安装合同共7篇
在人们的法律意识不断增强的社会，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编为大家收集的安装合同7篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
安装合同 篇1
甲 方： （以下简称甲方）
乙 方： （以下简称乙方）
经甲乙双方协商，甲方将 的制作安装承包给乙方施工。为了明确双方的责任，确保工程质量与进度，经双方商定达成如下合同条款，以便双方共同遵守。
一、工程项目：
二、工程承包形式：
本工程由乙方包工包料、包运输、包安装。
三、工程质量：
合格
四、主辅材料：
五、产品质量要求：
1、乙方根据甲方要求式样制作，双方商议确定式样尺寸，甲方签字后乙方开始制作（具体尺寸按每个窗框测得的具体尺寸为准。）
六、工程量与单价：
工程量计算按实际加工尺寸为准，最终以实际安装面积进行结算。
遮光布每平方米单价 元/㎡，窗帘杆每米单价元/m，安装费 元，工程量约为 ，然后合计 元，大写： 。
七、工程进度：
1、为了保证质量和进度，安装期间，甲乙双方应相互协商配合，互创安装条件。
2、甲方在乙方安装人员进场前应提供安装电源。
3、不可抗力造成的安装延误，双方察看后认定解决。
八、付款方式：
安装结束，验收合乎要求后所有费用一次性付清。
九、其他事项：
1、安装好的'遮光布不得损坏，如有损坏由责任方负责。
2、乙方安装人员进入现场，应遵守甲方现场管理和安全制度。然后甲方应向乙方提供安装条件,并密切配合乙方完成施工任务。
3、本合同签订后双方要相互监督执行，若出现违约，责任由违约方承担。
4、本合同未尽事宜双方本着实事求是、公平公正和诚实信用的原则协商解决。
5、本合同一式二份甲、乙双方收存，签字盖章后生效，然后财务结算完毕后自动失效。
甲 方: （盖 章）乙 方: （盖 章）
甲方代表: 乙方代表:
年月日年月日
安装合同 篇2
甲方： （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方）
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同》的相关规定，本着“诚实信用”的原则，经双方友好协商，现就乙方为甲方提供安装塔吊事宜达成如下协议，共同遵守：
一、乙方为甲方在拆装塔吊台，独立高度塔吊米。（具体技术参数依据塔吊使用说明书。） 并在塔吊使用期间提供全时维修保养服务，提供维护人员及所有配件，钢丝绳由甲方提供。
二、工程时间：20xx年 月 日至 工程完工。
三、拆装费用： （按一台塔吊的'拆装费用计）
四、维护费用： 元。 （按一台塔吊每月的维护费用计）
五、付款方式：拆装费在每台塔吊安装完成后支付，维护费用在每月月底支付。
六、付款方法：
付款时间双方共同协商确定，但必须要求安工程结束并验收检测合格后付清全部工程款。
七、责任：
甲方：
1、创造条件配合好乙方施工人员进行施工。
2、组织工人配合乙方施工的进行。
3、配合做好高压线、电缆线及其它不利于乙方施工的物体保护及拆除工作。
4、介绍地下设施，汽车吊停放地点的地质情况。
5、协调各方面工作，做好安全技术交底工作。
乙方：
1、 按甲方要求保安全、保质量、保时间、保设备完好完成施工工作。
2、 接到甲方维修通知，乙方必须在一小时安排维修人员到场维修。
3、 乙方必须保证具备拆装资质和安全许可等市建委及其它部门要求的资质。
4、 参加施工人员必须具备符合施工要求的特种作业证书。
5、 乙方负责到市建委及市技术监督局等相关部门办理塔吊安装及检测等全部相关手续。
6、 施工人员做好自我保护及其他人员的保护。
7、 作业全程符合施工规范，高空作业按相关规范施工，杜绝违章作业、违章指挥，在施工中出现的一切人身事故、财产损失由乙方自己承担责任，费用自负。
8、 按甲方要求把拆除部件整齐堆放在指定地点。
9、 损坏设备按照新旧程度加采购费用作价赔偿。
七、违约责任：
1、甲方违约，甲方一次性向乙方赔偿本安装工程款的10%。
2、乙方违约，如延误工期，每延误一天安装乙方赔偿甲方总工程款的10%；如中途不能进行安装，乙方退给甲方已付所有工程款并赔偿甲方的一切经济损失。
3、乙方未能在规定时间内及时到场提供维护服务，每次乙方向甲方赔偿人民币贰佰元。
八、本协议一式四份，甲方三份，乙方一份，具有同等法律效力。（根据情况而定是否备案）
九、其它：
甲方：
法定代表人：
签约时间： 乙方： 法定代表人： 年 月 日
安装合同 篇3
主体安装施工合同签字仪式上的讲话各位领导、各位来宾、同志们、朋友们：
今天，大家欢聚一堂，共同出席江西分宜国产首台自主研发1×300MWCFB机组扩建工程主体安装施工合同签字仪式。首先，我代表中电投电力工程公司分宜项目部，向参加签字仪式的各位领导和来宾表示诚挚的欢迎和感谢，并对这次合同的顺利签定表示热烈的祝贺！今天到场的领导有：中电投集团公司总工程师 、高级主管张 ，中电投江西分公司 、安全部副经理 ，中电投电力工程有限公司副总经理 、合同采购部经理 ，分宜第二发电有限公司副总经理 、中电投电力工程有限公司分宜项目部总经理 ，江西火电建设公司总经理何友农等领导。
江西分宜1×330MW循环流化床机组扩建工程是首台国产自主研制循环流化床机组，也是中电投工程电力工程有限公司承担的国内第二个EPC总承包项目。EPC总承包管理模式是按国际惯例推行的先进管理模式，是国家确定的基本建设管理改革的目标和方向。它是由总承包单位按照合同约定，一体承担工程项目的设计、采购、施工工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的总承包方式。作为EPC总承包方的代表，中电投工程电力工程公司分宜项目部将严格按EPC管理模式的要求，以中电投集团公司“四二二”工程建设标准和“创建精品工程”为目标，以“一流的'管理、一流的服务、一流的产品”为工作方针，精心组织，积极协调，真抓实干，确保机组年底点火。把分宜项目建设成为国内EPC总承包项目的窗口工程和示范工程。
