三方采购合同范本
随着法律观念的日渐普及，合同出现在我们生活中的次数越来越多，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编整理的三方采购合同范本 ，希望对大家有所帮助。
三方采购合同范本 1
建设方： （以下简称甲方）
总包方： （以下简称乙方）
分包方： （以下简称丙方）
为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任， 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。
一、总包服务费：本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。
二、工程概况：
工程名称：
工程地点：
工程内容：
工程承包范围：以工程实际测量记录、工程平面图为准。
三、合同工期： 根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为 天（日历天），自年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。
四、工程质量：
1、工程质量等级：一次性验收合格为本合同的合约条件。
2、工程质量标准：丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施，质量必须达到合格。
3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。
五、合同价款：
合同定价（大写）：
暂定人民币 元整 （小写）： 元，工程款按最后实际工程量结算下浮 结算。
六、决算依据： （XX 版）《xx 省建设工程施 本工程套用《xx 省市政工程预算定额》 、 （XX 版）工取费定额》 ；材料价格执行 年 月《xx 建设工程造价信息》（xx 栏），取费标准综合取费按市区三类中间值计取。
七、合同价款调整： 设计变更：工程量增减由业主单位签证后结算。
八、工程款支付： 待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。
九、建设方责任
1、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
十、总包方的工作
1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度） 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2、负责现场临时水电的统一管理。
3、在不妨碍承包人优先使用的'前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
十一、分包方的工作
1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。
2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。 3、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。 4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。 5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。
7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8、负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。
9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料（包括竣工所需要的资料）及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
十二、违约责任
1、分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2、造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3、提供给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保市政工程的验收合格。
十三、组成合同的文件：
1、本工程合同书；
2、施工图纸；
3、工程预算书；
4、规范、标准及其它技术文件；
5、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。
