施工合同

施工合同范本[汇编14篇]

　　随着法律观念的深入人心，合同出现的次数越来越多，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编为大家收集的施工合同范本，希望对大家有所帮助。

　　施工合同范本 篇1

　　发包人：_________________有限公司(以下简称“甲方”)

　　承包人：_________________有限公司(以下简称“乙方”)

　　本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与甲、乙双方于20__年10月8日签订的_________________通道道路整治工程《施工合同》(下称”原合同“)中定义相同。

　　根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方经友好协商，在原合同签订的基础上，就乙方承包晋江市金井北通道道路整治工程的给水工程及金东公路金井段道路改造工程的相关事项订立以下补充协议：

　　1、工程概况

　　工程名称：_________________通道道路整治工程一给水管道(原水管道)工程及_________________改造工程。

　　工程地点：_________________

　　2、建设内容

　　给水管道及金东公路金井段道路改造工程。

　　具体详见施工图纸：

　　3、施工工期施工合同补充协议工期为240日历天(备注：即乙方应在原合同工期的.基础上顺延8个月之内完成)

　　4、工程质量

　　工程质量要求符合《公路工程质量检验评定标准》(jtgf80/1-20__)、《公路工程交(竣)工验收办法》、《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》、《球墨铸铁给排水管道工程施工及验收技术规范要求》(z_b/t0202-20__)、《工业金属管道工程施工及验收规范》(gb50236)及《现场设备、工业管管焊接工程施工及验收规范》(gb50236)。

　　并且通过甲方组织的竣(交)工验收和晋江市供水公司的交接检查。

　　5、工程价款

　　本工程为固定单价合同，根据_________________财政投资项目评审中心审核书以及招标文件约定的下浮比例计算，签约合同价暂定为人民币(大写)壹仟零肆拾叁万贰仟陆佰零柒元整(￥10432607)[包含给水工程安全文明措施费拾贰万捌仟贰佰伍拾陆元整(￥128256)]

　　6、进度付款额度和付款方式支付

　　工程进度付款：按月支付工程进度款，即按经监理人、发包人审核当月实施工程价款扣减质量保证金(质量保证金百分比为月支付额15%)以及合同约定应扣减的其他金额后支付进度款。

　　7、合同生效

　　7.1本协议经甲、乙双法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章即生效。

　　7.2本协议生效后，即为原合同不可分割的组成部分，与其具有相等的法律效力。

　　7.3合同地点：泉州市晋江市

　　8、本协议正本贰份、副本捌份，承发包双方各执正本壹份，副本肆份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

　　发包人：________(盖单位公章)承包人：________(盖单位公章)

　　施工合同范本 篇2

　　发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方）

　　甲方所建的 工程门窗工程分包给乙方，根据《中华人民共和国合同法》明确双方在施工过程中的权力、义务和经济法律责任，经双方协商同意后签订合同。

　　一、 工程名称：

　　二、 工程地点：

　　三、 工程承包的范围和内容：

　　四、 双方责任：

　　甲方：

　　1、协调提供乙方材料堆放仓储设施。

　　2、按乙方施工方案中的塑钢窗施工工序需要，提供符合门窗验收标准的`门窗洞口。

　　3、乙方已做好的成品项目，因设计变更或甲方技术人员指挥失误所造成返工，一切返工费由甲方按实计付。

　　4、为了确保施工顺利进行，解决应由甲方解决其它事宜，协调乙方与有关部门及土建的相互关系。

　　甲方为乙方无偿提供以下施工条件。

　　(1) 提供材料存放场所：（2）配合提供垂直运输机械：（3）提供水、电使用：（4）提供工程交底数据。

　　5、及时按照合同约定支付工程款给乙方。

　　乙方：

　　1、

　　2、 制定详细有效可行的施工方案，组织好过硬的施工队伍。 遵守有关法律和规定，服从甲方现场管理，接受甲方和监理的指令，按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、例会纪要、施工及验收规范进行施工。积极与甲方施工单位协调在施工中的配合事宜。

