严格遵守国家各项法律规定;遵守甲方的工作规范、操作规程、劳动安全卫生制度等各项规章制度,乙方自行承担人身安全责任。
3.为甲方提供会计、税务等方面的咨询服务,使甲方在合法合理前提下,享受税务政策,提高经济利益。
4.乙方对甲方提供的各项原始凭证进行会计核算,保证会计凭证,账簿及报表的真实性,合法性和准确性。
5.乙方不得从事有损于甲方声誉的活动,严禁泄漏甲方的商业秘密和有关财务数据,若乙方泄露甲方商业秘密或者财务数据,甲方有权要求乙方支付金额为三个月劳务报酬的违约金,并承担相应赔偿责任。
六、劳务报酬
甲乙双方约定,乙方劳务报酬每月为________元(人民币)。
七、协议的解除与终止
1.乙方因病或人身意外事故无法继续履行职务,合同自行解除。
2.在本协议履行期限内,乙方辞职,须提前三个月提出书面申请。否则甲方有权要求乙方支付金额为三个月劳务报酬的违约金。但甲方不按本协议约定提供劳务报酬时,乙方可以随时解除本协议,不受提前通知的限制。
3.乙方提供劳务不符合要求或者乙方违反工作纪律或违背职业道德,甲方有权随时单方解除本协议。
4.甲乙双方无论因何原因解除或终止本协议,乙方均应立即办理工作交接、归还甲方财、物等离职手续。具体程序如下:
乙方离职时应按规定交还公司用品等,直到离职手续完成为止,公司才发放最后一次劳务报酬;如离职时没有完成归还甲方财、物等离职手续而离开,甲方有权在不违反公布及可公开获悉的法律、法规的原则下,扣除乙方相应的劳务报酬。
八、其他
1.乙方的人事档案仍由原单位管理,甲方不负责处理与乙方人事档案有关的任何事宜。
2.因甲乙双方之间建立的关系是兼职劳务关系而不是劳动关系,因此甲方不承担社会保险缴纳义务。
3.甲乙双方约定,乙方自行购买意外伤害保险,乙方在为甲方提供劳务过程中发生意外伤害均与甲方无关。
4.双方如因履行协议发生争议,应首先友好协商解决。协商不成,任何一方都有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
5.本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效。
甲方(盖章): 乙方(签字):
日期: 年月日 日期:年月 日
劳务合同范本11
工程承包人:________________________ (以下简称甲方)
劳务分包人:_______________________ _(以下简称乙方)
甲方在邵阳市翰林农业科技有限公司(以下简称发包人)签订承包翰林老年公寓两栋土建工程,因生产需要将该项目的泥工班组工种劳务分包给乙方承担施工作业,依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》,遵循平等、自愿、诚信的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同,以资共同遵照实行。
一、承包内容
1、按照发包人20xx年在邵阳市视点建筑设计院设计的翰林老年公寓楼的施工图全部泥工项目内容,含基础工程与主体混凝土浇捣;二次结构砼浇筑与砖体砌筑预制过梁制安,所有内外装饰,屋面找坡天沟马头墙粉刷与坡屋面盖玻纹瓦,室外散水与室内地面二次浇捣砼,明沟化粪池等全部泥工工作内容直至向业主交付使用止。
2、相关配套内容:预制过梁制作、室外散水与地面混凝土均采用现场搅拌;墙砖砌体、内粉刷均含里脚手架在内;内粉与外墙打底包含刷水泥油与柱梁处贴钢丝网或泥龙网;间接性管理包括技术队伍组织与现场施工质量及安全生产管理在内。
3、砌筑粉刷砂浆应就拌就用,落地灰原则上应回笼利用;各项材料含砖块装斗,砂浆搅拌与工地现场内水平运输,塔吊挂勾用工,各楼层完工后及时清理砼渣与砖渣均属承包范围。
3、其他说明:小型工机具包括:斗车、锄头铲子、振动棒、电缆线、刨子、荡子、灰桶、砌刀、铝合金直尺、线球、线锤等工具;劳保用品包括:雨鞋、雨衣、口罩、手套、安全帽等一切用品。
二、质量要求与验收
