海考网>考生写作>应用文>合同>简单居间合同

简单居间合同

时间：2023-11-09 09:40:45 合同我要投稿

简单居间合同范本

　　在不断进步的社会中，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同能够较为有效的约束违约行为。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编为大家整理的简单居间合同范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

简单居间合同范本

简单居间合同范本1

　　委托人(甲方)：________________________

　　受托人(乙方)：________________________

　　根据我国有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的原则基础上，就房地产交易委托服务事项达成以下协议：

　　一、房地产基本情况及交易要求

　　所有权人________

　　共有人________

　　座落(区位)________________

　　项目名称________

　　楼层________

　　户型________室________厅________卫________阳台________

　　建筑面积________

　　套内面积________

　　房地产权证号________

　　土地性质________

　　房屋所有权证号________

　　土地使用权证号________

　　房屋使用权租约号________

　　合同登记号_______

　　委托单价________

　　委托总价________

　　计价方式

　　按建筑面积

　　按套内建筑面积

　　按使用面积

　　室内设施或交易要求：

　　二、委托事项(选项打“√”，不选打“×”)

　　1、委托意向：出售出租置换求购求租

　　2、委托方式(选项打“√”，不选打“×”) 独家委托非独家委托乙方可转他人服务委托

　　三、委托权限甲方委托乙方代办本合同第二条委托事项，乙方为甲方提供咨询、居间和劳务等方面的服务，乙方向甲方提供签约的机会，协助甲方达成交易并签定合同。

　　四、限制交易的情况：

　　甲方不得将下列情况的房地产委托乙方为其居间，否则由此而引起的一切法律及赔偿责任概由甲方承担，同时乙方有权拒绝甲方委托的下列服务或在履行中发现下列情况后随时终止合同。

　　1、被司法机关查封、罚没、财产保全等;

　　2、属公告拆迁范围，即将实施拆迁;

　　3、已作为抵押担保物，未经抵押权人同意或未告知受让人的;

　　4、共有人或同住家庭成员没有达成一致意见的;

　　5、其他法律、法规限制交易的情况。

　　五、甲方应遵守的约定

　　1、甲方提供交易的房地产必须真实、合法和无任何民事纠纷，并有明确、真实的告知责任，所提供的手续必须完备;

　　2、按本合同的约定及时支付佣金;

　　3、有责任协助乙方实地查勘房地产现场;

　　4、乙方提供的房源或顾客，甲方不得与此进行私下成交;

　　5、不得向乙方下属任何人员支付佣金以外的'任何好处费;

　　6、甲方对乙方提供的房源信息或顾客信息有保密的责任。

　　六、乙方应遵守的约定

　　1、负责委托房地产信息的传播、策划、促销;

　　2、有责任真实地告知甲方交易情况和市场供需情况;

　　3、陪同甲方或顾客实地看房，如实介绍情况。协助成交和签定交易合同，提供交易前后相关的各项咨询服务; 4、在履约过程中不得作虚假广告宣传或虚假承诺;

　　5、有责任保守交易秘密和个人隐私;

　　6、不得超越委托权限或范围开展工作;

　　7、乙方不得向甲方收佣金以外的任何费用。

　　七、委托期限

　　此委托从_____年_____月____日至______年______月______日止。委托期到，若甲方未提出终止合同的书面要求，则本合同有效期顺延____个月。

　　八、此委托合同终止后三个月内，若甲方与乙方所提供的客户达成交易的，甲方仍需按合同约定向乙方支付佣金。

　　九、甲方所付佣金以乙方加盖印章的财务专用章为收款凭据。

　　十、交易双方已签定交易合同，因甲方原因未最终实现成交，甲方仍需按合同约定金额支付佣金。

　　十一、佣金：乙方完成甲方所委托事项，甲方向乙方支付佣金，其金额为成交额的__________%，在交易双方签定交易合同时一次性付清。

　　十二、委托底价承销，双方已约定超额收益为乙方佣金的除外，乙方隐瞒交易实情，而产生的差价收益无条件的属甲方所有。

　　十三、违约责任有下列情况之一视为违约，其违约方向守约方支付违约金为佣金总额的__________倍：

　　1、有虚假违法和纠纷的委托;

　　2、未按规定支付佣金的;

　　3、由乙方提供的房源客户，甲方及甲方直系亲属未告知乙方而私下成交的;

　　4、超越委托权限，未经甲方同意，并给甲方带来损失的;

　　5、甲方私下与乙方下属经办人员同谋达成成交的;

　　6、未经甲方同意，乙方获取差价收益的。

　　十四、甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成的，按本合同约定的下列方法之一，进行解决(选项打“√” ) ：

　　1、向_______仲裁委员会申请仲裁 ( )

　　2、向_______人民法院提起诉讼 ( )