　　3、 严格按照设计图规范、规程和合同要求施工，并对原材料、施工工艺及施工过程负责。

　　4、 提供产品出厂合格证、检测报告、配合做好工程塑钢窗验收所需的相关资料。

　　5、 乙方必须保证其合同约定施工工期，如因甲方或不可抗力因素，则工期顺延。

　　6、 乙方必须做好安全施工、文明施工。做到工完料净，一切边割废料及散落杂物必须清理干净，不污染其它工种成果。

　　7、 一切按规范施工，如有不合格须返工全部由乙方负责。

　　五、 工程内容及要求：

　　1、 工作内容：

　　（1）按甲方提供的设计图施工、其原材料、几何尺寸、厚度必须符合要求，玻璃厚度、工艺应符合要求。

　　（2）清理预留洞口修边、成品保护及验收前的清扫工作。

　　2、工期约定：

　　（1）开工时间 年月日，工程工期为 天（乙方的施工进度应满足甲方总体进度要求；与甲方配合，应满足甲方进度要求，雨天、大风天气工期顺延。

　　（2）开工日期以甲方发出开工令为准，计算乙方工期，工期按日历连续计算。

　　（3）由于甲方原因造成乙方不能按期完工，凭甲方及监理签证工期顺延。

　　3、工程质量：

　　本工程门窗应满足验收标准，门窗塑钢材料及施工验收标准执行：JG158-20xx B50411-20xx、JGJ144-20xx。

　　六、 文明施工

　　现场施工人员严格按照文明施工准则进行操作，遵守甲方各项规

　　章制度，做到工完场清，不同材料分类固定存放；施工过程中根据当

　　天施工内容合理利用施工场地，工具材料不乱扔乱放，尊重和服从甲方的现场监督和指导。

　　七、 安全要求

　　1、 乙方不能作主排除的安全隐患，要及时请示甲方负责人和工地技术负责人支持，消除隐患。在隐患没有解决之前，乙方不得冒险施工作业。

　　2、 乙方在组织工人施工时，必须提供安全意识，做好安全防范，制定安全措施，保证安全生产，杜绝任何工伤事故发生。

　　3、 施工安全用电：施工用电必须遵守安全用电规章制度，按指定配电箱专人接线操作，非专业人员严禁操作。

　　八、 工程验收：

　　1、 乙方施工窗框完后由甲方组织监理单位和乙方一起对窗框尺寸、质量进行验收，验收合格后方可进行玻璃安装施工。

　　2、 乙方每道工序完成后，由监理公司验收合格后方可进行下道工序的施工（三个工作日内没有组织验收，视同验收合格可继续下道工序施工）。

　　九、 工程造价与结算

　　1、该工程门窗塑钢窗每平方包干综合单价为元/（不含税）

　　2、最终结算量按图纸及实际施工面积据实结算。

　　本工程结算总价=平方包干综合单价×实际施工面积

　　3、 乙方施工的门窗工程施工完毕后，经甲方、监理、乙方（分包单位）、建设单位、设计单位、质检等单位共同验收合格后，一个

　　月内甲方须与乙方办理完工程的最终结算手续。

　　十、 付款方式

　　1、

　　2、 施工开展后乙方报进度，经甲方、监理审核，按85%付进度款。 门窗系统施工完毕，通过甲方、监理、质检等有关单位验收合格后，甲、乙双方进行本工程的竣工结算，经双方确定工程量和总费用，甲方应在一个月内付清乙方工程款。

　　十一、其它约定

　　1、 在整个施工过程中，若因乙方原因造成了质量和进度问题，其责任由乙方承担。

　　2、 若因甲方资金不能按合同执行，或甲方其它原因造成无法履约，责任由甲方承担。

　　3、 甲方必须按照合同约定条款及时付款，如超期则按超期金额的0.1%/天进行处罚，乙方必须根据合同条款，保证质量按照工期要求完成任务。

　　十二、本合同在执行期间，若双方出现争议另行协商解决。如不能达成一致，可向人民法院起诉。本合同双方签字盖章生效，双方完全履行权力义务后即终止。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方签章： 乙方签章：

　　联系电话： 联系电话：

　　年 月 日年月日

　　施工合同范本 篇3

　　合同编号：_______________

　　______年___月___日

　　发包方（以下简称甲方）：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　第一条、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包方式：

　　4、工程面积：

　　5、工程期限：

　　本工程自______年______月______日开工，于______年______月______日竣工。

　　第二条、工程项目价款

　　1、工程款：本合同工程造价为（人民币）：____________；

　　金额大写：___________________________。

　　2、报价单根据市场经济运作规则，本着优质优价的原则由双方约定，作为本合同的附件。详见本合同附件《装饰工程预算表》。

　　第三条、工程图纸

　　甲方提供的施工图纸或作法说胆，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

　　由于甲方确认的图纸或做法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

　　第四条、材料供应

　　本工程凡由乙方采购的材料，经甲方按预算材料及乙方提供的样品标准验收，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的`损失由乙方负责。

　　对与甲方认可的材料，乙方使用后，如甲方提出更换或提高标准，甲方应承担乙方因此而增加的施工工费及材料费。

　　第五条、工程款支付方式

　　1、双方商定本合同价款采用固定价格，按项目报价执行。

　　2、本合同生效后，甲方分_____次，按下面约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清；

　　（1）工地开工前付_____元。

　　（2）工程进行一半时付_____元。

　　（3）工程结束付_____元。

　　3、工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料_____天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。

　　第六条、工程工期

　　1、甲方要求比合同范本约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

　　2、在1、条件下，本工程合同范本施工期约定为______工作日。

　　3、本工程合同范本约定施工期以收到第一期工程款当天起计算_____工作日。

　　4、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

　　5、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

　　6、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

　　第七条、工程质量及验收

　　1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准。

　　2、本工程以施工图纸、甲乙双方另行约定的特殊施工做法及质量标准、设计变更和______省地方标准《______装饰装修工程质量规范》为质量评定验收标准。

　　3、装饰装修工程竣工后，工程质量和环保要求应当符合国家有关标准。

　　4、由于甲方原因造成的工程质量问题，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　5、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　6、甲方对工程存在的问题应及时向乙方工程部反映投诉，以免给双方造成更大的返工或损失。

　　乙方工程部电话：________________。

　　7、乙方自检合格后，应及时通知甲方进行材料进场的验收、各个节点完工的验收，由甲方签字确认后方可进行下一道工序，甲方若不能按约定日期参加验收，可书面委托第三人进行验收确认，且甲方认可该验收结果。甲方未按约定日期参加验收且未委托第三人进行验收，延误工期由甲方承担。

　　8、工程内容全部施工完毕后，乙方以书面方式通知甲方进行竣工验收。甲方自接到验收通知后七日内须参加验收，若甲方无正当理由逾期不参加验收，视为验收合格。竣工验收合格后，乙方应提供工程质量合格证明（含试水记录）和第三方室内空气质量检测合格证书。

　　甲方对室内空气质量有异议时，可请有国家相关部门认可的专业检测单位予以认证并自负费用；若检测不达标则检测费用由乙方承担，乙方还需负责治理工作及承担治理费。（由于甲供材料、配饰等原因引起的由甲方承担所有费用）。

　　竣工验收合格后，双方办理移交手续，签署保修单，提交水电隐蔽工程图。双方竣工验收前，乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。

　　双方未办理竣工合格验收手续，甲方不得入住。如甲方擅自入住或更换钥匙视同验收合格；甲方确需提前入住的，由双方以其他事项书面约定。

　　竣工验收在工程质量及经济方面存在个别且不涉及较大问题时，经双方协商一致，签订“解决竣工验收遗留问题协议“（作为竣工验收单附件）后，甲方可先行入住。

　　第八条、安全生产和防火

　　1、因甲方违反有关安全操作规程、消防条例和防火规范，导致发生安全或火灾事故，甲方承担由此产生的一切经济损失。

　　2、因乙方违反有关安全操作规程、消防条例和防火规范，导致发生安全或火灾事故，乙方承担由此产生的一切经济损失。

　　第九条、维修责任

　　本合同工程验收交付之日起，乙方负责为期2年的保修（凭签发的工程保修单为准），保修范围：乙方所装修项目应有的质量保证。属甲方人为或其他不可抗力因素发生的质量问题，及甲方自行装修项目或自购材料装修项目，导致质量问题的则不在保修范畴之内。

