海考网>考生写作>应用文>合同>委托施工合同

委托施工合同

时间：2024-06-03 15:37:38 合同我要投稿

委托施工合同

　　在人民愈发重视法律的社会中，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编为大家整理的委托施工合同，欢迎阅读与收藏。

委托施工合同

委托施工合同1

　　委托方(甲方)：_______

　　受托方(乙方)：_______

　　签订时间： _______

　　甲方委托乙方承担项目规划设计工作，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同执行。

　　第一条服务要求

　　1、工作范围：凌云县境内。

　　2、提供合格图件成果：包括地形勘测图、规划设计现状图、规划图、施工图、施工单体图等图件文本一式5套及电子版1套。

　　3、提供合格文本报告：包括相关文件、勘测报告、可研报告、设计报告、预算书等材料文本一式5套及电子版1套。

　　4、完成项目上图入库工作：项目实施完毕后，负责完善上图入库工作。

　　5、执行标准：依据现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的测量、设计、工程建设标准、规范的要求(三调数据为基础，区域不能重叠)。

　　6、设计后续服务周期：从施工准备工作开始至项目全部工程竣工验收合格为止。

　　第二条作业依据

　　1、《粮食生产功能区与重要农产品生产保护区划定技术规程(试行)》;

　　2、农业部关于印发《粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定数据库规范(试行)》的通知(农计发〔20__〕2 号);

　　3、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西粮食生产功能区和糖料蔗生产保护区划定工作方案的通知(桂政办发〔20__〕+164+号)》;

　　4、《高标准农田建设通则》 GB/T30600-20__;

　　5、《高标准农田建设标准》NYT 2148-20__;

　　6、《高标准农田建设评价规范》GB/T33130-20__;

　　7、《农用地质量分等规程》 GB/T 28407-20__;

　　8、《土地整治项目规划设计编制规程》(TD/T 1038-20__);

　　9、《土地整治项目工程量计算规则》(TD/T 1039-20__);

　　10、《土地整治项目制图规范》(TD/T 1040-20__);

　　11、《土地整治工程第 1 部分建设标准》(DB45/T1055-20__);

　　12、《土地开发整理项目验收规范》(TD/T1013-20__);

　　13、《公路路基设计规范》(JTGD30-20__);

　　14、《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTJ 024-85);

　　15、《灌溉与排水工程设计规范》(GB 50288-99);

　　16、《节水灌溉工程技术规范》(GB/T 50363-20__);

　　17、《开发建设项目水土保持技术规范》(GB 50443-20__);

　　18、《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40-20__);

　　19、《GB/T19294-20__ 航空摄影技术设计规范》;

　　20、《CJJ8-99 城市测量规范》;

　　21、《GB/T7929-19951：500、1：1000、1：20__ 地形图图式》;

　　22、《GB7930-87 1：500、1：1000、1：20__ 航测内业规范》;

　　23、《GB/T18316-20__ 数字测绘产品检查验收规定和质量评定标准》;

　　24、《GB 15967—1995 1：500、1：1000、1：20__ 地形图航空摄影测量数字化测图规范》;

　　25、《国家测绘局 GPS 辅助航空摄影技术规定(试行)》;

　　26、《GB 12898—91 国家三、四等水准测量规范》;

　　27、《GB7931-87 1：500、1：1000、1：20__ 航测外业规范》;

　　28、《CH1002-95 测绘产品检查验收规定》;

　　29、《CH1003-95 测绘产品质量评定标准》。

　　第三条标准要求

　　1、符合国家、行业现行设计规范、规程和有关政策、法规规定的设计深度要求并通过有关部门的审查。

　　第四条项目完成时间

　　1、自签订合同书之日起30日内完成项目勘测工作，项目勘测完成后20日内提交设计成果送审稿，设计成果评审后7日内提交设计成果报批稿;设计批复后7日内提交招标所需的招标资料、图纸、和预算等。

　　第五条提交成果

　　1、提交测量地形坐标成果(含数字化成果);

　　2、提交规划设计报告及图件成果(含数字化成果);

　　第六条合同价款及付款方式

　　本合同金额为人民币(大写) 元整(￥元 )。

　　付款方式：

　　自合同签订后，7个工作日内，采购人支付合同总金额50%作为项目前期启动资金;供应商完成项目勘测提交成果，规划设计及预算编制通过有关部门评审后，采购人支付合同总金额的50%。

　　第七条双方责任

　　1、甲方职责

　　1.1 乙方在开展收集资料和外业踏勘工作时，甲方应派专人协调各部门的关系。

　　1.2 甲方保证工作经费按时到位，以保证工作的顺利进行。

　　1.3 允许乙方内部使用执行本合同所产生的测绘成果。

　　2、乙方职责

　　2.1 乙方应当根据相关文件要求确保项目按时按质按量完成。

　　2.2 乙方对其所编制的`成果质量负责，因质量问题而造成返工所发生的一切费用由乙方自理，同时乙方的工期不顺延。

　　2.3 在未经甲方同意情况下，成果不得向第三方提供。

　　2.4项目设计因与水利或其它部门发生设计有重叠需乙方重新设计的,乙方无偿提供。超越变更范围的，按凌云县采购办设计相关文件费率计算。

　　第八条违约责任

　　1、甲方未按时向乙方提交乙方认为进行工作需要的图件和数据资料的，乙方提交工作成果的时间相应顺延。

　　2、甲方未按本合同约定支付乙方工作经费的，乙方可暂时停止本合同项下的工作，直至甲方付清到期应付之费用后再恢复工作，因此影响工作进度的，乙方不承担任何责任。

　　3、合同生效后，乙方擅自终止或解除合同，应返还甲方已支付的费用，给甲方造成损失的，还应赔偿甲方的损失。

　　4、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关证明以后，根据具体情况可部分或全部免于承担违约责任。