1、砼以商品砼为主部分为自拌,由业主提供汽车天泵其各施工段的强度等级与配比均按照业主工程项目部下达的质监实验配比实施,浇捣前应对模板湿水,确保浇捣的连续性及振捣的密实性;屋面与地面砼实行随捣随抹,达到表面平整并及时养护好。如因振捣不密实产生的麻面乙方应及时修整。
2、砖砌项目的砌筑应按图分中弹线,确保平行和垂直,干砖湿水,砂浆配比正确,砌灰饱满,横平竖直,交搓可靠,确保预留洞口位臵正确,每层门窗立边应保持垂直,砖砌墙面应尽量与砼柱面保持平整垂直平整, 并严格遵照施工规范要求毎50公分设拉墙筋。完工后清理落地灰浆回笼利用。
3、粉刷前砼墙柱梁与砖墙结合处均应铺挂纤维网,混凝土面均应用素水泥拌胶水打毛做结合层,砖墙面均要先湿水再抽筋定点,定点要求垂直于墙面并纵横拉线及天棚倒板弹线以防列排。
4、砂浆配比按项目部要求并应拌搅均匀,确保颜色一致;做到墙面垂直平整搓毛一致,阴阳轮角垂直、确保墙面不能有空鼓裂缝的现象发生。门窗洞要一次性粉刷成功,门窗塞隙视安装情况跟踪完成。并及时清理落地灰加以利用,每层粉刷完工后地面清理干净,灰渣要拖至项目部指定的地点并及时封赌架眼与施工洞。
5、验收方式:乙方每完成一道工序,甲方进行初验,对达不到质量要求的乙方应按甲要求及时返工,对基础与主体中检、竣工验收达不到规范标准的乙方要及时整改,整改返工的工料损失由乙方负责。
6、总之,该工程原则上按照设计图和合同承包内容,结合现行施工规范标准和甲方的技术交底确保实物性全面达到合格;当业主验收合格后,乙方对其分包的施工质量不再承担责任,在质保期内的保修责任由总承包方承担。
三、甲方职责
1、负责提供施工图1套和本单项施工方案及工程进度计划,并按进度计划及时提供工程所需的一切合格原材料、砼输送泵、搅灰搅拌机等主要机械与机械维修。
2、负责各项技术,安全生产交底和现场指导放线工作,统筹安排协调各班组现场工作关系和日常施工生产,实施对工程质量、进度、安全及文明措施的控制、监督、检查和验收,负责提供所需的施工用电和配电箱与夜间施工照明。
3、及时组织有关部门人员对已完分项工程进行验收,以便快速进
入下道工序的施工;依据合同约定及时向乙方进行劳务结算与付款;提供民工住房和生活用水用电。用歺在甲方食堂统一就歺,每歺费用控制在8元内。如乙方不听甲方安排,到外面租房住宿的,一切责任和费用由乙方自负,甲方概不负责。
四、乙方职责
1、乙方负责根据本合同优化组织技术熟练的施工作业队伍,按甲方提供的符合实际的施工方案,有序地进度计划如期完成各项合同施工科目,在施工过程中认真听取甲方、质监、业主及监理的工作指导安排和监督检查,并与现场其他工种协调配合,顾全大局。
2、乙方必须精心施工作业,严格按照施工图和有关技术交底进行施工生产,保证工程质量,按照施工规范要求达到合格交验标准,如造成质量事故,其返工工料均由乙方自行负责,并承担相应的连带责任和所产生的`相关处罚
3、砂浆搅拌站的配建由乙方负责并每天必须坚持清洗,确保施工设备正常运行。施工现场因天气原因所要养护和事前湿水的砖墙面由乙方负责湿水养护。
4、遵守甲方的一切规章及保卫制度,每周参与召开技术质量安全生产等相关例会并贯彻实行,将其落实情况及时反馈项目部,教育每个职工不拿甲方工地一切财物。如乙方有民工偷盗工地财物或打架斗呕的,一经甲方发现处乙方每次500—1000元罚款,并立即辞退当事人,视情节遣送相关部门处理,罚款从工程进度款中扣除。
五、结算办法
1、根据承包内容混凝土浇筑自基础平土浇筑垫层开始所应做项目,经双方充分商定按建筑面积每一平方综合包干商定价为118元/实行大包干;建筑面积量按甲方与建设方结算的计量为准,但坡屋顶双方商定按一半建筑面积计算;合同包干外人工工资经签证小工按每个工日170元,大工按每个工日200元计算。
2、以上劳务工价已包含民工的“三金两险”和乙方带班管理费用,乙方凭领据结算,承包单价不管今后市场如何变化与政策调整均不作浮动调整。
六、付款方式
1、按每月完成单项工程量详见附表价乘以实际的85%,每月30日乙方提供进度款支付申请,甲方主管审定实际完成工程量,在下月5日按审定实际完成工程量的85%支付进度款给乙方,如此类推。