十四、其他事项： 丙方在施工及保养期限内必须做好安全防范工作，当发生意外事故均由丙方自行负责，与甲、乙方无涉。 未尽事宜，由甲、乙、丙三方协商解决。本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下：
建设方（签章） ：
法人代表（或授权委托人）签署： x年xx月xx日
总包方（签章） ：
法人代表（或授权委托人）签署： x月x日
分包方（签章） ：
法人代表（或授权委托人）签署： x月x日
签订地点：
签订日期：x月x日
三方采购合同范本 2
甲方：________________________
乙方：________________________
甲乙双方本着公平、公正的原则，依据相关法律、法规的规定，制定如下购货合同：
一、乙方向甲方购买装饰材料：外墙砖、外墙氟碳漆。
二、材料要求、单价及数量
①乳胶漆：合格产品约5000kg，单价为______元/kg，计__________________元（______元）
②腻子属大厂合格产品约9000kg，单价为______元/kg，计______元（______元）
③内墙砖：属大厂合格产品约1万㎡，单价为______元/㎡，计______元（______元）
④防静电木板（大自然牌）约为0㎡，单价为______元/㎡，计_____元（______元）
⑤普通抛光地砖（马可波罗牌）约9000㎡，单价为______元/㎡，计______元（______元）
⑥天然大班石（紫罗兰）约3000㎡，单价为______元/㎡，计______元（______元）
⑦氟碳漆约2600kg，单价为______元/kg，计______元（大写：______元）；
材料共计______元（大写：____________元）。
三、付款方式
甲、乙双方签订合同三日内乙方向甲方交纳总货款的'30%预定金，货出厂时乙方向甲方交纳总货款的80%，货到场验收并清点清楚后，乙方向甲方交纳剩余的货款。
四、甲方责任甲方根据乙方所提供的供货资料，严格按照相关要求及技术规定，确保产品合格并及时提出给乙方使用。
五、乙方责任乙方给甲方提供一份详细的有关产品技术资料及数量，乙方保证货款及时到位。乙方将货款转到甲方指定账户。
六、违约责任
甲乙双方签订合同后，为严格按照合同各款履约，如有一方违约，违约方需支付一方违约金，即总货款的10%，并承担因违约引起的相关法律责任。
甲方：乙方：
年月日年月日
三方采购合同范本 3
甲方： 合同编号： 乙方：签订地点： 丙方：
甲方分别向乙方和丙方进行采购，甲方按照实际成品订单数量结付，毛坯问题和加工问题的衔接由乙方和丙方自行衔接处理。
二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限： 铸件应无裂纹、冷隔、夹砂、通道堵塞等铸造缺陷，
气密性测试0.3Mpa气压无渗漏现象。机加严格按照甲方图纸生产，表面应无气孔、明显碰伤、锐边毛刺。对于不合格品产生的相关费用，甲方一律不予支付。
三、交（提）货地点、方式： 甲方工厂 。 四、运输方式、到达地和费用负担：由乙方和丙方负责。
五、包装标准：木箱+隔板（可回收）六、验收标准、方法及提出异议期限：货到7个工作日完成验收。
七、结算方式及期限：首次订单，合同生效后，甲方预付乙方毛坯30%，余款货到合格后30天内付清。 八、违约责任、商业保密：丙方未能按合同要求交付货物时及在没有正当理由逾期交付物品时，由每逾一日按
合同总金额的 1% 向甲方偿付违约金。
乙方和丙方承约不得向其他单位泄露有关产品制造生产中的机密，或将样件、产品提供转卖给其他单位。一经发现，甲方有权要求解除合同或继续履行，乙方和丙方应承担违约责任，违约金为所涉金额的.100％ 。 九、解决合同纠纷的方式：本合同发生争议，由三方协商或调解解决，协商或调解不成时由合同签定所在地仲
裁机构仲裁或向签订合同所在地人民法院起诉
三方采购合同范本 4
甲方： 合同编号： 乙方：签订地点： 丙方：
甲方分别向乙方和丙方进行采购，甲方按照实际成品订单数量结付，毛坯问题和加工问题的衔接由乙方和丙方自行衔接处理。
二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限： 铸件应无裂纹、冷隔、夹砂、通道堵塞等铸造缺陷，
气密性测试0.3Mpa气压无渗漏现象。机加严格按照甲方图纸生产，表面应无气孔、明显碰伤、锐边毛刺。对于不合格品产生的相关费用，甲方一律不予支付。
三、交（提）货地点、方式： 甲方工厂 。 四、运输方式、到达地和费用负担：由乙方和丙方负责。
五、包装标准：木箱+隔板（可回收）六、验收标准、方法及提出异议期限：货到7个工作日完成验收。
七、结算方式及期限：首次订单，合同生效后，甲方预付乙方毛坯30%，余款货到合格后30天内付清。
八、违约责任、商业保密：丙方未能按合同要求交付货物时及在没有正当理由逾期交付物品时，由每逾一日按合同总金额的 1% 向甲方偿付违约金。
乙方和丙方承约不得向其他单位泄露有关产品制造生产中的.机密，或将样件、产品提供转卖给其他单位。一经发现，甲方有权要求解除合同或继续履行，乙方和丙方应承担违约责任，违约金为所涉金额的100％ 。
