海考网>考生写作>应用文>合同>工程合同

工程合同

时间：2024-11-16 01:34:18 合同我要投稿

(精品)工程合同5篇

　　在人们的法律意识不断增强的社会，关于合同的利益纠纷越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编帮大家整理的工程合同5篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

(精品)工程合同5篇

工程合同篇1

　　建设方：_____________________(以下简称)甲方

　　承包方：_____________________(以下简称)乙方

　　依照《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及自治区有关条例有关规定，明确双方建筑劳务合同的权利义务，和违法乱纪的责任，双方经平等协商同意，订立如下合同条款，共同遵照执行：

　　一、工程名称：_____________________

　　二、工程地点：_____________________

　　三、承包方式：_____________________

　　四、承包范围：_____________________

　　五、承包工作期限

　　开始工作日期：____________年_______月_______日结束。

　　工作日期：____________年_______月_______日：总日历工作天数为_______天。

　　六、质量标准

　　工程质量：国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装质量评定标准》本工程达到质量评定_______等级。

　　七、面积金额结算

　　八、付款方式：乙方进入现场后预付_______%，不得无故拖欠，余下的费在_______工程竣工后_______日内一次计算付清给乙方。

　　九、乙方责任

　　1、所承包施工项目的机械、架材、模板等由乙方承担。

　　2、乙方进入施工现场必须听从甲方的.指挥，严格按图施工，必须遵守甲方各项规章制度。

　　3、乙方务工人员必须严格按安全技术操作，不允许违章作业。

　　4、因施工操作原因造成的质量不合格返工而造成的损失，由乙方负责，双方分清责任。

　　5、施工前，甲方应对乙方施工人员进行安全技术交底，乙方应积极组织人员接受交底记录。

　　十、双方提供

　　1、乙方施工人员进场后，甲方应向乙方提供蓝图一套。

　　2、甲方应向乙方创造良好的施工条件，住房、厨房、厕所等设施。

　　十一、双方约定

　　1、在施工过程中，发生的工伤事故应分清责任，分清主次按双方承担责任大小，由责任方承担。

　　2、承包人施工开始前，承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及(第三人)人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。

　　3、住宿和食堂要保持良好的环境卫生，对施工人员要经常加强思想政治教育，施工现场禁止喝酒、闹事、、打架斗殴、防止偷盗，违犯规定的按罚款处理，造成经济损失的，由责任方自行承担。

　　十二、违约责任

　　甲、乙双方未能按照合同条款履行，所造成的一切经浊损失，由违约方自行承担，按劳务工程承包总造价_______%赔付对方。

　　十三、争议解决

　　在施工中，如有图纸变更等其它事宜，按变更工程量，按市场价另计费，双方应友好协商解决，如协议不成，任何一方均有权向_______人民法院提起诉讼。

　　十四、未尽事宜

　　双方协商解决或另签补充协议，补充协议的条款与正文具有相同的法律效力。

　　十五、合同项目执行完毕，该合同自然失效

　　十六、本合同一式_______份、甲、乙双方各执_______份，签字盖章后即生效。

　　甲方：_____________________乙方：____________________

　　法定代表人：______________法定代表人：______________

　　委托代理人：______________委托代理人：______________

　　身份证号码：______________身份证号码：______________

　　固定住址：________________固定住址：_________________

　　_______年_______月_______日_______年_______月_______日

工程合同篇2

　　甲(以下简称方)：

　　乙(水泥厂)：

　　经双方协定一致，签订水泥购销合同条款如下：

　　一、数量、计量单位、单价、金额

　　品名规格单位数量单价(元) 金额(元) 备注价金总额(大写) 拾万仟佰拾元角分 $

　　二、质量标准：水泥标号执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送水泥出厂质量通知单。甲方凭单验质。

　　三、袋重合格率达到国家规范。

　　四、交货方式、地点和运杂费负担：甲方组织运输工具到乙方仓库提货，运费、上、下车费等均由甲方自理，乙方凭合同和甲方收款人出据的证明发货。若遇便车，甲方可以代运，其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项，随同水泥价款一并结算。

