海考网>考生写作>应用文>合同>屋面防水合同

屋面防水合同

时间：2024-06-25 09:47:32 合同我要投稿

屋面防水合同

　　在人们的法律意识不断增强的社会，合同在生活中的使用越来越广泛，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编为大家收集的屋面防水合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

屋面防水合同

　　屋面防水合同篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　为了防止公司综合楼漏水依照有关法律、行政法规,经双方洽谈和协商，就甲方决定委托乙方进行综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议，内容如下。

　　第一条：工程概况

　　1.工程地址：

　　2.工程项目：

　　3.施工内容：

　　4.承包方式：

　　第二条：工程价格：1.屋面SBS每平米8元(含燃气)

　　2.厕所丙纶布每平米元

　　第三条:质量要求

　　1.施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应协商解决。

　　2..工程质量除符合国家或行业的质量检验评定标准外，还应当达到甲方要求的质量标准：施工后，楼顶整体平面平整，无鼓包，接口牢固，密封好，排水口流水通畅，室内外各处无任何漏水痕迹。

　　第四条：工程工期

　　1. 工程时间：自20xx年10月26日开工，至20xx年10月30日竣工。

　　2. 如果因乙方原因而延迟完工，每日罚款500元。

　　第三条：付款方式

　　1.工程完工后付工程款70%，甲方保留5%工程款作为工程维修押金，2.工程保修期三年，在工程交工后三年内，工程质量出现任何问题，均由乙方无偿修理，保修期满后由甲方将工程款的5%(工程维修押金)拨付乙方。

　　第四条：施工安全：

　　1.乙方必须保持施工现场整洁，并遵守甲方公司安全管理的有关规定，对施工人员人为造成的.不安全后果负全责。

　　2.施工结束后，由公司派人对施工布局、施工质量进行验收，凡是没有到要求的不符合标准的地方，重新施工，返工全部费用由乙方自行承担。

　　第五条：合同生效 :本合同双方盖章、签字后生效。.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力 .

　　甲方:

　　乙方：

　　年月日

　　屋面防水合同篇2

　甲方：
乙方：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：四川省法制办屋面防水改造工程。

　　2、工程地点：督院街。

　　3、工程内容：

　　A、屋面：结构层上重新找坡(兼保温层)、找平层、新做SBS防水卷材、保护层、屋面刚性防水层。

　　B、墙面：、找平层、新做SBS防水卷材、保护层压光。

　　C、具体做法详见施工图。

　　二、工期和质保期：

　　1、按甲方要求，遇雨顺延。

　　2、防水工程质量保修期5年。

　　三、承包方式：

　　1、乙方包工、包料、包质量、包管理、包进度、包安全，结算时按实际施工面积为准。

　　2、乙方应确保公司屋面防水工程达到优良标准，严格参照新规范施工及甲方要求施工，防水工程保证不起皮、不露点、不分层、不漏水，平整均匀与基层有一定粘结力，满足房屋综合验收的要求。

　　四、甲方责任：

　　1、非乙方施工的原因，甲方应配合乙方做好施工协调工作。

　　五、乙方责任：

　　1.因乙方施工不当，造成返工而出现的材料浪费或误工损失，由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失，由乙方与甲方主动协商解决。

　　2.乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作，造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。

　　六、合同价：

　　合同价暂定：18.5万元(大写：壹拾捌万伍仟元整)，最终以审计审定金额为准。

　　七、付款方式：

　　合同签定乙方进场后，按工程总造价的 30 %工程款支付预付款，工程完工并验收合格后支付到总工程款的'97%，剩余总造价的3%在工程竣工一年以后支付。

　　八、违约责任：

　　甲、乙双方任何一方违约所造成的损失由违约方负责。

　　九、本合同一式四份，甲、乙双方各执贰份，具同等法律效力，未尽事宜，双方共同协商解决。

　　甲方：甲方代表签字(盖章)：

　　乙方：乙方代表签字(盖章)：年月日

　　屋面防水合同篇3

　　甲方：___

　　乙方：___

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1.工程名称：___

　　2.工程地点：___食堂

　　3.工程内容：食堂屋顶防水及食堂室内粉刷（含人工、材料费）

　　二、合同工期：

　　计划开工日期：

　　计划竣工日期：

　　三、施工要求：

　　1、必须严格执行施工规范。安全操作。

　　2、施工期间乙方因工程需要使用该场地，乙方负责承担施工现场的清洁，做好施工现场保护及消防等工作。

　　3、乙方必须严格按照合同规定进行施工。

　　四、乙方在组织施工中必须按照甲方要求组织施工，要求全部过程合格标准；在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，材料损耗等产生的费用均由乙方自行负担。