　　第九条其它

　　1、甲方负责协调项目所在地自然资源、农业、水利部门提供与项目有关的各种比例尺图件及相关资料。

　　2、本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　3、由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律及时协商处理。

　　4、因本合同发生争议，由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解，协商或调解不成的，当事人双方同意提交当地仲裁委员会仲裁(未达成仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

　　5、本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门(政府采购监管部门)、采购代理机构各一份，甲方二份，乙方二份。

　　6、本合同自双方签字盖章之日起生效，双方已尽全部合同责任后自动失效。

　　甲方名称： _______乙方名称：_______

　　(盖章) (盖章)

　　法定代表人：_______ 法定代表人：_______

　　或委托代理人：_______ 或委托代理人：_______

　　甲方住所：_______ 乙方住所：_______

　　邮政编码：_______ 邮政编码：_______

　　联系人：_______ 联系人：_______

　　电话：_______ 电话：_______

　　纳税人识别号：_______ 开户银行：_______

　　银行帐号：_______

　　日期：_______

委托施工合同2

　　委托方： ( 以下简称甲方)

　　居间方： (以下简称乙方)

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，在互惠互利和自愿诚信的`原则下，双方达成以下合同条款：

　　一、甲方委托乙方：联系承揽开发区万达广场公寓室内装修工程。

　　二、项目、工程概况(以正签项目，施工合同为准)

　　1、项目工程名称：

　　2、项目工程地点：

　　3、项目工程内容：

　　4、项目工程造价：

　　三、居间费用：

　　1、乙方前期投入了大量的人力物力财力促成甲方与正签合同甲方自愿付给乙方费用 (报酬)。

　　2、无论合同名称或项目，工程负责人及法人发生变化，甲方付给乙方的报酬都要如约履行。

　　3、本合同在执行过程中结束，甲方在上述发包方继续签订装修工程合同也要按合同执行。

　　四、居间费用(报酬)付款方式：

　　1、工程报酬：按本工程总造价3%提取报酬(税后)，以实际发生工程量为准。

　　2、付款方式：年完工结算剩余50%一次性付清。

　　五、违约责任：

　　甲乙双方发生争议时，乙方有权向仲裁机构和法院起诉。

　　六、合同及法律生效：

　　本合同一式贰份，甲乙双方每人各执一份，经甲乙双方签字盖章生效。

　　甲方：乙方：

　　年月日：

委托施工合同3

　　合同编号：

　　签约日期：

　　甲方(委托人)：

　　乙方(委托人)：北京惠诚益达智能供暖技术有限公司

　　一、施工项目：北京号别墅供暖工程;

　　1、施工地点：北京;

　　2、施工内容及要求详见施工设计方案

　　二、工程期限及保修期：

　　1、进场三十日内完工(实际工作日)。

　　2、工程保修期;地热电缆保修五十年，环流板一年，温度控制系统一年，保修期自工程竣工甲方验收合格之日起。(设计温度18-23度)

　　三、工程造价及付款方式：

　　1、电采暖工程总造价元。

　　2、合同生效时，甲方支付总价款的65%，计：元。

　　3、地热电缆铺设完毕后，经甲方验收合格，支付总价款的30%，计：元。

　　4、完工后，验收合格，付余款5%，计：元。

　　5、本报价不含温控器前端电器预留预埋(详见设计方案及报价)。

　　四、材料、设备的供应：

　　乙方提供所有材料及设备。

　　注：1、发热电缆为挪威产耐克森―TXLP组件型，(全球范围)隐蔽式接头，冷引线

　　2.25米。(挪威进口)

　　2、聚脂镀铝膜(国产)

　　3、保温材料聚苯板(国产2.5㎝厚)

　　4、镀锌铁网10㎝x10㎝(国产)

　　5.温控器(德国.曼瑞得)

　　五、施工前准备

　　1、甲方

　　1)、应免费提供施工用的水、电等必备的配套设备。

　　2)、施工中使用公共部位操作，由甲方负责协调邻里关系，保证乙方正常施工。如确实需要拆该原建筑结构或设备管线，由甲方负责到有关部门办理相应的审批手续。

　　3)、如确实需要拆该原建筑结构或设备管线，由甲方负责到有关部门办理相应的审批手续，保证乙方正常施工。

　　4、甲方要求比合同约定的工期提前时，需征求乙方同意并应支付赶工费，待签定工期及价格变更协议、确认赶工费后再行施工。

　　5)、甲方对工程质量、进度进行检查，办理验收、变更、登记等手续。

　　2、乙方

　　1)、组织施工图纸或工艺质量说明的现场交底。

　　2)、工程竣工未移交甲方前，负责对现场的设施和工程成品进行保护。

　　3)、乙方委派现场技术员为住工地代表，负责和同履行，按要求组织施工，协调由乙方负责的各项事宜。

　　4)、乙方负责乙方施工人员的'施工安全、防火等安全要求。

　　六、工程施工变更

　　1)、工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，签定变更单后方能进行施工，所引起增减费用，双方签字确认后，可在工程结束时，一并结算。