　　十五、其他约定： ____________________________________________________。

　　十六、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力，双方签章即刻生效。

　　甲方(盖章)：__________________

　　乙方(盖章)：__________________

　　__________年_________月________日

简单居间合同范本2

　　甲方（委托方）：____________________

　　乙方（代理方）：____________________

　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1.1乙方接受甲方委托，负责就________有限公司厂区建设工程项目（以下称该工程项目），推荐给甲方，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位和总包单位签订该工程项目的分包施工合同，取得施工权。

　　1.2“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同，即视为全部完成居间服务委托事项。甲方未签定分包合同，取得实质性施工权，均视为委托事项未完成。

　　二、乙方的义务

　　2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期工作的主要信息，并提供相关的业务咨询服务，开展对业主方和总承包方进行有效的协调，并促成甲方取得工程施工分包权。

　　2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目重要信息的真实可靠，最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则，视为乙方提供信息不真实，居间服务不成功，甲方不予支付任何居间报酬。

　　2.3乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务，协助甲方做好各项项目争取的前期系列工作。为甲方协调争取并达成施工合同后，乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系。

　　三、甲方义务

　　3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责施工所需要的各类资金的筹措，并做好签定合同前系列需要的手续准备。

　　3.2如果居间成功，则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3.3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方上述所列的四位居间人分别按照本合同约定支付居间报酬。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　根据《中华人民共和国合同法》第426条关于“居间人促成合同签订成功，委托人应当按按约定支付报酬”的规定，甲方完成签订该工程承包项目合同，并顺利的.按施工分包合同约定的时间、约定的内容开工后，收到工程预付款时本合同立即生效，反之则无效自动终止该合同。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费：

　　4.1本项目居间费用为工程造价（剔除建设单位直供材料价格，指定材料价格及指定专业分包造价）金额_____%（税后）作为酬金。甲方应无条件地按照事

　　先约定的服务费标准，即项目签定的合同工程量万元的____%计万元（税后），作为中介人的服务报酬。工程结算造价确认后，若有明显差异，最后一期居间服务报酬支付时进行相应调整。多还少补。

　　4.2本合同签字生效成立后，甲方在与业主方或总包方签订施工分包合同后，在第一次业主支付工程预付款同时交割____%居间服务费，计__________万元；工程进行到按照合同工期一半时间即开工令签发开始计算为第二次兑付日，兑付第二笔____%的居间服务费，计________万元；当工程完工验收后____天内兑现最后____%的居间服务费，计________万元（按工程审结价进行调整后支付）。

　　4.3甲方按照下列支付分流表金额分配，可以现金或者银行本票形式进行分别支付。居间服务费支付分流表：

　　五、特别约定

　　5.1甲方取得工程建设施工合同后，若恶意逃避或故意拖延支付，自愿接受下列处治，并放弃一切抗辩权利；居间人可凭此承诺书依法冻结甲方公司的银行帐户及资金，采取停止工程施工等措施；本承诺书自动转为甲方公司欠居间人服务费的欠条；追回应兑现的居间人服务费并按该费用总额加收每天_____‰滞纳金；按中介居间人服务费总额的二倍收取罚金；追索期间所产生的一切费用（含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等）均由甲方承担。

　　5.2居间服务成功完成后，在工程建设期间，若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷，与居间人无关，居间人不承担任何责任，一切法律责任和经济风险由甲方全部承担。

　　5.3本合同书为不可撤消、不可更改的无条件保证兑现的见索即付凭证，与甲方其他相关义务不相抵触，独立执行，不受甲方企业改制、更名或更换法人代表而影响，具有永久法律效力。本合同经双方签字后即生效。本次服务所涉及的相关文件资料，都具有同等效力。

　　六、保密事项

　　6.1甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密，任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方承担一切后果。

　　6.2乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的后续居间报酬。

　　七、合同终止

　　7.1本合同签字生效后，如果__________年______月______日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

　　7.2如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　八、争议解决方式

　　有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决；如协商不成，协商不成，双方同意提交项目合同签定所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。