2、外架拆除完毕付至实际完成产值额的95%,余款待验收合格一个月内办理完工终结,双方合同义务(缺陷责任整改)执行完毕,且无第三方相关经济债务,并签署与甲方无关的备忘录后款项一次付清。
3、分项工程如乙方没有及时安排作业人员或没有作业人员作业的甲方可另行代劳安排,但所发生的费用甲方施工员依据附表各单项测算定价乘以工程量开具条额直接从承包款中扣除,乙方不得异议。
七、安全责任
1、乙方必须遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按建筑安全操作规程进行施工,教育上班人员有高度的安全意识,认真抓好安全生产,采取必要的安全防范措施消除事故隐患。
2、乙方在动力设备、机械操作、输电线路、地下管井、临边洞口、施工时应观察安全防护设施,如发现安全隐患应立即呈报总包方及时整改;在施工现场应配带安全帽绝缘体鞋及相应防护用品以防高空坠物与触电现象的出现,如发现乙方人员不戴安全帽或穿拖鞋的,每人每次罚款20元。
3、甲方或业主为乙方民工办理意外工伤保险为不记名保险,乙方应提供身份证复印件,以便配合甲方办理相关手续,没有提供身份证的甲方不承担任何责任。
4、在施工过程中如发生安全事故,应立即报告甲方项目部,以便呈报保险部门;费用在1000元以内的由乙方负责,1000—20000元部分乙方负担20%,超额部分由甲方联合保险部门共同承担;伤残级别以下的误工补贴和自身原因或违规操作造成安全事故,一切责任和经济损失由乙方自负,甲方概不负责任。
5、甲方只负责施工场地内的安全事故,其它概不负责。
八、其它约定
1、履约保证金,本合同签订时,乙方须向甲方交纳壹万元的履约保证金。工程完工后,甲方扣除乙方违约罚金(如果有)后将应返还的履约保证金支付给乙方(不计息)。
2、乙方劳务分包人安庆云(身份证号码430522196301197832)为乙方唯一代表,负责办理与甲方的一切经济往来事宜。甲方不认可其他以任何形式与乙方合作的关系实体,不与乙方相关的任何单位或个人发生经济关系。未经甲方同意,不得将本合同工作内容转包或再分包,否则甲方有权终止本合同,因此造成的一切经济损失和法律责任由乙方承担。
3、甲方对乙方本人及派往工地的主要现场管理及技术人员实行考勤,乙方应落实到岗,上述人员离开工地一天以上需取得甲方同意;擅自离岗或单月请假超过3天,每天罚款100元,以此类推。
4、乙方必须按月足额支付劳务工资,按实向甲方提交工资支付清单并将劳务人员工资发放登记表(必须有劳务人员本人签字)交甲方备查。如果乙方在发放工资方面弄虚作假,因此而产生的一切后果由乙方承担。
九、工期与处罚
1、乙方必须按照甲方总体进度要求保质保量安全地完成本合同工程范围内有关的所有工作。
2、乙方工作进度应满足甲方施工进度的要求,是否加班或赶工,应服从甲方安排,甲方不另增补加班或赶工费。
3、当乙方进度滞后时,甲方有权要求乙方进行增加人员和设备投入,费用由乙方自理。乙方拒不执行或组织不了人员,工期仍达不到甲方或本工程业主的施工进度要求时,甲方有权分割乙方剩余工程,并按其分割工程量与合同承包单项价另加10%从乙方工程款中扣除,乙方必须服从,并由此造成的经济损失由乙方承担。
4、在施工过程中乙方自身原因造成工程任意停工或拖延工期,甲方将另行规定处罚。
十、违约责任
在履行本合同过程中,如发生争议,可先由双方友好协商解决,协商不成的再提交当地有管辖权的人民法院依法论处。
劳务合同范本12
甲方: 法定代表人或委托代理人:
注册地址: 通讯地址: 邮政编码:
乙方:姓 名 性别
身份证号码 出生日期 年 月 日 家庭住址 邮政编码 户口所在地 省 市 通讯地址 邮政编码 电话
鉴于乙方已达到法定退休年龄,不具备劳动法律关系的主体资格。根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本劳务协议,共同遵守本协议所列条款。
第一条 本协议期限为 年。
本协议于 年 月 日生效,至 年 月 日终止。
第二条 乙方承担的劳务内容、要求为:
第三条 乙方提供劳务的方式为:
