海考网>考生写作>应用文>合同>购销合同

购销合同

时间：2023-10-22 19:20:42 合同我要投稿

（精华）购销合同3篇

　　在人们的法律意识不断增强的社会，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同也是非常有必要的行为。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编为大家收集的购销合同3篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

（精华）购销合同3篇

购销合同篇1

　　甲方（需方）：乙方（供方）：

　　甲乙双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。

　　一、合同标的。

　　甲方所购产品名称为--------------，型号为---------，套数为----------。设备详细配置见清单，清单中未列出的设备不在本合同供应之列，如甲方有需要另行计价；

　　二、合同价款及支付。

　　1、合同总价为￥_________（大写_________元），

　　2、签约后支付总价30%的定金；

　　3、买受方处交付设备后，支付总价的60%的货款；

　　4 、保留款为总价10%的货款，在设备调试合格后第----月内支付

　　三、设备运输及风险承担采用------种方式。

　　1、乙方代办托运，运费由甲方支付，在设备卸车前由甲方直接支付给运输单位。乙方负责装车并承担装车之前的风险由，装车之后的风险由甲方承担；

　　2、乙方送货上门并负担运费，甲方负责卸货；卸车之前的风险由乙方承担，卸车及之后的风险由甲方承担。

　　四、设备交付。

　　1．交付时间：卖方应于本合同生效日后_____个月内分_____批将设备交付完毕。2．卖方应于交货日_____日之前，通过传真等方式将合同设备的相关内容通知买方，以便买方做好接货准备。

　　五、设备的验收。

　　1、设备在交付的同时进行验收，甲方确认设备及所附属设备无误后在验收单上签收；2、如果发现产品不合规定，应在天内向乙方提出书面异议；

　　六、资料交付。

　　卖方应于本合同生效日后______个月内，将与合同设备有关的图纸、资料、技术文件等技术资料以邮寄等方式交付给买方。

　　七、售后服务。

　　1、乙方提供安装、调试和维护等方面的技术支持和服务工作；2、乙方提供从验收通过之日起12个月的设备免费上门保修服务，在保修期间若因质量问题造成产品损坏，乙方负责免费更换；3、易损件、人为因素和物料腐蚀（光气、氢氟酸、40%以上的naoh、kho浓溶液）等造成的设备损坏不在免费服务之列。

　　八、不不可抗力。

　　由于火灾、旱灾、地震、战争和双方同意的其他不可抗力的.事故影响本合同履行时，可延长履行合同的期限或解除合同，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。

　　九、违约责任。

　　1、乙方延期交货，逾期一天，乙方按未提供产品总价值的%交纳违约金，违约金最高不超过合同总金额的20%；2、甲方逾期付款，应付款日的次日起，每日承担逾期付款部分总值的%的利息作为违约金，违约金最高不超过合同金额的20%。

　　十、争议的解决。

　　若因本合同发生争议经协商不成，选择以下第____种方式解决。1．向郑州仲裁委员会申请调解、仲裁；2．向原告住所地人民法院起诉。

　　十一、其它应注意事项：

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　签约日期：

购销合同篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立合同。

　　一、工程名称：电子门锁的安装

　　工程地点：

　　工程内容：电子门锁的安装及调试

　　二、工程总价：详见附件1

　　合同金额：

　　工程采用总价包干的形式，一次包干；超出本工程范围内的项目若有实际需要增加的，由双方协商定价。

　　三、产品质量及安装调试要求：

　　1、乙方须按要求向甲方提供符合国家产品质量标准的.正品设备，不得以任何理由以次充好，如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意，不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书，合格证，说明书，相关软件等资料。

　　2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品。由此带来的一切损失由乙方负责。

　　3、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求符合国家有关技术标准。

　　4、由甲方提供安装场地及电源。

　　四、技术标准及质量保证

　　以100%的开门率为验收合格标准，安装调试完毕后，甲方必须在两天内验收完毕，如甲方三天内未进行验收，视为验收合格，验收合格之日起，门锁免费保修1年，1年内锁的电气和锁的机械传动部位出现品质问题，均全免保修。如有人为因素造成的损坏均不属于保修范围；取电开关免费保修一年，24小时保修。

　　五、工程项目建设期限：

　　合同签定后( )日内进场施工，整个施工工期( )天。年月日开工，年月日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。）

　　六、售后服务：

　　1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按规定办理。在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责免费更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的，且质保期限从当时算起。

　　2、凡由产品质量问题引起的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在4小时内响应，24小时内解决故障，若在24小时内不能排除故障的，则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证甲方的正常使用。

　　3、乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员，要求达到能正确使用与维护合同的设施、设备。

　　七、竣工验收及付款方式：

　　项目施工安装、调试完毕，由乙方通知甲方组织验收，并提供相关资料。乙方自书面通知之日起，7天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。项目施工安装、调试完毕后，并签注验收结论。自合同签定起两天内支付合同总金额的40%(￥)，工程进行到安装门锁时付总金额40%（￥）（此部分资金不计算利息），验收合格后付清余款（￥），逾期不付按0.1%支付滞纳金。

　　八、约定事项

　　（1）为确保工期，争取提前竣工，由甲乙双方共同组成工程实施小组。

　　(2）合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为合同的附件。

　　（3）附件1作为合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。

　　九、违约责任：

　　1、乙方必须严格按合同要求按时、按质（即合同要求的设备的规格、型号）、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的 0.1% 向甲方支付违约金；若违约超过10天，甲方有权解除合同，所造成的损失，由乙方负责。

　　2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的 0.1% 向乙方支付违约金。

　　十、合同按《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国产品质量法》，《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。

　　十一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决,直至提交法院审理。

　　十二、施工期间出现工伤事故，由施工单位自行负责。

　　十三、合同一式两份，由甲方执一份

　　十四、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。