　　九、其他事项

　　9.1本合同一式____份，甲方____份，乙方每个居间人____份，公证机关____份，均具同等法律效力。

　　9.2本合同双方签字盖章后生效。

　　甲方：____________________

　　乙方：___________________

　　身份证号：_______________

　　签订日期：

　　_____年_____月_____日

简单居间合同范本3

　　甲方（出租方）：________

　　乙方（承租方）：________

　　鉴于甲方为合法所有人或拥有承租权，乙方希望租用甲方的厂房，双方遵照《中华人民共和国合同法》及相关法规，经友好协商，达成如下条款：

　　一、厂房基本情况

　　1.厂房位于________，建筑面积为________平方米，生产车间、办公楼、食堂等设施一应俱全。

　　2.厂房的用途为________，且符合相关法规要求。

　　二、租赁期限

　　1.租赁期限为________，自________年____月____日起至________年____月____日止。

　　2.租赁期满，乙方如需续租，应在租期到期前30日与甲方协商，经双方同意后办理续租手续。

　　三、租金及支付方式

　　1.厂房租金为________/月，总计________元。

　　2.乙方应按季度支付租金，支付时间为每季度的第一个月。

　　3.乙方支付租金的方式为银行转账，乙方开户银行及账号另行协商。

　　四、其他费用

　　1.乙方在使用厂房期间，应承担水、电、气等费用。

　　2.上述费用支付方式为预付费方式，乙方在签订本合同时，应向甲方支付一个月的.水、电、气等费用。

　　五、厂房维修及保养

　　1.乙方应合理使用厂房，并妥善保护设施，如因乙方使用不当造成厂房损坏，乙方应负责修复。

　　2.乙方应按照甲方的要求对厂房进行维修，如厂房需要大修，应提前10日通知甲方。

　　六、违约责任

　　1.乙方未按时支付租金，每逾期一天，应向甲方支付滞纳金。

　　2.如乙方拖欠租金达30日以上，甲方有权解除本合同，并要求乙方立即腾空厂房。

　　七、合同解除和终止

　　1.本合同在以下情况下可以解除：

　　（1）乙方拖欠租金达30日以上；

　　（2）乙方严重违反合同规定，甲方无法接受；

　　（3）乙方擅自改变厂房用途，或转租给他人；

　　（4）乙方利用厂房从事非法活动。

　　2.本合同在以下情况下可以终止：

　　（1）合同期满；

　　（2）甲乙双方书面同意提前终止合同。

　　八、其他

　　1.双方在租赁期间，如发生任何一方无法履行本合同义务的情况，双方应及时协商解决。

　　2.本合同未尽事宜，双方协商解决，协商达成书面协议，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方（签字）：________乙方（签字）：________

　　日期：________年____月____日日期：________年____月____日

简单居间合同范本4

　　甲方：

　　乙方：

　　为充分发挥甲乙双方的资源优势，本着平等、互利互惠的原则，依据《中华人民共和国合同法》，特签订本合同。

　　一、居间事项：本合同居间事项为乙方引荐甲方与签订合同。

　　二、居间合同履行：一旦甲方与合同并成功，则视为居间成功（生效）。

　　三、居间酬金及支付方式：

　　1、按甲方与该工程项目合同每立方按甲方与签订该工程项目起，按每立方提取劳务金2元给乙方，直到甲方与终止合同为止。

　　2、甲方与之日，甲方必须向乙方支付一部份前期费用。

　　3、按每月甲方工程进度款进行计提支付。

　　四、居间合同履行范围：即甲方与乙方签订的施工合同工程范围，，如甲方与乙方私自签订合同，一旦乙方发现，甲方必须按总工程量20%作为劳务金赔偿给乙方。

　　五、居间酬金支付时间：按施工合同进度款当天支付完毕，居间酬金打入乙方提供的帐号：。

　　六、酬金按现金支付或转帐。

　　七、如甲方不按以上合同支付居间酬金，乙方可持本合同向施工方要求支取，也可向当地人民法院提起诉讼或仲裁，也可向当地人民法院提起诉讼或仲裁申请支付令，由此产生的一切费用及经济损失均由甲方承担。或乙方有权扣压甲方材料和机械设备作抵押，直至支付完居间酬金为止。

　　八、甲方与签订施工合同，进场施工后，其与产纠纷和矛盾，因工程变更（含质量问题、工期进度、工伤、亡）所产生的.经济责任及法律责任均与乙方无关。

　　九、本合同与签订的正式施工合同同时生效，并具有法律效率。

　　十、未尽事宜，甲、乙双方共同协商解决，协商不成，可向当地人民法院提取诉讼。

　　十、本合同经甲、乙双方签字后生效（执行）。

　　十一、本合同一式伍份，甲方一份，乙方四份。

　　甲方签章：乙方签章：

　　身份证号：身份证号：

　　签订地点：　　签订地点：

　　签订时间：年月日　　签订时间：年月日

简单居间合同范本5

　　委托人（甲方）：

　　居间人（乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲方委托乙方在合同约定期限内代为寻找、介绍厂房，并在一定期间内继续维护该厂房租赁关系，为甲方提供与该厂房相关的信息，协助甲方与该厂房承租人签订租赁合同等事宜。现甲、乙双方经协商一致，达成以下协议：