九、解决合同纠纷的方式：本合同发生争议，由三方协商或调解解决，协商或调解不成时由合同签定所在地仲裁机构仲裁或向签订合同所在地人民法院起诉。
三方采购合同范本 5
甲方：_________________
乙方：_________________
丙方：_________________
甲方分别向乙方和丙方进行采购，甲方按照实际成品订单数量结付，毛坯问题和加工问题的衔接由乙方和丙方自行衔接处理。
一、产品名称、型号、厂家、数量、金额、供货时间签订日期：20_______年____月______日
序号
产品名称
规格/型号
数量
单价（元）
金额
（元）
交货时间
1
2
3
二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：_________________铸件应无裂纹、冷隔、夹砂、通道堵塞等铸造缺陷，气密性测试0.3Mpa气压无渗漏现象。机加严格按照甲方图纸生产，表面应无气孔、明显碰伤、锐边毛刺。对于不合格品产生的相关费用，甲方一律不予支付。
三、交（提）货地点、方式：_________________甲方工厂。
四、运输方式、到达地和费用负担：_________________由乙方和丙方负责。
五、包装标准：_________________木箱+隔板（可回收）
六、验收标准、方法及提出异议期限：_________________货到7个工作日完成验收。
七、结算方式及期限：_________________首次订单，合同生效后，甲方预付乙方毛坯30%，余款货到合格后30天内付清。
八、违约责任、商业保密：_________________丙方未能按合同要求交付货物时及在没有正当理由逾期交付物品时，由每逾一日按合同总金额的1%向甲方偿付违约金。
乙方和丙方承约不得向其他单位泄露有关产品制造生产中的`机密，或将样件、产品提供转卖给其他单位。一经发现，甲方有权要求解除合同或继续履行，乙方和丙方应承担违约责任，违约金为所涉金额的100%。
九、解决合同纠纷的方式：_________________本合同发生争议，由三方协商或调解解决，协商或调解不成时由合同签定所在地仲裁机构仲裁或向签订合同所在地人民法院起诉
十、其他约定事项：_________________。
甲方
单位名称（章）：_________________
单位地址：_________________
法定代表人：_________________
委托代理人：_________________
开户银行：_________________
帐号：_________________
税号：_________________
邮编：_________________
电话：_________________
乙方
单位名称（章）：_________________
单位地址：_________________
法定代表人：_________________
委托代理人：_________________
开户银行：_________________
帐号：_________________
税号：_________________
邮编：_________________
电话：_________________
丙方
单位名称（章）：_________________
单位地址：_________________
法定代表人：_________________
委托代理人：_________________
开户银行：_________________
帐号：_________________
税号：_________________
邮编：_________________
电话：_________________
三方采购合同范本 6
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，就炉渣销售达成以下协议：
一、价格及数量：炉渣单价为45元/吨(含过磅费)，数量为甲方热焖渣处理生产线厂房南面炉渣堆场炉渣。
二、乙方必须在签订本协议前预交伍拾万押金，并在签订本协议后三个工作日内预付贰佰贰拾万货款(以货款达到甲方指定账户为准，付款单位的名称须与合同签订的单位名称相符)，无故货款不按时到位，则视为自动放弃购买，伍拾万元押金不予退还。预交的伍拾万元押金，同时作为遵守我公司内部管理及交通管理的.保证金，在提货期间有违反规定并造成甲方损失的，根据甲方损失程度从伍拾万元押金中扣减。
三、支付方式：乙方将预付货款转入甲方指定账户。100000吨炉渣货款共计：人民币肆佰伍拾万整(￥元)。
四、提货方式：款到提货，乙方按甲方通知的时间进场提货，乙方自行负责破渣、装车、运输，所产生费用由乙方自行解决。
五、交货地点：甲方料场(甲方热焖渣处理生产线厂房南面炉渣堆场)。