　　2)、凡私自与施工人员商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方还应赔偿。

　　七、工程质量、验收及结算

　　1、工程质量按1997年9月3日发布的中华人民共和国行业标准《家庭装饰工程质量规范》以及施工图纸、工艺质量说明，设计变更的内容为合格标准依据。

　　2、保证供暖时室内温度达到北京市的政府供暖温度20摄氏度。

　　3、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中途的检查与验收手续。

　　4、工程竣工验收，乙方应通知甲方竣工验收。甲方自接到验收通知3日内组织验收，验收合格办理移交手续。如果甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

　　5、工程竣工结算，乙方应提交工程结算单及有关资料给甲方，甲方自接到上述资料五天内，审查完毕，到期未提出异议，视为同意。对中途款、决算尾款按合同规定迟交一天以工程总价千分之一支付违约金。

　　6、决算：以预算为基础，项目变更签单为依据，原单价不变，工程量按实际结算。

　　八、违约责任：

　　1、甲方责任

　　1)、未按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料以及甲方引起的其他原因等，除工程日期得以顺延外，还应陪付乙方因此造成停工、误工的实际损失。每停工或误工一天，甲方支付乙方工程总造价的千分之一。

　　2)、工程验收，提前使用，发现质量问题，甲方自己承担责任。

　　3)、甲方未办理任何手续，要求乙方拆改原建筑结构及设备管线，乙方有权拒绝施工。

　　2、乙方责任

　　1)、工程质量不符合合同规定，甲方有权要求限期无偿修缮或返工，造成损失由乙方负责。

　　2)、由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方按总造价的千分之一支付违约金。

　　3)、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场陈设和其他用品，如有损坏，应视情况以予陪偿。

　　3、本合同生效后，甲乙双方应严格履行合同规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同，否则违约方将付给对方工程预算总造价的10%的违约金，并承担因此造成的其他损失。

　　九、争议或纠纷的处理

　　1、本合同履行期间双方发生争执时，在不影响工程进度的情况下，双方可采取协商解决或请家庭装修市场管理办公室及有关部门进行解决。

　　2、双方调节不成时，双方同意由当地仲裁委员会(当事人双方不在合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面协议的，可向人民法院起诉)。

　　十.附则

　　1、本合同正本一式两份，双方各执一份，副本1份，有同等法律效力。

　　十一.其他约定

　　1、乙方应提交电采暖产品质量证明及施工资质证明。

　　2、乙方应提交电采暖产品使用说明。

　　3、乙方应提交电采暖系统设计方案，此设计方案作为合同附件，工程使用的电热供暖产品及铺装功率以设计方案为准。

　　甲方：乙方：****技术有限公司

　　地址：电话：

　　身份证：电话：地址：签约人：

委托施工合同4

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　身份证号码：

　　本着公平合理、互惠互利的原则，经甲乙双方共同协商，甲方将室内装饰工程委托给乙方施工。双方就具体事宜达成以下协议：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、承包范围：

　　居室面积：居室间数：

　　4、工程内容(附工程设计图纸、工程预算报价书)

　　二、承包方式：

　　1、工期：____天，自____年____月____日开工，于____年____月____日竣工。

　　2、工程承包价款：

　　A、工程承包价按双方商议的工程项目单价进行结算(附工程项目承包单价表)。

　　B、工程承包总价按工程实际完成量进行汇总计算。

　　3、承包信誉保证及质保条款：

　　A、根据甲方公司工程管理规定，乙方自愿在合同签定后，一次性向甲方缴纳个人信誉保证金xxx元。甲方财务部出具相应收据，待该工程竣工验收合格后，甲方在十日内返还乙方。

　　B、乙方所缴纳信誉保证金主要用作其施工队信誉担保，如发生乙方在承包施工期间有违反公司各项管理规定及施工标准、诽谤公司声誉等影响公司利益的行为，公司有权在其信誉保证金中做出相应处罚。

　　C、工程竣工验收合格后，乙方无条件执行工程保修期一年并按乙方工程承包款总价______%缴纳工程质保金(即；________元)。保修期内发生一切费用及经济损失由乙方承担。工程保修期间乙方接到甲方电话维修通知应在12小时内安排人员进行维修。不按时间维修或维修没有让客户满意，公司有权在其工程质保金中做出相应处罚。派其他施工单位解决，加收实付费用的20%作为管理费。保修期满甲方退还质保金。

　　4、工程质量及管理约定：

　　A、乙方无条件承诺其承包施工的工程验收合格(以客户签字认可工程竣工验收单为准)。

　　B、工程验收合格后，乙方应负责在一周内收取业主方______%工程尾款，该款作为甲方支付乙方的工程承包款。

　　5、工程款支付方式：

　　A、合同签定后，甲方根据乙方施工进度及施工累计工日，由甲方现场项目管理人员签发领款单，乙方到甲方财务部领款。

　　B、乙方工程承包款累计领取额，在工程竣工验收合格之前不能超过乙方工程承包款总价的______%，尾款待工程竣工后与甲方进行结算。结算时间为工程竣工验收后______天内。

　　6、双方其它约定：

　　三、工程质量要求：

　　按《家庭装饰工程施工和质量验收标准》由设计员或施工监理分阶段进行验收和整体工程竣工验收。若出现严重质量问题，甲方有权勒令乙方停工并撤换工程队，其中造成的所有损失及经济赔偿责任由乙方承担。