　　一、委托事项

　　1.甲方委托乙方代为寻找、介绍厂房，乙方接受甲方委托。

　　2.甲方委托乙方在一定期间内继续维护该厂房租赁关系，为甲方提供与该厂房相关的信息，协助甲方与该厂房承租人签订租赁合同等事宜。

　　二、厂房信息

　　1.厂房地址：_____________________________

　　2.厂房面积：_____________________________

　　3.厂房类型：_____________________________

　　4.厂房租金：_____________________________

　　5.厂房交付时间：_________________________

　　6.其他相关信息：_________________________

　　三、乙方职责

　　1.乙方应尽力为甲方寻找、介绍符合甲方要求的厂房，并及时将相关信息告知甲方。

　　2.乙方应积极协助甲方与厂房承租人签订租赁合同，并维护该租赁关系。

　　3.乙方应保护甲方的利益，不得将甲方的信息泄露给第三方。

　　四、甲方支付费用

　　甲方应向乙方支付以下费用：

　　1.信息咨询费：人民币________元。

　　2.其他费用：人民币________元。

　　五、合同解除和终止

　　1.若甲方在委托期限内要求解除合同，乙方应协助甲方解除合同并退还甲方支付的费用。

　　2.若甲方在委托期限内未能找到符合甲方要求的厂房，乙方应退还甲方支付的费用。

　　3.若甲方与厂房承租人签订租赁合同后，乙方协助甲方维护租赁关系，合同终止。

　　六、违约责任

　　1.若乙方未能按照甲方要求寻找、介绍厂房，甲方有权要求乙方退还已支付的.费用。

　　2.若乙方将甲方的信息泄露给第三方，甲方有权要求乙方退还已支付的费用，并要求乙方承担相应的法律责任。

　　七、争议解决

　　如甲、乙双方在执行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　八、其他条款

　　1.本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。

　　2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方（签字）：

　　乙方（盖章）：

　　日期：

简单居间合同范本6

　　甲方（委托人）：

　　营业执照注册号码：

　　乙方（居间人）：居间人姓名1、 XXX

　　身份证号码：

　　居间人姓名2、 XXX

　　身份证号码：

　　居间人姓名3、 XXX

　　身份证号码：

　　居间人姓名4、 XXX

　　身份证号码：

　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1.1乙方接受甲方委托，负责就 XXXXXXXXXXXXXX有限公司厂区建设工程项目(以下称该工程项目)，推荐给甲方，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位和总包单位签订该工程项目的分包施工合同，取得施工权。

　　二、乙方的义务

　　三、甲方义务

　　3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责施工所需要的各类资金的筹措，并做好签定合同前系列需要的手续准备。

　　3.2如果居间成功，则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3.3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方上述所列的四位居间人分别按照本合同约定支付居间报酬。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　根据《中华人民共和国合同法》第426条关于 “居间人促成合同签订成功，委托人应当按按约定支付报酬”的规定，甲方完成签订该工程承包项目合同，并顺利的按施工分包合同约定的时间、约定的'内容开工后，收到工程预付款时本合同立即生效，反之则无效自动终止该合同。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费：

　　4.1本项目居间费用为工程造价（剔除建设单位直供材料价格，指定材料价格及指定专业分包造价）金额 %（税后）作为酬金。甲方应无条件地按照事

　　先约定的服务费标准，即项目签定的合同工程量万元的%计万元（税后），作为中介人的服务报酬。工程结算造价确认后，若有明显差异，最后一期居间服务报酬支付时进行相应调整。多还少补。

　　4.2本合同签字生效成立后，甲方在与业主方或总包方签订施工分包合同后，在第一次业主支付工程预付款同时交割 50 % 居间服务费，计万元；工程进行到按照合同工期一半时间即开工令签发开始计算为第二次兑付日，兑付第二笔25%的居间服务费，计万元；当工程完工验收后10天内兑现最后25%的居间服务费，计万元（按工程审结价进行调整后支付）。

　　4.3甲方按照下列支付分流表金额分配，可以现金或者银行本票形式进行分别支付。居间服务费支付分流表：

　　五、特别约定：

　　5.1甲方取得工程建设施工合同后，若恶意逃避或故意拖延支付，自愿接受下列处治，并放弃一切抗辩权利；居间人可凭此承诺书依法冻结甲方公司的银行帐户及资金，采取停止工程施工等措施；本承诺书自动转为甲方公司欠居间人服务费的欠条；追回应兑现的居间人服务费并按该费用总额加收每天5‰滞纳金；按中介居间人服务费总额的二倍收取罚金；追索期间所产生的一切费用（含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等）均由甲方承担。

　　六、保密事项

　　6.1甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密，任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方承担一切后果。

　　6.2乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的后续居间报酬。

　　七、合同终止

　　7.1本合同签字生效后，如果20xx年12月30日，乙方仍未完成居间任务

　　的，本合同自动终止。

　　7.2如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　八、争议解决方式

　　九、其他事项

　　9.1本合同一式六份份，甲方一份，乙方每个居间人一份，公证机关一份，均具同等法律效力。

　　9.2本合同双方签字盖章后生效。