海考网>考生写作>应用文>合同>水电安装合同

水电安装合同

时间：2024-06-08 14:55:48 合同我要投稿

水电安装合同

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同的类型越来越多，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编整理的水电安装合同，欢迎大家分享。

水电安装合同

水电安装合同1

　　发包单位(以下简称甲方)：

　　地址：

　　法定代表人：

　　联系电话：

　　承包单位(以下简称乙方)：

　　地址：

　　法定代表人：

　　联系电话：

　　甲、乙双方经过议标，决定由乙方承包甲方投资建设的厂房电气和空调安装项目工程。为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，签订本合同。

　　一、工程地点：

　　_________________

　　二、工程内容和承包范围

　　(详见双方确认的合同附件图纸)

　　三、施工与设计变更

　　1、乙方在开工前，向甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，以作为施工的有效依据，甲、乙双方均不得擅自修改。

　　2、在施工过程中，除上述工程范围和内容外，甲方如需变更或增加、减少工程，必须及时通知乙方，经双方确认后，乙方才能施工。实际工程量以最终完工时，甲、乙双方确认的施工范围予以确定。如重大的修改和增加工程量，其工程造价需经双方届时确定的价格予以结算。

　　四、工程造价及承包方式：

　　1、工程预算不含税造价(承包金额)。

　　2、乙方的承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包施工机具。

　　五、甲方的付款方式：

　　1、合同签订时即预付总工程款的20%，即￥元;

　　2、乙方在施工过程中，根据所提交的组织方案，制定施工进度表。乙方按照施工进度表，每完成一个部分的工程，即向甲方申请支付工程款。甲方在收到乙方的工程进度付款申请单后，必须在日内按核实的工程进度支付工程进度款;

　　3、当工程价款支付达到合同总价数的95%时，甲方不再按工程进度付款，剩余的5%工程款作为质量保证金，待工程竣工验收合格满一年，由甲方一次性支付给乙方。

　　六、工期

　　1、甲、乙双方商定工期约为年月日至年月日

　　2、开工或重新开工前, 甲方向乙方发出开工或重新开工通知书。

　　3、甲方出现如下情况，则工期相应顺延，并免除乙方的逾期交付违约责任：

　　1)甲方出现资金周转情况，提前日书面通知乙方暂停施工;

　　2)按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;

　　3)因甲方的要求，对工程作出重大设计变更或者增加的;

　　4)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工;

　　5)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;

　　6)不可抗力的因素而延误工期;

　　7)因政策原因或政府行为导致停工的;

　　8)其他不可归责于合同任何一方的原因。

　　七、工程质量

　　1、本工程质量需符合乙方向甲方提交施工设计图中约定的质量标准。

　　2、因乙方的原因使工程质量达不到约定的质量标准，乙方必须无条件承担违约责任，包括扣减工程款、或自行承担返工及费用、作出赔偿等。

　　3、工程施工不符合设计要求，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，且工期不予顺延。但因设计本身缺陷或设计技术交底不明确造成的除外。

　　4、由乙方采购的主要原材料、设备、构配件、半成品等必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经甲方同意后，方可用于工程;

　　5、隐蔽工程必须经甲方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序。

　　八、竣工验收

　　1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料和竣工验收报告。甲方收到竣工验收报告后应在10个工作日内组织有关单位验收，组织验收后10个工作日内给予认可或提出修改意见。如甲方逾期验收，乙方视为甲方默认验收合格。在验收过程中，如因乙方原因造成工程需要修改的，则乙方应按甲方要求进行修改，并承担由此造成的返工费用。

　　2、工程未经验收或竣工验收未通过，甲方不得使用。如甲方擅自或强行使用，则视为工程已验收合格，由此发生的工程质量问题及其它问题，概由甲方承担责任。

　　3、因特殊原因，甲方要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方协商签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

　　4、验收标准：以合同图纸完成要求为依据，或有双方确认变更方案协议为依据，在以上情况下，工程范围有超出工程预算范围的，甲方应相应增补费用给乙方;有减少的工程的，甲方可相应从乙方工程款中扣减。

　　九、双方责任

　　A、甲方责任

　　1、甲方负责在年月日前将本合同工程项目交付乙方施工。

　　2、及时安排工程设计单位进行设计技术交底，及时交付施工设计资料，以确保乙方按设计要求备料、准备施工。安排通知乙方进场施工，通知乙方进场前甲方应尽可能安排乙方施工人员的住宿场地和施工场地的通水通电。

　　3、按时支付工程款，确保工程顺利进行。

　　4、指派特定的人员，负责对工程质量、进度、安全进行监督管理。在工程施工过程中，甲方发现质量问题，可立即要求乙方返工，乙方必须在规定的时间内予以更正，所需返工费用由乙方承担。

　　5、对乙方提出的合理要求和建议，应及时予以批复签证，确保工程顺利竣工。

　　6、负责协调有关政府部门、地方社团组织以及工地周边邻里关系，以确保能正常施工。

　　7、对工程施工事项的变更及时通知乙方，因通知延迟产生的责任和损失概由甲方承担。

　　8、在施工过程中，除甲方发出暂停施工通知外，其余因甲方原因，致使工程不能在双方约定的工期内完工，延期超过十五天的，甲方应该承担本项目延期后果。

　　B、乙方责任

　　1、加强工地现场管理，编制合理化的施工组织计划，负责整理现场办公会议记录，按照工程形象进度和实际完成工作量及时准确申请工程进度拨款。

　　2、负责向甲方提供工程质量检验报告及竣工资料，确保本工程验收合格。乙方选择的材料需通过甲方认可(或保证所用产品为合格产品)后方可在工程中使用。

　　3、负责按本合同规定的期限和质量完成施工任务;

　　4、负责对本合同的施工项目免费保修一年，但不可抗力(如战争、自然灾害等)造成的损坏不在此列;光源和易耗品不入保修范围;

　　5、乙方自行按排其人员的'食宿和管理，保证施工安全及其施工人员具有相应上岗资质证明，否则，由此产生的安全责任事故，均由乙方自行承担;

　　6、乙方的相关工作人员在施工过程中所发生人身伤亡事故，均由乙方承担，与甲方无关;

　　7、未经甲方书面同意，乙方不得将工程转包或者分包。

　　十、违约责任

　　1、在签订合同后，甲方没有按时支付预付款达个月，则乙方有权终止本合同，并且甲方应承担违约金。

　　2、甲方在签订合同后，乙方在进场施工前，甲方单方终止本合同，则甲方所交付的预付款，乙方不予退回。合同签订后，进场施工前，乙方单方解除合同，乙方除须返还工程预付款外，更需按本合同总价款的支付违约金给甲方。

　　3、甲方在核实工程进度表后，未按约定支付工程进度款，则每逾期一天，甲方应按未付工程进度款的5‰向乙方承担违约金。如甲方未支付工程进度款达个月，则甲方除支付违约金外，乙方经告知甲方后，有权单方终止本合同。

　　4、因乙方自身原因，造成逾期竣工及交付的，每逾期一日，按工程总价款的逾期违约金。

　　5、任何一方在合同履行过程中，单方无故终止本合同，则违约方除应向守约方支付工程总价款的作为违约金外，更需承担因擅自终止合同造成守约方的实际经济损失。

　　6、如甲方未能按照合同的规定或双方的其他约定履行自己应负的责任，除竣工日期得顺延外,还应赔偿乙方由此造成的实际损失。如乙方未能按照合同的规定或者双方的其他约定履行自己应负的责任，除承担延期交付的违约责任及赔偿甲方由此造成的实际损失外，甲方经告知乙方后，有权单方解除本合同。

　　7、在工程完工，双方没有对工程进行检验前，甲方不能对工程范围内的设施进行使用及投入生产，提前使用或擅自动用该工程，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担，并视为本工程验收合格。

　　8、乙方因施工质量不合格，应承担修正、返工、重做等违约责任，由此造成工程延期的，乙方应承担逾期交付的违约责任;并根据实际质量状况，减少相应的工程价款或对甲方的实际损失作出赔偿;如因乙方施工质量问题，造成甲方重大经济损失达元，则乙方除赔偿甲方实际损失外，甲方经告知乙方后，有权单方解除本合同;

　　9、在乙方质量保修期内，如因乙方工程质量问题，造成甲方经济损失，则甲方所遭受的实际损失可直接在尚未支付给乙方的质量保证金中予以扣减;

　　10、因不可抗力或者政府政策、法律法规导致双方无法继续履行本合同，则双方互不追究违约责任。

　　十一、质量保修

　　1、质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起一年时间。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期限为交付甲方使用之日起一年内，但甲方使用不当或在使用过程中更改线路及增加设备造成损坏的，乙方不负责。

　　2、合同价款(含补充合同价款)所包含的工程项目、设计变更或修改、现场签证或签字约定、双方约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容，均属乙方实质保修责任范围。

　　3、保修期间，属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到甲方通知之日后一天内派人维修，并承担保修期间的费用。乙方没有按照约定时间派人维修，则甲方可委托第三方维修，所用的费用由乙方作为保修费用予以支付。如发生紧急抢修事故，乙方在接到事故通知后，应立即到达事故现场进行抢修。非乙方工程质量引起的事故，抢修费用由甲方自行承担。

　　十二、其他

　　1、合同文件中述及的由任何一方提出或给出的与合同有关的图纸、设计、方案、报价单、预算单、付款申请单、通知、指示、要求、请求、同意、意见、确认、批准、证书、证明、电子邮件、信函和决定等是双方联络和履行合同的凭证，均应以书面函件为准，并应送达双方约定的地点和办理签收手续，其中所涉及的本合同履行有关内容，均为甲、乙双方就本合同履行过程中补充协定。

　　2、乙方在收到全部工程款前对本工程享有优先权，且这种优先权不受甲方主体变更的影响

　　3、本合同在履行过程中，如有未尽事宜，则由甲、乙双方协商解决，如协商不成，任何一方均可以向各自住所地的人民法院提起诉讼。

　　4、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签订后即时生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