　　四、甲方的.责任及义务

　　1、提供全套施工图纸和完成工程项目变更手续。

　　2、开工前，向乙方提供确认的施工图纸或做法说明，向乙方进行现场交底。

　　3、派监理对现场施工进行工艺、工序、质量、进度的监督。

　　4、严格按合同约定的付款方式对乙方进行工程结算。

　　五、乙方的责任及义务

　　1、严格遵守公司制定的各项规章制度。

　　2、在前一段工程完工验收合格后，方可进行下一阶段的施工。验收单必须有客户签字。

　　3、严格遵守甲方规定的《现场文明施工条例》和《施工队日常管理条例》，切实做好现场文明施工及安全工作，因施工不当造成的一切经济损失由乙方承担并赔偿。

　　4、必须对签字工程的金额保密，违者罚款人民币壹仟元整。

　　5、必须在保质、保量、保工期原则下完成工程任务，超期每日乙方按工程款的5%向甲方缴纳违约金。

　　6、甲方有权指定施工工人，乙方必须服从。

　　7、乙方要确保施工现场作业人员、相邻居民人身安全；防止火灾和水、电、煤气事故发生；防止物品损坏。凡有上述情况发生，一切责任由乙方承担。

　　六、争议或纠纷处理

　　1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下双方可采取协商解决或报请公司总办进行协调。

　　2、当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时，双方可通过仲裁委员会仲裁，或向人民法院起诉。

　　七、附则

　　1、本合同甲、乙双方各执一份。

　　2、本合同双方签字盖章后生效，本合同履行完成后(除有关保修条款仍生效外)自动终止。

　　甲方：

　　乙方：

　　代表人：

　　家庭住址：

　　单位地址：

　　邮政编码：

　　电话：

　　__年__月__日

委托施工合同5

　　甲方委托乙方承建民房，为明确乙方在承揽建筑甲方房屋中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定，结合建房具体情况，双方本着平等、互利、诚信原则，确保建房安全、优质、高效、低耗，现经双方协商，同意签订本合同，以期共同遵守。

　　一、施工安全

　　1、乙方在施工过程中要特别注意安全，杜绝一切安全事故，并承担由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故责任和由此发生的一切费用。如有此类情况出现，责任与一概与甲方无关。如果施工人员需要参加生命财产、机械设备、意外伤害等方面的保险，则由乙方负责办理并支付一切保险费用。

　　2、乙方所有施工人员必须身体健康，工头负责人必须对所有施工人员和出入工地的其他外来人员进行施工安全教育和监督，控制好各种可能存在的危险因素，消除安全事故的隐患，随时对工程安全、进度、质量三大要素加强全面检查和督促，确保安全和工程质量。

　　二、施工要求

　　1、甲方将房屋以包工不包料的方式承包给乙方建筑。

　　2、甲方负责提供饮用的纯净水以及施工用的石灰、砖头、水泥、沙子、水源、钢材等建筑材料。

　　3、乙方尽量避免在下雨天施工，以防影响房子质量。

　　4、室内外有线电视接口、墙壁接线盒、自来水管、下水管道等安装由乙方负责。

　　4、乙方自带建筑所需的一切工具，包括搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等，费用由乙方自理。

　　5、所有瓦工的吃饭、住宿、抽烟等问题由乙方自己解决，费用由乙方自理。

　　三、工程质量

　　1、乙方必须认真按照甲方提供的图纸施工，并随时接受甲方或甲方委托人员的督查。

　　2、乙方施工时要保证质量。使用前必须把砖头浇水湿润，沙浆的饱满度必须要达到“三个一”砌筑法，即(一块砖、一铲灰、一挤揉)

　　3、如果乙方因为自身水平原因达不到工程合格条件的，乙方应该按照甲方及其委派人员的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能达到约定使用条件的，乙方应当承担工程质量违约责任。

　　4、房屋建成后，因为乙方原因引起的质量问题造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承担修理返工或重弄的责任，并由乙方承担所需的费用，一并赔偿甲方的`有关损失。

　　四、工期延误

　　无正当理由，乙方不能延误施工。由以下原因造成完工日期推迟的延误，经甲方确认，工期可以相应顺延：

　　1、因停电或下雨等造成停工;

　　2、不可抗拒的自然力，如地震、洪水、冰雹等;

　　3、甲方同意给予顺延的其它情况。

　　五、工程造价

　　1、全部工程手工费合计人民币，大写：，小写

　　2、浇圈梁、上楼板或大浇房顶时，甲方不支付乙方大小工人的劳务报酬、饭菜钱、烟酒等费用。必要的招待与其他人家盖房招待相同。

　　3、每平方米建筑面积元，含抹内外墙面、搞地平、起隔墙等。搞地平元/平方米。

　　六、建房工期：建房工期为天，自年月日开始施工算起。开工起个晴天完工。

　　七、付款方式：

　　先按工程进度付款，待整个工程完工后，房屋经过甲方验收，若无漏雨、楼梯积水等质量问题，甲方在3个月内必须向乙方付清工钱。

　　八、违约责任和争议的解决办法

　　1、工程质量达不到约定要求的，乙方要进行修理、返工或重弄;造成损失的，乙方要赔偿所有损失。因乙方原因有其它致使合同无法履行情形的，乙方要赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。

　　2、乙方若无视甲方的合理要求，或者采取消极怠工和延误工期等做法为难甲方，视为乙方根本违约，甲方有权解除本合同，辞退乙方，并只需支付按照已完工的工程量计算人工钱的50%给乙方。

　　3、在乙方无违约行为的情况下，甲方若不按合同约定支付工钱，则按银行有关逾期付款办法的规定按照延付金额每日万分之三偿付乙方赔偿金。

　　4、因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前5天通知违约方后，方可中止或解除合同，并由违约方承担违约责任。