　　第十条、违约责任

　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额______%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　第十一条、争议的解决

　　本合同范本在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同范本在执行中发生的争议由合同范本签约地人民法院解决。

　　第十二条、合同生效

　　1、本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。

　　2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。

　　3、本合同（包括合同附件、补充合同）一式_____份，甲乙双方各执_____份。

　　甲方（签章）：

　　委托代理人：

　　联系电话：

　　_______年____月____日

　　乙方（签章）：

　　法定代表人：

　　联系电话：

　　_______年____月____日

　　施工合同范本 篇4

　　甲方:

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经甲、乙双方友好协商，达成一致，签订本合同，双方在履行中共同遵照执行。

　　一、 规格、数量及价格

　　二、报价范围

　　1、包含部分：设备费、运输、卸货、安装、调试、验收、1年质保。

　　2、不包含部分：税金、发票、土建结构、门洞等装修封堵、主进线电缆及配电柜。

　　3、甲方应以银行汇款方式，向本合同中明确的乙方指定银行帐户及帐号支付合同款项，若甲方不按本合同中明确的乙方指定帐户及帐号支付款项，乙方不予承认且有权向甲方追索。

　　乙方指定账户及账号分别为：

　　(1)、单位全称： 开户银行： 账 号：

　　(2)、户 名： 开户行： 账号：

　　(3)、户 名： 开户行：账号：

　　三、合同总额及付款

　　1、合同签订后5日内支付合同设备总价的30%计： 万元(大写：);

　　2、电梯产成发货前10天支付合同设备总价的60%计： 万元(大写：);

　　3、剩余10%验收合格后三个工作日内付清。计：万元(大写：)

　　四、质保及提货

　　1、交付定金并确认图纸后45天内出货。土建符合安装条件并甲方第二次付款后10个工作日内货到现场，到货后甲方支付第三次付款25个工作日内安装调试完毕(土建后期，门洞封堵，机房及当地坑混泥土回填工作需安照电梯安装进度配合进行，土建施工时间不包含在电梯安装工期内)。乙方需配合土建井道及装饰施工的指导及校正工作。

　　2、本合同设备的免费保修期自技术监督局验收证书签署之日起12个月，但最长不超过乙方发货之日起18个月，两者以先到为准。但不包括任何因使用不当及人为造成损坏的零部件及装修材料的更换。

　　3、如甲方未经乙方同意自行寻找安装单位或非属乙方原因的，则乙方不承担和负责维保工作及费用，亦不承担因非乙方安装调试引起的质量事故及责任，且乙方保留通过诉讼要求甲方赔偿由于甲方自行安装或寻找其他单位安装而造成乙方的任何损失的权利。

　　4、本合同在履行过程中，甲、乙双方的任何一方需要变更的，且应在合同交货期前30天以书面形式提出并通知另一方，并证得另一方的`书面确认，因甲方原因而引起的合 同变更，则增加的费用应由甲方承担。

　　5、除不可抗力原因外，甲、乙双方中的任何一方单方终止合同，违约方应按延误部分金额千分之一/天的比例向另一方支付逾期违约金;经守约一方书面催告后，违约方仍然不能履行交(提)货或付款义务的，守约方有权单方解除合同，且违约方应按合同总额的30%向守约一方支付违约金。

　　6、除不可抗力原因外，任何一方不得单方解除合同，否则应按合同总额的30%支付对方违约金，但对方先行违约的除外，即守约一方有权单方解除合同，且无需承担违约责任。

　　7、本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、地陷、台风、洪水、泥石流、火灾、政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

　　8、甲、乙双方均不需要承担因不可抗力原因而造成的违约负责。

　　9、若甲、乙双方在合同履行过程中发生纠纷，应友好协商解决，协商不成则由人民法院裁决。

　　10、本合同未涉及的违约事宜，则按照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。

　　五、本合同经甲、乙双方签字盖章，同时须加盖骑缝章后生效。本合同一式二份，双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　施工合同范本 篇5

　　甲、乙双方经协商，甲方同意将锦湖花园围墙委托乙方施工，并达成以下协议：

一、 围墙长度106米。

　　二、 按甲、乙双方所确认的图纸施工，承包价为人民币36548.26元（大写：叁万陆仟伍佰肆拾捌元贰角陆分）。

　　三、 付款方法：工程完工后，一个月内一次性付清全部工程款。

　　四、 未尽事宜，双方协商解决。

　　五、 本协议书一式二份，各执一份，具同等效力。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：

　　施工合同范本 篇6

　　发包方：_________建筑施工有限责任公司(以下简称甲方)

　　承包方：_________(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将___公司___工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。

　　一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下：该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。

　　二、本合同期限：从________年____月____日起至________年____月____日止。

　　三、工程质量标准：所有分项工程质量确保优良

　　四、劳务管理费的上缴及付款方式：

　　1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。

　　2、付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付____，装修完工前付____。

　　五、乙方的职责

　　1、乙方提供相关的.证件及资质，配合乙方办理相关手续。协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。

　　六、乙方的职责：

　　1、全面履行___公司与___建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。

　　2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处罚。

　　七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。

　　八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。

　　甲方：__________

　　乙方：________________

　　甲方代表：__________

　　乙方代表：__________

　　________年____月____日

　　_______年____月____日

　　施工合同范本 篇7

　　甲方：

　　乙方：z市z电梯设备工程有限公司

　　电梯安装工程合同

　　甲方：z市z投资有限公司

　　乙方：z市z电梯设备工程有限公司

　　依据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定，为明确双方在安装过程中的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

　　1、电梯品牌、型号规格、数量和工程价格

　　序号品牌型号规格电梯：层/站/门 扶梯：倾角及提升高数量 (台)安装费 (元)运输费 (元)合计价 (元)

　　1升达SDL20xx/0.5-JXVF (货梯)4/4/4125,0004,00029,000

　　2迅达9300AE-10-EN-35-100-K-R(扶梯)35° 4500mm229,8008,50076,600

　　3迅达9300AE-10-EN-30-100-K-R(扶梯)30° 5960mm233,6509,50086,300

　　合同总价(RMB元)：壹拾玖万壹仟玖佰圆整(￥191,900.00元)

