海考网>考生写作>应用文>合同>工程合同

工程合同

时间:2023-10-24 08:19:39 合同 我要投稿

工程合同10篇【优选】

  随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,合同的类型越来越多,合同是企业发展中一个非常重要的因素。相信大家又在为写合同犯愁了吧,以下是小编整理的工程合同10篇,希望能够帮助到大家。

工程合同10篇【优选】

工程合同 篇1

  施工单位(甲方):

  承建方(乙方):

  依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同管理办法》、《建设施工规范》、《质量验收评定标准》、《国家安全检查标准》和自治区有关规定,结合本工程具体情况。经甲、乙双方协商达成如下协议,并共同遵守。

  一、工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  建筑面积:

  工程结构:

  工程内容:

  二、工程质量

  按国家验收规范达到合格标准、工程造价包工包料一次包死。

  三、施工工期

  全部工程自___年___月___日开工,至___年___月____日竣工交付使用。

  四、双方责任

  甲方责任:

  1、对工程进度、工程质量、安全生产进行监督,并组织工程竣工验收。

  2、组织每月施工进度,工程质量、安全、生产会议,安排施工有关事项。

  3、对施工生产中有关技术及质量问题提出处理意见。

  4、按上级有关规定填报有关报表。

  5、根据建设单位支付工程进度款的具体情况向乙方按第六条2、3款规定提供施工用资金。

  五、乙方责任

  1、项目施工过程严格执行ISO 9002质量标准。

  2、按照施工合同条款,安排好施工进度(包括每月施工进度),保证合同工期按时完成,并参加甲方召开的有关会议。

  3、严格按照施工图纸,施工规范和操作规程施工,确保工程质量,施工中的图纸变更须经甲方同意并办理签证手续。

  4、严格遵守建筑工程安全操作规程组织安全施工,对发生的安全事故由乙方全部负责(同时由安全部办理单项工程安全施工责任书,工程部办理工程管理目标书,并严格执行)。

  5、对工程的隐蔽部分,应先由乙方自检,然后通知甲方工程部和建设单位。监理共同进行验收,符合设计要求及施工规范后,方可进行下道工序的'施工。

  6、对工程施工的有关技术资料,应按国家的有关规定进行纪录,整理、编制、归档。

  7、遵守甲方的有关管理制度及规定,并接受因违反有关制度和规定的处罚。

  8、凡从建设单位收取的工程款,方规定办理有关合法手续,拨付后再使用。

  9、凡乙方与其他单位的一切经济、财务、材料等有关手续往来,均由乙方自行负责处理,甲方不承担任何责任,如发上经济纠纷,项目承担一切经济责任。

  10、乙方负责归集真实的工程票据,如经有关部门检查,出现成本归集不真实而进行的税务惩罚或罚款,责任由乙方承担。

  六、付款方式及付款标准

  1、所有甲方支付给乙方的工程款,均以支票支付。

  2、工程款在收回建设单位工程进度款后按进度支付乙方,如因工程急需,超支必须经部队领导签字后方可支付。

  3、本工程基础完工后,甲方应付乙方全额工程款的50%,做为程材料费。

  4、主体工程全部完工后,甲方应付乙方工程款35%。

  5、装饰工程,全部完工后经甲方验收合格,经甲乙双方决算厚,甲方应付乙方工程款10%。

  6、剩余工程款5%做为工程保修费,乙方无条件保修,如果乙不按时保修,甲方有权另请施工人员保修,费用由乙方负责,保修为一年。

工程合同 篇2

  合同编号:

  甲方:乙方: ________________

  身份证:__________________ 身份证:______________________________________________ __________________ 职位:____________________________________ 通讯地址:________________________________________ 邮政编码:________________________________________ 联系人:______________________联系人:

  电话:________________________电话:________________________

  传真:________________________传真:________________________

  E-mail:______________________ E-mail:______________________

  鉴于甲方自有合法的工程承接资质,甲方委托乙方为该公司寻找工程项目;乙方亦获知了甲方的上述意愿,乙方愿意接受委托。 双方愿意签订正式合同,并严格履行,以达到双方目的。 鉴于此,双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,经充分友好协商,订立如下合同条款,以资共同恪守履行。

  第一条 委托事项

  1.甲方计划承接乙方接洽的___________________________________工程项目,甲方委托乙方为该公司承接的项目进行预审核,乙方接受甲方委托。

  2.乙方应尽力为甲方寻找合适的工程项目,并尽可能促成甲方以分包、总承包等合法方式进行工程项目承接,其受托期限为本合同签订之日起至_________年____月____日止。

  第二条 居间人的权利和义务

  1.乙方在履行本合同的过程中,可以向第三方表明其为甲方的居间人,并可以向第三方介绍该公司的相关情况,但甲方书面确认为是商业秘密的除外。

  2.乙方应认真完成甲方的委托事项,按照合同第一条所规定的内容积极为甲方寻求机会,并为甲方与相关对方当事人签署合同或协议提供联络、协助、撮合等服务。

  3.乙方应尽可能向甲方及时、真实地报告有项目发包意向的第三方的情况。

  4.乙方在前期办理本受托事项过程中,因甲方过错造成其损失时,将由甲方承担责任。

  5.乙方仅为甲方和上述公司的居间方,不为甲方和上述公司签署的有关合同、协议以及债权

  债务承担任何责任。

  第三条 居间报酬与费用

  1.若乙方促成有发包意向的第三方与甲方签署承包合同,甲方应向乙方支付工程造价总额的百分之五(5%),即合人民币_____________________________________元整(¥:__________)作为乙方酬金,(该项目所产生的营业税由方承担,若该居间费所产生的所得税由甲方承担);该酬金包含其它相关居间、咨询、应酬费用。酬金的`支付方式为:现金或个人账户划账;

  2.付款时间:甲方与第三方签订承包合同并收到首期工程预付款后,支付合同总价的百分之

  三(3%),即合人民币_____________________________________元整(¥:__________)作为居间首期款,其余2%(合同总价)的居间费,根据发包方工程进度按比例分两次支付,所收款以收据为凭。