　　九、合同的生效与终止。

　　1、本合同一式两份，甲乙双方当事人各执一份。

　　2、本合同自签订之日起生效。

　　3、在工程验收合格，甲方付清工钱完毕后，该合同自动失效。

　　甲方签字：身份证号：

　　乙方签字：身份证号：

委托施工合同6

　　发包方：____（以下简称甲方）

　　承包方：____（以下简称乙方）

　　甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：

　　第一条工程概况

　　工程名称：教授新村箱变工程

　　工程地点：科技学院教授新村

　　工程内容：教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力高低压施工，包工包料；教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装，调试；教授新村1250KVA箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接；1250KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。

　　承包形式：总承包，包工包料，交钥匙工程

　　（不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线

　　工程、高压进出线电缆、外线工程费用等）

　　第二条工程总价

　　合同总价为（RMB）：100万元整含税（大写壹佰万元整），以最终决算价格结算。

　　第三条付款方式

　　1、双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(币)40%40,0000元整,（大写肆拾万元整）；

　　2、设备进厂甲方应支付工程款50%（币）50,0000元整(大写伍拾万元整)

　　3、工程验收通电合格后30天内付款10%(币)10,0000元整(大写壹拾万元整)

　　4、双方盖章后合同开始生效。

　　第四条合同范围

　　1、合同范围为配电房内的设备。（详细内容见合同附件）

　　2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方采用包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账；

　　3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。

　　第五条甲方职责

　　1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。

　　2、保证配合乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付；

　　3、供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电；

　　4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;

　　5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。

　　第六条乙方职责

　　1、向供电局申请用电手续至业主送电完成；

　　2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电；

　　3、协助甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续；

　　4、自柜体到厂日起履行保固条款；

　　5、开具本合同价上的工程发票。

　　第七条技术规范

　　按甲方提供的'图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

　　第八条工程日期

　　1、本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

　　2、甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金；若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关；

　　第九条解约

　　1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方；

　　第十条

　　合同编号：

　　2、乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。

　　保固条款

　　自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复;乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责；若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用；乙方提供终身有偿维修。

　　任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地____管辖。

　　本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　费用计算表

　　建设单位：

　　其他项目费用

　　措施项目费用

　　甲方（盖章）：____乙方（盖章）：____

　　法定代表人（签章）：____法定代表人（签章）：____

　　委托代理人（签章）：____委托代理人（签章）：____

　　单位地址：____单位地址：____

　　账号：____账号：____

　　合同签订时间：____合同签订时间：____

委托施工合同7

　　甲方(委托人)：_________________乙方(居间人)：_________________

　　联系地址：_________________联系地址：_________________

　　法定代表人身份证：_________________身份证：_________________

　　联系电话：_________________联系电话：_________________

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目建设单位

　　直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。

　　2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。

　　二、甲方义务

　　1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。

　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。()如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的%向乙方承担违约金。

　　三、乙方的义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，协助甲方对该工程项目进行实地考察。

　　2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

　　3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的%(即人民币万元，大写：_________________万元)。

　　2、居间报酬结算方式：_________________

　　居间报酬总金额为人民币万元，在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后，建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的

　　%)到账后，次日将报酬总额中的'万(大写：_________________

　　元整)以现金形式支付予居间人;其后在叁个月正常施工工期内，甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款，甲方可以转帐或现金的方式支付。

　　3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户，也可直接支付现金予乙方指定代理人。

　　五、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方承担违约责任。

　　3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同，居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。

　　六、合同终止

　　1、本合同签字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

　　2、如居间成功，本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。

　　3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　七、争议解决方式

　　如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

　　八、其他事项

　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2、本合同含正本一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写，具真实性及法律效力。

　　合同签订地：_________________

　　乙方指定账户户名：_________________

　　乙方指定账户账号及开户行：_________________

　　甲方：_________________(盖章)：_________________乙方(盖章)：_________________

委托施工合同8

　　委托方：(以下简称甲方)

　　受托方：(以下简称乙方)

　　委托方委托受托方实施__项目。在合法、平等、自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，经双方充分协商一致，就双方合意达成条款如下：