　　注：总价包含税金。

　　2、付款方式

　　2.1、甲方于双方确认电梯到达安装工地之日起3天内将合同总金额的50%，即RMB￥95,950.00 元作为开工款支付给乙方。甲方延期支付开工款，完工期顺延。

　　2.2、甲方应在当地质量技术监督部门对电梯安装工程检验合格后(以取得安装检验合格证书为准)7天内将本合同的余款RMB￥95,950.00元支付给乙方；若甲方不(或推迟)向当地质量技术监督部门申报验收电梯，则甲方应于双方验收合格之日起或接到乙方安装电梯完工书面知会之日起，10天内向乙方付清本合同余款。

　　2.3、由于甲方原因，部分电梯未能在安装工期内完成，甲方须对已完工的电梯按2.2条款办理结算，余下电梯的结算在其完工后办理。

　　2.4、甲方以 银行转账 方式按上述付款条件向乙方付款(汇款支付款项，汇款时请注明付款单位、用途、银行帐号及合同编号并将汇款单传真给乙方的经办人)。买方在付款前要求开发票时，实际付款金额以付款凭据为准。

　　3、安装地点： z省z市z甲方指定工地z广场

　　4、安装必备条件

　　4.1、电梯货品运抵安装现场。

　　4.2、井道、机房土建完工，建筑土建符合双方签订的供货合同中确认的电梯确认图，若不符合，甲方应及时进行整改，基本要求包括：

　　4.2.1、平面尺寸和垂直度及各预留孔洞、机房吊钩符合甲乙双方确认图所列各项规定。

　　4.2.2、井道和机房内粉刷完工，模板、钢筋或勘察土建施工器具和建筑垃圾清除干净，底坑无积水或渗漏水，及时清理井道完工后井道的杂物。并通知乙方及时约定检查井道日期。检查后如有不合格部分需要修正时，甲方应在双方约定的时间内完成。合格的井道应符合《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-20xx)中的“土建交接检验”要求。

　　4.2.3、建筑物永久性楼梯和机房通道门窗等施工完成并畅通和足够照明。

　　4.2.4、甲方须书面提供地盘完成面标高，并按《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-20xx)在各楼层门孔设置可开启的临时安全栅栏。

　　4.3、甲方应对施工工地的治安工作有效控制，确保乙方施工人员能开展正常生产作业。

　　4.4、甲方应确保施工期间的电源供应。

　　4.4.1、甲方应将安装施工用临时电送至一楼，井道门口附近不超过25米远处，其负荷每台电梯不小于三相380V20A和单相220V15A，每增加一台电梯增加40%的供电负荷.并将动力电源(按电梯所需负荷380V三相四线配线、独力地线和220V照明)接至电梯各机房并配好开关。

　　4.4.2、甲方应将符合国标GB50182-93《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》和确认图相关要求的动力电源于安装开工前送至机房内靠近门口(或乙方指定)处，并设置动力配电(箱)柜。

　　4.4.3、安装工程调试之前提供正式电源。

　　4.5、当甲方在设备买卖合同中选用了“五方通话功能”时，且需由甲方负责全部或部分布线工作时，详细的布线要求见附件一《对讲系统现场布线要求》。

　　5、安装工期

　　5.1、甲方认为土建具备安装条件后，通知乙方派员进行安装前勘查作业，由双方确认安装开工条件是否具备并商定计划开工日期，该项联系工作应在开工前20天进行，以便乙方制定安装计划。逾期提供合格井道，完工期限顺延。

　　5.2、乙方进场安装前用书面形式(开工通知单)通知甲方具体开工日期和安装班组负责人名单，甲方联系人签收回复乙方，甲方签收确认的日期为正式开工日期。若甲方未将相关书面资料反馈乙方，则开工日期相应顺延。

　　5.3、确定开工日期之日起 30天 内完工(不含当地质量技术监督部门验收时间、不含国家法定节假日)。乙方安装完工，经双方初检合格后，乙方应于10个工作日内向当地质量技术监督部门办理检验申报手续。

　　5.4、如遇停电或甲方原因造成停工的，或不具备“安装必备条件”，完工日期顺延。

　　6、甲方的义务：

　　6.1、在乙方进场施工前，甲方应当履行以下义务：

　　6.1.1、以书面的形式向乙方提供施工现场以及监理单位的的衔接、联系负责人和联络电话、联系方式。

　　6.1.2、确立货物的接收、包含防损坏、防盗的保管工作负责人。

　　6.1.3、在安装地点的首层或货车到达层(盖有屋顶)里，应备好电梯保管场地(每台电梯需10米×10米)，该场地应设置在能确保把电梯导轨(5米长)搬去候梯厅的通路的地方。

　　6.1.4、配合乙方向当地政府主管部门办理安装施工告知手续。

　　6.2、在乙方进行安装施工时，甲方的义务包括：

　　6.2.1、负责电梯安装施工过程中的土建配合的工作，包括门套、召唤按钮箱、厅外指层灯箱、消防开关箱、厅外报站钟、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座的混凝土灌注。