六、本合同提货期限：共2个月，至20______年12月25日止。
七、相关要求：
1、甲方按合同要求进行供应，并维持现场装车秩序及协调拉动车辆进出厂门，乙方要及时安排装车，保证在两个月内拉完10万吨炉渣。
2、乙方承诺所购炉渣定向销往百色地区厂家使用，因路途遥远，有时可能存在路况问题或回头车有时短缺，如需完成每月5万吨炉渣有困难，申请给予转堆屯放。
3、乙方在拉运炉渣过程中，需指定专人负责装运，且应有合同法人的委托书、公章(或签名)，并应及时通知甲方。根据我公司出门证管理的规定，乙方必须每日申报第二日的炉渣提货计划，甲方根据乙方计划做好提货安排，确保提货顺畅。乙方因特殊原因未使用的【产品出门证】必须在5日退回，否则按违规处理，每证扣500元，从风险押金扣除。累计超过10证未退回的，按违约处理，解除合同，扣除所有风险押金。
4、乙方在拉运时，规定炉渣每车均要在柳钢过磅计量，并以此作为双方结算依据。过磅费用由甲方支付。
5、乙方拉运货物过程中，甲方可以对装运情况随时进行抽查，如发现乙方有违约违纪行为，损害到甲方或柳钢利益的，甲方可根据相关规定对乙方进行处理处罚，有权解除合同。
6、当乙方已拉运炉渣的数量与货款规定的吨位相差20000吨左右时，乙方应在三个工作日内把进度款补充进甲方账户，第一次进度款为贰佰伍拾万元整(￥元)，第二次进度款为贰佰万元整(￥元)，提完货后根据磅码单多还少补进行结算。
7、装运工作完毕后，乙方应在五个工作日内到甲方财务对账结算，超过时间不来结算的，所交押金概不予退还。
8、武保部签订《柳钢厂区治安保卫、交通和防火安全责任协议书》，不按要求办理，甲方有权拒绝发货。
八、本协议一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。未尽事宜双方另行协商。
甲方：
年月日
乙方：
年月日
三方采购合同范本 7
供方：_________
需方：_________
一、产品名称、品种、数量、金额、交售时间_________
二、质量标准、用途_________
三、验收方法及时间地点_________
四、检验及检疫单位、地点、方法、标准及费用负担_________
五、交(提)货地点及运输方式和费用的.负担_________
六、包装标准、包装物的供应和回收_________
七、超欠幅度损耗及计算方法_________
八、给付定金的时间地点_________
九、结算方式及期限_________
十、担保方式_________
十一、违约责任_________
十二、解决合同纠纷的方式_________
十三、其他约定的事项_________
供方(公章)：_________需方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
委托代理人(签字)：_________委托代理人(签字)：_________
地址：_________地址：_________
电话：_________电话：_________
开户银行：_________开户银行：_________
帐号：_________帐号：_________
税号：_________税号：_________
邮政编码：_________邮政编码：_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点：_________签订地点：_________
三方采购合同范本 8
甲方：
乙方：
丙方：
鉴于：
1.甲方与乙方已签订购销合同；
2.丙方具有可靠的信誉。
为保证甲乙双方购销合同的履行，保障甲乙双方权益和规避经营风险，甲乙丙三方经过平等协商，一致达成如下协议：
第一条：交易流程
1．丙方必须在甲乙双方签订购销合同后向乙方支付合同总金额30%-50%元（贰拾万整）的货款，购销合同生效；
2．乙方在收到预付款后应立即向甲方进行订货；
3．货物送达至乙方，丙方在接到甲方付款通知当日，应将剩余部分货款即时支付给乙方，并及时开据购货发票；
4．乙方在收到丙方给付的货款后，应即时将货款给付甲方。
第二条：权利与义务
（一）甲方的权利与义务；
1．保证购销合同的.真实性；
2．有权要求乙方及时给丙方发送付款通知；
3．有权要求丙方根据乙方的付款通知即时给付货款。
（二）乙方的权利与义务；
1．保证购销合同的真实性；
2．及时根据购销合同订购货物；
3．配合甲方货物的验收工作等。
（三）丙方的权利和义务；
1．支付乙方货款后须及时通知到乙方；
2．在甲乙双方争议最终解决前，丙方不得向任何一方给付货款；
3．有权按协议要求支付服务费，服务费金额不限。
第三条：违约责任
1．甲方与乙方没有及时履行购销合同义务的按照双方购销合同约定处理；
2．如三方任意一方不按第二条规定的履行责任和承担义务的，有过错方承担一切损失；
3．如因三方中任意一方出现问题导致货物不能正常供货的，有过错方承担一切损失。
第四条：免责条款
1．丙方不对甲乙双方购销合同的实质进行审核；