第四条 乙方认为,根据乙方目前的健康状况,能依据本协议第二条、第三条约定的劳务内容、要求、方式为甲方提供劳务,乙方也愿意承担所约定劳务。
第五条 乙方负责有保守甲方商业秘密的`义务。乙方负有保护义务的商业秘密主要包括:
第六条 双方同意甲方支付乙方劳务报酬的标准、方式、时间
第七条 乙方依法缴纳个人所得税,甲方依法代为扣缴。
第八条 发生下列情况之一,本协议终止:
一、本协议期满的;
二、双方就解除本协议协商一致的;
三、乙方由于健康原因不能履行本协议义务的。
第九条 甲、乙双方若单方面解除本协议,仅需提前一周通知另一方即可。
第十条 本协议终止、解除后,乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完毕,并附书面说明,如给甲方造成损失、应予赔偿。
第十一条 甲乙双方约定,甲方为乙方购买两张中国人寿“人身意外综合保险”卡,用于乙方在为甲方提供劳务的过程中发生意外伤害的补偿。保险期间与本协议期限相同。
第十二条 乙方同意医疗费用自理,医疗期内甲方不支付劳务费。
第十三条 依据本协议第九条、第十条约定终止或解除本协议,双方互不支付违约金。
第十四条 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,均提请沙河市仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
第十五条 本合同甲、乙双方的通讯地址为双方联系的唯一固定通讯地址,若在履行本协议中双方有任何争议的,甚至涉及仲裁时,该地址为双方法定地址。若其中一方通讯地址发生变化,应立即书面通知另一方,否则,造成双方 联系障碍,由有过错的一方负责。
第十六条 以下协议作为本合同的附件:
1、 河北金汇通企业集团考勤管理制度
2、 金汇通企业集团通讯补助管理办法
3、 河北金汇通企业集团加班管理制度
4、 河北金汇通企业集团休假管理制度
5、 河北金汇通企业集团劳动合同管理制度
6、 河北金汇通企业集团招聘管理制度与流程
7、 河北金汇通企业集团违纪处罚管理制度
8、 河北金汇通企业集团离职管理制度
9、 河北金汇通企业集团培训经费管理制度与培训流程 第十七条 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
劳务合同范本13
甲方(企业法人):
乙方 (挂靠方 ):
此协议本着公平、公正的原则,经双方协商而订立。
第一条 协议目的
经双方协商,一致同意乙方挂靠在甲方企业之下,从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时,甲乙双方订立本协议,明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项。
第二条 甲方的.基本权利和义务
权利:(1)有权维护国家利益和乙方利益不受损害。
(2)有权监督乙方挂靠人员的动向。
(3)如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为,甲方有权单方面终止本协议。 义务:(1)甲方在本协议生效之后,只向乙方提供相关经营业务所需的手续证件。
(2)对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。
(3)不得违反本合同规定,干涉乙方的经营自主权。
第三条 乙方的基本权利和义务
权利: (1)有权决定乙方的机构设置、人事任免和人员的聘任。 (2)有权依照有关规定奖惩、招用职工和辞退违纪员工。
(3)有权改革乙方内部分配制度,在上级核定的工资总额范围内有权自选工资形式,自定工资标准。
(4)经营上实行内部独立核算,自负盈亏。
(5)一切正常利润归乙方所有,不受干涉。
义务:(1)在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。
(2)负责解决经营事件,相关经营条件及施工设备自主负责解决。
(3)认真负责进行施工项目的质量和安全,对发生的质量问题和事故乙方负完全责任。