　　6.2.2、无偿提供适量水泥、沙、石等用于捣制踏板。

　　6.2.3、无偿提供安装工程施工的搬运通道，以方便乙方的安装工作。

　　6.2.4、承担电梯安装施工期间使用的水电费用。

　　6.2.5、承担土建总承包商对乙方征收的各项费用。

　　6.2.6、因停电或甲方原因造成乙方停工超过2天的，乙方安装工人可以撤场，待通知另定时间进场。

　　6.2.7、甲方为乙方安装小组提供住宿(可在工地任意楼层的临时场所)和用餐方便(餐费由安装小组支付)。

　　6.3、在乙方完工后，甲方的义务包括：

　　6.3.1、负责电梯安装后的土建修补余尾工程。

　　6.3.2、在乙方调试检验合格后及时与甲方办理电梯竣工验收。

　　6.3.3、配合乙方向当地政府主管部门办理申报验收，乙方承担所需费用。

　　6.3.4、双方验收合格后，负责电梯的保管及管理工作。当地质量技术监督部门验收合格之日起10天内，如还未与乙方办理验收手续，则视作电梯安装工程完成。

　　7、乙方的义务：

　　7.1、以书面的形式向甲方提供乙方进场施工作业的衔接、联系负责人联络电话、联系方式。

　　7.2、向甲方通报货物运抵现场的时间及所需协助、配合的接收、保管工作(包括：防损坏、防潮、防盗、防腐蚀、防高温的`要求内容)。

　　7.3、井道及机房土建完工后，在双方约定的时间内负责检查电梯井道及机房。

　　7.4、负责安装期间电梯保管工作。

　　7.5、负责组织经乙方确认的专业电梯安装队伍进场施工，同时配备专业管理人员实施现场监理。

　　7.6、负责正常安装过程中所需电梯部件材料的搬运堆放。

　　7.7、自备安装工程的所需工具、机械和劳保用品。

　　7.8、负责向当地政府主管部门办理安装进场前的安装告知手续及安装完工后的报检手续。

　　7.9、负责电梯的安装、调试工作。

　　7.10、在进入调试后至甲乙双方验收合格前，由乙方负责电梯的管理。

　　7.11、承担向当地政府主管部门申报验收的费用。

　　7.12、移交随机资料一套及备用件，如甲方要求提供超过一套随机资料，乙方可有偿提供，价格另定。

　　7.13、乙方安装作业人员在安装施工过程中须遵守甲方施工现场各项安全制度及文明生产规定，文明施工。

　　7.14、电梯到工地后，乙方负责垂直吊运(货物应放在距井道路途不超过50米地方，否则二次搬运费由甲方支付)。

　　8、质量保证

　　8.1、本合同工程质量标准执行《电梯安装验收规范(GB/T10060-93)》。

　　8.2、自当地质量技术监督部门验收合格之日起十二个月内，乙方负责保修，保修期内依照国家对特种设备安全监察条例的要求对电梯进行日常的维护保养工作。

　　8.3、若甲乙双方验收电梯合格之日起10天内，乙方未办理报检的，则保修开始日期从双方验收合格之日起，共保修十三个月(期间完成质量技术监督部门验收，电梯保修期不再重新计算)。如因甲方原因不能于交付货物后六个月内完成安装，则保修开始日期从交付日期之日起，共保修十八个月。

　　8.4、保修期间由于甲方或电梯使用单位管理使用不当造成的故障，不属保修范围，乙方可予以有偿修复。

　　8.5、合同标的物运抵买方工地放置7天内对货物的保管问题,由乙方负责。货到工地之日起甲方应保证7天内开箱验收。

　　9、违约责任

　　9.1、乙方逾期完工或甲方逾期付款，应向对方支付违约金。违约金按逾期部分合同款额计算，每日按逾期部分合同款额的万分之五计算，最高不超过本合同总额的10%。

　　9.2、电梯的安装必须由乙方或者乙方通过合同委托、同意的依照国家对特种设备安全监察条例取得许可的单位进行安装。若甲方自行安装或委托第三方安装的，预付的安装费用不予退回。乙方不负责保修，由此引起的一切责任由甲方自负。

　　10、解决纠纷方式

　　双方如有争议应协商解决，协商不成可向 甲方 所在地人民法院提起诉讼。

　　11、本合同一式 肆 份，甲乙双方各执 贰 份，均具同等法律效力。

　　12、生效：本合同在 电梯设备买卖合同编号为： 13ZJOR-1067 的买卖合同生效之日生效。

　　甲方 (盖章)

　　单位名称 z市z投资有限公司电话z-z

　　地址z市zz291号邮政编码z

　　法人代表z

　　施工合同范本 篇8

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　由于工程施工需要，甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据《中华人民共和国民法典》暨《中华人民共和国建筑法》以及建筑施工管理条例、施工规范，经过甲乙双方充分协商，达成以下条款，双方必须严格遵守。

　　一、工程地点及名称

　　1、工程地点：_________________

　　2、工程名称：_________________

　　二、承包内容价款以及工期

　　1、承包内容污水站全部土建工程

　　2、工程造价一次性包死。

　　3、工程工期：自开工内完成承包全部承包内容。

　　三、付款及质量

　　1、污水地底板验收合格后付30%，主体验收合格后付至70%，发包方进行竣工验收合格后付至95%，其余工程款待工程保修期满一次性付清。

　　2、工程质量：合格

　　四、甲方责任：帮助乙方解决水源电源，协助乙方解决施工现场出现的问题，给乙方提供施工图纸并交底。

　　五、乙方责任，严格按照施工图及相关规范进行施工，必须遵守安全文明施工相关规定，承担因为安全和质量造成的责任和费用。

　　六、保修期及质保金。

　　1、保修期：发包方竣工验收后日历天共计六个月。

　　2、质保金：承包总价的.10%为保修金，保修期满后付清全部承包价款。

　　4、合同生效日期：_____

　　合同生效日期双方签字后立即生效，保修期满质保金付清自行失效。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　签字：_________________身份证号：_________________

　　日期：_________________日期：_________________

　　施工合同范本 篇9

　　发包人：(甲方) 装饰工程有限公司XXXX项目部

　　承包人：(乙方)XXX(身份证号码：XXXXXXX)住址：XXXXXXXXXXX

　　承包工程内容： XXXXXX实业有限公司新建厂房室内木作项目、轻钢龙骨

　　隔墙、吊顶等有关的装饰工程项目

　　一、工程名称： XXXXXXXX有限公司新建厂房室内装饰工程

　　二、工程地点： XX市经济开发区(西区)

　　三、承包工程项目及价格：

　　1. 高木作柜，2.4米内(高度)150元/米(含玻璃和五金配件安装)

　　2. 木做矮柜，60元/米(含五金配件安装)

　　3. 木作踢脚线，4元/米(含五金配件安装)

　　4. 木门，80元/扇(含玻璃和五金配件安装)

　　5. 单、双门套，45元/只(含五金配件安装和双面门线条)

　　6. 地面、木龙骨、细木工板基层，12元/平米

　　7. 方柱装饰，基层，12元/平米 面板及铝塑板饰面，10元/平米(含打胶水)

　　8. 圆柱装饰，基层，20元/平米 面板及铝塑板饰面，10元/平米(含打胶水)

