海考网>考生写作>应用文>合同>工程合同

工程合同

时间:2023-11-02 08:24:54 合同 我要投稿

工程合同(推荐)

  在人们越来越相信法律的社会中,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,签订合同也是避免争端的最好方式之一。你所见过的合同是什么样的呢?以下是小编收集整理的工程合同6篇,仅供参考,欢迎大家阅读。

工程合同(推荐)

工程合同 篇1

  ________(以下简称委托人)与_________(以下简称咨询人)经过双方协商一致,签订本合同。

  第一条 委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:

  1.项目名称:_________

  2.服务类别:_________

  第二条 本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

  第三条 下列文件均为本合同的组成部分:

  1.建设工程造价咨询合同标准条件;

  2.建设工程造价咨询合同专用条件;

  3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

  第四条 咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

  第五条 委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

  第六条 本合同的建设工程造价咨询业务自_________年_________月_________日开始实施,至_________年_________月_________日终结。

  第七条 本合同一式四份,具有同等法律效力,双方各执两份。

  委托人(盖章):_________ 咨询人(盖章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  委托代理人(签字):_________ 委托代理人(签字):_________

  住所:_________ 住所:_________

  开户银行:_________ 开户银行:_________

  帐号:_________ 帐号:_________

  邮政编码:_________ 邮政编码:_________

  电话:_________ 电话:_________

  传真:_________ 传真:_________

  电子信箱:_________ 电子信箱:_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  附件

  建设工程造价咨询合同标准条件

  词语定义、适用语言和法律、法规

  第一条 下列名词和用语,除上下文另有规定外具有如下含义。

  1.“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方,以及其合法继承人。

  2.“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方,以及其合法继承人。

  3.“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

  4.“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

  第二条 建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规,以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

  第三条 建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。

  咨询人的义务

  第四条 向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料,包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等,并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。

  第五条 咨询人在履行本合同期间,向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

  1.“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作;

  2.“附加服务”是指在“正常服务”以外,经双方书面协议确定的附加服务;

  第六条 在履行合同期间或合同规定期限内,不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

  委托人的义务

  第七条 委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调,为咨询人工作提供外部条件。

  第八条 委托人应当在约定的时间内,免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。

  第九条 委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时,委托人应负责转达及资料转送。

  第十条 委托人应当授权胜任本咨询业务的代表,负责与咨询人联系。

  咨询人的权利

  第十一条 委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内,授予咨询人以下权利:

  1.咨询人在咨询过程中,如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

  2.咨询人在咨询过程中,有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

  3.咨询人在咨询过程中,有到工程现场勘察的.权利。

  委托人的权利

  第十二条 委托人有下列权利:

  1.委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

  2.委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

  3.当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责,或与第三人串通给委托人造成经济损失的,委托人有权要求更换咨询专业人员,直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

  咨询人的责任

  第十三条 咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进一步约定相应延长合同有效期。

  第十四条 咨询人责任期内,应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务,因咨询人的单方过失造成的经济损失,应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额(除去税金)。

  第十五条 咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复,导致合同不能全部或部分履行,咨询人应承担责任。

  第十六条 咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

  委托人的责任

  第十七条 委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给咨询人造成的损失。

  第十八条 委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

  合同生效,变更与终止

  第十九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。

  第二十条 由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间,则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务,完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长,并得到额外的酬金。

  第二十一条 当事人一方要求变更或解除合同时,则应当在14日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的,应由责任方负责赔偿。

  第二十二条 咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务,由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作,应视为额外服务,有权得到额外的时间和酬金。

  第二十三条 变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式,新的协议未达成之前,原合同仍然有效。

  咨询业务的酬金

  第二十五条 如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金,自规定支付之日起,应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。

  第二十六条 如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议,应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知,但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。

  第二十七条 支付建设工程造咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

  其他

  第二十八条 因建设工程造价咨询业务的需要,咨询人在合同约定外的外出考察,经委托人同意,其所需费用由委托人负责。

  第二十九条 咨询人如需外聘专家协助,在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担;在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