水电安装合同2

　　甲方项目负责人：

　　水电安装施工班负责人：

　　为了皇甫移民工程安全、质量生产，文明施工。特定以下责任条款，望自觉遵照执行。

　　一、工程地点：

　　万荣县皇甫乡

　　二、安全责任条款：

　　1、本工程水电工班组施工人员必须服从甲方现场管理和安全部门的统一指挥，不能盲目施工，违章作业，凡不服从现场管理和安全部门的规章制度，所发生的一切安全事故均由乙方自行负责。

　　2、乙方必须每周星期一组织工人安全学习，宣传安全责任，提高工人的安全意识，保障职工的安全，质量安全重于泰山，安全就是职工的生命。

　　3、各班组严格按照生产、安全合同，搭设自己所负责范围的安全防护措施。

　　三、安全生产责任制

　　班组安全员，在班组长的领导和专职人员的指导下，随时负责本组的.安全生产，督促和帮助本组工人遵守安全操作规程和各项安全生产制度，组织好每日班前、班后的安全检查。

　　四、安全生产制度

　　施工生产现场的情况是复杂的，必须密切注意防止工伤事故的发生，杜绝不安全因素的苗子。一般应在以下几方面加以防范：

　　1、在施工前，操作人员必须认真检查场地、道路、工具和设备等安全状况，确认安全后，才能进行操作。

　　2、工作时要精力集中，不准与他人闲谈、打闹和嬉戏，不准酒后操作。

　　3、现场施工操作人员，不准赤脚工作，易燃、易爆品附近严禁吸烟、打火，不准在砖垛下或其它危险处休息。

　　4、工作中禁止擅自乱挪乱拆已搭好的脚手架及风缆绳等设施，严禁互相打赌逞强、昌险作业等。

　　5、遇有雷雨时，要离开高压线2m以外，雨雪后施工时，应采取防滑措施，并应检查架设工具是否有下沉，风缆绳是否有松动，六级以上强风，严禁继续高空作业。

　　6、施工现场、宿舍、仓库、工棚等处，应严格加强防火措施。

　　7、进入现场工人必须正确佩戴安全帽如发现罚款50元。

　　8、用电焊机要注意防火、防电。

　　9、每天上班前必须对施工电线、电路进行检查，正常后方可上班。

　　10、如由施工操作不合理，违章作业出现的安全事故由乙方负责。

　　11、请按此责任书规定执行，否则一切后果责任自负。

　　五、协议一式两份，

　　甲、乙双方各执一份，从签字之日起生效。

　　甲方项目负责人：水电安装施工班负责人：

　　签字日期：签字日期：

水电安装合同3

　　甲方：(发包方)

　　乙方：(承包方)

　　本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：明光镇镇政府架空线路入地工程。

　　2、工程施工地点：腾冲县明光镇镇政府院内。

　　3、工期：____年3月10日至____年3月31日

　　4、本项工程由乙方包工、包料。合计费用柒万肆仟捌百元人民币。(￥ 74800.00 )

　　5、为确保工程顺利按质按量、按时竣工，甲方应尽量为工程施工提供便利条件。

　　第二条材料供应的约定

　　乙方提供的材料

　　1、乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　2、乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

　　第三条关于工程质量及验收的约定

　　1、由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　2、工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。

　　3、乙方对工程保修期为一年。(人为或不可抗拒原因损坏除外)。

　　第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定

　　1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

　　2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的'一切设施和工程成品进行保护。

　　4、保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。

　　6、乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。

　　7、乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。

　　8、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格原价赔偿。

　　第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定

　　1、工程款付款方式：工程验收合格后全额支付。

　　2、乙方承包内容：

　　①院内低压电缆沟及预埋弱电通道开挖(按施工图纸开挖)。

　　②低压电缆布设及弱电管道预埋。

　　③浇筑低压配电箱座2个，弱电手控井4个。

　　④低压配电箱安装。

　　⑤低压电缆连接。

　　⑥电缆沟回填，创面恢复。

　　3、工程结算方式：

　　按全包费用74800.00元结算，乙方提供含税统一发票。

　　第六条违约责任

　　1、甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付工程总价0.1% 的违约金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付工程总价0.1% 的违约金。

　　3、由于甲方原因导致工程逾期竣工，乙方不承担违约责任，甲方应负担50%的误工费用。

　　第七条纠纷处理方式

　　因工程质量双方发生争议时，双方友好协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向当地人民法院提起诉讼。

　　第八条合同的变更和解除

　　1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 10 %支付违约金，并办理终止合同手续。

　　2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

　　第九条其它约定

　　1、因材料供应不及时、气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

　　2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方200元/次的劳务费。

　　3、本工程保修期为一年，保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后尽快到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

　　4、超出本合同外工程双方另行商议。

　　第十条附则

　　1、本合同经甲、乙双方签字后生效。

　　2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　3、合同中未尽事宜双方协商解决。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　_______年_______月________日

水电安装合同4

　　发包方:(全称):

　　承包方:(全称):

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关污染、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、承包内容及方式

　　1、承包内容：发包人新建的香山甲第项目室内给、排水主管、室外雨水管、阳台排水等。

　　2、工作内容

　　(1)室内住给水管：含主水管、水表、水表后只进业主室内墙封读车为止。

　　(2)室内分户水管：由业主自行负责安装。

　　(3)室内主排水管：主管后开口安装三通为止。

　　(4)给、排水管道安装含钻孔、打洞、补洞、管沟挖土、管道附件安装及管道冲洗消毒和压力试验等全部工作的内容。

　　3、承包方式：包工不包料。主材(管道、管件及附件等)全部由发包人负责提供，其他辅助材料(如铁丝、锯条等)及安装机具由承包人负责，施工用水、用电、砂石料由发包方负责。

　　二、承包价格及价款结算

　　1、承包价格：按房屋建筑面积6元/㎡包干价格承包，发包人承担税费。正负领以下拧外根据实际工程量按国家相关定额计价。

　　2、价款结算：竣工后按房屋建筑面积进行价款结算，对承包人超设计图纸和因承包人原因造成反工的工程量，发包人不予计量结算价款，并赔偿发包人的材料损失费。

　　三、工程质量及质量保修

　　1、工程质量标准：双方约定工程质量达到合格标准，质量标准的评定以国家《建设工程施工质量验收统一标准》GB5003—20xx为依据。因承包人原因致使工程质量达不到约定的标准，承包人承担违约责任。

　　2、承包人应认真按照国家标准、规范和设计图纸要求以及发包人的指令施工。工程质量达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

　　3、因发包人指令失误、设计变更或其他非承包人原因发生的追加工程造价，由发包人承担，相应工期顺延。

　　4、承包人对交付发包人使用的室内管道工程在质量保修期内承担质量保修责任，保修期为十八个月，保修金为承包人工程结算总额的5%(在办理完工程结算时扣留，待质保期满后，并确认质量有保证的情况下将保修金返还给了承包人)。

　　四、付款办法

　　1、每栋工程分量词支付工程款，既首付和决算后支付。首次付款为：该栋工程给、排水主管道施工结束，既按甲方、监理方确认承包人完成工程总价款的80%支付工程进度款，余款则待工程决算后付清。

　　2、该项目整个工程完工验收后，在30天内办清工程结算，发包方在壹个月付95%的工程结算价款(留5%作质保金)。

　　五、工期要求和责任

　　1、各栋工程室内管道安装的工期完工时间

　　(1)栋自交付给承包人进入室内管道安装之日起的.完工时间为天。

　　(2)因发包人原因不能按照合同约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期内竣工的，承包人承担违约责任，并按每栋工程没逾期天

　　六、安全施工

　　1、承包人应遵守工程建设安全声厂有管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全人员依法实施的监督检查，在施工中必须采取严格安全防护施工措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力的原因造成事故的责任和因此发生费用，由承包人承担。

　　2、承包应对其施工场地的工作人员进行安全教育，对他们的安全负责。由承包人为施工场地内的自有人员生命财产负责办理保险和支付保险费。

　　3、发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

　　七、其他条款

　　1、承包人必须服从发包人、监理方及各项目部的指挥和管理，并与各项目部搞好密切配合，获得项目部的支持和协助。

　　八、合同生效及份数

　　1、合同生效：双方约定本合同自合同订立日经双方签章生效。

　　2、合同补充：本合同若有未尽事宜，经双方协商并签定补充合同生效，补充合同与本合同具有同等效力。

　　3、合同份数：本合同一式四份，其中：发包方执三份，承包方执一份。

　　发包方：(公章)承包方：(公章)

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　________年________月________日

水电安装合同5

　　编号：

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方同意由乙方承包xx项目

　　水电安装工程的施工，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则，双方就本工程施工事项协商达成一致，订立本合同，以资共同遵守。

　　一、工程名称：

　　_________

　　二、工程地点：

　　_________

　　三、承包范围及工作内容：

　　室内给排水（含管道预埋件、给排水管道、五金安装、管道开孔、开槽及孔洞封堵）、强电工程（含管线预埋、穿线、电箱安装、面板安装、灯具安装、应急照明、安全出口指示系统安装）、弱电工程(埋管及引线、配合穿线单位完成穿线)、消防预埋、设计图纸变更修改项目等（根据变更情况另行定价）。

　　四、承包方式

　　承包方式：

　　本工程在承包范围内以包工包小型工具及辅材（如：电胶布、生料带、麻丝、油漆等，不含主材）、包安装调试（弱电部分配合穿线单位完成穿线）、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工及甲供主材材料卸车费、保管费、二次搬运费、各种施工措施费、赶工费用等、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。