　　一、受托事项：

　　委托受托方实施__项目。

　　二、委托方责任：

　　提供受托方完成项目所必要的条件和环境。

　　提供项目进行中所必须的资料和信息。

　　按本合同约定的价款给受托方付款。

　　未经双方协商一致，不得无故变更合同价款。

　　不得委托受托方从事违法的委托事项。

　　其他受托方应履行的义务。

　　三、受托方责任：

　　在委托方统一管理下，负责委托项目的'具体实施。

　　严格按照委托方的要求做好该项目的工作

　　应按照合同约定方式和标准，交付项目实验成果。

　　合同履行期间，不得违反合同约定，遵守项目履行时应遵守的相关法律、法规。

　　承担合同价款取得的相关税费。

　　承担本项目合同履行期间的设备材料及相关人员的人身伤害事故的全部法律责任。

　　其他应由受托方承担的义务。

　　四、相关费用及付款方式：

　　双方约定本项目服务费用为__万元，项目完成经委托方验收合格后一次性付清。

　　五、违约责任：

　　委托方应及时提供相应的条件和环境或项目所需资料、信息，由于委托方原因不能完成，委托方负责其后果。

　　如因受托方疏忽出现商业机密泄露问题，受托方应承担其后果，并赔偿委托方相应的经济损失。

　　受托方应按照进度安排执行项目实施计划，如果无故拖延或因能力不足无法完成的应承担其后果，并赔偿委托方经济损失。

　　如果委托方不按合同约定方式付款，受托方有权解除合同。

　　如对项目完成质量发生争议，应由双方共同认可的第三方评判。

　　六、合同纠纷的解决方式：

　　合同执行中如果发生争议，双方应首先通过友好协商解决。如果双方不能协商解决，由乌鲁木齐沙依巴克区人民法院以诉讼方式解决。

　　七、其它：

　　本合同自签订之日起生效，合同履行期间，双方均不得随意变更或解除合同。

　　如有未尽事宜，双方本着诚实信用、公平友好的原则共同协商，以书面形式做出补充规定，补充规定与合同具有同等法律效力。

　　本合同壹式_份甲方执__份，乙方执__份，从正式签订之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

委托施工合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　经协商，甲方将通用公司厂房墙板委托乙方施工。双方遵照《中华人民共务法》、《中华人民共和国建筑法》、及其有关规定，为明确双方权利、义务和责任，签定本合同，并共同信守。

　　一、工程名称：通用公司厂房

　　二、工程地点：通用公司

　　三、工程内容：上墙板、包边。

　　四、承包方式及付款要求：料到现场付款50%。

　　1、承包方式：包工包料。

　　2、质量与验收

　　3、按国家现行建筑安装工程施工规范和验收标准进行施工，该项目质量达到合格。

　　五、安全：乙方按有关规定采取严格的安全措施，承担自身因安全措施不力造成的'事故责任和因此发生的费用。

　　六、其他：

　　1、乙方必须遵守甲方有关规章制度、厂纪、厂规，做到文明施工。

　　2、甲方负责地方有关职能部门及地方民事干扰施工的协调工作。

　　3、乙方必须坚持文明施工，确保无纠纷事故发生。

　　4、在合同履行过程中如发生争议，甲乙双方协商解决，协商汪成，由司法部门裁决。

　　七、本合同自甲乙双方代表签字（盖章）之日起生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：乙方：

　　甲方代表：乙方代表：

　　年月日

委托施工合同10

　　委托方(甲方)姓名：________________

　　住所地址：________________

　　联系电话：________________

　　被委托方(乙方)企业名称：________________

　　公司地址：________________

　　联系电话：________________

　　经甲、乙双方共同协商一致，特签订本合同，须双方共同遵守：

　　一、工程概况

　　1、工程详细地址：

　　2、居室规格：

________室________厅________厨________卫

　　3、委托方式：按预算项目包工包料

　　4、工期：开、竣工日期

________日(工作日)，即：________年________月________日开工，________年________月________日竣工(法定节假日顺延)。

　　5、工程概算价(不含税)：

________拾________万________千________佰________拾元(附工程预算书)。 6，工程结算：采用预决算制进行结算、按实际工程发生量结算。

　　二、质量要求及验收标准

　　1、使用材料名称、品种、规格，详见工程预算书。

　　2、以甲乙双方签字认可后的施工图、预算项目及变更增项单作验收标准。

　　3、由于甲方住房本身缺陷造成的工程质量问题，甲方自行负责。

　　4、质量保修期自工程验收之日起为两年，保修费用由责任方负责，客户凭公司开据的保修单进行保修。

　　四、违约责任

　　1、乙方如不能如约保证质量，返工费用自负。

　　2、因乙方原因不能按期完工，每拖延一日由乙方支付损失费

0.1%元。

　　3、因甲方原因(中途更改设计，增加项目不能完工或造成窝工、停工造成损失的甲方承担)或因冰冻、停水、停电、物管干涉其它原因造成误工则工期顺延。

　　4、甲方要求变更工程量或设计的工期顺延。

　　5、因甲方未能按时给付进度款及未能按时验收付款原因导致乙方不能按期交工的每拖延一日由甲方支付乙方损失费

0.1%元。

　　6、合同书生效后，履行期届满前，擅自解除合同之一方，应按合同价款的

5%支付违约金，已给对方造成损失超过违约金的，还应进行赔偿，补足违约金不足部分。

　　7、合同工期内乙方严格按照施工规范操作，施工过程中造成安全事故由乙方自行承担。

　　8、由于一方要求解除合同，造成对方经济损失的.，按实际造成损失赔偿。

　　9、甲方减项金额超过合同总价的

10%的，应收取管理费及设计费。

　　五、其它条款

　　1、设计方案经甲方签字定稿，即应照图施工。若一方因故进行修改或减项，应征得对方同意并出具书面意见，由此已产生费用及损失的(比如材料己购进，基础工作已做等)，由修改方在修改进行前承担费用。

　　2、在工期范围内，甲方要求增项，其费用应在增项施工前支付方可施工。如增项内容多，可适当考虑延长工期。

　　3、经客户选定的材料购进工地后，若客户要求调换，所产生的调换费(如运输、人工搬运及消耗材料部分等)应由客户开支。

　　4、材料采购或订制过程中，若遇泰安当时无货，属双方无责任因素，应本着诚意协商解决并工期顺延。

　　5、甲方有权选购主材料(地板、地砖、墙砖)。若购进价格出预算时，超出部分由甲方在购买时补足，如甲方指定材料本身出现质量问题，不由乙方负责，但乙方有义务协助甲方与商家协助解决。