  第三十条 未经对方的书面同意,各方均不得转让合同约定的权利和义务。

  第三十一条 除委托人书面同意外,咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。

  咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

  合同争议的解决

  第三十二条 因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,根据双方约定提交仲裁机关仲裁,或向人民法院提起诉讼。

  第三部分建设工程造价咨询合同专用条件

  第二条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定:_________。

  第四条 建设工程造价咨询业务范围:_________。

  “建设工程造价咨询业务”是指以下服务类别的咨询业务:

  (a类)建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价;

  (b类)建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制、审核;

  (c类)建设工程招标标底、投标报价的编制、审核;

  (d类)工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔;

  (e类)编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。

  第八条 双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间:_________。

  第九条 委托人应在_________日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

  第十四条 咨询人在其责任期内如果失职,同意按以下办法承担因单方责任而造成的经济损失:赔偿金=直接经济损失×酬金比率(扣除税金)

  第二十四条 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付咨询人的正常服务酬金:

  委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额,支付附加服务酬金:_________。

  委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额,支付额外服务酬金:_________。

  第二十七条 双方同意用_________支付酬金,按_________汇率计付。

  第三十二条 建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议,委托人与咨询人应及时协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:

  1.提交_________仲裁委员会仲裁;

  2.依法向人民法院起诉。

  附加协议条款:

  _________

  《建设工程造价咨询合同》使用说明

  《标准条件》适用于各类建设工程项目造价咨询委托,委托人和咨询人都应当遵守。《专用条件》是根据建设工程项目特点和条件,由委托人和咨询人协商一致后进行填写。双方如果认为需要,还可在其中增加约定的补充条款和修正条款。

  《专用条件》的填写说明:

  《专用条件》应当对应《标准条件》的顺序进行填写。例如:第二条要根据建设工程的具体情况,如工程类别、建设地点等填写所适用的部门或地方法律法规及工程造价有关办法和规定。

  第四条在协商和写明“建设工程造价咨询业务范围”时首先应明确项目范围如工程项目、单项工程或单位工程以及所承担咨询业务与工程总承包合同或分包合同所涵盖工程范围相一致。其次应明确项目建设不同阶段如可行性研究、设计,招投标阶段或全过程工程造价咨询中投资估算、概算或预算的内容等。

  在填写建设工程造价咨询酬金标准时应根据委托人委托的建设工程项目内容繁简程度,工作量大小、双方约定,一般应当在签订合同时预付30%预付款_________元,当工作量完成70%时,预付70%的工程款_________元,剩余部分待咨询结果定案时一次付清。如果由于委托人及第三人的阻碍或延误而使咨询人发生额外服务也应当支付酬金,并应约定好酬金的计算方法及支付时间,在写明其支付时间时应写明其后的多少天内支付。

  如果经双方协商同意,可以设立奖罚条款,但必须是对等的。

工程合同 篇2

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,为明确双方责任,保证工程顺利实施,经友好协商,双方达成以下合同条款,以共同遵守。

  一、工程概况:钢结构厂房一层,约3868.25㎡。

  1、工程名称:十堰市神针工贸有限公司

  2、工程地址:十堰工业新区

  3、工程内容:钢结构安装

  4、承包范围:地脚螺栓制作预埋,主钢构、屋面、墙面瓦、C型钢等构件安装,主钢构面漆,次钢构制作安装、除锈、刷漆,雨棚、大门制作安装、油漆,落水系统安装等钢构工程范围内的所有工作内容及次构件在厂加工装车和现场装卸车。

  二、工程工期:

  自 年 月 日至 年 月 日。计 天。

  三、质量标准:

  1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和乙方现场制作的构件质量负责。

  2、乙方必须严格按施工图和说明文件及国家有关规范、规定标准施工。

  3、乙方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。主构件安装完工时,应通知甲方及有关部门,进行中间结构验收,验收合格后方可进入下一道工序。