  3.若乙方未能促成上述承包合同,乙方无权要求甲方支付酬金,其从事居间活动所支出的其它相关必要费用(如出资方或乙方的差旅费、接待费、考察费、应酬费、咨询费及其它隐性费用)

  乙方自行承担。

  第四条 合同的解除

  1.委托期限届满,约定目的未能实现而甲乙双方不再续签本合同将自动解除;

  2.本合同约定目的已经实现,乙方收到甲方按照本合同第三条约定的酬金后,甲乙双方责任义务已履行完毕本合同将自动解除;

  3.委托期限届满之前,不论任何原因,甲乙双方通过书面协议同意解除本合同的;

  4.委托期限届满之前,因不可抗力致使本合同约定目的不能实现的;

  5.当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的;

  6.在本合同履行过程中,乙方实际产生的费用(如出资方或乙方的差旅费、接待费、考察费、应酬费、咨询费及其它隐性费用),因甲方单方解除本合同给乙方造成的实际经济损失由甲方全部承担。

  7.______________________________________________________。

  第五条 违约责任

  甲方应按时支付相应费用,若违反本合同的约定则视为违约行为,则应向乙方支付居间费总额10%的金额作为违约金,乙方协助甲方签订合同后则视为已履行完居间义务。

  第六条 声明及保证

  甲方:

  1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有能力签署并履行本合同;

  2.甲方签署和履行本合同所需的一切相关手续均已办妥并真实合法有效;

  3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为;

  4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人(需有法人委托授权书),本合同生效后即对合同双方具有法律约束力;

  5.甲方保证自有资质的真实性及合法性。

  乙方:

  1.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效;

  2.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为;

  3.本合同的签署人是合法公民或授权代表人,本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

  第七条 保密

  甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其它商业或企业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。不得利用客户提供的信息从事任何与担保业务有关或有损客户利益的活动。

  第八条 通知

  1.根据本合同需要,一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用、书信快递、传真、E-mail、手机短信、当面送交等方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。

  2.一方变更通讯方式或通讯地址,应自变更之日起三日内,以书面或短信形式通知对方,否则,由未通知方承担由此而引起的相关通知责任。

  第九条 争议的处理

  1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

  2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或

  调解不成的,按下列第___种方式解决

  ①.提交有管辖权的仲裁委员会仲裁;

  ②.依法向合同签署所在地人民法院提起诉讼。

  第十条 不可抗力

  1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

  2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后及时向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响

  3.不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何履行合同。不可抗力事件影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除本合同

  或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。

  4.本合同所称不可抗力是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工,政府行为或法律规定等。

  第十一条 合同的解释、补充与附件

  本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

  第十二条 合同效力

  本合同自双方法定代表人或其授权的委托代理人签字之日起生效。 本合同正本一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力。

  第十三条 备注 _______________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

  甲方(签章):______________乙方签字(指印):______________

  法定代表人:_______________ _______________

  委托代理人:_______________ _______________

  _________年______月______日_________年______月______日

工程合同 篇3

  甲方(委托人):________________

  法定代表人:_____________________

  地址:____________________________

  乙方(居间人):________________

  身份证号码:_____________________

  地址:____________________________

  甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下合同:

  一、委托事项

  1、乙方接受甲方委托,负责就_____________________工程项目(以下简称本工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位进行接洽,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订承包施工合同(最终合同名称以甲方届时所签署合同为准)。

  2、本工程项目主要情况

  (1)工程名称:________________。

  (2)工程地址:________________。

  (3)工程主要施工内容:________________。

  (4)其他情况:_________________________________________。

  二、甲乙双方权利义务

  (一)甲方权利义务

  1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;

  2、甲方负责根据乙方提供的信息或约定的时间和建设单位进行合同谈判;

  3、甲方有权随时向乙方了解居间服务进度;

  4、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同,甲方因履行承包施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关;

  5、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬;

  6、甲方对乙方提供的项目资料及其他相关信息负有保密义务;

  7、甲方有对乙方公开本工程项目谈判进度的义务。

  (二)乙方权利义务

  1、乙方应向甲方提供有关本工程项目的信息,协助甲方对本工程项目进行实地考察;

  2、乙方承诺向甲方提供的关于本工程项目的基本信息真实可靠;

  3、乙方有权知情整个项目谈判全过程;

  4、在甲方与建设单位进行合同谈判期间,乙方应尽到居间人的谨慎和诚实义务。

  三、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

  1、本工程项目居间报酬为工程承包施工合同金额的____%;

  2、甲方应在居间成功之日起_____日内向乙方全额支付全部居间报酬;

  3、“居间成功”是指甲方与建设单位就本工程项目签订书面的工程承包施工合同;

  4、乙方账户信息如下:

  户名:________________。

  卡号:________________。

  开户行:________________。

  5、甲方可以转账或现金的方式支付。

  四、居间活动费用的承担

  居间活动费用是指乙方完成委托事项实际支出的必要费用。甲方于本合同签订之日起____日向乙方支付人民币______________,作为乙方居间活动费用。居间活动费用不包含在居间报酬中,居间人未促成合同成立的,有权不予返还。

  五、保密事项

  1、甲乙双方应充分保守本合同所涉及的商业秘密。

  2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密做出不利对方的任何行为。

  六、违约责任

  1、甲乙双方应完全履行本协议约定,任一方违约的,均应承担违约责任。

  2、乙方迟延支付居间活动费用的,每迟延一日,应向甲方支付逾期未付费用千分之________的违约金,迟延超过________日未支付的,乙方有权解除本合同。

  3、乙方迟延支付居间报酬的,每迟延一日,应向甲方支付逾期未付费用千分之________的违约金。

  七、通知

  1、通知联系人

  为方便协议双方情况的沟通,甲方指定___________为己方联系人,乙方指定___________为己方联系人,具体负责通知和传达本合同相关事宜。

  2、任何一方依据本合同约定需要发出的通知或其他告知事宜,如告知本条第1项约定的.对方指定的联系人,即视为该方已履行告知义务。任何一方在本合同中确定的通讯地址发生变化时,应书面通知另一方。