(4)维护甲方的信誉和形象,不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情,若发生此类事件,则甲方有权追究乙方的法律责任,并要求进行相关经济赔偿和处罚。
(5)乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围,如超出甲方经营许可证范围的项目,乙方需自己提供相关手续证件。
第四条 乙方实施的工程项目,其合同、保险、税务、财务、银行、统计等事项由乙方自主办理。
第五条 乙方在经营活动中,若出现安全事故等重大意外,均由乙方独立承担,甲方不承担一切责任, 特此提出免责声明。
本协议以签订日期为生效日,有效期一年,一式两份,甲、乙双方各一份。
甲方签字:乙方签字:
乙方盖章:
年月日年 月日
劳务合同范本14
甲方(用人单位):
乙方(应聘员工):
甲方 与乙方 依据国家有关劳动法规,为保障双方当事人的合法权益,明确双方的责权,本着自愿平等的原则,经协商一致,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条 合同期限
甲方聘任乙方为本公司经理,负责本公司销售团队的销售业绩和人员管理工作,合同期限为 年,从 年 月 日起至 年 月 日止。
第二条 工作时间
每周工作五天,每周休息天为双休,月休息8天。每天工作时间为 8.5小时。上下班时间按甲方规定执行。如有变更,甲方需将实情告知乙方,如乙方不能接受安排,可提前终止合同。
第三条 劳务报酬
1、乙方基本月薪为 元/月(含当月满勤),绩效工资为1000元/月,按乙方的技术水平、劳动态度和工作效率评定,根据所评定的级别或职务确定月薪。
2、工作期间,乙方应严格按照甲方制定的`工作制度来执行。合格的继续聘用,不合格的甲方有权调整乙方的工作岗位,或予以辞退。
第四条 生活福利待遇
乙方享受国家规定的法定节假日。
第五条 劳动纪律要求
乙方应当严格遵守甲方单位各项规章制度,遵守劳动纪律,服从分配,坚持出勤,积极劳动,保证完成规定的各项任务。
第六条 违约责任
1、乙方在未告知甲方的情况下,擅自解除合同,未履行工作职责,甲方将扣除乙方劳动所得报酬。
2、乙方违反劳动纪律或操作规程,给甲方造成经济损失的,甲方有权按处理固定职工的规定予以处理。
3、乙方不得以任何形式泄露公司相关工作细节和文件,如有违反,情节严重者将转与法律方式处理,并予以严重返款处理。
4、乙方单方解除合同,需最少提前30个工作日告知甲方,并交接完工作,否则属自动离职,甲方不予支付薪资。
5、正式转正以后,乙方多次未按甲方要求完成公司各项工作任务的,甲方有权利予以辞退。
6,乙方离职以后两个月内不得从事与公司类似或者相同的工作。(仅限于领导岗位) 7,任职期间不得泄露公司相关经营情况和业绩状况以及客户信息。
第七条 其他事项
本合同于 年 月 日起生效。甲、乙双方不得擅自修改或解除合同。合同执行中如有未尽事宜,须经双方协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。本合同正本一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
劳务合同范本15
甲方:__________________
公司法定地址:____________________
电话:________________________
乙方:________________公司
法定地址:____________________
电话:________________________
第一条 根据甲方的愿望,乙方同意派遣中国XX、技术工人、行政人员(翻译、厨师)在_________国工作。具体人数、工程、工龄和月工资见本合同附件(略)。该附件为本合同不可分割的组成部分。
第二条 乙方人员出入中国国境和过境手续,由乙方负责办理,并负担其费用,乙方人员出入_________国国境的签证和在_______国境内所需办理的居留、劳动许可证手续由甲方负责办理并负担其费用。