　　各项工程内容包括但不限于：（包干价内容）

　　（1）室内水电工作内容：

　　1、给水部分（完成水表井后给水部分）：室内给水立管、横干管、支管安装，包括管道支架安装、阀门、水龙头及堵头安装、图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留及封堵工作。管道安装完毕进行试压、冲洗并保证合格（包括配合成形后的整个管道系统的给水管道通水试验及管道冲洗；承压管道系统、设备及阀门水压试验；给水系统管道清洗等）；每户生活阳台安装一个水龙头，其余给水出口用堵头封堵。

　　2、排水部分（接至第一个检查井）：室内排水管立管、横管安装。管道安装包括开槽、开孔、支架安装、地漏、雨水斗、透气帽、伸缩节、阻火圈安装等整体工作以及图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留，封堵。管道安装完后进行管道通水、灌水、通球试验以及压力排水的试压工作。

　　3、强电部分（电表箱后部分）：包括配电房各层电缆和配电柜的安装及接线，进、出线相关的穿管、金属线槽或桥架安装、线缆敷设、箱内配线工作。各层按图预埋线管及管内穿铁丝、开关、插座、灯具底盒安装，保证线管畅通及配合相关专业管内穿线工作。公共照明的埋管，穿线、开关、灯具、插座安装。保证电气系统调试及供电范围内相关设备调试合格，以及电气绝缘电阻测试；电气器具通电安全检查；照明全负荷通电试验；线路、配电箱（盘）、插座、漏电保护装置等接地、接零检验；等电位联结测试等。

　　4、弱电部分：所有室内弱电线管、线盒的预埋，并保证管线畅通及配合弱电专业公司完成穿线工作；

　　5、消防部分：所有消防管线主体结构施工中的预埋；

　　6、所有预埋、预留洞口的封堵达到竣工验收标准（含建设单位分包由乙方预埋、预留部分）。

　　（2）其他事项：

　　A、本属乙方工作范围若乙方因故不能施工或在限定时间内未能完成，导致甲方安排他人完成时，所发生的费用或损失由乙方承担；

　　B、必须做到工完场清、料净（如由其它班组完成则扣除相应费用）；

　　C、所有水电预埋及安装工程包括未施工前甲方对部分施工内容提出的'变更；

　　D、施工完成后协助甲方填写各种资料包括安装、调试、检测、验收及初始竣工图等；

　　E、甲方以书面通知形式要求增加或修改的工程内容，产生的费用按合同条款约定执行，乙方不得拒绝，且必须在甲乙双方协商的完工的期限内完成，由此造成的工期延误亦由分包人承担；

　　F、开槽安装管后，先固定，再用砂浆补好；如打坏已砌的砖墙，由乙方自行补好。

　　G、在施工过程中，由于设计更改造成的返工，或者项目部安排的其它零活不在此活动报价范围内，产生的工费由项目部签字认可，费用另计。

　　五、承包单价及结算方式：

　　1、承包单价：

　　该承包单价按建筑面积以平方单价劳务包干，该单价为不含税价元/㎡。

　　2、结算造价以乙方实际完成并经甲方核定的建筑面积为准。

　　3、结算方式：

　　本工程结算按竣工图纸，结算造价按合同规定进行结算；

　　结算条件

　　合同承包范围内全部工作内容完成，并经验收合格；

　　质量缺陷处理全部完成；

　　所借用甲方工具、设备、材料均已全部归还；

　　工人已全部退场并将锁使用房屋打扫干净全部归还给甲方。

　　六、付款方式

　　（一）甲方工程款支付：

　　1、工程进度款支付：进度款按当月施工进度，在当月25日前进行工程任务书填写，并进行申报、审核及审批，审批无误通过后，预计次月15日前进行支付。

　　2、主体施工阶段甲方按完成总价的20%

　　进行计价；乙方开槽、配管安装阶段按完成总价的15%

　　进行计价；给、排水安装调试完成，经甲方验收合格后，甲方按完成总价的20%

　　进行计价；室内穿线、开关、电气元件安装调试完成，经验收合格后，甲方按完成总价的25%

　　进行计价；整体完工经甲方验收合格后60天内，甲方向乙方支付到总价的95%；剩余5%

　　工程保修金待竣工验收后1年内无息支付。

　　3、工程进度款需在当月25日前进行工程任务书填写、申报、审批。

　　4、承包方在施工期间所发生的其它费用均由承包方自负。

　　5、在项目实施全过程中，承包方应具备一定的垫资能力，不可以以任何理由组织工人上访和聚众闹事，如有类似情况发生，一切后果由承包方承担，并承担所导致的一切后果。

　　七、材料条款

　　1、本合同承包范围内所有材料凭甲方现场管理员签发的材料单到仓库领用并负责成品及半成品的保护（乙方提前一周向甲方提交材料计划单，乙方配合裁量进库管理）。

　　2、所有材料在完工时必须建立统计台帐，在结算前全面严格审查是否超额主材超出材料总计划数量的10%材料结算时套用甲方物资采购单价计算赔偿。

　　八、双方职责

　　双方职责

　　1、甲方职责

　　（1）、甲方在乙方进场后，提供给乙方水电施工图一套；

　　（2）、甲方对乙方进场人员作好施工现场的安全交底和有关规章制度的交底工作；

　　（3）、协调乙方与各施工班组的各项事宜，临时施工用水、用电、塔吊、施工电梯使用，保证乙方运送材料通道畅通；

　　（4）、负责签收乙方提供的相关工程资料、报告、对乙方隐蔽工程及分期工程、工程进度、予以确认；

　　（5）、负责、派员与乙方办理与建设方各项签证、及参与调试测试等各项工作；

　　（6）、在施工中甲方不得故意刁难乙方，如乙方确实不能满足甲方对工期、质量、现场安全生产文明施工要求，甲方有权将乙方承包范围内的部分工程包给其他单位完成，待工程竣工验收合格后甲方按实结算给乙方；

　　（7）、甲方有权对乙方在施工中因工期、质量、安全、文明施工，材料浪费达不到合同约定而对乙方进行经济处罚权利。

　　（8）、由于乙方原因造成的工期延误，由乙方承担由此给甲方造成的一切损失。

　　2、乙方职责

　　（1）、严格按甲方提供的工程施工图及国家规范精心组织有力的管理班子，足够的施工机械，执行有关技术规范和标准及施工说明书具体要求，确保工作有效的管理和控制；

　　（2）、必须服从甲方、业主及监理人员的施工安排，协调管理和监督检查；

　　（3）、乙方在施工中，如因质量不合格或达不到施工规范给甲方带的一切经济损失由乙方全部负责（如因甲方所造成的原因，由甲方全部负责）；

　　（4）、如因乙方原因造成安检、质检、复检给甲方带来的经济损失，由乙方全部负责，并承担给甲方带的工期延误造成的经济损失（如因甲方造成的原因，由甲方负责）。

　　（5）、乙方所有人员必须统一着装，服装及安全帽使用符合甲方要求；

　　（6）、乙方必须保证按时支付劳务人员的工资，每次必须向甲方报送民工工资发放表，杜绝民工就劳动报酬上访事情的发生；

　　（7）、乙方食宿，由乙方自理，乙方人员一律不得带小孩进入施工现场；

　　（8）、乙方安全文明施工范围（安全通道、四口五临边、周边防护现场的清洁文明施工，材料次序堆码）。

　　（9）、承包方施工人员进场之前，必须先向发包方指派的的现场专管人员递交进场人员的花名册、身份证（含2张半身像）、特殊工种（电工、高空作业等）操作证等复印件，并积极配合发包人的技术指导，施工中不得与发包人发生冲突及聚众闹事，一旦发生，产生的一切责任及损失由承包人承担。

　　（10）、承包方在施工过程中，因工程需要变动生产人员，必须事先得到发包方专管人员的同意，并补交变动人员花名册及有关证件复印件。

　　（11）、承包方用工必须遵守昆明市政府有关规定，承包方的现场操作人员不得使用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工，由于非法用工造成的安全事故、质量问题和一切损失，均由承包方承担相关的一切责任，发包方不承担任何责任。

　　九、安全

　　乙方必须为进场施工的施工人员购买意外伤害保险，费用由乙方自行承担。乙方在施工中，必须严格按国家安全规范施工，如乙方在施工中因乙方违规操作产生的一切安全事故，由乙方自行负责。

　　十、争议处理

　　1、本合同未尽事宜，由双方协商解决。协商不能达到一致的，按《中华人民共和国合同法》等法律法规相关条款进行处理；

　　2、双方争议不能得以解决的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉送。

　　十一、合同期限

　　本合同自双方签字盖章之日生效，工程验收完毕，保修期满，资金付清，本合同终止。

　　十二、本合同一式叁份，甲方持二份、乙方持一份。

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　身份证号：

　　电话:

　　日期：

水电安装合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律法规规章和地方相关规章规定，强制性条文规范、标准，施工图设计文件，以及施工现场环境，根据平等、自愿的原则，经双方友好协商达成以下协议，双方共同遵守。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、结构型式：

　　4、建筑风格：

　　5、工程规模：

　　二、承包范围：

　　1、该分项工程施工，属于履行完善本合同各条约定的工程分包;

　　2、施工设计图，强电、给排水出墙1.5米。强电、给排水、雨水管、空调水管、消防桥架安装、附属用房楼层内消防电气管线预埋等的安装工程施工。交工前各类卫生清理、直至竣工验收前工作内容的工程施工;

　　3、工程施工所需用的机具、手动工具、辅料内容(如铁丝、元钉、扎丝、钻头、条、焊锡，不干胶，扎带，生料带，麻丝，石笔，刷子等)，试压、通球试验由乙方自备;

　　4、施工过程中及竣工验收前的分色、弹线、标识、标注、清洁卫生、由乙方负责;

　　5、安装工程竣工后的保质期内保修服务工作;

　　6、负责本承包工程的自检及查出的质量问题进行及时整改并承担由此产生的一切费用;

　　7、各楼层未用完的该分项工程所用材料的收集及利用;

　　8、施工过程中乙方的质量管理、文明施工、进度以及各种检查需要配合的系列工作;