　　6、竣工日期为预算项目必须完工日期，若甲方对某些部分处理不够满意，经协商需进行修改，乙方须在双方协商的时间内修改并视为工期顺延。

　　7、施工期内施工用水用电由甲方负责提供并承担费用。

　　六、争议处理

　　合同履行中发生争议，双方应本着诚意通过协商妥善解决，协商不成时，通过泰安市仲裁委员会仲裁解决。

　　七、合同变更

　　1、双方已达成协议，如有一方要求变更或增减内容，需征得另一方同意并签定变更手续。

　　2、合同书自签订之日起生效。

　　八、合同文本

　　本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，副本视需要送有关部门。

　　九、其他

　　1、本合同签定价如为折扣价，预算书中所规定项目的材料及单价，甲方进行减项必须经乙方同意。

　　2、如甲方在接到乙方单项验收通知(如电话、书面等形式)三日内须到场验收，否则应视作验收合格、并作工期顺延。

　　3、甲方如需减项的应按打折价进行减项决算。甲方如需增项按实际增项发生量决算。

　　甲方：________________ (签字/章)乙方：________________(签字/章)

　　________年________月________日________年________月________日

委托施工合同11

　　发包方：

　　承包方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和有关基本建设与工程管理的规定，为保证工程质量，加快工程建设进度，本着平等和公平的原则，经甲、乙双方协商，签订本合同，以资共同遵守。

　　一、合同签订单位：

　　发包方： (简称甲方)

　　承包方： (简称乙方)

　　二、工程名称：

　　三、工程地点：

　　四、工程建设规模：10KV配电工程

　　五、工程合同承包范围：本工程施工图预算书中所列项目内容的工程物资采购和施工。

　　六、工程合同承包内容：

　　1、工程安装：10KV配电变压器安装、调试及送电;高压电缆预埋，包括电缆管道敷设以及电缆敷设。

　　2、工程物资：工程合同承包范围内的工程设备和线缆等工程物资按照国家电网电力行业相关标准，由乙方进行采购。

　　3、土建施工：红线范围内。

　　七、工程建设工期：甲方施工场地具备进场施工条件后天内完成工程施工，工程完工且具备送电条件后日内完成工程送电。

　　八、工程承包方式：按照甲、乙双方共同商定的费用和工程合同承包范围内的内容由乙方包工包料，包费用的大包干方式。

　　九、工程合同价款：包干费用为：万元整(￥万元整)

　　十、合同价款支付：

　　合同签订后3天内，甲方向乙方支付至工程合同价款(小写：￥万元整,大写：万元整)作为工程预付款。主设备运至施工现场后3天内甲方向乙方支付工程合同价款(小写：￥万元整,大写：万元整)。工程完工验收合格后3天内，甲方向乙方一次性支付工程合同价款余款(小写：￥万元整,大写：万元整)。

　　十一、合同价款支付方式：转账

　　十二、双方责任：

　　1、工程验收：

　　(1)验收组织方式：由乙方提出工程验收申请，甲方组织相关人员到施工现场与乙方共同进行工程竣工验收。

　　2、验收标准：

　　(1) 设计文件、施工图纸及设计变更文件。

　　(2) 制造厂家提供的设备图纸、技术说明中的技术标准和要求。

　　(3) 国家和部颁的"规程"、"规范"、技术标准等。

　　(4) 整套设备、线路带负荷正常运行，不能中断。

　　3、双方责任：

　　(1)甲方：

　　①按合同规定的时间和数量向乙方发放工程施工相关资料。

　　②负责审定线路停电过渡方案以及特殊施工工艺的技术措施。

　　③按合同规定办理工程款结算。

　　④负责工程停、送电协调工作。

　　(1)乙方：

　　①负责施工区域内的用电、用水、临时设施的施工。

　　②负责工程施工标准化作业指导书和"三措"的.编写，并提交甲方审查。

　　③在工程施工过程中及时向甲方提出中间验收、隐蔽工程验收通知，并积极配合甲方做好此项工作。

　　④严格按国家、部颁的"规范"、"规程"、"标准"、供电方案进行施工，确保工程质量按合同规定的时间按期、保质量地完成并交付使用，并参与保电和保电前的工程物资保护等工作。

　　⑤负责工程物资质量(注：物资供应商应为国家电力行业的合格供应商)。

　　⑥负责对已完成的线路、设备移交前的保管工作。

　　⑦妥善处理施工关系，协调处理工程施工的相关事宜。 ⑧承担工程施工中的一切安全和质量责任。十三、其他：

　　1、甲方有权对工程质量、工艺存在问题的工作项目做出限期整、返工处理，造成的损失由乙方承担。

　　2、乙方如增加工程费用，需由甲方签证认可。

　　3、乙方应承担在工程物资移交前，工程物资被盗、损坏等所造成的一切责任。

　　4、甲方有权对工程施工过程中的安全进行监控，并处以处罚。

　　5、工程未经甲方验收提前使用，由此造成的质量或其他问题，一切责任由乙方承担责任。

　　十四、合同有效期：双方盖章签字后生效。

　　十五、合同份数：合同份数：本合同一式六份，甲方执三份，乙方执三份。

　　十六、其它未尽事宜，双方另行协商。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

委托施工合同12

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：

　　第一条工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：承包形式：

　　(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)

　　第二条工程总价

　　合同总价为(RMB)：元整含税(大写壹佰万元整)。

　　第三条付款方式

　　1、双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写肆拾万元整);

　　2、设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写伍拾万元整) 3、工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写拾整) 4、双方盖章后合同开始生效。

　　第四条合同范围

　　1、合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)

　　2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据)，双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;

　　3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。

　　第五条甲方职责

　　1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。

　　2、保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付;