　　五、验收工程、工程款及付款方式：乙方应主动配合甲方完成验收工作，该工程经甲方验收小组验收合格后，按工程实际造价（乙方提供发票）甲方付款。

　　六、在组织施工过程中，乙方应对施工人员进行安全教育，做好设施安全防护，如果乙方施工人员疏于防范，操作不规范等造成的`安全事故均由乙方负责。

　　七、在组织施工过程中应科学规范，统筹安排，因乙方技术原因或操作不规范导致的其他损失，乙方必须向甲方承担。

　　八、对特别情况，尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等效率，但不得与本合同抵触。

　　九、本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份，即双方签订之日起生效。

　　发包人（公章）：承包人（公章）：

　　法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：

　　___年___月___日___年___月___日

　　屋面防水合同篇4

　　甲方：武威六中家属院业主委员会

　　负责人：，业主委员会主任。

　　乙方全称：宏达防水公司

　　承办人：，系山东省郓城县彭楼镇前刘亥行政村233号人，

　　身份证号：电话：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的

　　相关规定，甲乙双方经友好协商，本着平等、互利、守信的原则，就

　　甲方屋顶的防水、防潮、防漏工程事宜达成并签订本合同以资遵照执

　　行。

　　一、工程名称及地址：武威六中家属院二号楼、三号楼（部分）屋顶防水、防潮、防漏工程。

　　二，承包方式：乙方在必须使用甲方指定的材料对屋顶进行防水处理前提下，包工包料。

　　三、工程计量：屋顶面积约1100平方米，若有出入，以竣工验收实际测量的面积为准。

　　四、工程价款：

　　屋顶防水工程，每平方米单价为 39元；

　　五、工程工期：

　　在甲方通知进场之日起开始计算，工期为天，如遇风、雨、

　　雪天气或其它不可抗力，乙方未经甲方同意不得施工，工期顺延。

　　六、工程要求：

　　1，防水材料、产品名称：

　　2，乙方必须安全、文明施工，工完料净、场地清。

　　3，乙方应保证严格遵守建筑法规，严格按照国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范合理施工，采用符合国家标准的材料，确保工程质量，乙方承诺对维修后的.屋面防水质量保修五年，五年内出现渗漏水问题，乙方负责修复，因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责无偿、及时修复。如在保修期内，甲方通知乙方后，乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知乙方，乙方有权另行聘请他人维修，所有费用由乙方承担。

　　4，工程施工中，乙方应遵守甲方物业管理规定，避免对物业正常使用的影响，工程施工中安全问题由乙方自行解决，甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。

　　5，乙方施工需拆除、移动屋顶太阳能热水器时，因积极与业主联系配合，在业主监督配合下拆除、移动，不能损坏业主财产，甲方给予必要的协助，否则，由此导致的一切责任，概由乙方承担。

　　6，乙方施工时，必须将屋顶沙石垃圾清理干净，不得损坏原有防水基础。

　　七，结算方式：

　　1，乙方料进现场预付工程款 %工程款，为元。

　　2，乙方施工完毕，验收合格后付 %工程款，为元。

　　3，房屋竣工验收交付使用后日内付 %，为元。

　　4，剩余5%工程款，作为工程保证金，待工程交付使用一年无质量

　　问题情况下，支付给乙方。

　　八、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字之日起生效。

　　甲方全称：乙方全称：（签章）负责人：经办人：经办人

　　20xx年月日 20xx年月日

　　屋面防水合同篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。

　　一、工程名称地点及材料

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程材料：根据公司工程联系单位通知要求，屋面、室内防水工程采取用SBS 4.0厚施工。