  3、通知地址及方式

  甲乙双方约定选择电子邮件、邮件、传真、电话作为通知方式。

  (1)电子邮件地址

  甲方:________________乙方:________________

  (2)邮寄地址

  甲方地址:________乙方地址:________________

  邮政编码:________邮政编码:________________

  (3)传真号码

  甲方:________________乙方:________________

  (4)电话号码

  甲方:________________乙方:________________

  4、通知视为实际送达的日期确定如下:

  (1)电子邮件方式的通知,该等通知以已读回执标注日期为送达日。

  (2)邮寄方式的通知,该等通知于发件之日起7日视为送达。

  (3)用传真方式发送的通知,在有关该传真的传送报告标明的传送日视为已实际送达。

  (4)用电话方式发送的通知,在双方接通电话的当日视为已实际送达。

  八、合同解除及终止

  1、本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效,至居间成功及甲方全额支付居间报酬之日止。

  2、甲乙双方协议解除本合同或依据本合同约定内容解除本合同的,本合同终止。

  九、争议解决

  甲乙双方约定,如就本合同的解释、履行等发生的一切争议,应友好协商解决,协商不成,任一方均有权向本合同签订地(________市___区)人民法院提起诉讼解决。

  十、其他事项

  1、甲乙双方均已经认真阅读和充分讨论本合同,共同起草制作并完全理解和接受其含义的前提下签订本合同。

  2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

  3、其他:___________________________

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

工程合同 篇4

  甲方(采购方):

  乙方(供货方):

  甲方因需要购置一批成品窗帘,根据《合同法》及有关法律法规,经双方友好协商,签订本合同,具体条款如下:

  一、工程慨况:

  1、工程慨况:

  甲方因需要购置一批成品窗帘,由乙方负责供货并安装。

  2、承包方式:

  乙方包工包料,不得转包、分包。

  3承包内容:

  详见附表(窗位及成品清单)。

  4、工期:

  ,从乙方收到甲方预付款次日起算。

  二、工程造价及付款方式

  1、工程总造价为:

  2、本合同签订时,甲方需预付工程总造价的%即人民币元。乙方收到甲方预付款后才下单生产。

  3、工程总造价的%的余款,甲方需在工程验收完毕后3天内一次性付清给乙方。

  三、工程质量要求

  1、款式、布料以供货方提供并已经由甲方确认的样版为准;

  2、根据纺织品相关标准,不同批次的货品与样板存在少量色差,属于正常现象,甲方不得以此拒收或要求折扣;

  3、如果因乙方窗户测量问题导致窗帘无法安装由乙方负责进行整改,直到验收合格;

  4、如因窗帘质量及安装原因导致的返修,乙方无条件立即给予维修,如因甲方人为损坏情况下,甲方需自行购买其损坏配件。

  四、维修年限、范围、保修条件

  窗帘布料包修期为________年,人为损坏情况不在保修范围内。轨道脱落情况保修期为________年。解决问题的时间为2小时内响应,48小时内排除故障。

  五、违约责任

  1、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方因合同终止导致的经济损失;

  2、由于乙方原因,安装质量达不到双方约定的'质量标准,乙方负责修理,甲方不因此而增加或减少结算款。

  3、由于乙方原因致使合同工期延误。每延误一天向甲方支付本合同总价0.1%的处罚金,但不可抗因素引起的工期延误除外。

  4、因甲方的窗户、墙体有问题或其他原因,致使合同工期延误的责任应由甲方承担。

  五、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具同等法律效力。本合同的附件与本合同具有同等法律效力。

  甲方(盖章):

  乙方(盖章):

  代表(签字):

  代表(签字):

  签约日期:________年____月____日

工程合同 篇5

  工程发包人:__________________(甲方)

  施工劳务承包人:__________________(乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《国务院村庄和集镇规划建设管理条例》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就施工劳务承包事项协商达成一致,订立本合同。

  一、劳务承包人资质情况

  资质证书号码:__________________

  发证机关:__________________

  资质专业及等级:__________________

  复审时间及有效期:__________________

  二、工程概况及劳务承包内容

  工程名称:__________________

  结构:_________,规模_________㎡,层数:_________

  工程地点:

  劳务承包内容:

  三、工程承包施工期限

  开始进场施工日期:_________年____月____日,竣工日期:________年____月____日,总日历施工数为________天。

  四、质量标准

  按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量评定标准》等相关规范标准,本工程必须达到质量评定等级。

  五、图纸

  甲方应在乙方施工劳务承包工作开工前天,向乙方提供施工图套,以及本合同工作有关的标准图套。

  六、工程发包人(甲方)的义务。

  (一)甲方应在乙方进入施工前完成下列工作前承担相应费用

  1、在年月日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为:

  2、在年月日前完成水、电、电讯等施工管线和施工道路,并满足完成本合同劳务作业所需的用水、用电、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求。

  3、在年月日前向乙方提供相应的工程地质和地下管网线路资料。

  4、在年月日前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置,其交验要求与保护责任为:

  5、在年月日前向乙方下列生产、生活临时设施,其交验要求与保护责任为:

  (二)按时提供图纸,及时交付应供的各种合格建筑材料和设备,保证施工需要。

  (三)按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。

  (四)负责与监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系。

  七、劳务承包人(乙方)的义务

  (一)对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲乙方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许,不得擅自转包、分包,自觉遵守法律法规及有关规章制度。

  (二)严格按照设计图、竣工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全,承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

  (三)自觉接受甲方和政府有关部门的管理、监督和检查。

  (四)妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。

  (五)为参加施工作业的人员办理意外伤害保险。

  八、安全施工与检查

  (一)乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而产生的费用,由乙方承担。

  (二)甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应的.责任及发生的费用。

  九、事故处理

  (一)发生事故伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门,并报告甲方,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

  (二)乙方和甲方对事故责任有争议时,应按相应规定处理。

  十、劳务报酬

  (一)本工程的劳务报酬采用一次性固定劳务报酬包工(包管理费、安全设施费),劳务报酬共计元。

  (二)双方约定的其他方式(按计时或计件)