2．丙方不对其他任何事项承担任何责任，丙方也不对购销合同的真实性、甲乙双方的资源提供任何担保，与购销合同有关的一切责任由甲乙双方承担。
第五条：其他条款
1．本协议一式三份，甲乙丙各执一份，三方签字盖章后即生效；
2．协议履行中产生的争议由三方协商解决，协商不成的三方有权向丙方（或甲方）所在地人民法院提起诉讼依法解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：
地址：地址：地址：
委托人：委托人：委托人：
电话：电话：电话：
签订日期：
三方采购合同范本 9
甲方(买方)：
乙方(卖方)：
丙方(卖方、供应商):
甲乙丙三方本着“诚实守信，平等互利”之原则，期望就乙、丙方给甲方加工的模切料相关事项建立、发展和保持一个长期合作的关系，避免因产品质量问题或服务问题造成双方额外损失，为保证三方的权益，特约定如下：
一、总则
甲方签订的《供应链服务协议》项下的合作项目，甲方向乙方下达采购订单代采物料，丙方负责生产并交货至甲方。为明确三方权利义务，根据《合同法》关于委托合同的规定，签订本协议，共同信守:
1、甲方与丙方协商确定采购物料的品名、数量、价格、付款等具体信息后，甲方出具《采购订单》给乙方，乙方据此向丙方下达《采购委托书》，该《采购订单》直接约束乙方和丙方。
2、《采购订单》项下的付款义务由甲方承担，订单款项的支付方式为甲方依双方签订的《采购合同》中对账及付款方式条款执行，乙方收到甲方支付的款项后及时支付给丙方。
3、丙方应按照《采购订单》指示如期交付合格产品到指定地点及指定收货人，三方合作期间，因货物质量、交期、售后服务等产生纠纷，应由乙方与丙方自行协商解决，甲方不承担任何责任。
4、每月执行三方对账，对账过程由丙方主导，丙方需出具两份对账数据：
4.1丙方对甲方的交货数据明细，此份数据明细由甲方负责核对及审核;
4.2丙方对乙方的对账数据明细，由乙方负责核对及审核，甲方负责监督;
二、质量保障协议：
1、来料检验
1.1针对模切料来料甲方IQC按照抽样计划AQL(外观0.65，)进行抽样检测;当甲方检验不合格时，通知丙方确认，如确认为模切料来料不良，则由丙方安排人员至甲方进行返检，返检位置由甲方协助提供，如甲方需提供指导时，甲丙方应提供相对应的.技术支持.当丙方因特殊因素无法及时进行返检时，可与甲方协商由甲方协助选别.，选别费用由丙方承担.
1.2若模切料发生变更时丙方会先提前通知乙方，当方案及变更生效后会及时通知甲方，并提供相对应的变更资料(含图纸及旧物料处理方式)|及样品，否则出现的品质问题由丙方承担.
2、上线不良处理方式
2.1丙方模切料上线整体合格率必须保证≧98%(，外观≧98%)，低于98%时由甲方通知乙、丙方确认，如不良现象属模切料不良时，则由丙方立即进行在线选别或重工以保证甲方正常生产，重工地点由甲方协助提供，
2.2当甲方上线后因甲方制程造成模切料不良，不良品全部由甲方负责承担.
2.3模切料因寸法、可靠性、外观不符合技术要求时责任由丙方承担..
3、客户投诉及售后不良处理方案：
3.1当甲方客户发现异常后由甲方到客户端进行确认，如为模切料不良则由甲、丙双方一起到客户端进行确认处理，处理及选别费用由丙方承担.
3.2当客户端出现严重质量问题(外观超过1000PPM时，整批不良超过3000PPM时)，每批处罚20xx元.如确认是模切料导致，所有损失由丙方承担
3.3当甲方客户上线不良率超出客户要求水准且判定为模切料不良时，由丙方承担所有不良及改善对策提出.
3.4当甲方投诉属模切料问题时，丙方必须在4小时内对不良现象进行确认，投诉24内对不良现象进行排查，并给出初步分析处理结果，三个工作日内给出改善对策及8D报告，若因报告不及时导致客户抱怨时由丙方负责承担相对应责任.
三、售后支持
1、因甲方是向乙方下达采购订单，原则上售后工作由乙方主导，因为丙方所提供物料产生质量问题，丙方需积极介入;
2、如丙方配合消积，乙方需及时向甲方升级反馈，和甲方一起共同通知丙方冻结货款，乙方无权单方面冻结丙方应付货款;
3、甲方按协议账款到期后支付四大行银行承兑汇票
本协议从三方签字之日翌日生效，止到三方重新签订协议;本协议签订之前的一切质量的争议，按原己签订的协议或双方已认可的有效文件执行。如双方业务终止，则本协议自动终止.本协议一式三份，三方各执一份，经三方负责人或授权代表签字后生效。
本协议与三方签定的《采购合同》及相关《质量协议》具有同等法律效应，因本协议履行过种中发生争议或纠纷，需在甲方所在地人民法院提出诉讼解决。
甲方(买方)：乙方(卖方、供应商)：丙方(卖方，供应商)
授权代表：授权代表：授权代表：
签署日期：签署日期：签署日期：
【三方采购合同 】相关文章：
采购合同三方08-22
三方采购合同11-11
三方采购合同13篇12-16
三方采购合同11篇03-16
三方采购合同15篇01-06
采购合同采购合同02-11
三方贸易合同11-16
三方购销合同12-17
关于三方的合同11-05