  四、工程造价:

  1、工程面积:3868.25㎡。

  2、工程单价:27元/㎡。

  3、工程造价:104442.75元。

  五、结算方式:

  1、主钢构安装完毕,付进度款52221.4元,占总造价的50%。

  2、次钢构:C型钢、拉条、隅撑、天沟、水平支撑、柱间支撑及屋面保温排水、排气、外围系统等安装完毕,付进度款313326元,占总造价的30%。

  3、大门,雨棚或爬梯及合同内约定的附属构件制作安装完毕,整体验收合格,付进度款15666元,占总造价的15%。

  4、剩余5222元,占总造价的5%,作为质保金,一年内付清。

  六、双方责任:

  1、甲方责任:

  (1)甲方向乙方提供图纸一套;

  (2)在施工期间负责协调乙方与其他相关单位的关系,为乙方创造良好的施工环境;

  (3)保证现场道路、用水、用电畅通;

  (4)按合同规定,甲方按时支付工程款,否则工期顺延;

  2、乙方责任:

  (1)乙方承接甲方工程后,按甲方指定时间进场安装施工。乙方必须按图纸及合同规定施工,确保工程质量和施工进度;非人力不可抗拒的自然因素无故延误工期的`,每日向甲方支付500元罚金;

  (2)乙方必须严格执行国家相关安全规定,遵守安全操作规程,施工过程中发生的一切安全事故,乙方承担全部责任,与甲方无关;

  (3)乙方所提次构件及螺栓等材料,做到规格、型号、数量准确完整,图纸清晰严密,如计划量超出实际需要的2%,乙方承担超出量的全部费用;

  (4)甲方将构件(材料)交付乙方,乙方负责卸车并将构件(材料)码放整齐有序,双方应进行清点核对,并在出库单上签字。承包方接收材料后,即负有保管责任,如因保管照看不善造成丢失、浪费,或因卸车码放造成构件(材料)损毁或变形,乙方赔偿全部损失;

  (5)按合同约定,在保修期内,乙方接到维修通知后,24小时内必须到达现场维修,维修费用由乙方承担;

  (6)乙方在施工过程中所用设备工具机施工用辅材,安全设施,全由乙方自理;

  (7)工程完工后,乙方负责清理屋面及现场的一切剩余材料,并负责余料的收集及装车;

  (8)做好施工日志,工程竣工交工程部。

  七、违约责任

  甲乙双方在合同签订后,任何乙方违约,须赔付守约方合同总金额5%的违约金。

  八、其它约定:

  1、本合同未尽事宜,有双方代表协商作出补充合同(协议),且补充合同(协议)为本合同附件,与本合同具有同等效力。

  2、如发生合同纠纷,则按照先调解,调解不成再上诉的原则解决。

  3、本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。

  发包方(盖章)承包方(盖章)

  法人代表:法人代表:

  委托代理人:委托代理人:

  电话:电话:

  年 月 日

工程合同 篇3

  供货方: (以下简称供方) 需货方: (以下简称需方)

  供需双方本着以诚为本、互惠互利的原则,经双方协商一致,根据《中华人民共和国经济法》的规定,订立合同如下: 第一条、产品

  第二条、供货日期: 年 月 日。期间送货以需方通知为准(需提前三天通知)。

  第三条、质量要求:供方在需方用货前提供货物样品,由供方提供产品合格证,并负责产品检测,检测费用由供方负责,检测报告及现场拉拔试验提供给需方存档,供方供给需方同样质量的产品。供货方必须保证原材料为合格产吕,需方使用后,供方必须保证外墙面不发生渗漏。如供货方的产品发生外墙渗漏、面砖脱落等现象,供货方应承担全部经济损失,并按需方要求的工期负责外墙面的维修,如果供方未能按需方要求的时间进场维修,需方有权另择其他队伍维修,其相关费用在留20%的货款中扣除。