　　五、甲乙双方必须按如下期限提(供)货

　　年月日前提(供)×吨。其中：×吨。

　　年月日前提×吨。其中：×吨。

　　甲方逾期提(收)货的，乙方有权处理该货，并不免甲方责任。

　　六、付款办法和期限：

　　1、甲方在年月日前付定金元;

　　2、采取先汇款后结算方式：甲方按购水泥总金额分期先汇款。

　　年月日前电汇××元;

　　年月日前电汇××元。

　　3、采取托收承付方式：按《中国人民银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七、八项规定执行。乙方每月日- 日凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。

　　七、乙方的违约责任

　　1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的 %(通用产品的幅度为1—5%，专用产品的幅度为10%—30%)的违约金。

　　2.乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

　　3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或丢失的`，乙方应当负责赔偿。

　　4.乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

　　5.乙方提前交货的产品、多交的产品和品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

　　6.产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，应当承担由此增加的费用。

　　7.乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款;合同规定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任;甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后十五天内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意发货。

　　八、甲方的违约责任

　　1.甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向乙方偿付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。

　　2.甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。

　　九、本合同一式份。经法定代表人签章后生效。有效期从年月日起至年月日止。

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　代表人：代表人：

　　经办人：经办人：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　签订时间：签订地点：

工程合同篇3

　　1、下列取得《监理工程师资格证书》的人员中，监理工程师注册机关不受理注册申请的是( abcd )人员。

　　A.国家行政机关现职 B.施工单位在职

　　C.工程咨询单位 D.设计单位

　　E.厂矿企业基建

　　2、根据《工程监理企业资质管理规定》，甲级工程监理企业的技术负责人应当( bcd )。

　　A.具有10年以上从事工程建设工作的经历

　　B.具有15年以上从事工程建设工作的经历

　　C.具有高级技术职称

　　D.取得《监理工程师注册证书》

　　E.取得《监理工程师资格证书》

　　3、根据《建设工程委托监理合同》的规定( ce )是监理人的权利。

　　A、选择施工总承包人的确认权与否决权

　　B、工程实际竣工日期的签认权

　　C、工程上使用的材料和施工质量的检验权

　　D、设计变更的审批权

　　E、工程款支付的审核和签认权

　　4、依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括( abc )。

　　A、办理临时用地、停水、停电申请手续

　　B、向施工单位进行设计交底

　　C、提供施工场地地下管线资料

　　D、做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护

　　E、开通施工现场与城乡公共道路的通道

　　5、监理工程师在业主的委托下，有可能编制的进度计划是( )。

　　A、阶段性设计进度计划 B、工程项目总进度计划

　　C、单位工程施工进度计划 D、工程项目年度计划

　　E、设计工作分专业进度计划

　　6、由于业主设计变更，导致工程暂停―个月，则承包商可索赔的费用有(ae )。

　　A、机械设备窝工费 B、人工窝工费 C、利润

　　D、增加的现场管理费 E、材料涨价

　　7、在动态控制过程中，应着重做好的工作包括( bcd )。

　　A、对计划目标值的论证和分析]

　　B、及时对工程进展做出评估，即收集实际数据

　　C、采取控制措施以确保投资控制目标的实现

　　D、进行项目计划值与实际值的比较，以判断是否存在偏差

　　E、流动资金的筹措

　　8、隐蔽工程施工完毕承包单位自检合格后，填写《报验申请表》，附上相应的(ace )，报送项目监理机构。

　　A、工程检查记录 B、资质证明 C、试验报告

　　D、工程变更单 E、复验报告

　　9、质量事故处理方案中，一般处理原则包括( aed )。

　　A、正确确定事故性质 B、满足用户的期望

　　C、正确确定处理范围 D、达到原设计标准

　　E、正确确定责任情况

　　10、下列关于归档文件的质量要求正确的是( abcd )。

　　A、归档的工程文件一般应为原件

　　B、工程文件的内容必须真实、准确，与工程实际相符合

　　C、工程文件应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备

　　D、所有竣工图均应加盖竣工图章

　　第11题

　　在项目招标的中标通知书发出后，招标人和中标人应按照()订立书面合同。

　　A.招标公告

　　B.招标文件

　　C.投标文件

　　D.评标价格

　　E.最后谈判达成的降价协议

　　正确答案：B,C

　　第12题

　　工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有()。

　　A.施工投标保证

　　B.施工合同履约保证

　　C.施工合同支付保证

　　D.工程预付款保证

　　E.施工合同工程垫支保证

　　正确答案：A,B,D

　　第13题

　　下列哪些情况属于发包人的违约责任()。

　　A.发包人延误支付(逾期1天，应承担支付金额0.2%的违约金)