　　3、供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;

　　4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;

　　5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。

　　第六条乙方职责

　　1、向供电局申请用电手续至业主送电完成;

　　2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;

　　3、协助甲方向供电局申请10KV外线施工的'手续;

　　4、自柜体到厂日起履行保固条款;

　　5、开具本合同价上的工程发票。

　　第七条技术规范

　　按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

　　第八条工程日期

　　1、本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

　　2、甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关;

　　第九条解约

　　1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;

　　2、乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。

　　第十条保固条款

　　自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。

　　第十一条任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。

　　第十二条本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

委托施工合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　现就甲方所委托的福建华建御景装饰工程有限公司装饰技术研发基地设计事项，乙方接受设计委托，就委托设计事项，双方经协商一致，并依据《中华人民共和国合同法》，签订本合同，双方承诺信守执行：

　　一、委托事项

　　福建华建御景装饰工程有限公司装饰技术研发基地总平方案规划及各单体设计

　　二、设计费用

　　1.规划方案：先预付万(不含税)，结算时在研发大楼单体设计总价中扣还给甲方。

　　3.研发大楼价格：(三期开发前双方再行确定)

　　三、付款方式

　　1.甲方需在合同签订之日起五个工作日内将委托设计预支费用的付给乙方，原则上，乙方收到甲方的款项后作为设计的开始时间。

　　2.设计完成后，甲方需在三天内签名或盖章确认(以传真方式确认同样有效)，确认后甲方应即付清设计费用的全部余款。

　　四、设计的`时间：乙方应在个工作日内，遵照甲方对委托设计所提出的意向和理念设计出初稿并交于甲方审定，在甲方审定意见基础上，乙方应在工作日内完成终稿设计(由甲方原因耽误的时间，完稿时间应顺延)。

　　四、知识产权约定

　　1.乙方对设计完成的作品享有著作权，甲方在将委托设计的所有费用结算给乙方后，乙方所设计的作品的著作权将自动转给甲方。

　　2.甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利，甲方在余款未付清之前如擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

　　3.未被甲方采用的设计方案，知识产权仍归乙方。

　　五、双方的权利义务

　　甲方义务：

　　1.甲方按照合同约定支付相关费用;

　　2.甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;即红线图1份，立项批文1份;

　　甲方权利：

　　1.在乙方设计初稿之前，甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。

　　2.在乙方设计初稿之后、和在按甲方选定的委托设计形式中规定的设计流程中，甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;

　　乙方义务：

　　1.如甲方的要求合理，规范，乙方应配合进行设计。

　　2.乙方需按照合同约定按时交付设计作品。

　　3.乙方的设计成果需满足建设主管部门对该成果的审核并达到通过。

　　乙方权利：

　　1.乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;

　　2.乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;

　　3.乙方有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。

　　六、违约责任

　　1.甲方在乙方已开始展开委托设计、但设计作品初稿完成之前单方面终止合同的，所预付的费用无权要求退回;甲方在乙方委托设计作品初稿完成后单方面终止合同的，应当支付全额的设计费用。

　　2.乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。

　　七、不可抗力因素

　　甲乙任何一方由于不可抗力，不能履行合同时，由双方协商解决，确实无法调节，则由仲裁机关或根据合同法办理。

　　八、合同生效

　　本合同需由甲乙双方签字盖章，以双方最后签字日期为生效日;

　　本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字(盖章)合同一份，均具有同等法律效力;本合同附件具有同等效应;合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

委托施工合同14

　　发包方（甲方）：

　　联系方式：

　　地址：

　　承包方（乙方）：

　　联系方式：

　　地址：

　　经甲、乙双方协商一致，甲方将________委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：

　　一、工程地点：________________________________。

　　二、工程内容

　　土层基础、绿化及其他部分工程。

　　以上项目经双方会审图纸之要求、预算总表后所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

　　三、工期

　　1、开工日期：本项目工程从______年______月______日起至______年______月______日止，共______天。

　　2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

　　3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

　　四、工程合同价款

　　经协商本合同总承包价款为人民币：________________。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。

　　五、承建方式

　　乙方对工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　1、乙方负责提供所承建工程材料，必须经双方确认方可进料施工。

　　2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。

　　六、工程付款办法

　　1、本合同自甲、乙双方签订后______天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的______%，即人民币________整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。

　　2、待完成总工程80%后，甲方于______天内向乙方支付工程合同价款的______%，即人民币________整。

　　3、工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的______%，即人民币________整。

　　4、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的______%，即人民币________整。

　　七、工程质量

　　1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工，完工后达到________级。

　　2、在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

　　3、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物，做好文明施工。

　　八、工程竣工验收结算

　　乙方于竣工后______天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后________天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于________个工作日内结算完毕。

　　九、延期违约责任

　　乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。

　　1、若工程延误，则每延误一天计罚人民币________元；若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币________元。

　　2、若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的.工期延误及经济损失由甲方负责。

　　十、养护管理

　　1、期限：以工程竣工验收合格之日起计算，绿化保养期为十二个月，保养期从竣工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。

　　2、质量要求：大树及时支撑固定，栽植后及时浇水，及时中耕除草、施肥、修剪，及时防治病虫害，确保苗木正常生长。养护达到国家城镇绿地园林养护标准。

　　十一、合同生效与终止

　　本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。

　　十二、争议解决

　　本合同在履行过程中发生争议的，双方应本着友好的方式协商解决，协商不成可依法向_____人民法院起诉。

　　十三、合同份数