  第四条、货款及费用等付款及结算办法:

  1、交货方式:所有货物由供方送往供需双方共同约定的交货地点,所需运输费用由供方承担,并由供方负责卸车。

  2、交货地点:3、结算方式:第五条 经济责任 (一)供方应负的经济责任

  1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时,需方同意利用者,按质论价。不能利用的,供方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间,每逾期一日,供方应按逾期交货部分货款总值的`万分之三计算向需方偿付逾期交货的违约金。

  2、供方示按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,需方如果需要,应照数补交。如需方需要而供方不能交货,则供方应付绘需方不能交货部分货款总值的5%的罚金。

  3、如因供方的产品使用后出现质量问题,造成外墙面砖脱落,或外墙渗水,供方应承担全部经济责任。建筑材料采购合同(二)需方应负的经济责任

  1、供方供货无误的前提下,如需方中途退货或使用其它同类产品,需方应赔偿本合同总金额5%给共方作为违约金。

  2、需方如未按规定日期向供方付款,每延期一天,应按延期付款总额每日万分之三计算付给供方,作为延期罚金。

  第六条 产品价格如须调整,必须经双方协商后方能变更。

  第七条 如需方须变更产品品种、规格、质量、包装时,应提前 天与供方协商。 第八条 本合同所订一切条款,任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。

  第九条 任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。

  第十条 本合同工在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,如协商不成,供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

  第十一条本合同自双方签章之日起生效,到供方将全部订货送齐经需方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。

  第十二条本合同在执行期间,如有未尽事宜,由供需双方协商另行签订补充协议,补充协议与本合同有同等效力。

  第十三条本合同一式贰份,由甲、乙双方各执壹份。

  甲 方: (盖章) 乙 方: (盖章)

  经 办 人: 负 责 人:

  电 话: 电 话:

  开户银行: 开户银行:

  账 号: 账 号:

  年月日 年月日

工程合同 篇4

  合同编号:建字( )第 号

  项目名称: 工程技术服务

  甲方:

  乙方:

  签定地址: 签定日期: 年 月 日

  工程技术服务合同书

  甲方(委托方): 乙方(受托方): 根据《中华人民共和国合同法》之规定,就 工程建设项目的技术服务工作内容,经甲、乙双方共同商定达成如下协议,共同恪守践行。

  一、工程服务职责

  ①帮助甲方组织指导规划、设计的整体构想与图纸的完成。

  ②解决工程建设中的技术问题。

  ③完善并督促施工管理中的相关事宜。

  二、工作岗位

  在工程建设期间,甲方要聘任乙方为 ,并签发相应的聘任证件,按聘任工作岗位纳入相应的组织机构,并行使该责任权利。

  三、甲乙方职责

  1、甲方要为乙方安排好相应的工作场所、创造工作环境。

  2、甲方要根据乙方所需选派相应的.工程人员,协助工作。

  3、甲方要积极支持乙方工作,求大同存小异,及时解决出现的矛盾纠纷,保证工作顺利进行。

  4、乙方要根据工作需要,全力协助配合甲方完成既定目标任务。

  5、乙方在工作中发现问题要及时向甲方汇报,及时沟通尽快解决,不能让问题成堆。

  四、服务费用

  1、乙方工作期间的所有食宿、差旅、交通费(含配备工作车辆、司机) 通讯费、办公费均由甲方负责,费用为实报实销,发票下账。

  2、乙方工资的相应补助。

  ①工资按月计,每月 元

  ②工地补助计,每月 元

  ③生活补助计,每月 元

  ④上述三项不含税费。

  3、工作期间福利待遇按国家规定,由甲方根据需要发放。

  4、乙方每月视工作需要有相应的休息日。

  五、服务期限

  ①服务开工期限以甲乙方签订合同为时限。

  ②终止期限视工程具体建设完后另议确认。

  六、甲乙双方互助互利、认真落实,共同遵守合同条款,双方均不得违约。

  七、其他未尽事宜由双方另行协商,按补充文件签约并实施。

  八、本合同一式三份,由甲方(甲方财务、办公室)乙方各执一份,签约后合同可生效。

  甲 方: 乙 方:

  日 期: 日 期:

  住 址: 住 址:

  电 话: 电 话:

工程合同 篇5

  甲方:

  乙方:

  为了强化学校建设,改变校园面貌,经学校领导班子研究决定,本工程以包工包料方式包给乙方承建,为加快工程进度,确保工程保质、保量按时完成,依照《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程的具体情况,双方协商同意,特签订如下条款,特供双方共同遵守。

  一、工程名称:徐闻县下洋镇墩尾小学大门、公厕、跑道、斜坡及硬底道路工程。

  二、工程地点:徐闻县下洋镇墩尾小学

  三、承包方式:包工包料、包质量。

  四、工程质量要求:

  按校方要求内容进行施工,符合上级部门规定的质量要求,达到国家规定的“合格”标准。

  五、工程造价结算方式:

  1、该项目结算按现行有关工程,有关定额为依据,按实际工程量计算,材料价格按施工前预算书的固定价格,工程俊工验收后,经有资质的咨询机构审定的造价为准。

  2、工程量以甲方与乙方商定的具体项目为准。

  3、该项目核定预算书资金见工程预算书;骏工验收经结算书为准。

  六、工程工期。合同工期40天,从乙方进场施工之日计算。

  七、工程付款方式:本工程资金来源

  1、在工程款下午拔该项目资金中,合同签订后甲方应付给乙方工程预算价的25%做为备料款。

  2、余下工程款待工程竣工验收结算30天内付清,如该工程项目资金来源不足由甲方自己筹备工程款付给乙方剩余工程款。

  八、甲乙双方的责任和权利

  (一)甲方的责任和权利

  1、负责施工现场的“三通”,为乙方创造施工条件。

  2、负责办理属于甲方应办的有关手续及乙方施工工人有关手续。

  3、确定派驻工地代表,及时审查进度和进行工程验收签证,及时处理施工中出现意料不到而又属于甲方职责的问题。

  4、甲方可随时组织有关人员对本工程的施工质量进行检查,如发现偷工减料,或不符合规范要求的.,可责令乙方停工、返工。由此造成的损失,与甲方无关。

  5、负责做好干部群众的思想工作,防止人为干扰或破坏工程建设。

  6、在施工中出现人力不力不可抗拒的自然灾害,而乙方采取了积极的得当措施,仍无法挽回工程的损失的,经验证后,其损失由甲方负责。

  7、负责按国家规定缴纳建筑工程税金。

  (二)乙方责任和权利

  1、负责工程质量,保证按期交付使用。

  2、乙方在施工过程中,应加强施工人员的安全教育,做到文明施工。若出现施工安全事故而造成的一切损失均由乙方负责,与甲方无关。

  3、乙方在施工过程中,要积极配合甲方的管理,对各种不同专业工程所存在的问题,属于甲方责任范围的,应提前三天通知甲方,否则造成损失应由乙方负责。

  4、配合甲方做好各项工作。

  5、若甲方在施工过程中,不予配合,特别是现场施工的有关记录签证不及时办理,乙方有权停工并不负因此引起的一切责任。

  九、工程验收。

  工程竣工验收,乙方应在自检基础上,向甲方提出书面验收报告,甲方在收报告后在七天内通知有关部门按国家有关规定进行验收。

  十、本合同自签订之日起生效,竣工验收付清工程款后失效。

  十一、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

  甲方: 乙方:

  法人代表: 法人代表:

【工程合同】相关文章:

工程工程合同11-16

工程工程合同【荐】05-23

工程工程合同模板06-12

正规工程工程合同12-13

建筑工程工程合同01-10

工程工程合同范本02-04

工程土方工程合同02-23

实用工程工程合同02-20

工程工程合同书03-03

工程工程合同(精选15篇)03-07