　　9、当室外温度达到或超过(或按当地政府规定)34co时，应现金支付给作业员工高温补贴。

　　10、根据该项目实际情况，员工的住宿由甲方统一安排。

　　三、施工工期：

　　1、乙方必须在甲方要求的时间进场，并按照甲方要求开工。必须在甲方制定的施工进度计划规定时间内完成全部承包范围内的工作。

　　2、凡因甲方原因可预见到的事项发生延误工期，由甲方负全责。乙方不延长工期。

　　3、在施工过程中乙方不得影响土建得进度，否则将处以200元/天的违约金。

　　5、若遇发包方调控施工进度，需加快施工进度或要求暂停施工时，乙方必须按发包方要求加快施工进度或暂停施工并积极妥善地做好相关工作。为此，甲方承担因发包方调控进度，乙方因赶工或暂停施工造成的相应损失。

　　四、质量要求：

　　1、执行标准：

　　《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分20_年版)

　　《建筑工程施工质量验收统一标准》GBJ50300-20_

　　《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

　　《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93

　　《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50212-20_

　　《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50300-20_

　　《建筑安装工程施工工艺操作规程》DB/00P01001-88(四川省地方标准)

　　2、质量体系要求

　　(1)该项工程质量交验合格工程。

　　(2)施工过程中，每道工序在完成后，必须经甲方、监理工程师验收认可后方能进行下道工序施工。应按照施工图的要求，完工后按此要求进行检查验收，质量等级达到合格标准。

　　3、施工资料整理由甲方负责。甲方负责收集、整理、归档。该工程水电安装分项工程质量保修期为贰年，在保修期内因乙方原因造成质量方面的问题，属乙方保修。若乙方在接到甲方维修通知三天内未派人维修，甲方有权另请他人维修，维修费用由甲方从乙方质量保证金中扣除支付。

　　4、乙方人员在施工现场，必须随时随地接受甲方、业主代表、监理工程师的监督、检查。

　　六、工程款的`结算及支付办法：

　　1、本工程工程量约为平方米，工程总价约为元。

　　2、甲方将本工程按建筑面积元/m?的综合单价结算给乙方。建筑面积依照四川省20_清单定额对照本工程施工图纸进行计算。

　　如增加、变更、零星用工：甲方若安排乙方人员承担乙方人员承担该合同分包责任以外的用工，按工150元/工日按甲方确认的数量当月结算。

　　水电安装分项工程由甲方提供的各类水电材料，如因返工、有意识的损坏造成材料浪费，乙方应按其采购价进行赔偿。

　　3、因乙方自身原因导致其他工种返工的经济、工期损失由乙方承担。

　　4、费用的组成：

　　(1)主体预留到三层开始付款。主体预留费用：

　　元/m?，主体完后电气配管费用：

　　元/m?、给水费用：

　　/m?、排水费用：

　　元/m?、穿线开关面板桥架元/m?、此款按工程实际完成量当月80%支付。余款在竣工验后15个工工作日付到合同总款97%。

　　本分项工程完工结算时扣除合同总款3%作为该工程的质量保证金(无息)，质量保证金在工程质保期完成后15个工作日付给乙方。

　　七、文明施工

　　1、施工现场场貌、安全文明施工要求应按照甲方的要求将本分项工程的施工场地原材料及半成品堆放整齐，标识清楚。每处施工完成后必须做到工完场清，不遗留本工种的材料。完工后将所用材料全部清理干净，堆放整。乙方应严格按照甲方编制的《施工现场安全文明专项施工方案》进行组织施工，对节能减排、防尘降噪、环境卫生等方面进行控制。

　　2、作业人员管理

　　乙方施工人员必须是身体健康者，禁止使用具有癫痫、神经、精神、心脏病等以及未经培训或培训不合格的人员不能从事本行业的施工，以及50岁以上的女员工和55岁以上的男员工，乙方应向甲方提供作业人员身份证复印件。

　　3、乙方必须严格按照甲方要求和当地政府现行相关管理要求进行施工。

　　八、安全事项

　　乙方应在进场时为本班组工人购买意外险。如出现意外事故;5000元以下由乙方全额承担;超出5000元由甲乙双方协商承担费用。

　　九、其他事项

　　1、本合同一式四份，甲、乙方各持贰份。双方签字后生效，工程完工，双方履行完合同义务后自动失效。

　　2、乙方在施工过程中质量、进度、施工等。

　　3、本合同与本项目部现场有关制度、规定、技术交底配套执行，未尽事宜，双方协商解决。

　　4、双方因合同履行发生争议时，应协商解决，协商未果可向甲方所在地人民法院起诉。

　　5、材料的领用：各班组必须由组长指定专人领取。未收捡干净。

　　6、本合同签约地点：

　　甲方：

　　乙方

　　身份证号码：

　　电话：

　　签约时间：

　　年月日签约时间：

　　年月日

水电安装合同7

　　甲方：身份证号：

　　乙方：身份证号：

　　为确保该工程按时按质竣工验收，现将工程水电安装作业承保给乙方，特定如下合同：

　　一、承包形式：

　　单包，即包工不包料(相关材料和辅材和大型工具全部由甲方提供，乙方负责小型工具)

　　二、承包价格：

　　按甲乙双方协商决定，水电安装总面积平米。

　　PVC和JDG混合轻工价格平方米，一次性承包。(按图纸施工，变更另算。)

　　三、工程进度：

　　按甲乙双方及开发商要求，总工程期天完成，主体预埋阶段乙方跟着土建进度完成施工。(正常进度下，甲方或开发商出现缺料.日期规范不能正常进行中，导致乙方出现误工或工期延误，所有一切损失费用由甲方全面承担)

　　四、安全：

　　甲乙双方必须保证施工安全，杜绝任何事故发生，工作期间乙方将服从现场安全管理，发现隐患及时向甲方反映或汇报，如乙方在施工中服从安全管理，出现事故由甲方承担。

　　五、付款方式：

　　施工期间甲方按楼和楼分别单一楼/次付款。

　　施工期间拨款，分别是总轻工款100%比拨款

　　1、预埋期间标准二层封顶拨总轻工款 %即元。

　　2、主体封顶拨总轻工款 %即元。

　　3、室内安装配管镶盒完成拨总轻工款 %即元。

　　4、给排水完成给排水完成拨总轻工款 %即元。

　　5、穿线完成拨总轻工款 %即元。

　　6、开关插座和分户盘安装完成拨总轻工款 %即元。

　　7、剩余款项等水电安装完成拨总轻工款 %即元，除 %即元维修保证金外，剩余款项一次付清。

　　8、进度完成以后不论总建筑单位或土建项目部拨不拨款，甲方必须在工程进度完成后天之内把工程款按以上条例付清，如甲方不按以上条例正常拨款，乙方有权利停工，并由甲方承担乙方所有损失

　　9、以上付款条例生效在甲乙双方身上，甲方不得以任何理由推托到第三者身上，如甲方推卸责任，乙方有权终止合同，乙方终止合同时导致乙方所造成的所有损失由甲方全力承担和赔偿

　　六、合同期内甲乙双方必须信守合同条例，如乙方在施工遵守合同条例要求，甲方不得以任何原因使乙方提前退出施工场地，否则乙方所有损失由甲方全部承担

　　七、违约责任

　　甲乙双方必须严格履行以上条例，如一方违约，则违约方必须向另一方支付元作为违约金。

　　此合同为一式三份，甲乙双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并做为甲乙双方当事人的法律依据。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

水电安装合同8

　　发包单位：以下简称甲方：

　　承包单位：以下简称乙方：

　　根据中华人民共和国《劳动合同法》及有关规定，经双方协商一致，达成如下协议，以资共同遵守。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：湖南耒阳南方水泥有限公司职工倒班楼。

　　2、工程地点：耒阳市小水镇(水泥厂厂区西南角)。

　　3、三-五层为砖混结构，总高约20米，总建筑面积约

　　二、承包内容及方式;

　　1、承包内容：

　　⑴、承包工种：水电(其中包括强电、弱电、给、排水、消防、工地临时用水用电安装) 。

　　⑵、图纸上所承包工种的内容为内容。

　　⑶、本工种均含小型工具。

　　2、承包方式：一次性平方面积包干，纯包干，以每平方米计算，按图纸尺寸及计算规则计算面积。

　　三、工程结算及付款方式：

　　1、工程结算方式：以图纸实际面积乘以包干价。

　　2、付款方式：工程进度款按月拨付，乙方于每月15日前编报工程完成月报，送甲方审核确认后，甲方在本月20日前支付应付工程进度款的80%，工程竣工验收合格办理结算后，甲方15天内将余款一次付清。

　　四、工期：

　　本工程计划开工日期为20xx年4月20日，总工期为120天，(开工日期以甲方通知开始清理基槽土方为准)。本工期均以日历天数计算，包括雨雪、节假日。如遇下列情况之一，经甲方现场代表签证后，工期可以相应顺延，否则拖延一天按1000元/天计取，在最后结算中扣除。