  十一、工时及工程量的确认

  (一)采用固定劳务报酬方式的,施工过程中不计算工时和工程量。

  (二)采用按确定的工时(计件)计算劳务报酬的,由乙方每日(按月)将提供劳务人数(工程量)报甲方,由甲方确认。对乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。

  十二、劳务报酬的中间支付

  (一)采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的,甲方与乙方按下列方式支付:

  1、合同生效即支付预付款元。

  2、中间支付

  第一次支付时间为________年____月____日,支付________元。

  第二次支付

  时间为________年____月____日,支付________元。

  (二)采用计时单价或计件单价支付劳务报酬的,甲方与乙方约定支付方法为:

  十三、施工验收

  乙方应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕,应向甲方提交完工报告,通知甲方验收,甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收,验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的,视为乙方已完成了本合同约定工作,但工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致甲方的相关损失。

  十四、违约责任

  如一方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况,应承担违约责任,并支付另一方元的违约金。另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述责任后仍应继续履行合同。

  十五、争议

  甲乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商和和解或要求有关主管部门调解。如和解、调解不成、采用申请有关部门仲裁或向人民法院起诉。

  十六、合同解除

  (一)如一方违约,并承担违约责任后,另一方可以要求解除合同。

  (二)如因不可抗力(如自然灾害、国家政策调整等)致使本合同无法履行,甲乙双方可以解除合同。

  十七、合同终止

  甲乙双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,本合同即告终止。

  十八、合同份数

  本合同一式份,由甲乙双方各执一份,送镇(乡)村镇建设管理所和各一份。

  十九、补充条款

  二十、合同生效

  合同订立时间:________年____月____日。

  合同订立地点:________________

  本合同双方约定后生效。

  甲方:工程发包人 乙方:劳务承包人

  住所:____________住所:____________

  电话:____________电话:___________

工程合同 篇6

  发包方: ____________公司(以下简称甲方)

  承包方: ________________(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定,结合这一次工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

  第一条 工程概况

  1.工程名称: ______________项目外环境景观及______________景观园林绿化工程 ;

  2.工程地点:_____________________;

  3.工程承包范围和内容:______________园林景观、______________景观工程、______________景观工程(含各出入口)绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等(详见施工图)这一次工程施工图的深化、优化设计由乙方负责,如这一次工程的施工由乙方承包,则乙方免费提供该项服务;如不由乙方承包该工程的施工,则甲方支付该项服务费用______________元予乙方。

  4.承包方式:由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。

  第二条 工程期限

  1.这一次工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准,竣工日期为_______年_______月_______日。

  2.如遇下列情况,经发包方现场监理工程师或工程代表签证后,工期作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。

  (1)发包方在合同规定开工日期前_______天,不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电,影响承包方进场施工者;

  (2)明确由发包方负责供应的建筑材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场,或进场的建筑材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现阶段缺陷,需要修配、改、代、换而耽误施工进度者;

  (3)在施工中因停水、停电连续影响_______小时以上者;

  (4)发包方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者;

  (5)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购建筑材料价差款而影响施工进度者;

  (6)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者;

  (7)发生重大设计变更。

  第三条 工程合同造价:

  1.这一次工程合同预算造价为人民币____________元,即人民币______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整(含税)

  2.按照第八条标准按实际工程量进行结算。

  第四条 建筑材料、设备供应、检验

  1.进口特殊建筑材料,由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货,其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责;

  2.成套设备和专用设备,由发包方负责招标、定货,供应和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存,安装时交付承包方妥善保管,不得挪用,丢失或损坏;

  3.所有建筑材料设备、成品、半成品均应附有合格证。

  4.已进场的物资,若发现有不合格者,供料一方必须迅速将其运出场外。

  5.具有合证书建筑建筑材料、设备、发包方如有异议要求检验时,可以重新检验,检验后如属合格产品,其检验费用由要求检验的发包方承担;如属不合格产品,检验费用由承包方负担。

  6.没有合格证书,且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格证的建筑建筑材料、设备、构配件等,承包方不得用于这一次工程。

  7.乙方已预定或已采购的建筑材料,若甲方发生变更,造成的损失由甲方承担。

  第五条 工程质量和检查验收

  1.这一次工程质量要求为优良;

  2.承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查;

  3.发包方聘用的现场监理工程师为____________;

  4.承包方应按工程进度,及时提供关于工程质量的技术资料,如建筑材料、设备合格证、建筑材料代用必须经过设计单位和发包方同意并签证后,方可使用。

  5.隐蔽工程由承包方自检后,填写《隐蔽工程验收单》通知现场监理工程师或工程师代表检查验收,监理工程师或工程师代表接到通知后 24 小时内应到现场检验,认可签证后,方可进行下一工序施工。

  6.工程竣工验收,应以施工图纸、图纸说明、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

  7.工程竣工后,承包方按规定整理提供完整的技术档案资料,并发出竣工通知书,经双方协商确定验收时间,由发包方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后,双方签署交工验收证书,并将工程移交给发包方管理。

  8.已竣工未验收工程,在交工前由承包方负责保管。

  9.工程交工验收后,园建工程保修期为1年,水电保修期为2年,保修期间由施工质量造成的损坏,其费用由乙方承担,绿化工程保养成活期6个月,保养水费由发包方承担。由施工造成的工程质量问题,发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。承包方应在七个工作日内修复。

  第六条 施工设计变更

  1.发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,均为施工的有效依据,承包方不得擅自修改。

  2.施工图的重大修改变更,必须经发包方、设计单位同意,并于修改前______天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后,承包方才予实施。议定单和修改图纸作为合同的补充文件。

  3.当修改图纸属于设计错误、设备变更、结构改变、标准提高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时,其增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、建筑材料、构配件积压的实际损失)由责任方负责并调整合同造价。

  4.承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提,提出修改设计的合理化建议,经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施;

  5.在工程施工中发生下列事实之一时,承包方必须立即以书面通知发包方,要求确认;

  (1)设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致,设计文件所标明的施工条件与实际不符;

  (2)设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏,图纸与说明书不符;