　　二、承包方式：

　　乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包安全文明施工、保进度等总包方式。

　　三、工程造价：

　　按每平方米元计算。

　　四、双方责任：

　　1、甲方责任

　　(1)应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。

　　(2)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。

　　(3)为乙方施工，提供方便、工人工地住宿等。

　　(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。

　　2、乙方责任;

　　(1)听候甲方通知，即时将防水材料进场。材料运输、安装乙方自理。

　　(2)配合公司整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的`因素外，不得人为拖延。

　　(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。

　　(4)应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修一年。

　　五、付款方式：

　　2栋楼完成付已完工程量80%，验收合格付工程总造价的85%，审计结算后付总造价的95%，剩余5%为保修金，按国家规定保修期为年，保修期满一次性付清。

　　六、其它：

　　本合同1式二份，各执一份。甲乙双方签字(盖章)交纳定金后生效，具同等法律效力，如有未尽事宜，双方共同协商解决。

　　甲方：

　　乙方：

　　联系电话：

　　年月日

　　屋面防水合同篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　双方平等自愿条件下达成如下协议：

　　一、工程地点：河南街联通后院

　　二、材料名称：盘锦禹祥防水卷材4mm

　　三、工程造价：

　　1、约1000m2左右，28元/m2（包工包料）

　　2、其它费用按实际发生造价计算

　　四、甲方工作：甲方负责向乙方提供临时场地屋面清理干净，对工程质量进行监督检查。

　　五、乙方工作：按要求组织施工，保质保量按期完成施工任务。

　　六、付款方式：乙方材料及施工人员进入工地，甲方首付材料款贰万伍仟元整，其尾款待工程结束验收合格后按实际面积计算一次性付清，不留质保金。

　　七、质保期：质保期五年（20xx年4月25日至20xx年4月25日止）。

　　八、责任划分：

　　1、在维修期内屋面防水发生漏点，乙方接到甲方通知后48小时内到达现场划分责任后协商解决维护，如发生不可抗力因素及人为破坏、基层潮气鼓起、墙体龟裂等问题，与乙方无关。如材料自然破损、粘接不牢乙方免费维修。

　　九、未尽事宜，双方协商解决，可补充协议。此协议一式四份，双方各持两份。

　　甲方：乙方：

　　负责人：负责人：

　　年月日

　　屋面防水合同篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　为了防止公司综合楼漏水依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,经双方洽谈和协商，就甲方决定委托乙方进行综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议，内容如下。

　　第一条：工程概况

　　1.工程地址：湖北____县____区

　　2.工程项目：公司综合楼楼面厕所地面防水。

　　3.施工内容：甲方要求乙方，防止楼顶.厕所地面漏水，漏雨的目的。

　　4.承包方式：包工不包料、包工期、包质量、包安全。

　　第二条：工程价格：

　　1.屋面B每平米8元(含燃气)

　　2.厕所丙纶布每平米元

　　第三条:质量要求

　　1.施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应协商解决。

　　第四条：工程工期

　　1. 工程时间：自________年____月____日开工，至________年____月____日竣工。

　　2. 如果因乙方原因而延迟完工，每日罚款500元。

　　第三条：付款方式

　　1.工程完工后付工程款70%，甲方保留5%工程款作为工程维修押金，

　　2.工程保修期________年，在工程交工后________年内，工程质量出现任何问题，均由乙方无偿修理，保修期满后由甲方将工程款的5%(工程维修押金)拨付乙方。

　　第四条：施工安全：

　　1.乙方必须保持施工现场整洁，并遵守甲方公司安全管理的有关规定，对施工人员人为造成的.不安全后果负全责。

　　2.施工结束后，由公司派人对施工布局、施工质量进行验收，凡是没有达到要求的不符合标准的地方，重新施工，返工全部费用由乙方自行承担。

　　第五条：合同生效 :本合同双方盖章、签字后生效。.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力 .