　　⑴、甲方确认非乙方原因影响工期。

　　⑵、不可抗拒的因素影响工期。

　　五、工程质量：

　　1、本工程为合格工程，质量评定标准以国家质量检验评定标准为依据，要求单位工程一次验收合格，如因乙方原因，工程质量达不到质量标准，乙方承担所发生的一切费用。

　　2、因质量问题需进行整改返工的工作，乙方不能按双方约定的期限完成，甲方有权另外组织施工，其发生的全部费用从乙方相关工程款中扣除。

　　六、双方职责范围：

　　1、甲方职责：

　　⑴、乙方进场后，负责组织施工，及时提供施工图纸，组织班组认真搞好图纸技术和安全技术交底工作。

　　⑵、负责提供乙方施工人员的食宿用房和施工用水用电。

　　⑶、按进度计划及时组织施工所需要的各种材料进场。

　　⑷、负责制订各项规章制度和编制施工进度计划表，督促和指导乙方施工。

　　2、乙方职责：

　　⑴、接到甲方开工通知三天内，及时组织好各工种足够所需的施工人员进场。

　　⑵、按图施工，严格执行各项规范规定的操作规程，服从甲方施工员的安排指导，确保工程质量。

　　⑶、各工种必须做到工完场地清，确保安全文明施工。

　　⑷、严格执行甲方的.施工进度计划，按期完成所承包范围内的施工任务。

　　⑸、必须服从甲方对机械的统一调配和指挥，不得善自关闸断电。

　　⑹、配合甲方施工员做好测量放线工作。

　　⑺、严禁违章作业，否则造成一切安全事故，后果自负。

　　七、其它要求：

　　1、无正当理，乙方不能按期开工或中途人力不足不能按进度计划完成任务，甲方有权解除合同，合同解除后，结算按所完成工程量的80%予以结算，乙方不得以任何理由取闹。

　　2、本合同未尽事宜，在施工中双方协商解决。

　　本合同一式两份，自双方签字成立有效，双方各执一份，都具有同等法律效力，尾款付清，自行失效。

　　发包人(签字)：

　　承包人(签字)：

　　电话：电话：

　　签订时间：年月日

水电安装合同9

　　甲方（发包方）：__________

　　乙方（承包方）：__________

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关文件法律、法规，本着相互信任、相互尊重、平等互利、友好合作原则，达成如下协议，特签订本工程分包合同，双方共同遵照执行。

　　第一条：工程概况及工程内容

　　1、工程地点：

　　2、承包内容为楼的水电暖安装工程及消防预埋工程，以甲方提供的设计图纸的工程量为准，如在图纸以外另行增加或变更工程量，以双方的签证为准。承包方式为承包人包清工。

　　第二条：工期

　　工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。如因甲方的原因，土建工程和装修工期拖延，不能按期完工，致使乙方无法施工，乙方的工期应随之顺延。

　　第三条：合同价款及付款方式

　　1、本合同水电暖安装工程包清工每平方米元，建设面积平方米，总价人民币元（大写），若因设计变更等非乙方原因产生的增加或变更工程施工内容，增加或变更的工程价款双方据实结算。双方一致同意消防预埋工程另行计算，乙方对该工程的消防预埋单独计算零工，预埋当天双方对使用的人工进行签证，每个人工200元。

　　2、付款方式为按乙方月施工进度的95%拨款，一月一付。乙方施工完成水电暖及消防预埋工程后，甲方支付全部工程款的95%，预留的.5%作为质量保证金，在工程经竣工验收合格后，甲方一次性拨付给乙方。

　　第四条：甲方的权利义务

　　1、本工程所需要的材料，除工机具由乙方自己提供外，均由甲方供应。甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

　　2、甲方应当按照本合同约定支付工程款，按时拨付乙方的人工费。

　　3、甲方应当为乙方施工提供工作场所，提供施工的便利，并负责协调乙方与其他分包商的关系。

　　第五条：乙方的权利义务

　　1、乙方严格按照甲方提供的图纸进行施工，未经设计变更等原因不得改变工程的施工内容。经甲方同意改变的施工内容，双方应及时签证，在结算时，变更部分的结算以签证为准。

　　2、乙方应严格按质量验收标准和甲方的要求施工。

　　3、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

　　4、乙方不得再将该工程转包给其他单位或个人。

　　第六条：合同的变更和解除

　　施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

　　第七条：违约责任

　　甲乙双方应严格按本合同约定履行，甲方若违约解除合同或未按约定付款，应当按本合同总价款的20%支付违约金；乙方若违反本合同约定，因施工不符合质量验收要求，造成损失，由乙方全部承担。任何一方违约，都应承担守约方因此纠纷产生的诉讼费、律师费、交通费等费用。

　　第八条：双方在履行合同过程中发生纠纷，应协商解决，协商不成的，可向新泰市人民法院提起诉讼。

　　第九条：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字（盖章）后生效。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

水电安装合同10

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包人：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《建筑安装承包合同条例》的有关规定，为明确在合同履行期间甲乙双方的权利义务和责任，经双方协商一致同意签定合同，以资共同遵守执行。

　　一、工程地点、范围、内容及分包形式

　　1、工程地点：临汾华洲路

　　2、工程名称：晨元集团久鑫花园小区

　　3、分包范围及内容：根据总包合同、施工图纸工作内容，水、电、暖、通安装中所有工作及调试。

　　4、分包方式：专业承包(包工、包料)，根据总包合同所有设备材料由施工承包方(乙方)自行采购。采购材料、设备的正式发票抵工程款，工资部分造册支付。

　　二、施工合同期：根据甲方与建设方签定合同工期的进度执行。

　　三、约定质量标准，根据与建设方的总合同执行。

　　四、结算依据取费标准、付款方式：

　　(一)双方同意：乙方按专业承包水电安装工程，付款方式的权利和义务以甲方与建设单位签订的总包合同执行的条件执行，具体条款如下：

　　1、按合同价格系用可调价格合同，合同价款调整方法，以工程设计变更、联系单、签证单、暂订价、信息价的依据调整结算，按工程直接费97%进行结算。如果乙方在施工过程中在进度、质量、安全管理以及与项目部的配合管理上没有重大问题。加工程直接费1%作为奖励。

　　2、乙方施工至±0.00，经业主签认完成工程的工程量，开始支付进度款。进度款比例按土建总合同付款比例执行。

　　3、乙方在每个月的二十五日提交本月完成工程量，经建设方审定，在建设方工程进度款支付到位后三天内支付乙方上个月的进度款。

　　4、在工程竣工验收合格后三个月内付至工程直接费的82%。在与建设单位完成竣工决算审计后，暂扣合同总价5%作为保修金，保修期满一个月内一次性付清。

　　(二)乙方按工程总造价82%结算，(按审计后总价为准，施工中的用水、用电、水泥、砂、砖等辅材由甲方负责)，交公司的管理费、其它规费及税金由甲方自己负责交纳。

　　五、乙方在签订本协议后提交保证叁十万元人民币给甲方，不计利息。A栋主体封顶退回保证金;在20xx年7月底前退回壹佰万元;在20xx年9月底前全部退还。

　　六、甲方责任

　　1、在本工程行使承包管理权，对工程实施全面管理及协调工作;

　　2、甲方按协议及履行工程款的支付;

　　3、提供本工程必要的工程资料(图纸、技术规范等)和施工条件;

　　4、负责提供必要的存放材料场地、协助乙方设置

　　5、进场前对乙方所承包的工程作详细的技术、质量、安全交底;

　　6、甲方提供乙方施工现场用水、用电、临时用房、(办公用具自负);

　　7、负责施工过程的土建各专业配合协调工作;

　　8、负责工程的质量和进度的监督、验收;

　　9、配合乙方做好工程洽商，变更和工程结算时期工作。

　　七、乙方责任

　　1、搞好工程现场自身管理并服从甲方在施工现场的统一管理，遵守甲方现场的一切管理规定(包括施工总进度协调管理规定等)，遵守与其他专业的配合工作，否则甲方有权按相关项目管理制度给予处罚。

　　2、对自身的施工任务要精心管理，按程序施工。完成部分由专业施工人员及质检员填写质检单，交甲方验收。

　　3、成品保护：已竣工工程未交付验收前，乙方应负责已完成工程的保护工作。保护期间发生损失，承包人应无偿修复。

　　4、向甲方提供月度工程质量及相应进度统计报表。

　　5、严格执行安全操作规格、防火安全规定，环境保护规定。严格按照图纸做法说明施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收、编制工程结算。

　　6、乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织施工。采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，因乙方安全措施不力造成事故的，乙方承担全部责任及由此产生的一切费用。

　　7、乙方接受甲方现有的预留、预埋的前期工作：如有变更、双方确认，乙方为施工现场无条件提供水暖、电工，做好施工用水，用电和施工期间保修;执勤工作;临时用水，用电的材料由甲方提供，乙方负责安装(工资按实际签证单结算)。

　　8、做好工程每月的统计和下月的计划工程量统计工作，每月的25号前报甲方项目部，项目部统一报建设单位、监理审核。逾期将视乙方自动放弃本月工程量的统计工作。

　　9、安排各类材料设备的进场计划(包括建设单位协助提供部分)。

　　10、按质监部门的规定，准确、完整、及时与工程进度同步完成技术资料，不得有弄虚作假等情况出现。随时按照项目部的要求完善。

　　11、工程所需要的设备、工具由乙方自行解决。

　　12、乙方所用材料、设备必须符合设计及规范要求，及时提供材料的合格证，由建设单位、监理、项目部验收认可后方可使用。

　　13、乙方应确保工程治安、杜绝各类案件的发生。若出现违法违规行为，所造成的后果由乙方负责。

　　14、乙方施工过程中造成的土建修补由乙方负责，及时修补并达到监理对工程质量的要求，如达不到要求，则由甲方派人修补，其工资由乙方负责。

　　15、乙方施工过程

　　16、对劳务人员进入现场施工，必须进行三级安全教育，考试合格后方可上岗。新工人进场，必须先到项目部进行身份登记，提交一寸照片四张。签订《劳动合同》，领取胸卡。未进行身份登记、未领取胸卡的，视为非本项目部职工。在每月的工资发放时不予发放。班组所有职工在本项目的考勤表张贴到项目部施工员办公室，项目部分管施工员进行监督。每月的.考勤表经班组长签字、施工员签字后，原件保存项目部。

　　八、质量及技术要求

　　1、乙方自己采购的材料设备，必须提供材料及辅助材料的质量保证书或出厂合格证，有复试要求的必须进行复试，材料报审经监理认可。

　　2、技术要求：按照施工图纸设计施工。施工材料规格及性能必须符合国家及山西省质量行业标准。

　　3、按照建设单位要求提供竣工资料的竣工图。

　　九、违约责任

　　1、甲方不能及时向乙方发出必须的指令或不及时确认的批准乙方提出的报告，以及不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项等其他违约行为，应由甲方承担违约责任。由于建设单位不能按时支付工程款产生的甲方不能及时支付，而建设单位有相应补偿时，安装享受同比例补偿的权利。