  (3)设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。

  (4)确认的事实必须在2天内解决,不能如期解决而造成停工的,工期损失由发包方承担。

  第七条 双方负责事项

  1.发包方

  (1)办理土地征用、青苗、树木的赔偿,坟地迁移、房屋拆迁、障碍物的拆除(包括架空及隐蔽的),并提供有关隐蔽、障碍物资料;

  (2)在开工前做好“三通”;按审定的施工组织设计或施工方案,提供在红线图以内距建筑物不大于______米的水、电源联结点,并装好水、电表,以便承包方按表计费;

  (3)根据施工地区供水、供电、水压、电压情况,采取措施满足施工用水、用电的需要;

  (4)按规定提供施工场地;

  (5)合同签订后______天内(以收签最后一张图纸为准)向承包方提供完整的施工技术资料______套;

  (6)确定建筑物(或构筑物)道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点;

  (7)组织承包双方和设计单位参加的施工图纸交底,并做好三方签署的交底纪要,并在______天内分送有关单位;

  (8)审核承包方工程进度表,及时向承包方支付工程进度款;

  (9)派驻施工现场的监理工程师或工程师代表,对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查,负责设计图纸问题的处理,设计变更的签证,工程中间验收、工程进度款拨款签证和其他必须的签证。

  (10)组织对工程的竣工验收,并按合同规定日期配合承包方办好竣工结算工作。

  2.承包方

  (1)施工场地的'平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工;

  (2)编制施工组织设计(或施工方案)施工总进度计划、建筑材料设备及成品半成品等进场计划、用水电计划、开竣工通知书、隐蔽工程验收单等,并及时送发包方及有关单位;

  (3)按双方商定的分工范围,做好建筑材料和设备的采购、供应和管理;

  (4)严格按照施工图与说明书进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付;

  (5)在交工前应负责保管,并清理好场地;

  (6)提供竣工验收技术资料,办理工程竣工结算,参加竣工验收;

  (7)在合同规定的保修期内,对属于承包方责任的工作质量问题,负责无偿修理。

  第八条 工程价款的支付与结算

  1.签定合同后十个工作日内,支付工程合同总价的______%;

  2.乙方完成合同工程量的______%时,甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内付至合同总价______%进度款;

  3.工程竣工后,甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内付至合同总价______%进度款;

  4.工程验收后甲方在收到乙方结算书后三十天内完成工程结算的审核工作。工程结算后七天内付至结算总价的______%工程款;留结算价的 5% 尾款,园建工程及绿化工程单项保修期满后______天内分别一次支付给承包方。

  5.发包方拖欠工程进度款或尾款,应按银行有关逾期付款办法的有关规定处理。

  6.确因发包方拖欠工程款、代购建筑材料差款而影响工程进度、造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。

  7.这一次工程造价结算方式按下列情况办理:

  7.1 工程量以审查后的施工图加变更签证、图纸会审记录等按实际工程量

  进行计算;

  7.2 园林建筑工程、园林绿化工程项目费用计取套用二00三年《广东省园林建筑绿化工程综合定额》按定额计价;

  7.3 安装工程项目费计取套用20xx年《广东省安装工程综合定额》按定额计价;

  7.4 园林建筑、绿化工程结算造价按____________建设工程造价管理站于20xx年7月12日颁发的《二00三年园林工程定额计价程序表》计费后总价下浮5%计算;水电安装工程结算造价按____________建设工程造价管理站于20xx年7月12日颁发的《二00三年安装工程定额计价程序表》计费后总价下浮5%计算;

  7.5 园林建筑及绿化工程及安装工程的主材价格执行东莞建委颁发的20xx年度7月份《xxx建筑工程、安装工程、园林绿化工程建筑材料、苗木价格表》,发包方可指定部分建筑材料、苗木的品牌、厂家、原产地及价格等;

  7.6 发包方指定的建筑材料或指定的价格,结算时列入独立费,价格不按本合同第八条7.4款下浮。

  第九条 违约责任

  1.承包方的责任

  (1)工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。

  (2)工程交付时间不符合规定,每逾期一天,乙方向甲方支付人民币____________元作为逾期违约金。

  2.发包方的责任

  (1)未能按照承包合同的规定履行自己的责任,竣工日期得以顺延。

  (2)工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。

  第十条 争议的解决方式

  合同执行过程中如发生争议,双方以及时协商解决。协商不成时,任何方可直接向____________人民法院起诉。

  第十一条 特殊条款

  本合同条款如对特殊情况有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款

  第十二条 附则

  其他本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国合同法》及有关规定执行。

  合同附件:全部施工图纸。上述附件为本合同的组成部分,具有同等法律效力。

  本合同经双方签字盖章后生效,全合同工程竣工交验,结清工程尾款,保修期满后自然失效。

  本合同正本 2 份,其中发包方执 1 份,承包方执 1 份,副本 2 份,发包方执 1 份,承包方执 1 份。

  发包方(盖章)__________________ 承包方(盖章)__________________

  法定代表人(签名)____________ 法定代表人(签名)____________

  委托代表人(签名)____________ 委托代表人(签名)____________

  签约日期:______年______月____日 签约日期:______年______月____日

工程合同 篇7

  合同编号:_________

  甲方(发包人):_________

  法人执照号码:_________

  法定代表人:_________

  地址:_________

  委托代理人:_________

  身份证号:_________

  联系电话:_________

  乙方(承包人):_________

  营业执照号码:_________

  法定代表人:_________

  地址:_________

  委托代理人:_________

  身份证号:_________

  联系电话:_________

  行业准入证号码:_________

  工程设计师:_________

  身份证号:_________

  施工负责人:_________

  身份证号:_________

  丙方:_________

  社团登记证号码:_________

  地址:_________

  法定代表人:_________

  联系电话:_________

  委托代理人:_________

  身份证号:_________

  合同签订地址:_________

  根据《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理办法》(建设部第110号令)及其它有关法律、法规,结合室内装饰装修工程的特点,三方在平等、自愿、友好协商的基础上,就甲方装饰装修工程的有关事宜,达成以下协议:

  第一条、工程概况

  1.施工地点:_________。

  2.工程装饰装修面积:_________。

  3.工程户型(以房管局登记备案为准):_________。

  4.施工内容及做法(见附件1:《广东省室内装饰装修工程施工合同施工项目确认表》、附件2:《广东省室内装饰装修工程施工合同工程内容和做法一览表》及附件3:《广东省室内装饰装修工程施工合同工程施工图纸》)。

  5.工程承包方式,经商定采取下列第_________种方式:

  (1)乙方(承包人)包工、包全部材料(见附件4:《广东省室内装饰装修工程施工合同承包人提供装饰装修材料、设备明细表》);

  (2)乙方(承包人)包工、包部分材料,甲方(发包人)提供其余部分材料(见附件4及附件5:《广东省室内装饰装修工程施工合同发包人提供材料、设备明细表》);

  (3)乙方(承包人)包工、甲方(发包人)提供全部材料(见附件5)。

  6.工程期限:

  开工日期:_________年_________月_________日;

  竣工日期:_________年_________月_________日。

  7.工程款:本合同工程造价为人民币_________元,金额大写:_________(见附件6:《广东省室内装饰装修工程施工合同工程报价单》)。

  若变更施工内容或材料等,变更部份对应的工程款按实际发生另计。

  第二条 工程质量标准

  1.本工程质量执行国家标准GB50096-1999《住宅设计规范》、GB50327-20xx《住宅装饰装修工程施工规范》、GB50210-20xx《建筑装饰装修工程质量验收规范》等相关国家和行业标准。

  2.装修室内环境污染控制应严格执行GB50325-20xx《民用建筑工程室内环境污染控制规范》等相关国家、行业和地方标准。

  3.其它约定标准(在"是"或"否"对应的"□"中打"√"或填写其它标准):

  (1)GB/T18883-20xx《室内空气质量标准》□是□否执行;

  (2)_________。

  第三条 丙方的责任

  1.根据甲方的需要,负责组织不少于_________家具备资质的装饰装修设计和施工单位为甲方进行工程方案的设计与工程报价,供甲方择优选择;若甲方对以上丙方组织的设计和施工单位均不满意时,丙方有义务再次组织新的设计和施工单位与甲方接洽。在甲方与设计施工单位接洽过程中,丙方可向甲方提供中立的免费咨询服务,以协助甲方挑选实用、符合甲方需求的设计和施工方案,并在可能的情况下,争取设计施工单位的免费设计。甲方亦可另寻设计单位或自带设计方案。由甲方与设计单位签订《广东省室内装饰装修工程委托设计合同》,约定具体事宜。

  2.根据甲方的需要,组织材料供应商为甲方配售建筑装饰材料,同时组织具备资质的检测实验室对以上材料进行免费验收,确保达到相关国家标准的要求。甲方亦可自行选购材料,并选择丙方组织的`检测实验室进行有偿验收。

  材料验收单位为_________,具体可参见《广东省室内装饰装修工程材料委托验收合同》(合同编号:_________)。

  3.根据甲方的需要,组织具备资质的工程监理单位有偿为甲方作工程投资、质量、进度等方面的监理和验收服务。由监理单位与甲方签订《广东省室内装饰装修工程委托监理合同》,约定具体事宜。

  工程监理单位为_________,具体可参见《广东省室内装饰装修工程委托监理合同》(合同编号:_________)。

  4.根据甲方的需要,在本工程竣工后,组织具备资质的检测实验室对室内环境质量进行有偿检测验收,以确保达到GB50325-20xx《民用建筑工程室内环境污染控制规范》及其它约定标准的要求。丙方保证其所组织的检测实验室检测收费不高于市场平均价。由环境检测验收单位与甲方签订《广东省室内装饰装修工程室内环境检测委托合同》,约定具体事宜。

  环境检测单位为_________,具体可参见《广东省室内装饰装修工程室内环境检测委托合同》(合同编号:_________)。

  5.对检测验收室内环境质量不合格的项目,丙方应督促乙方进行治理或返工,直至达标为止。

  6.合理监控工程款,向甲方保证工程款的安全;在乙方顺利履行职责时,按约定及时向乙方出示同意拨款证明材料;工程款有结余时,及时同意甲方取走工程结余款。在施工项目变更时,负责督促甲方补交增加项目对应的工程款或保证甲方能取回剩余的工程款。在甲乙两方出现纠纷、甲乙两方尚未对纠纷达成统一意见并提供有效书面材料时,不得同意甲方提走剩余的工程款(具体可参见4.1款)。

  7.负责与合同有关事项的组织协调工作。当甲方委托丙方组织相关建材配售、工程监理及环境监测单位或委托丙方组织工程验收时,丙方应及时履行职责,以不影响工期为准。因丙方原因造成工程延期的,责任由丙方承担。

  第四条 甲方责任

  1.本合同签定后_________日内,甲方需将全部工程款项存缴于丙方指定的特约帐户,并由甲方和丙方共同监管和发放。每次提款需由甲丙双方出具书面认可,甲方或丙方无权单方面提取款项。

  若甲方委托乙方购买材料,则乙方购买材料对应的款项属本工程款的一部分,应一同缴存于以上特约帐户。若变更施工,增加工程对应的材料和施工等费用款项应一同缴存于以上特约帐户;但若精简工程,除非另有约定,减少施工所对应的费用款项不得提前从该特约帐户提出,须等工程完工后再返还甲方。

  本工程款项特约帐户为:

  开户名:_________

  开户行:_________

  帐号:_________

  2.开工前_________天,为乙方入场施工创造条件,并进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采用保护措施。若甲方自带设计方案,在现场交底前还应向乙方提供经确认的施工图纸或施工说明文件_________份。

  3.向乙方提供施工所需水、电等设备,并说明使用注意事项,水电费用由_________方承担。负责办理施工所涉及的各种申请、批文等手续及应当由甲方支付的相关费用。

  4.遵守物业管理的各项规章制度,并负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。

  5.甲方不得有下列行为:

  (1)随意改动房屋主体和承重结构。

  (2)在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸,拆除连接阳台门窗的墙体。

  (3)在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。

  (4)破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气管道设施。

  (5)强令承包人违章作业施工的其它行为。

  6.凡涉及4.5款所列内容的,甲方应当向房屋管理部门提出申请,由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案的安全使用性进行审定并出具书面证明,再由房管部门批准。