第三条
1.乙方人员在_________国工作期间,由甲方按本合同的规定向乙方人员支付每月的工资。
2.凡工作不满一个月的乙方人员,按下列公式计算:不满一个月的工资月工资30天工作天数(包括周日和官方假日)。
上述工资应以乙方人员到达_________国之日起到离开_________国之日止计算。
3.乙方于每月末将乙方人员该月的工资,包括加班费,列具清单提交甲方,甲方于清单开出之日起三天内按清单所列金额的75%以美元支付,并按当天牌价电汇给_________银行总行营业部中国_________公司_________帐户,并按_________国_________银行的规定负担其手续费。同时书面通知中国驻_________国大使馆经济参赞处。
4.甲方将乙方人员月工资和加班费的25%以_________国_________货币支付并汇给中国驻_________国大使馆经济参赞处在_______银行_________帐户。
第四条 甲方负责乙方人员从________到________的旅费,并负责将此费用汇到上述乙方帐户。乙方人员从_______返回________,由甲方通过_________航空公司向乙方人员提供机票。甲方负责乙方人员只限往或返单程的行李超重费,其重量为20公斤。
第五条
5.甲方负责乙方人员的住宿费。在工作期间和加班时间提供从居住地到工地的交通工具。负责国营医院的医疗费。
6.乙方人员的工资和加班费不交所得税。
7.甲方为乙方人员在_________国家保险公司投保生命保险。其保险费每人为_________(货币及数量)。
8.甲方向乙方人员提供工作服和工作所需的工具。
甲方提供的住房,包括水、电、空调和必要的家具、床和床上用品。
9.乙方人员的居住面积如下:
(1)组长、工程师、技术员、行政人员为8-10平方米;
(2)其余人员为4-5平方米。
10.甲方向乙方提供厨房所用的炊具和旨在自己用饭所需的餐具。
第六条
11.乙方人员每周工作六天,每天工作八小时。
12.根据工程需要、甲方需要乙方人员加班时,加班工资按下列比例计算:平时加班为日工资的150%;周假日加班为日工资的200%。
第七条
13.乙方人员享受周日假和_________国官方规定的节假日为_________天。
14.乙方人员每年享受带薪休假三十天。如乙方不愿享受上述假期或享受部分天数,甲方应向乙方提供报酬,其工资按下列方法计算:(月工资30天)假期工作天数。
第八条
15.根据总利益的要求,甲方有权在任何时间内终止本合同,在这种情况下乙方人员应享受三个月或本合同所余期限的工资,但以最短的时间为准。乙方人员将有权享受回_________的机票。
16.在乙方愿望以外的原因而停工,如断电、断水、材料供应不足等,在停工期间甲方照付乙方人员的工资。但根据工作需要,甲方有权使其在其它项目上工作。
第九条 在紧急情况下,(乙方在国内其家庭人员死亡)甲方在得到乙方书面通知后,对有事人员给予两个月的紧急事假,并向其支付代替平时总假期的报酬。超过两个月的期限没有工资,对此乙方负责其旅费。紧急事假,超过两个月的时间,乙方应在两个月结束后的一个月内予以替换,并负责替换者的旅费。
第十条
乙方人员因工作生病或伤残,甲方在两个月内负责支付在_________国内的'医疗费和全部工资。如在两个月内不能痊愈,乙方应负责替换,在此情况下的一个月内甲方负责伤者回_________的旅费和替换者来_________的旅费。同样,甲方将根据_________XX行的规定对伤病者给予补偿的各种措施。
在_________期间,乙方人员如发生死亡,甲方应办理一切丧葬或遗体火化以及遗体和骨灰运回_________的一切善后费用。还有行李及遗物运回的费用。如因工作而死亡,按照_________国保护法的规定向死者家属支付抚恤金。
第十一条
乙方人员在_________服务期间,应遵守_________国现行法律和规章制度,要保守机密,不泄密,在其执行任务期间或合同结束以后不作有害甲方利益的事。乙方人员应尊重_________当地的风俗习惯。