　　2、乙方不按甲方指令，拖延工期，质量达不到设计的规范要求，或发生其它违约行为，应由乙方承担违约责任，并赔偿因其违约给甲方造成的损失。

　　3、除非甲乙双方协议将合同终止，或因一方违约使用使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　十、其他

　　1、《建筑安装安全生产协议》、《施工现场治安协议》、《规范用工协议》和《廉洁协议》作为合同附件，同时签订。

　　2、一方承包的工程不得以任何形式再次转包给其他施工单位，一经发现立即终止合同，并由乙方承担违约责任。

　　3、在合同执行过程中如遇争议时，双方应本着友好协商解决，任何一方不得单方修改合同，如违约，将承担违约责任。

　　4、本合同正本二份，甲乙双方各执一份，副本(二)份，甲乙双方各执一份。

　　5、本合同自双方签字日起生效工程竣工验收，工程价款结清支付完毕后失效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

水电安装合同11

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　双方经友好协商达成一致共识，签订此电脑维护合同，具体事项如下。

　　一、维护范围及内容：

　　1、电脑硬件故障维护（电脑主机、显示器）。

　　2、电脑软件故障维护（包括系统安装，系统还原，常用软件安装）

　　3、局域网络故障维护（对现有公司内部局域网络维护、测试，保证内部网络通讯正常）。以上如有属于更换或维修损坏部件费用另收取。

　　二、维护方式：

　　⑴故障上门维护：在接到乙方的电话或其它方式通知后，甲方必须在3小时内到达合同约定的地点进行维护，特殊情况甲乙双方应尊重当时事实的情况电话商定。

　　⑵1次/月定期探访维护系统，对用户的系统进行优化配置、调试好应用软件及相关硬件设备，使系统达到更高使用效率。

　　三、收费方式：

　　甲方向乙方提供电脑硬件、电脑软件、电脑外设和局域网络等维护，甲方按/台/年计费，共______台，服务期限______个月，合计维护费用为人民币：______。

　　五、双方权利和义务：

　　1、甲方的工作时间为每天的工作时间从上午8：45至下午19：00。甲方在维护期限的`工作时间内必须尽职尽责为乙方提供电脑维护项目里的服务内容，乙方要求服务的联系方式为电话联系，乙方发出维护请求后，甲方一般在3个小时内到达合同约定的地点进行维护。如有特殊意外，双方调解处理。

　　2、甲方在为乙方硬件维护的过程当中，如碰到硬件寿命终止或无法维修时，征得乙方同意更换或维修损坏部件，由乙方自付更换配件成本费或维修费（当次结算）。如乙方被维修的配件为甲方所提供的，则根据产品正规保修细则履行。

　　3、甲方在为乙方更新系统、常用软件、局域网服务的过程当中如碰到必须购买必要特殊的工具或软件，其费用由乙方支付（当次结算）。

　　4、甲方为确认故障或安装新设备而不得不拆机时，需先征得客户同意，如有清理灰尘而引起的不可预知的硬件问题甲方不承担责任，出于特殊维修的需要，甲方将电脑带回店面维修或更换，特以甲方名义的确认单为凭担保该部件不被遗失或调包。如因甲方不慎，损坏或遗失客户维修件，由甲方按损坏物品时价赔偿（不包括由此带来的其他联带责任）。

　　六、上门服务电话：

　　七、乙方约定具体服务位置：

　　八、其他约定事项：本合同书一式两份，双方各持一份本合同双方负责人签字或盖章后生效，未尽事宜双方经协商后友好解决。

　　甲方代表人：___________

　　乙方联系人：___________

　　联系电话：___________

　　______年______月______日

水电安装合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方现就甲方委托乙方水电安装包工包料事宜，经协商达成一致，签订本合同并共同遵守。

　　第一条委托事项

　　甲方由于工程进展需要，拟将的水电安装工程以包安装、包工具、包料的形式委托乙方承包施工。

　　第二条乙方工作内容

　　1、包材料损耗（损耗按定额执行）。

　　2、包预留套管、预埋给水管，包给排水材料安装（不包含所有二次增压设备，空调冷凝管以及室外雨水管的安装。）

　　3、电施工程，电柜下桩及表后的其他工程按图施工。防雷连接，弱电预埋。（不包含，消防弱电配管和穿线，荧光灯具安装，以及其它灯具，设备电力，变压器和发电机组，各种配电柜，所有的计量表材料安装。）

　　4，所有水电工程以建筑物外轴线1.5米为标准。（不包括消防。）

　　第三条施工工期

　　1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。

　　本合同约定本工程总工期为天；开工日期为：年月日，竣工日期为：年月日。

　　2、如遇下列情况，经甲方代表书面签字认可后，工程可以顺延。

　　（1）甲方不能按合同约定提供开工条件；

　　（2）工程量变化和设计变更；

　　（3）非乙方原因超过4个小时以上（包括但不限于）停水、停电等情况；

　　（4）工程款未按时支付；

　　（5）不可抗力（如地震台风火灾等）。

　　3、由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成的窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。

　　第四条工程总造价

　　给水工程，电工程。

　　按每㎡建筑面积元作为结算依据；

　　总价：

　　工程总量㎡，合计工程总造价为人民币大写元，小写元。

　　第五条付款办法

　　依工程建造不同时期为付款的时间节点，分批支付，具体为：

　　1、出正负零，付总造价的元；

　　2、正负零以上每完成两层，付总造价的元；

　　3、主体封顶，甲方支付给乙方的款额不低于总造价的元；

　　4、积水排水做完，付总造价的元；

　　5，穿线安装完毕，付总造价的元；

　　6、完工验收，支付总造价的元；

　　7，剩余3%，元，为维修质保金，保修期满结清。

　　第六条双方责权

　　（一）甲方：

　　1、提供水源、电源及场内施工道路，提供施工图纸，派出专业施工员现场管理，解决工程有关问题。

　　2、负责办理工程变更手续，及时通知乙方更改施工。

　　3、组织各层段的隐蔽工程验收，及时提出存在问题及发出整改通知书，监控工程质量。

　　4、按合同规定按时支付工程款。

　　5、及时组织有关材料进场。

　　6、在乙方如期完成任务的前提下，交付给甲方正常使用，甲方必须立即组织竣工验收，确保收工，如期交付业主使用。如果甲方在乙方完成天内，还没有组织竣工验收，双方均视作已验收，并支付乙方工程余款，进入工程的保修期内。

　　7、甲方必须按节点支付工程款，如因工程款不按期发放，而影响工程进展，则工期相应延期，并承担每日工程款总额的5%的违约金。

　　8、乙方在完成甲方的工程后，甲方必须按本合同结清余款，如果无法结清，甲方除承担支付余款义务，并当承担每日工程款总额的5%的违约金。

　　（二）乙方：

　　1、依据设计图纸、甲方要求及工程进度进行施工。

　　2、编制施工方案及施工计划，上交参加施工人员名单及组织架构表，按时参加安全学习及工程例会。

　　3、负责对已完成的产品作产品保护。如果属乙方自身故意破坏，追究乙方法律责任及索赔，如非乙方故意破坏，乙方可协助甲方修复，甲方仅支付正常施工的平均工资即可。

　　4、严格按有关施工规范及强制条文有关规定执行施工，如认为需作图纸变更的，书面向甲方提出申请，否则，后果由乙方负全责。

　　5、按规定搞好文明施工及安全生产，由于乙方故意违章作业，造成安全事故，包括伤及他人的，一切责任及赔偿均由乙方负责。

　　6、执行项目部的管理制度，违反者甲方按规定处罚乙方。

　　7、乙方包本工程修改人工元以内，超过的按签证调整，

　　8、乙方有权确保自身的合法权益，和合理要求，反对违章指挥。

　　第七条管理办法

　　1、工人必须戴好安全帽进场施工。

　　2、乙方所有进场的机具需造册登记，进场时交甲方存档，机具退场由甲方项目经理开放行条放行，否则，不给予放行。

　　3、按规定组织新工人进场时参加安全学习。

　　4、不得擅自请甲方人员娱乐、餐宴、休闲、送礼等，违者每次罚款壹仟元。

　　第八条质量责任

　　1、乙方必须熟识图纸，必须严格按图施工，按设计要求及有关施工规范施工，乙方违反上述要求造成甲方经济损失及工期损失的，由乙方负责赔偿，乙方员工必须考试上岗。

　　2、验收表格80%优良的视为优良，不足的视为合格。

　　第九条安全责任

　　1、甲方必须为班组施工人员购买意外险。

　　2、若乙方未购买意外险，造成乙方人员发生工伤事故的，乙方必须负责工伤人员的一切赔偿；甲方若在事故中为乙方垫付费用，则在以后工程结算中从乙方工程款中扣除相关费用。

　　第十条合同生效及其他

　　1、保修期：保修壹年，日期由该楼综合验收之日起计算。

　　2、所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方可通过乙方所在地有管辖权的人民法院起诉。

　　4、本合同经双方代表签字，甲方盖章后生效，完工及保修期满后自行作废，本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，具同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　水电承包合同

　　甲方：

　　乙方：

　　质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：

　　一承包方法：

　　1 承包形式：单包，即包工不包料。

　　2 工作量：工程上的水电安装;临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。

　　3 承包价格，按国家招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。

　　二工程进度：按甲方及业主要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。

　　三质量上：项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格，争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。