主体安装施工合同的正式签定，标志着1×330MW循环流化床机组扩建工程建设进入了一个新的阶段。在此，我代表中电投工程公司分宜项目郑重表态：
1、全面提升分宜项目的各项管理水平，加快推进工程建设的步伐。切实按照集团公司的要求，精心组织，科学管理，做到“五个确保”：一是确保安全、质量、进度、造价四大目标的“可控、在控”；二是按计划确保各项里程碑目标的实现；三是确保机组按期达标验收和高水平移交；四是确保项目部在最短的时间内通过质量、安全和环境健康三大管理体系的贯标；五是认真处理好工期与质量、安全与效益的关系，确保实现项目履约与质量效益协同共进、互利双赢。
2、严格按EPC管理模式推进33万机组建设，解决好设备到货、设计优化、工程管理等环节出现的各种问题和不利因素，在职责范围内，周密部署，统筹安排，为各参建单位服好务，为工程的顺利开展创造有利的条件。
3、加强项目部的执行力建设，着力提升项目部的整体素质和形象，切实调动员工积极性，确保执行力落到实处。
4、按上级的要求，认真抓好下一步发展目标的落实。
最后，祝各位领导、位来宾身体健康、工作顺利、家庭幸福！
谢谢大家！
安装合同 篇4
甲方：
乙方：
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》等规定，结合具体情况，经协商达成如下协议，共同遵守：
一、检测工程名称：
二、检测项目：乙方负责下列第项建筑消防设施的检测技术服务，消防设施安装合同。
1、火灾自动报警及联动控制系统;
2、消火栓给水系统;
3、自动喷水灭火系统;
4、泡沫灭火系统;
5、气体灭火系统;
6、防排烟系统;
7、防火分隔设施;
8、火灾应急照明及疏散指示标志;
9、其他建筑消防设施：
三、检测依据：《建筑消防设施技术检验规程》(DB32/186)
四、甲方的权利、义务：
1、有权核查乙方检测机构资质证书和现场检测人员执业资格证书。
2、向乙方提供下列资料：消防系统安装竣工图、隐蔽工程记录、工程自检自测记录、系统运行(值班)记录、通过消防设计审核或备案的证明文件和消防设计图纸。
3、乙方到场检测时，应提供必要的协助。
五、乙方的'权利、义务：
1、具备消防设施检测的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施检测技术服务活动，对检测质量负责。
2、根据检测对象的具体情况，拟定具体的检测方案，明确项目负责人，至少指定2名以上执业人员负责实施。执业人员检测时应当认真如实填写检测记录。
3、通过建筑消防设施检测信息管理系统出具真实、规范的检测报告，并由经办人、项目负责人和技术负责人签名，并加盖检测机构印章。
4、及时向甲方出具检测报告或问题反馈意见书。
5、不得转包、分包消防设施检测技术服务项目。
六、检测费用及支付方式、期限：
七、违约责任：
1、对乙方不按规定履行义务，在检测中弄虚作假或严重不负责任的，或转包、分包消防设施检测技术服务项目的，甲方有权解除检测合同。
2、乙方未能依照技术标准和执业准则，导致检测质量问题的，承担相应的法律责任。
八、解决合同纠纷的方式：本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，采用下列方式中的解决。
1、由仲裁机关仲裁;2、向法院起诉。
九、双方协商的其他事项：
十、合同份数：本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章)：
地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
邮编：
开户银行：
账号：
乙方(盖章)：
地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
邮编：
开户银行：
账号：
年月日年月日
安装合同 篇5
于19__年__月__日，联洋航运有限公司(简称甲方)，与蓝天船用设备有限公司(简称乙方)，签订安装主机的项目合同。
1.安装工程名称：12v-400zc型主机。
2.工程地点：甲方_________________港口。
3.工程范围：本合同所附图纸及估价单。
4.完工期限：本安装工程将配合甲方_________________在甲方港口建造工程完工后六十(60)天内，完成安装工程，其中包括12v-400zc主机试验运行。
5.安装工程总价格：_____________美元整。
6.安装工程付款进度：
第1期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_______________美元整;
第2期：甲方在a港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15%，即______________美元整;
第3期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价10%，即________________美元整;
第4期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即______________美元整;
第5期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_____________美元整;