甲方应为乙方人员提供工作方便,不干涉其工作时间以外和住地内的社会活动自由,尊重乙方人员的生活习惯以及对推动工作的良好建议。
第十二条
服务期为________年,从乙方人员到达_________地算起,其间包括乙方人员在_________国内或国外所享受的假期。
本合同自签字之日起生效,有效期________年。期满后根据甲方要求,经乙方同意可以延长。
当本合同延期后,乙方人员在工作________年后,月工资增长15%。
第十三条
乙方人员在工作期间,甲方有权撤换其不称职的任何人员,乙方要在甲方通知后的一个月内予以替换,不给任何费用。
在合同期内,乙方人员擅自放弃工作,将不给予机票待遇,但由于执行工作而生病,且有医疗证明者除外。
在本合同签字期间或签字后,凡乙方已在_________的人员,不享受从_________到_________的机票。但甲方按本合同规定在工作结束时,负责其从_________至_________的旅费。
甲方不允许乙方人员在工作以外的时间干私活或任何方面的自行开业。
第十四条
自工作开始,甲方向乙方支付二个月的预付款,并在四个月内偿还。
乙方人员抵达_________后,_________国现行出差补贴规定适用于乙方人员。
第十四条 由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故,致使直接影响合同的履行或者按约定的条件履行时,事故的一方应在十五天内电报通知另一方,并提交由当地公证机关出具的有效证明,经双方协商决定后,可以免除或部分免除履行合同的责任,亦可商定补救办法的补充协议,以付诸实施。
第十五条 双方应严格遵守本合同的各项条款,任何一方或双方违约都必须承担责任,负责赔偿由此产生的一切经济损失。
第十六条 为保证本合同及其附件的履行,双方应相互提供履约合同的银行担保书,或协商约定其它形式的担保。
第十七条 除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的权利和义务,任何一方未经另一方的书面同意,不得转让给第三者。
第十八条 双方对合同的内容及其实施负有保密责任。
第十九条 双方在发生重大情况变化时,可协商修改、补充乃至解除或终止本合同,但不影响当事人对于损失赔偿的请求权和合同关于解决争议条款的效力。
第二十条 凡因执行本合同或与本合同有关事项所发生的一切争执,应由双方通过友好方式协商解决。如果不能取得协议时,则在被告国家根据被告国仲裁机构的仲裁程序规则进行仲裁。仲裁决定是终局的,对双方具有同等约束力。仲裁费用除非仲裁机构另有决定外,均由败诉一方负担。
第二十一条 甲方协助乙方在合同履行地聘请一名当地律师担任乙方的法律顾问,以协助和指导乙方履行合同和解决争议,其费用由甲方负担。
第二十二条 本合同的适用法律选择由双方协商同意的第三国实体法,并参照有关的国际公约和国际惯例。本合同用中文和_________文写成,两种文字具有同等效力。合同正本两份,双方各执一份;副本若干份。本合同于________年____月____日由甲、乙双方的授权代表在_________国_________市签字。
甲方(盖章):_________
代表(签字):_________
职务:________年____月____日
签订地点:_____________
乙方(盖章):_________
代表(签字):_________
职务:________年____月____日
签订地点:_____________
见证人(签字):
_______年____月____日
签订地点:_____________
签订日期:________年____月日
【劳务合同】相关文章:
建筑劳务公司劳务的合同02-02
劳务合同08-11
合同劳务合同08-14
宾馆劳务合同12-02
餐饮劳务合同07-10
酒店劳务合同07-13
保安劳务合同07-20
(经典)劳务派遣合同07-23
[实用]劳务合同07-24
劳务合同(优)07-24