　　9. 窗套，12元/平米(按图施工，含线条)

　　10. 窗台板，10元/平米(按图施工，含线条)

　　11. 窗帘箱，10元/平米(按图施工，含线条)

　　12. 轻钢龙骨纸面石膏板天棚 1级，10元/平米

　　13. 轻钢龙骨纸面石膏板天棚 2级，12元/平米(工艺顶按展开面积计算)

　　14. 轻钢龙骨纸面石膏板天棚 3级，14元/平米(工艺顶按展开面积计算)

　　15. 轻钢龙骨、双面纸面石膏板隔墙，10元/平米

　　16. 单面木龙角石膏板夹板基层，10元/平米

　　四、付款方式：按进度付款，按工程量结算，中期付30%

　　五、工期：本工程自 年 月 日开工，至 年 月 日竣工。

　　六、质量要求：

　　本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—20xx)》、《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50310—20xx)》等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准，工程质量应达到国家质量评定合格标准

　　七、安全要求：

　　1、甲方提供的.施工图纸或做法说明、应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他有关的法规、规范。

　　八、其它约定：

　　按《建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—20xx)》施工，装饰材料自搬，出现安全事故由乙方自行负责，出现质量事故照价赔偿 。

　　九、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

　　发包人(盖章)： 承包人(盖章)： 日期 年 月 日 日期 年 月 日

　　施工合同范本 篇10

　　甲方： (简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、 工程概况

　　工程名称： 金色俊园得胜家居室外绿化改造工程

　　工程地点： 金色俊园

　　工程内容： 木制花盆的装土、栽种、上下苗木、打扫卫生，部分死树的换种以及施工期的'苗木养护

　　二、 合同工期

　　开工日期： 20xx年9月25日竣工日期：20xx年10月25日 合同工期总日历天数 30 天。

　　三、 质量标准

　　工程质量标准： 《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T 82-99

　　四、 合同价款

　　金额(大写)：以实际结算数量为准

　　五、 合同承包方式及单价

　　5.1合同承包方式：单包工;

　　5.2单价

　　5.2.1 1M×1M×0.8M的花盆，每个30元;

　　5.2.2 1M×2M×0.8M的花盆，每个60元;

　　5.2.3 换死树每株6元;

　　5.2.4 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　六、 乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期承担工程质量保修责任。

　　七、 乙方承诺在施工期间所发生的一切安全事故由乙方承担所有责任。乙方施工人员的安全由乙方负责，甲方在施工过程中不承担任何责任。

　　八、 违约、索赔和争议

　　8.1本合同关于甲方违约的具体责任如下：

　　本合同通过条款约定甲方违约应承担的违约责任：由于甲方原因造成的违约损失，由甲方负责全部损失。

　　8.2本合同中关于乙方违约的具体责任如下：本合同通过条款约定乙方违约应承担的违约责任：由于乙方原因造成的违约损失，由甲方负责全部损失。

　　8.3争议

　　双方约定，在履行合过程中产生争议时：

　　8.3.1 双方协商解决;

　　8.3.2 协商无法解决，向昆明市仲裁委员会提请仲裁或向工程所在地人民法院提请诉讼。

　　十、合同份数

　　双方约定合同 两 份，甲乙双方各执一份。

　　十一、未尽事宜，协商解决。

　　十二、合同生效

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　施工合同范本 篇11

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：(以下简称乙方）

　　20 年9月，经公开招标 被确定为 工程施工单位。该工程合同工期为20 年9月20日——20 年11月20日。受征地影响，致使该工程于20 年6月开工，20 年8月竣工。经双方协商，鉴于该工程停工时间较长，工程计价依据发生重大调整，且现场施工条件发生较大变化，根据《合同法》和《建筑法》的相关规定，按

　　建设工程施工合同(HF-20 -0201)通用条款第13.1和13.6条具体要求，为明确双方的权利、义务、经济责任，订立本补充协议。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容为：

　　二、工程承包范围：包工包料

　　三、合同工期：20 年6月20日—20 年8月20日

　　四、工程质量标准：合格

　　五、合同价款：根据施工图及现行计价依据，初步确定合同价款为： 元

　　六、工程款支付与结算方式：

　　1、工程结算：

　　(1)工程量及完成工程量以现场实际发生为准，工程量的偏差按通用条款第72.2执行(2)材料价格、人工费、机械台班按法律、法规、国家有关政策及物价的变化执行。

　　2、工程款支付：

　　工程量完成50%时按合同价款付30%进度款，工程量完成80%时付50%进度款，待工程全部完成后，支付到合同价款的70%。剩余工程款由评审部门审核后一次性付清。

　　七、双方的义务：

　　甲方义务：

　　1、负责协调乙方在施工中遇到的需由甲方帮助协商解决的有关问题。

　　2、委派现场代表签认工程量，组织工程验收。

　　3、负责监督、检查乙方文明施工、安全生产。如乙方违反文明施工及安全生产管理条例规定，对乙方做相关处罚。

　　4、负责监督、检查乙方对国家省市制定的'施工规范、质量标准、安全生产等各项法律法规及管理条例的执行情况。

　　乙方义务：

　　1、必须做到安全生产、文明施工，施工时必须有保护措施。施工现场并派专职安全员;如发生安全生产及人身伤亡事故责任由乙方负责。

　　2、施工时必须负责对原有设施进行保护，并派专人现场监护，若乙施工或保护不当等造成设备破坏产生的经济损失，由乙方负责。

　　3、必须按照甲方约定工期进行施工。

　　4、必须执行国家省市制定的施工规范、质量标准、安全生产等各项法律法规及管理条例。

　　八、违约责任：

　　1、因乙方责任延误合同工期，甲方有权按相关规定对乙方予以经济处罚。

　　2、乙方如违反国家省市制定的施工规范、质量标准、安全生产等各项法律法规，甲方有权对乙方按相关规定予以处罚。由此造成的经济损失由乙方负责。造成严重后果的要追究法律责任。

　　3、乙方必须保证施工现场环境卫生，做到工完场清，不污染环境，不扰民、不影响交通。

　　九、其它：

　　本合同一式四份，甲乙双方各执二份，双方签字盖章后生效。

　　本合同未尽事宜，双主协商解决。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　施工合同范本 篇12

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现就本建设工程具体施工事项，为明确双方的权利和义务，经友好协商一致，达成如下合同条款：