　　四安全上：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方(承包人)负责，甲方不承担任何责任。

　　五甲方负责一定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理。最新水电承包合同

　　六文明卫生

　　1 现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。

　　2 职工宿舍生活区：宿舍内被褥、衣物叠放整齐，并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用;厕所、水沟等要经常用水冲洗;地面要每天打扫、清理，班组内宿舍班组人员轮流值日，宿舍外的班组之间轮流值日，垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍;服从门卫管理，遵守进出时间;语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。

　　七罚款制度

　　施工不带安全帽罚款50 元/人次;帽带不扣罚款20 元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款50 元/人次;悬空抛物罚款100 元/人次;井字架吊篮乘人罚款100 元/人次;宿舍内私拉电线罚款50 元/次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款50 元，并没收;点白日灯罚款20 元，酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200-500 元的罚款，除追究其责任外，情节严重的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款20 元;在新建楼内大便罚款100 元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款100 元。

　　八合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。

　　九由甲方负责一定的用电费用( 30 度/月)，超过规定用电量，由乙方自己负责。

　　十付款方式

　　平时按工程进度预付生活费，每人、每月不超过400 元，其余到竣工验收后按总承包金付足70%，余30%在竣工验收后一年内付清。

　　十一此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。最新水电承包合同

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：年月日

　　承包合同：水电承包合同

　　合同(contract)，又称为契约、协议，是平等的当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。下面请看承包合同：水电承包合同一文：

　　承包合同：水电承包合同

　　甲方：

　　乙方：

　　质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：

　　一承包方法：

　　1 承包形式：单包，即包工不包料。

　　3 承包价格，按国家招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。

　　五甲方负责一定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理。

　　六文明卫生

　　七罚款制度

　　九由甲方负责一定的用电费用( 30 度/月)，超过规定用电量，由乙方自己负责。

　　十付款方式

　　平时按工程进度预付生活费，每人、每月不超过400 元，其余到竣工验收后按总承包金付足70%，余30%在竣工验收后一年内付清。

　　十一此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：年月日

　　水电承包合同范本：承包合同范文

　　这篇关于《水电承包合同范本：承包合同范文》，是编辑为您整理的，希望对您有所帮助！水电承包合同范本：承包合同范文

　　甲方：

　　乙方：

　　质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：

　　一承包方法：

　　1 承包形式：单包，即包工不包料。

　　3 承包价格，按国家招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。

　　三质量上：项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格，争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。

　　五甲方负责一定的照明用电费用，其他超出的.用电费用由乙方自理。

　　六文明卫生

　　七罚款制度

　　九由甲方负责一定的用电费用( 30 度/月)，超过规定用电量，由乙方自己负责。

　　十付款方式

　　平时按工程进度预付生活费，每人、每月不超过400 元，其余到竣工验收后按总承包金付足70%，余30%在竣工验收后一年内付清。

　　十一此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：年月日

　　承包合同范文：水电承包合同范本

　　这篇承包合同范文：水电承包合同范本是由整理提供的，请大家参考！承包合同范文：水电承包合同范本

　　甲方：

　　乙方：

　　质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：

　　一承包方法：

　　1 承包形式：单包，即包工不包料。

　　3 承包价格，按国家招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。

　　五甲方负责一定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理。

　　六文明卫生

　　七罚款制度

　　九由甲方负责一定的用电费用( 30 度/月)，超过规定用电量，由乙方自己负责。

　　十付款方式

　　平时按工程进度预付生活费，每人、每月不超过400 元，其余到竣工验收后按总承包金付足70%，余30%在竣工验收后一年内付清。

　　十一此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：年月日

水电安装合同13

　　甲方：代表(以下简称甲方)

　　乙方：代表(以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就的水电安装及消防及弱电预埋劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行

　　一：工程名称：

　　二：工程地点：

　　三、工程承包范围

　　工程范围与内容：河北省隆尧县《隆尧韩庄村城中村改造项目工程》西区1#、3#、5#楼、东区1#、5#、9#、14#楼按施工图内所有的水电安装;消防及弱电预埋;通风、太阳能孔洞预留工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)

　　(1)室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点;

　　(2)室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井;

　　(3)室内暖气主管道预埋及安装，从室外第一个井至竖井主管道;

　　(4)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;

　　(5)室内照明灯具及开关预埋及安装;

　　(6)从户内总配电柜至用电设备的所有线路、设备安装;

　　(7)防雷接地安装;

　　(8)消防所有管网预埋;

　　(9)弱电预埋;

　　(10)通风、太阳能孔洞预留;

　　四、工期要求

　　乙方必须在___年___月___日前竣工。乙方经调试并自检合格。

　　五、质量标准

　　工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。

　　六、工程承包方式：

　　包工、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。采用固定劳务单价方式。

　　七、合同价款

　　本合同价款为人民币：35.00元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、小型机械、施工安装、调试、等各项费用。

　　八、付款和结算方式

　　1由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费;

　　2当乙方完成所有劳务项目工作的时候，甲方根据形象进度按月支付总劳务费的70%;

　　3当乙方完成栋号封顶的时候，甲方支付相应部分劳务费的20%;

　　4当工程竣工验收合格，甲方支付总劳务费的8%

　　5总劳务费的2%作为施工质量保证金，质保期为2年，质保期满且无质量问题，建设单位和使用单位无异议后15天内，甲方一次性支付给乙方结清。

　　九、设计变更

　　因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。

　　十、材料设备供应

　　1本合同工程所有用于水电主材、辅料均由甲方采购供应。

　　2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

　　十一、双方职责

　　1甲方职责

　　(1)按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的技术交底和工作内容。

　　(2)甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。

　　(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

　　(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。

　　(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。

　　2、乙方责任

　　(1)土建面积、施工图内所有的水电安装工程。

　　(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到验收标准。

　　(3)施工现场水、电材料现场转运。

　　(4)乙方进场人员需配合甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

　　(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。

　　(6)乙方提前3天提出材料计划，由甲方审核购买。

　　(7)乙方现场负责人：

　　十二、违约责任

　　1、甲方违约责任如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的'劳务工资。

　　2、乙方违约责任

　　(1)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，结算乙方所完成的工程量按单项价格价款付给乙方。

　　(2)双方约定的工期不论任何原因均不得延长。

　　(3)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担.

　　(4)乙方必须做到工完场清，否则甲方按50元/次向乙方收取违约金。

　　(5)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派。

　　(6)乙方必须按甲方要求做好各项工作。

　　十三、安全文明施工

　　1、乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理。

　　2 、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。

　　3、乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料。

　　十四、其它管理制度

　　1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必须在施工现场，配足满足施工需要的人员，如无故不在岗(含缺席、迟到、旷工等现象)，甲方按50元/天(次)向乙方收取违约金。

　　2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，退赔原物价值。

　　十五、未尽事宜，由甲方和乙方共同协商

　　1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

　　2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　甲方代表签字：

　　甲方代表身份证号码：乙方身份证号码：

　　甲方代表联系电话：乙方联系电话：

　　日期：___年___月___日日期：___年___月___日

水电安装合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议。

　　一、工程名称：

　　天人世纪城-世纪嘉兴

　　二、工程地点：

　　六盘水凤凰新区天人世纪城小区内

　　三、承保范围：

　　1、设计施工图纸内所包括的给排水、电气、消防设施、建筑智能化系统、水电安装工程全部内容。（如施工图纸变更，按变更后的内容施工）。

　　2、承包方式：本工程采取乙方包工包料（含主材和辅材），进行安装、调试、和开通使用及竣工验收合格通过。并通过六盘水市建筑工程质量监督站和消防部门验收等全部手续完善，相关费用由建设单位承担。

　　3、乙方负责所属工程现场临时施工用电、消防系统、用水的安装及维护。此项工作内容不列入工程结算、不计取费用。

　　四、承包工程保证金

　　1、工程安全质量保证金伍拾万元（50.00万元），结构封顶后全额退还。

　　五、质量标准及质量验收：

　　1、工程质量按总包合同有关质量的约定及国家现行安装工程施工的有关规范、规程、验收标准之规定，本工程质量必须达到符合国家建设工程质量验收规范标准。

　　2、乙方自行负责承包范围内工程质量验收手续并承担验收费用；

　　4、严格按设计施工图纸进行施工，材料严格按设计要求进行采购；

　　所有材料必须有合格证、质量证明相关资料、所进场材料必须报经现场管理人员及监理单位进行验收，验收合格后方可进行使用。

　　六、工程资料：

　　资料统一由乙方负责按规定报验、整理、装订成册，工程完工后完整的交给甲方。

　　七、质量保修：

　　按甲方与建设单位订立《房屋建筑工程质量保修书》执行。

　　八、工程安全事故

　　1、如承包给乙方的项目发生安全事故，事故产生的金额伍万元（5.00万元）以下由乙方自己承担；金额伍万元（5.00万元）以上，由甲方承担70%，乙方承担30%。

　　九、工期：

　　开工日期：以现场通知为准。

　　开工日期为日历天，______年______月_______日—______年______月_______日（因施工图纸变更导致工期延长，延误的工期根据建设工程施工合同相应顺延）

　　十、结算方式：

　　按照《贵州省安装工程______年计价定额》下浮9%后，进行结算，税金由乙方负责。（注：主材按照六盘水每月的信息价为主且不下浮。）

　　十一、变更

　　施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前3天以书面形式向乙方发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，甲方应报规划管理部门和其他主管部门重新审查批准，并有原设计单位提供变更的相应图纸和说明。