第6期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即______________美元整。
7.违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即______________美元整。
8.增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。
9.监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。
10.工程停止：若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。
11.工程保管：在工程开始时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的'材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾************，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。
12.工程保证：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好1年。
13.附带条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。
14.附件：本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。
附件包括：(1)图样;(2)估价单。
15.合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。
16.附加条款：主机的保养--乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对12v-400zc主机保养服务1年，每六(6)个月派员一次维护正常运行。
本合同按双方所签日期生效。
甲方：______________ 乙方：_____________
由：_______________ 由：______________
承包人(contractors)。承包人与欲求安装工程的业主(promoters)双方经洽谈或招标、投标达成默契而签订合同。承包者必须根据工程图纸及业主要求的特殊条件予以施工，而且在一定的时间内承担维修业务。为完成安装施工任务，承包者还需提供施工设备、特殊工具、施工监督工程师及所需的劳动力等。
工程承包有综合承包人(总承包)(general contractors)和专业承包人(specialist contractors)。承包人对工程进度、质量、保证、验收等承担责任。业主必须按时支付工程进度款。
国际间的工程安装和工程承包是一种比较实用的而且广泛被人们所接受的经济技术的合作方式。
安装合同 篇6
合同编号：__________________
工程名称：__________________
建设单位：__________________
委托单位：__________________(以下简称甲方)(制作)
施工单位：__________________(以下简称乙方)
一、概况：
1.1.工程项目名称：__________________;
1.2.工程项目面积：__________________;
1.3.甲方委托乙方制作、安装螺栓球节点网架工程，经双方协商，签订网架制作、安装合同，以资共同执行。
二、网架定制作、施工依据：
2.1.甲方应提供资料：(1)土建总平面图;(2)网架支承点、圈梁平面图及其他相关技术要求;
2.2.网架面积：_________;
2.3.网格尺寸：_________;
2.4.网架矢高：_________;
2.5.网架型式：正放四角锥;
2.6.支承方式：_________;_________;
2.7.施工依据1
《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》;
2.8.施工依据2
《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91》;
2.9.施工依据3
《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX》
2.10.施工依据4
《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程db32/298-1999》
2.11.施工依据5
《建筑钢结构焊接技术规程jgj81-XX》
三、荷载：
3.1、上弦球节点荷载：_________kg/㎡，
3.2、下弦球节点荷载;_________kg/㎡，
3.3、其他荷载：
四、网架工程定制作、安装项目内容名称及费用：
制作及安装费用编号施工内容工程面积单价金额
合同总价(大写)
备注：1)此费用不包安装网架时的脚手架费;2)最终工程决算按各项单价固定、工程量按实结算为准;3)
五、工程款支付方法
付款方式：1.汇票;2.现金;注：在支付现金时，必须出具本公司介绍信与收款凭证方能支付
六、质量标准、施工及验收
6.1.乙方按照《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》、《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91》、《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX》及有关法律、法规与标准、规范精心制作，确保工程质量;