　　一、工程概况

　　1.工程名称：

　　2.工程地址：

　　3.工程性质：建筑工程主体钢结构工程(含辅助材料)

　　二、承包价款

　　按施工图的建筑面积结算，合计建筑面积_____㎡，每平方米为____元，承包总价为(￥ )_____元，面积决算时不作调整，按以上总平方计算。施工中如有联系单及工艺更改增减工程量费用不作调整，在总价包干内甲方不作补偿，赢亏由乙方自负

　　三、双方一般权利和义务

　　1、发包人责任：

　　1)负责协调各施工单位之间的关系和现场施工监督。

　　2)做好施工现场三通一平，保证做好供电、供水

　　3)及时向乙方进行技术交底解答施工图和操作过程中的疑难问题，检查和纠正乙方在操作过程中的错误和不足。

　　2、承包人责任：

　　1)组织专业施工人员到进行项目工程施工，确定实施施工计划和安全方案，并积极运送施工中相关应用的设备和工具到场，提前做好施工所需工具、设备拟定工作。

　　2)在工程施工过程中，一定要考虑到生产中的安全性，警醒施工人员在作业中的安全，如排栅架的稳固性，电线的拉扯裸露和临接点设备及工具的摆放，以及施工中活动的范围等;时刻牢记“安全第一、生产第二”，不可为了抓时间、赶进度，不顾安全，强行、冒险施工。

　　3)在施工中，施工工人一定要配备好安全设置和防护工具，如安全带、安全帽、安全鞋等，施工中的工具、设备、性能要安全可靠，不能带“病”或超负荷运作。现场、油漆、稀释剂，存放要安全，保护良好，同热源、火源隔离开来。

　　4)节约材料，杜绝浪费。需要材料提前一个星期用书面形式通知甲方。

　　四、安全责任

　　1、施工中，因材料、工具设备，安装施工程序或行为过失等问题造成自身或第三者的人身伤害，财产损失或形成的`责任事故、民事责任，乙方应无条件接受、承担，一切责任责任与甲方无关，甲方概不负责。

　　2、乙方成员在施工操作过程中，不符合安全规范要求施工的、自行拆除安全围护的、违反操作规程的、酒后操作的、嬉戏或打架的不分事故责任所大小，均由乙方自行承担

　　五、合同工期

　　1、本合同工期总日历天数天。以合同签订之日起开始计算。

　　2、如遇以下情况，工期相应顺延：

　　1)发包方要求更改已确认的设计方案影响工程进度;

　　2)一周内非承包方原因停电水8小时以上，影响正常施工;

　　3)发包方原因造成影响下一道工序施工;

　　4)不可抗力的因素如恶劣天气(暴雨、高温、地震、台风)无法施工及政府行政行为而延误工期;

　　5)发包方代表同意工期顺延的其它情况。

　　3、乙方原因造成工期拖延每天支付应付货款0.05%违约金。

　　六、工程质量

　　1、涂装材料要求：钢构材料现场除油污除锈，防锈漆一道，中灰调合漆一道。

　　2、承包方在施工中若发生质量问题，就及时报告发包方代表，协同解决。

　　3、施工方应保证所承包工程的质量，在不受到自然灾害，不可抗力或人为作用的情况下，须尽5年保用，维护的责任和义务，如有问题，保证随叫随到，确保所承制工程使用的正常状态。

　　4、本工程质量达到以下标准、规范的要求：

　　1)《建设工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20xx);

　　2)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-20xx);

　　3)《钢结构设计规范》(GB50017-20xx);

　　4)《建筑钢结构焊接技术规程》(GJG81-20xx)

　　5)国家、东莞市相关法律法规、规范、标准，达合格等级。

　　七、工程款的支付和结算

　　1、本合同签订生效后，甲方按工程进度付工程款95%。

　　2、剩余5%作为工程保质金，在竣工验收后3个月内支付

　　八、纠纷解决办法

　　任何一方违反本合同规定，双方协商解决，如协商不成时，可通过工程所在地仲裁机关或人民法院诉讼途径解决。

　　九、附则

　　1、本合同双方签字确认后即生效，工程竣工验收符合要求，付清工程款后终止，保修责任仍然保留。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　2、合同履行过程中，双方确认的资料、图纸、通知、签证单、联系单、会议纪要等均作为合同附件，具有与合同同等的约束力。

　　发包方(盖章)承包方(盖章)

　　负责人(签字)负责人(签字)

　　电话：电话：

　　____年____月____日____年____月____日

　　施工合同范本 篇13

　　工程名称：xx工程

　　发包单位：xx

　　承包单位：xx

　　施 工 安 全 协 议

　　甲 方：海南电网xx公司

　　乙 方：xx

　　工程项目名称：xx

　　工程项目地点：xx

　　计划工作时间：20xx年xx月xx日至xx年xx月xx日

　　甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议：

　　一、甲方应承担的安全责任

　　1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书(组织机构代码证)、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。

　　2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。

　　3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。

　　4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计，对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。

　　5、甲方负责检查、监督《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号令)和《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》在施工单位安全管理中的落实、执行情况。

　　6、甲方每月15日对工程组织安全和质量检查，并不定期进行随机抽查。重点检查特种作业人员持证上岗和现场安全用电等现场安全管理与安全措施。特别是查看现场的安全情况，针对检查发现的问题及时填写安全检查情况通知单，对严重的问题下发整改通知单并进行相应的经济处罚。

　　7、应用《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系》对项目部及施工现场管理等进行检查评价，对乙方的安全健康环境管理行为进行诊断和做出相应的评断。

　　8、协议中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。

　　二、乙方应承担的安全责任

　　1、认真执行国家和电力行业有关安全生产、职业安全与卫生的法律、法规、条例和制度，并根据实际情况制定实施细则，但不得与上级规定相抵触，不得降低安全标准。

　　2、乙方应根据国家和电力行业有关规定建立有健全的安全管理机构，落实岗位安全生产责任制。

　　3、招收录用和转换岗位的工人必须经过三级安全教育、紧急救护培训和专业技术培训，并经考试合格记录在案，经甲方审查认可后方可进入其生产现场工作。乙方应对施工人员进行安全技术交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。