　　B.审批工作的延误

　　C.因发包人原因要求解除合同

　　D.设计错误

　　E.发包人延误支付(逾期1天，应承担支付金额0.1%的违约金)

　　正确答案：A,B,C

　　第14题

　　承包商向工程师报送的竣工报表内容应包括()。

　　A.到工程接收证书指明的竣工日期，根据合同完成全部工作的最终价值

　　B.承包商认为应该支付给他的其他款项

　　C.承包商认为根据合同应支付给他的估算总额

　　D.承包商认为的工期索赔

　　E.工程设计的变更内容

　　正确答案：A,B,C

　　第15题

　　施工合同履行中，需要进行爆破作业时，承包人应完成的义务包括()

　　A.取得相关行政管理部门的爆破作业许可

　　B.取得爆破作业资质证件

　　C.与相邻建筑物所有人进行协调

　　D.作好施工现场的安全防护工作

　　E.保护相邻建筑物

　　正确答案：B,D,E

　　第16题

　　在FIDlC《施工合同条件》中，承包商应承挂的风险包括()。

　　A.建设单位提供的设计不当造成的损失

　　B.承包商提供的设计不当造成的损失

　　C.不属于承包商原因造成的放射性污染

　　D.属于承包商原因造成的放射性污染

　　E.政策法规的'变化对工程成本造成的损失

　　正确答案：B,D

　　第17题

　　依据监理合同示范文本规定，下列事项中，属于委托人义务的有()。

　　A.办理施工有关的行政审批手续

　　B.将监理机构权限和主要成员分工书面通知第三方

　　C.负责工程施工各方的协调管理

　　D.与监理人协商一致，选定项目承包人

　　E.提供监理工作需要的资料

　　正确答案：A,B,C,E

　　第18题

　　甲公司将与乙公司所签合同的义务转让给丙公司，依据《中华人民共和国合同法》的规定，下列关于该转让行为的表述中，正确的包括()。

　　A.合同主体不变，仍为甲乙两公司

　　B.丙公司可以对乙公司行使抗辩权

　　C.甲公司无须征得乙公司转让的同意，但应通知对方

　　D.丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任

　　E.丙公司直接对乙公司承担合同义务

　　正确答案：B,D,E

　　第19题

　　根据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时，就()发布变更指令。

　　A.缩短合同约定的工期

　　B.改变合同中任何工作的数量

　　C.删减任何合同约定的工作内容

　　D.改变原定的施工顺序

　　E.变更任何工作的质量要求

　　正确答案：B,C,D,E

　　第20题

　　对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有()。

　　A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人

　　B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人

　　C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答

　　D.解答应说明问题的来源

　　E.在标前会上给予解答并记入会议纪要

　　正确答案：A,E

工程合同篇4

　　建设单位：〔甲方〕

　　施工单位：〔乙方〕

　　经甲、乙双方通过友好协商，在平等、自愿的基础上本着诚信、互利的原则签订如下协议：

　　1、工程施工地点：

　　2、施工承包方式与范围

　　施工承包方式：包工、包料。范围：乙方负责钢梯所用原材料的采购、加工、制作、安装、油漆、检测、验收合格等。乙方在施工中应做好机械、设备的安全检测检修工作，并做好施工人员的安全防护工作。因乙方原因造成的人身伤害和财产损失均由乙方承担。

　　3、钢梯数量及价款

　　一层商铺钢梯数量为25个，每个钢梯均含钢梯梯段栏杆和钢梯上洞口周边栏杆。每个钢梯5100元整，共计127500元整。屋面消防通道钢梯数量为6个，每个钢梯均含钢梯梯段栏杆及单元间连通梯，每个8000元整，共计48000元整。屋顶电梯机房内防护栏杆和爬梯计12个，每个400元整，共计4800元整。工程总价款为180300元整。