　　十二、结算标准：

　　（一）定额标准

　　1、执行《贵州省安装工程______年计价定额》。

　　2、执行本协议之后按相关部门出台的政策性调整文件执行。

　　（二）主材和设备的价格标准

　　该安装工程所需主材和辅材均由乙方自行采购。其规格、品牌和质量必须符合设计和建设单位规定要求。

　　1、贵州省建设工程造价管理总站颁布的同期《造价信息》；

　　2、六盘水市同期市场价格、须经甲方、建设单位、监理单位认可价格为准。

　　3、乙方所采购的主材和设备的档次必须与附后预算清单价格、档次、品牌相同，且乙方须经甲方和建设单位、代建单位、监理单位认可后才能购买。

　　十三、安全施工：

　　乙方必须遵照安全生产、文明施工的法律法规进行施工操作，不得违章作业，因乙方自身防护不力，造成的安全事故，一切责任、经济费用完全由乙方自行负责承担。

　　十四、付款方式：

　　按照甲方与建设单位订立的《建设工程施工合同》执行，工程的支付：支付每一笔工程款或进度款时，甲方须扣除下浮的9%后拨付给乙方。乙方垫资至转换层，转换层以后每月按实际工程量进度报表的85%支付进度款。

　　最终支付：甲方收到乙方递交的结算资料后，60天内进行核实，给予确认或提出修改意见。经甲方确认结算资料，并经审计部门审定合格后，一个月后向乙方支付工程款至97%，剩余3%作为工程保修金，保修金的返还在工程竣工验收后该工程工期保修期（二年）满后返还，（保修范围及保修金的返还按照甲方与建设单位签订的《建设施工合同》）相关约定执行。

　　十五、双方职责：

　　甲方职责

　　1、提供施工场地所具备的开工条件，办理相关的开工手续（其中相关费用均由乙方承担）。

　　2、甲方为乙方进场后协调解决作业场所，乙方所属工程施工用电及用水事项（费用由乙方承担）。

　　3、甲方负责协调乙方与监理，建设方的协调工作。

　　4、甲方应按时对本工程进度、工程质量进行监督，及时办理乙方工程移交签证手续，督促乙方按规定做好各项记录资料及报表整理、报送。

　　5、按合同约定拨付工程款。

　　乙方职责

　　1、乙方必须严格按照设计施工图，国家技术标准、施工规范进行施工，并认真做好各项技术资料，质量证明文件及时提交使用材料质量证明文件和合格证、检测试验报告及各相关报表的与施工相关的技术参数（费用由乙方承担）。

　　2、乙方在施工期间，必须严格按照甲方有关规定，并必须接受甲方代表的质量检查与监督。搞好安全施工，承担并负责本项目施工安全及安全相关责任确保现场文明施工。

　　3、乙方负责编制该项目安全施工方案。严格按照设计图纸、技术标准、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到符合国家施工验收规范标准。科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期，加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全，加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，承担由于自身责任造成的质量整改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。乙方必须配备具有资格证的施工员二名，姓名，联系电话；姓名，联系电话；安全员一名，姓名，联系电话常驻施工现场工作。

　　4、按时向甲方提交工程报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收工作，乙方必须向甲方提供的资料范围：施工组织设计资料、施工技术资料、施工安全资料（包括机械设备所有资料）、竣工资料、工程结算资料及其它施工形成的资料。工程竣工验收后提交完成的竣工资料6套交予甲方。

　　5、乙方自行解决办公用房，做好施工现场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品半成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

　　6、乙方须服从甲方转发的建设方及工程师的指令。

　　7、施工过程中涉及安全、质量建设行政主管部门监管需发生的费用由乙方负责。

　　8、乙方原因延误工程，甲方将从乙方结算总金额中扣除10%作为对乙方工期延误的罚款：其他违约责任均按照甲方与建设单位签定的《建设工程施工合同》执行。

　　9、本合同中明确，但在总包合同、补充协议中明确了甲方的责任和义务，乙方应承担其相应承包部分的责任和义务。

　　10、合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到建设方和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和采取其它制约措施：如乙方无故终止合同，合同期内自行退场或未解除合同前退场，甲方不承担支付工程款的责任并且可要求乙方赔偿因其行为给甲方造成的.一切损失。

　　十六、安全施工与检查

　　1、乙方应遵守建筑施工安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，必须采取有效的安全防护措施，消除事故隐患，由乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的经济费用，由乙方全部承担。乙方应在整个施工期间为其现场施工操作的乙方人员全部投保人身意外伤害保险，缴纳保险费。

　　2、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育、监督检查。

　　十七、安全防护

　　1、乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其它保护用品），由乙方自行提供使用。

　　2、乙方应严格按照国家安全标准制定施工安全操作堆积、配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对乙方人员的安全教育。由于乙方人员违反安全操作规程、自身防护不力所造成安全事故、伤亡事故，由乙方全部承担由此产生的一切经济费用及法律及责任。

　　十八、施工验收

　　乙方应确保所有完成的施工质量应符合本合同约定的质量标准，乙方施工完毕，应在自检合格的基础上向甲方提交完工报告及相关部门及技术人员进行验收。若验收结果未达到《工程施工质量收规范》，乙方应无条件进行验收，其工期不予顺延。如因乙方施工质量引起的所有问题由乙方全部承担所有损失和责任。

　　十九、其它事项：

　　按甲方与建设单位订立的《建设工程施工合同》相关条款执行。

　　二十、本协议一式陆份，甲方持肆份，乙方持贰份，均具有同等法律效力，双方签章后生效。

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　签订日期：______年______月_______日签订日期：______年______月_______日

水电安装合同15

　　发包方（以下简称甲方）：_______

　　承包方（以下简称乙方）：_______

　　经甲乙双方协商，确定本工程的给排水、电气安装工程由乙方承包、根椐本项目部有关规定，结合本工程具体情况签订本合同。

　　一、工程项目

　　1、工程名称：________

　　2、工程地点：________

　　3、建筑面积：________

　　二、承包工程范围

　　本工程所属的给排水、电气、空调、通风安装工程。

　　三、合同价款及承包方式

　　1、合同价款：按甲方与建设单位签订的合同相条款计算，按建设单位审定工程造价下浮后为合同承包价款。

　　2、按合同承包价款包工包料、包质量、包安全、包施工机具（甲方负责配合施工垂直运输机械外，其余机具均由乙方负责）。

　　四、甲方责任

　　1、负责提供乙方聘用的工人临时宿舍及施工、生活用水用电（注：水电费按甲方有关规定计算）。

　　2、负责提供施工图纸及设计变更文件，解答施工图纸疑难问题。

　　3、负责组织稳蔽工程验收工作及工程竣工技术资料整理和归档工作。

　　4、负责协调各工种、各班组生产工作。

　　五、乙方责任

　　1、负责按图施工，做好各项工序自检记录和隐蔽工程验收资料及竣工相关技术资料的收集整理工作。

　　2、负责编制月（季）施工进度报表和竣工结算工作。

　　3、负责管理本班组人员文明安全施工及宿舍卫生工作，自觉执行遵守政府部门有关法规及本项目部各项规章制度。

　　4、负责本班组工人的一切劳保、安全用品。

　　5、负责理顺与聘用工人的关系，依法支付工人工资，保证在施工期间不发生工人在施工现场闹事，否则承担全部责任，若因此导致甲方被处罚，乙方同意承担相应后果。

　　6、乙方未经甲方同意，不得将工程转包给第三方、如发现乙方转包，甲方有权终止合同，一切损失由乙方负责。

　　六、工期进度

　　1、乙方应按甲方土建施工进度配合预留孔洞及预埋管道工作，保证不拖延土建进度。

　　2、如因乙方原因造成拖延工期，按相关规定承担责任。

　　七、工程质量

　　1、工程质量应达到国家建筑安装工程质量检验评定合格标准。

　　2、各项材料及设备进场应按规定取样送检，不合格材料不用于本工程。

　　3、在施工过程中，要做好各项自检测试，每道工序完成后要组织监理及相关人员验收，发现不合格及时修整，如因质量达不到标准须返工者，造成甲方材料损失和其它工种窝工费用由乙方负责

　　八、合同价款调整

　　合同价款为可调价款，有下列情况之一者可作调整：

　　（1）由于甲方原因造成已完成的工程返工，按现场签证款项计算。

　　（2）甲方向乙方借工，按签证每工日计50.00元计算。

　　（3）如因乙方原因无力履行合同或因工程质量达不到规定被甲方终止合同者，完成工程量按合同价款90%计算，并扣除各项罚款，剩余款额在甲方单方终止合同三天内付清，乙方人员及工具、材料杂物在余额支付前必须退场，否则，每逾期一天支付违约金壹仟元。

　　九、工程进度款及竣工结算。

　　1、工程进度款：工程开工，乙方自带材料、生活费，垫资至±0.00以上四层结构完成后按完成合同价款的________%支付，以后按每季度完成工程价款的%支付（注：合同价款祥3.1款）。

　　2、工程竣工验收后，办理竣工结算，按建设单位审定工程造价下浮________%结算，扣除工程保修金，余款三个月内付清。

　　十、工程质量保修

　　1、按甲方与建设单位签订的工程质量保修书保修内容相关条款保修。

　　2、质量保修期满后，剩余保修金30天内付清。

　　十一、文明安全施工

　　1、乙方应执行国家及广东省广州市劳动部门和建设主管部门颁布的`文明安全施工有关规定，采取严格的安全防范措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力或乙方聘用人员疏忽造成的财产损失和工伤事故的责任。

　　2、由于甲方安全设施原因属甲方责任发生的安全事故，乙方人员伤残医疗费由甲方承担。

　　3、不可抗力原因或甲乙双方均有责任造成财产损失和伤亡事故，各方的财产损失由各自负责，人员伤残医疗费按以下分别承担，乙方负责工伤人员误工费及单宗医疗费部分乙方承担50%，其余由甲方承担。

　　4、凡发生重大安全事故，造成人员残亡，除执行11.3条款外，乙方负责残亡者家属的接待安置费，甲方负责接待相关部门费用，残亡者补偿费按保险公司或双方有关规定理赔。

　　十二、合同生效与终止

　　1 、本合同自甲乙双方负责人签字后生效，竣工结算付款后，各条款自动终止。

　　2、合同订立后，无论是否与法律相抵触，双方均愿意承担各条款的约定的责任。

　　3 、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等效力。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

【水电安装合同】相关文章：

水电安装合同12-10