　　国家规定属于特种作业、危险作业的人员同时必须经过专业培训，持有政府主管部门颁发操作证方可上岗。

　　4、项目部和施工现场应参照南方电网《电网建设工程安全和环境管理设施规范应用手册》中的规定进行布置，制定各种安全文明施工管理制度和应急预案，要求乙方配备足够的安全用具和安全书籍。施工现场必须设置明显的标牌，应标明施工许可证批准文号、工程项目名称、各参建单位名称、项目管理组织机构图、工程建设(安全、质量、工期)目标以及主要管理制度等。现场作业区有明显的标志、设立了专门的施工器具放置处、材料堆放站和废料堆放点。施工单位负责施工现场标牌的保护工作。

　　5、遵守现场劳动纪律和规章制度，进入施工现场必须严格执行有关规定，凡进入施工现场的人员均应当佩戴工作证卡，以证明其身份，确保安全施工。乙方应该保证施工现场安全防护设施完备，安全警示标志齐全。

　　6、针对施工实际情况，乙方应做到防风防汛、防暑降温、防火、防触电、防高空坠落等，安全措施要到位。

　　7、乙方应根据国家有关安全生产、劳动保护的法规和卫生的.有关规定，制订相关的劳动保护用品发放标准;为施工人员配备符合本工种安全、卫生要求的个人劳保用品;按不同岗位的生产特点配备安全防护用品和安全用具，并指导、监督和检查使用情况。施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。

　　8、进入施工现场的所有人员着装必须符合《电业安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》之规定。施工人员要按要求佩带各种安全防护工具。

　　9、安全用具、安全防护设施、手持电动工器具、电气设备等的使用管理必须严格执行国家、行业的有关规定，必须有出厂合格证明，经试验合格后方可使用，并应建立发放、使用、管理制度和台账。

　　10、乙方要应用《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系》对工程项目部及施工现场、班组管理等进行自检查自评。

　　11、乙方与甲方是劳务合同关系，严禁乙方将施工项目转包。

　　12、对所提供的一切证件、资料的真实性承担法律责任。

　　13、协议中规定由乙方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。

　　三、甲、乙双方共同遵守的规定

　　甲、乙双方在签订施工安全协议后，均必须严格遵守国家各项法律、法规，严格遵守电力行业各项规程、规定和电力企业有关基建安装等规定。共同遵守原电力工业部部颁的《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》和《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令），共同遵守中国南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》、《安全生产奖惩规定》、《安全生产监督规定》、《输变电工程安全文明施工规范要求》、《电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》和《电网建设工程安全健康和环境管理设施规范应用手册》、《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》等有关规定。

　　四、违约处理

　　在协议签订的有效期内，如有违反上述任一条款造成安全事故或安全隐患者，将严格按照海南电网公司关于《关于印发海南电网公司输变电工程施工现场管理规定的通知》（海南电网建〔XX〕168号）和《海南电网公司电网建设工程奖惩办法 (试行)的通知》（海南电网建〔XX〕175号）文件要求及国家、行业有关条款，加强考核力度，对施工单位违反现场安全管理或造成工程质量事故的情况，严格执行奖惩制度。奖罚情况报海南电网公司备案。

　　五、其他

　　1、甲方应给予乙方施工提供必要的技术资料，并尽力提供便利的施工条件。

　　2、在施工中，如乙方发生属乙方责任的意外人身伤亡时，甲方应以人道主义精神尽力协助伤员及处于危险境地人员，但所需全部费用由乙方承担。

　　3、根据双方签订的《单相计量装置轮换改造工程承发包合同书

　　》，乙方应按单项工程（或性）缴纳3千元的安全文明施工保证金。保证金建立专户管理，甲方对乙方违反现场安全规定者进行处罚，处罚以书面通知形式告知对方，工程竣工后根据处罚总金额扣减后返还乙方，不足时乙方应补交。。

　　六、本协议有效期自xxxx年xx月xx日至 xxxx年xx月xx日止。

　　七、本协议一式贰份，甲方、乙方各执一份，签字盖章即生效。

　　甲 方： 乙 方：

　　甲方委托代表： 乙方委托代表：

　　甲方经办人： 乙方经办人：

　　年 月 日 年 月 日

　　施工合同范本 篇14

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方本着精诚合作，平等互利的原则，经友好协商，就湖南吉首市中铁集团·世纪山水工程总承包项目合作事宜，达成如下，双方共同遵守。

　　第一条：涉及的工程

　　一、工程名称：

　　二、工程地址：

　　三、主体工程概况：中铁集团·世纪山水分六期开发，第一期为九栋11层，18层的小高层等。

　　四、建筑面积：第一期约5.5万平米

　　五、工程承包范围及内容：土建、安装（水、电、弱电、通讯、消防、室外附属总体、绿化、小区道路、空调安装、电梯设备安装等）室内外装饰装修。

　　六、承包方式：包工包料

　　第二条：甲方转让给乙方的股份为湖南省吉首市中铁集团·世纪山水建设工程合作项目，转让股份为总工程项目15%的'股份（即甲方50%的股份），同时为了维护双方的合法权益，乙方一次性向甲方交纳转让股金人民币壹佰万元整。

　　第三条：自合作协议签字生效起，甲方有义务及时告知乙方工程项目的一切进展情况，并对乙方的股金及收益负责，乙方收益和甲方同步获取，如出现意外等不可抗拒的因素，致使本项目出现亏损等负债情况，甲、乙双方按本项目股份50%的风险承担。

　　第四条：本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效，本协议均具有同等法律效力。

　　第五条：本协议中未尽事宜，双方协商解决。并另行补充协议。

　　甲方：（签字）

　　乙方：（签字）

　　身份证号码：

　　身份证号码：

　　年 月 日

【施工合同】相关文章：

施工合同施工合同03-28

施工施工合同04-21

施工的合同11-30

路灯施工合同11-22

彩钢瓦施工合同11-15

项目施工合同11-15

装修施工合同11-15

钻孔施工合同11-12

防水施工合同11-17

监控施工合同03-02