　　4、施工工期

　　施工工期为一个月，从20xx年7月30号到20xx年8月30号完工，预期未完工，由乙方承担相应责任与后果。

　　5、质量标准

　　钢梯样式和节点要求参见05YJ8第93、94页，梯板踏步、转向平台和钢梯侧帮为3毫米厚压花钢板，局部方钢。栏杆为2毫米厚22方钢，扶手为50圆管，〔详见附图〕钢板及型钢采用性能不低于Q235—A钢材，焊条采用E43型。构件制成后应该进行检查，表面应平整光滑，焊缝不应有断烧、裂纹、过烧现象，外露处应磨平。安装后不应有歪斜、扭曲、变形等缺陷。并涂刷防锈漆一道，面漆两道。钢梯要保证有足够的强度和承载力，与墙体连接点坚固密实，支撑牢靠，如出现下垂、翘曲、晃动等不安全因素，乙方应无条件进行反工，一切损失由乙方承担。

　　6、付款方式

　　乙方制作、安装总工程量的50%，不含油漆，甲方支付总价款的40%，工程完工，〔含油漆〕验收合格后七日内支付总价款的`55%，剩余5%为质保金，质保期一年，质保期满后一月内付清。

　　7、违约责任

　　双方签订本协议后，因一方不履行合同内容而违约，应承担另一方直接和间接造成的损失，乙方在保修期内因施工原因而出现的开裂、下垂、歪斜、晃动等质量问题，应无条件及时进行免费维修。如维修不及时或不维修，甲方有权请第三方进行维修，费用从乙方质保金中扣除，如因质量问题过大形成事故，造成人身伤害和财产损失，质保金不足以弥补，甲方有权对乙方进行索赔和追究法律责任。

　　8、解决争议方法

　　双方发生合同争议，应协商解决，协商不成，可向工程所在地法院诉讼解决。

　　9、本协议一式两份，双方各持一份，签字盖章后生效。

　　甲方：乙方：

　　签字盖章：签字盖章：

工程合同篇5

　　合同编号：

　　签约时间：

　　工程地点：

　　发包单位：_________________________________（以下简称甲方）

　　联系电话：_____________________单位地址：_____________________

　　甲方代表：_________________________________

　　承包单位：___ ___（以下简称乙方）

　　联系电话：_____________________单位地址：_____________________

　　乙方代表：_________________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议：

　　第一条甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况：

　　1、设备情况：

　　产品名称规格型号单位数量

　　2、安装工程概况：

　　（1）工程地点及面积：；

　　（2）工程造价：元；

　　（3）开工日期：20xx年月日；

　　（4）竣工日期：20xx年月日；

　　（5）付款方式：（1）、现金（2）、转帐支票

　　工程量变化或设计变更；

　　（2）不可抗力；

　　（3）甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工；

　　（4）甲方同意工期顺延的其他情况。

　　第二条乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试中央空调完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可;未有甲乙双方验收签字,材料、设备不得使用、安装。

　　第三条产品的安装、调试、验收：

　　1、乙方负责中央空调设备的安装、调试。

　　甲乙双方商定：

　　（1）、20xx年月日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工；

　　（2）、20xx年月日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收；

　　（3）、20xx年月日之前，完成设备安装及系统的调试运转；全部中央空调工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意；涉及机型调整的，应签定合同的补充文本加以确认。

　　第四条价款结算方式及期限：

　　1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款（固定价款）；

　　2、本合同工程安装总价款为人民币：____________________元（大写：）；

　　（1）合同签定后,甲方支付乙方（第一期工程款）人民币(占合同总金额的__50_%)__________________元(大写：）；

　　（2）乙方工程材料（非成品）进场，甲方验收签字,甲方三日内支付乙方（第二期工程款）人民币(占合同总金额的_47__%)__________________元(大写：）；

　　（3）工程尾款(占合同总金额的__3_%) 元（大写：_______________________元），设备调试完毕,工程竣工验收合格后，甲方三天内付清。甲方未付清全款以前，材料及空调设备权属为乙方。

　　3、以上价款不含小区物管费、不含专用钻孔机器钻孔费用、不含设备吊装费。

　　第五条违约责任

　　一、乙方责任：

　　1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作；

　　2、除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。

　　3、乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。