  7.施工期间甲方仍需部分使用该居室的,甲方则应当负责配合乙方做好保卫及消防工作。

  8.指派_________为甲方驻工地代表(如有需要),负责合同履行和对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记、签证手续和其他事宜。甲方驻工地代表所签署的文件应视为甲方对有关事宜的确认。

  甲方(签章):

  时间: 年 月 日

  乙方(签章):

  时间: 年 月 日

工程合同 篇8

  发包人(以下简称甲方)__________

  承包人(以下简称乙方)__________

  经双方协商一致制定本条款,双方务必遵照执行。

  一、承包项目:

  本工程地块土方的开挖、运弃、平整。

  二、承包方式:

  包挖、包运、平整,不得转包。

  三、承包价格:

  开挖、运输土方元/m3(石砂)。

  四、工期要求:

  按图纸要求尺寸进行开挖,自月日开始施工,在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。

  五、质量与施工要求:

  1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。

  2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

  3、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。

  4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后,方为合格;否则承担整修、返工费用。

  六、安全要求:

  1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

  2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的'安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙负责。

  3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

  4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

  5、雨季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

  6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

  七、结算方式:

  采用现金支付形式,开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款,。 ·店面承包合同 ·建房承包合同 ·果园承包合同 ·渔业承包合同

  八、仲裁与调解:

  如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

  本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务,不得反悔。本协议书一式两份,甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效,至工程款结清后自然失效。

  单位工程负责人(甲方):____________ 承包班组长(乙方):______________

  联系电话: 联系电话:

工程合同 篇9

  发包单位: (简称甲方)

  分包单位:(简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,结合本工程具体情况,双方本着互惠互利的原则,为明确各方的权利和义务,经友好协商签订本合同,合同条款如下:

  一、工程概况

  l、工程名称:火灾报警系统、消火栓系统、喷淋系统维修改造工程

  2、工程地点:

  3、承包内容:火灾报警系统、消火栓系统、喷淋系统工程的维修改造调试施工,直至工程开通、合格。

  4、承包方式:总承包

  5、工程造价: 大写 捌万 元整(小写:80000.00元整);

  二、双方责任和义务

  (一)甲方

  1、甲方应给乙方创造必要的施工条件(施工用水、电及有关材料存放场所)。施工当中若遇到甲方负责的事项,甲方应及时解决,并做好施工交叉部分的协凋工作。

  (二)乙方

  1、乙方必须按有关规定、规范进行施工,并接受甲方单位的监督。

  2、乙方必须紧密配合施工,不得拖后腿。

  3、乙方在施工期间及时做好工程的`有关施工资料。

  三、结算与付款方式

  l、付款方式:

  签订合同后甲方预付工程款: 贰万 元整(¥20000.00)给乙方,管道维修、报警设备布线安装完毕后甲方预付工程款: 叁万 元整(¥30000.00)给乙方,工程余款待工程结束后一次性付清工程款: 叁万 元整(¥30000.00)。

  四、工程质量

  本工程质量等级为合格,按照《建筑安装工程质量验收评定标准》、现行国家安装工程标准、规范进行检测。若因安装不规范不合理乙方必须及时组织返工修复,直至合格。

  五、违约责任

  本合同经双方代表签字盖章生效后,除不可抗拒原因外不得单方面中止合同,否则即为违约,

  违约方按照合同规定经当地法院仲裁后赔偿另一方经济损失。

  六、其它

  l、乙方施工人员进大楼施工,必须遵守大楼各项规章制度。

  2、乙方在施工期间,必须做好安全防范工作,甲方协助乙方解决困难,甲方制定出施工期间安全防范措施的制度,乙方人员必须无条件严格执行。

  3、本合同未尽事宜,协商解决,协商条款与本合同一并实施,并具有同等法律效力。

  4、本合同经双方代表签字盖章后生效,工程完工结算付清全部工程款后终止。

  5、本合同壹式贰份,甲、乙、双方各执壹份。

  甲方(盖章):

  代表(签字):

  签订日期: 年 月 日

  乙方(盖章):代表(签字):签订日期: 年 月 日

工程合同 篇10

  甲方:********有限责任公司(以下简称甲方)

  乙方:*****建设咨询事务所(以下简称乙方)

  依据国家有关法律法规及其它相关规定,甲、乙双方就甲方******工程的咨询服务事项,经充分协商达成以下协议:

  一、项目概况:

  项目名称: 工程;

  建筑面积:约*****平方米;

  建设地点:****

  总投资:约****万元。

  工程内容:桩基、主体、基坑支护、防水、消防、外装修等工程

  二、服务内容:

  (一)工程全过程跟踪审计服务主要工作内容:

  1、对各类施工、采购合同在签订前进行审核,核对招标文件、投标文件与合同的一致性等,并出具书面审核意见。

  2、审核建设项目概预算执行情况。

  3、根据甲方通知,定期参加召开的工程建设现场例会。

  4、参加施工图纸会审与交底,适时对施工现场进行查勘,参加核实有关签证(含变更及隐蔽验收),留取证据,确保计量准确和审核完整真实。对月度工作情况形成《月度工作报告》,并与有关签证(含变更及隐蔽验收)复印件等资料报送*****公司审计部。

  5、审核工程建设过程中施工、设备和大宗材料采购合同的执行情况。

  6、审核工程计量并出具书面审核意见。

  7、施工单位提交月进度产值报表后,在规定时间内及时完成审核工作,并签署按进度付款书面审核意见。

  8、配合甲方及施工单位对工程使用的原材料、半成品、成品和设备的质量、价格进行考察并参与确认。

  9、参与甲方、监理单位组织的对工程分阶段验收及竣工初验。

  10、收集、整理经批准的工程概算书、工程招投标文件、双方合同谈判纪要及签订的工程合同、施工图纸、设计变更图纸、设计变更签证单、隐蔽验收记录等日常资料。

  11、审核工程施工过程中发生签证记录的及时性、真实性、有效性、准确性,结算工程的计算方法和计量程序是否符合合同条款的有关规定,计算是否准确。

  12、审核变更是否规范、合理,变更费用的计算方法和计量程序是否与合同条款一致。

  13、如发生工程索赔,审核工程索赔计量是否符合合同条款规定。

  (二)工程结算审计

  1、审核结算书是否按照招标文件及合同的有关规定进行编制,是否与确定的结算原则、细则一致;