6.2.甲方依据《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》、《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91》、《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX》、工程施工图及有关法律、法规与标准、规范进行验收;
6.3.甲乙双方按照相关国家法律、法规，规范施工，质量达到合格;
6.4、从乙方安装结束递交竣工验收报告之日起，甲方在15天内未组织验收的，则甲乙双方视为该工程项目已验收合格。
七、工期要求
7.1.甲方预埋件和脚手架必须于_________完成;
7.2.乙方构件制作必须于_________完成;工程总工期为_________天;
7.3.甲方按合同约定的时间预付工程款及完成预埋件、脚手架的情况下，乙方方能确保施工工期要求;
7.4.如遇不可抗力的因素影响工程进度，则由甲乙双方共同协商解决。
八、双方协作、责任与配合
8.1.如甲方设计变更应及时通知乙方，由于设计变更而造成乙方的经济损失由甲方全面承担;
8.2.甲方土建单位在放置网架支座预埋件时应按乙方提供的预埋件位置图上的相关规定放置，搭建安装网架的脚手架必须按乙方提出的详细图纸及尺寸要求施工，预埋件和脚手架搭好后，经乙方派专人验收合格后，乙方才进场安装网架;
8.3.甲方必须按照合同要求的约定时间支付乙方的工程款;
8.4.甲方在接到乙方竣工验收报告半个月内应组织有关部门进行验收
8.5.甲方应尽最大能力提供乙方现场施工中的方便以确保工程顺利竣工;
8.6.甲方应提供水、电源，并且工具房一间，提供住宿便利;
8.7.乙方必须接受现场监理公司现场监理工程师的监督检查指导，完善相关的工程报验资料;
8.8.乙方必须服从甲方总承包单位的现场管理制度，包括文明施工管理、安全管理等制度，一切的'安全责任均由乙方自行负责;
8.9.乙方将指定为项目经理，并成立工程施工项目经理部。
九、供货方法：由乙方自行负责，垂直运输由甲方协助乙方利用现场总包单位的吊车进行垂直运输至脚手架上，如现场没有吊车，则垂直运输费用由甲方负责。
十、违约责任
10.1、违约方承担另一方的所有经济损失;
10.2、甲乙双方如有违反合同约定责任的行为，则另一方有权要求对方限期整改，否则，另一方有权要求暂时终止合同，并有权要求对方承担合同相应金额同等的罚款;
10.3、甲乙双方因自己的原因而延误工程工期的，应承担由此给对方造成的损失;
10.4、未尽事宜由双方共同协商解决;
十一、其他
11.1、本合同如在履行中发生争议，可提请当地仲裁庭或人民法院仲裁;
11.2、本合同签字盖章后生效至竣工验收完毕最后一次工程款结清时终止;
11.3、本合同一式贰份，双方各执壹份;
十一、签约单位、时间和签约地点
甲方：__________________
乙方：__________________
时间：__________________
地点：__________________
安装合同 篇7
工程名称：
甲方：
乙方：
质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：
一、承包方法：
1、承包形式：单包，即包工不包料。
2、工作范围：工程上的主体预埋、水电安装、系统调试、竣工验收、材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。
3、承包价格，按国家招标建筑平方每平方米 元。按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。
二、工程进度：按甲方及业主要求，总工期 天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，()乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。
三、质量上：项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格，争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的`施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。
四、安全上：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方（承包人）负责，甲方不承担任何责任。
五、文明卫生 现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给项目部和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。
七、合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施；如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。
八、付款方式
竣工验收后按总承包金付足70%，余25%在竣工结束后一次付清。剩余5%为质量保证金（三个月内付清）
九、此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。
甲方：
乙方：
日期：
【安装合同】相关文章：
安装的合同01-14
安装合同08-18
安装合同（经典）08-21
（经典）安装合同09-06
安装承揽合同10-14
机械安装合同01-13
安装安全合同01-15
监控安装合同01-07
电缆安装的合同01-16
制作安装合同02-28