  2、审核结算书编制依据是否符合合同条款的有关规定、计算是否准确,工程结算取费是否正确,计算方法是否符合规定;

  3、审核材料的消耗是否合理、准确,依据是否充分,差价计算是否正确;

  4、出具初步审计结果并召集三方进行核对;

  5、在工程造价确定以后,应重点关注甲供材料的超欠供应情况;

  6、审核工程水电费扣除情况;

  7、出具主体工程结算审计报告,并在各单项工程完工,甲方将完整结算资料送审后,乙方按项目大小情况,在10-60天之内出具审计报告(遇非乙方原因造成延误的,应当适当顺延)

  三、服务方式:

  全过程跟踪审计服务方式。

  四、乙方义务:

  (一)按甲方要求派出具有丰富执业经验的跟踪审计工程师作为现场的全权代表,配合甲方参与该工程施工管理。

  项目负责人: 土建: 安装:

  (二)向甲方提供与跟踪服务业务有关的资料,包括工程造价咨询的资质证书、承担本合同业务的专业人员名单及执业资格证书、服务工作计划、方案等,并按约定的范围实施咨询业务,同时,应提供经双方书面协议确定的附加服务。

  (三)服务结束后应当返回甲方或建设单位提供的与服务相关的资料原件。

  (四)在履行合同期间或合同规定期限内,不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

  (五)接受本合同附件有关的规定。

  五、甲方义务:

  (一)甲方应负责与本建设工程跟踪审计、结算审计服务业务有关的第三人(与本造价审计、咨询业务有关的当事人)的协调,为乙方工作提供必要的外部条件。

  (二)甲方应当在约定地时间内,免费向乙方提供与本跟踪审计、结算审计服务业务有关的材料。

  (三)甲方应当对乙方书面提交并要求做出答复的事宜后三日内做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时,甲方应负责转达及资料转送。

  六、乙方的权利:

  (一)在咨询过程中,如甲方提供的资料不明确时,乙方可向甲方提出书面报告,并要求甲方提供完整真实的相关资料。

  (二)在咨询过程中,乙方有权对第三人提出与咨询业务有关的问题进行核对或查问。

  (三)在咨询过程中,乙方有到工程实地进行现场勘察的权利。

  七、甲方的权利:

  (一)有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

  (二)有权阐述对具体问题的意见及建议。

  (三)当甲方认定跟踪服务专业人员不按合同履行其职责或与第三人串通给甲方造成经济损失的,甲方有权要求更换第四条的专业人员,直至终止合同并要求乙方相应的赔偿责任。

  八、服务费用及支付方式

  (一)、跟踪审计费用:乙方提供服务时间在*天以内*万元整,*天以内增加*万元整,超过*天再增加*万元整。

  结算审计收费:按甲方送审的桩基、主体、基坑支护、防水、消防、外装修等工程,按审计核减累计额,累计分段递减收取。核减额不超过*万元的按具体数额的*%,超过*万元的部分按*%,超过*万元的部分按*%。

  (二)、付款方式:

  跟踪审计费用***年底前收取***万元,余款项目结束时收取;除主体外,各单项工程施工结算出具审计报告后,按核减额的5%预付。结算审计收费在向甲方提供全部审计报告后一个月内付清,一个月内若出现第九条乙方责任事项,暂缓支付。

  九、违约责任和损失赔偿

  (一)、乙方的责任

  1、串通施工单位,对工程签证等造价确定依据过程中弄虚作假,则扣减未付部分审计费,并取消项目审计准入单位资格,如给甲方造成损失的要赔偿损失。

  2、乙方应对审计成果质量负责,审定造价允许偏差应控制在3%以内。经xx审计部门或社会具有资质的`审计机构抽查,再核减率超过3%及以上者,按再核减3%及以上金额相应扣减第八条第一款审计费,并取消xx审计准入单位资格。

  3、因乙方责任,导致审计结论严重失真,承担相应的经济责任,并取消xx审计准入单位资格。

  4、违反执业操守,擅自泄漏被审单位的商业秘密,利用审计机会谋取私利等,取消xx审计准入单位资格,并承担违约责任,违约金为第八条第一款的30%。

  5、因乙方审计报告出现重大问题,致使甲方重新委托审计的,承担违约责任,并支付重新委托审计费用的30%。

  (二)甲方的责任

  甲方应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务,甲方未按本合同规定支付审计费,支付期限每延期一天,应加付延期额千分之一的审计费。

  十、不可抗力

  因不可抗力事件致使任何一方不能按约定的条件履行本约定书有关义务时,该方应立即将有关情况通知对方,并在15日内提供有关不能履行或部分不能履行或延期履行理由的有效证明文件。按照有关不可抗力事件对履行该义务的影响程度,由双方协商决定是否中止、或部分免除或延期履行该义务。

  十一、争议解决

  甲、乙双方就本约定书的效力、解释或履行发生任何争议,应通过友好协商解决。协商不成的,可向**市人民法院提请诉讼。

  本合同一式四份,自签订之日起生效,具有同等法律效力,未尽事宜甲乙双方协商解决。

  甲 方:(盖章) 乙 方:(盖章)

  地 址:_______________ 地 址:________________

  授权人:_______________ 授权人:________________

  联系人:_______________ 联系人:________________

  时 间:20 年 月 日 开户行:________________

  银行帐号:______________

  时 间:20 年 月 日

【工程合同】相关文章:

工程工程合同11-16

正规工程工程合同12-13

工程工程合同【荐】05-23

工程工程合同模板06-12

工程土方工程合同02-23

工程工程合同书03-03

实用工程工程合同02-20

工程工程合同(精选15篇)03-07

工程工程合同15篇12-19

工程工程合同精选15篇04-02