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日 ________年____月____日

　　屋面防水合同篇8

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规规定，为明确双方在施工过程中的权力，义务和经济责任，经双方友好协商，签订本合同。

　　一、工程项目：

　　1、工程名称：_______酒店屋面防水。

　　2、工程地址：北京朝阳门内大街_______号。

　　3、防水面积：大约700平方米，按实际测量面积为准。

　　4、承包方式：包工包料。

　　5、防水材料：SBS改性沥清防水卷材。

　　6、单方造价：_______元/m2

　　7、工期要求：15天，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

　　8、质量要求：合格。

　　9、保修期：自工程验收合格之日起三年，乙方提供跟踪维修服务，无偿保修（在保修期内因楼房基础沉降或甲方人为原因而造成损坏的，乙方不承担此类责任）。

　　二、施工准备：

　　1、进场前，甲方需向乙方进行施工交底。

　　2、甲方应为乙方提供施工场地并使场地符合施工条件。

　　3、乙方应及时向甲方提交齐全完整有效的相关工程技术资料及其他相关资料。

　　4、施工现场的安全责任由乙方负责，确保施工文明、安全。

　　5、甲方负责督促乙方做好安全管理，文明施工。

　　三、工程款的支付与结算：

　　合同签订后，材料进到现场，乙方按约定的开工日期开始施工，待工程完工并验收合格后，甲方一次性支付给乙方95%的工程款；剩余5%的工程款作保修金，保修期满后甲方支付给乙方，并不承担利息。

　　四、违约责任：

　　甲方责任：甲方接到乙方送交的验收通知（口头或书面）当日后、相关资料以及验收报告后，应及时与乙方共同进行质量验收。甲方应当按合同约定支付工程款，逾期支付的应当承担违约责任，违约金为甲方当期应付工程款的'2%。至甲方支付应付工程款前，乙方不承担保修责任。

　　乙方责任：工程质量事故属乙方负责的，甲方有权责令乙方返工，乙方承担由此发生的全部费用。工程不能按合同工期完成的（（阴雨天除外），乙方应承担违约责任，违约金为工程总造的2%，甲方有权从应付工程款中扣除。

　　任何一方未能履行合同主要条款，构成实质违约的，合同相对方有权终止合同，并可要求违约方承担由此而给本方招致的损失。

　　五、纠纷解决办法：

　　因本合同的履行而发生的纠纷，双方应当协商解决，协商不成的，按下列条款解决：

　　1、向经济合同仲裁机关申请仲裁；

　　2、向人民法院起诉执行。

　　六、附则：

　　1、本合同签订后，如施工中遇具体情况需修改、增加相关内容，经双方协商可签订补充协议，作为本合同的补充条款，与本合同具有同等效力。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　3、本合同自双方代表签字、盖双方公章或合同章生效。

　　七、备注：

　　在施工期间甲方应确保不出现交叉作业现象发生，乙方应当确保施工质量和施工工期。

　　八：补充协议：

　　甲方：_______（盖章）乙方：_______（盖章）

　　甲方代表（签字）：_______乙方代表（签字）：_______

　　电话：_______电话：_______

　　手机：_______手机：_______

　　_______年_______月_______日_______年_______月_______日

　　屋面防水合同篇9

　　发包人（全称）：（以下简称甲方）

　　承包人（全称）：（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同、

　　一、工程概况

　　工程名称：工程地点：

　　工程内容：旧泵房、水池降标高，旧配电室门房拆除，新做泵房配电室，主楼地下室新做泵房、室外做地沟，后院做门房，及其他零星维修改造工程（包括以上所有工程的土建、电气、安装工程）

　　二、工程承包范围

　　承包范围：屋面防水工程

　　三、合同工期：

　　开工日期：竣工日期：

　　四、质量标准

　　工程质量标准：合格

　　五、结算方式

　　根据图纸和工程量签证单计算工程量，依据20xx年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算，人工单价的.调整执行晋建标字（20xx）89号文件、

　　六、付款方式

　　竣工后付到95%，质保期（质保期为五年）满后全部付清、

　　七、工程保修

　　承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任、双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

　　1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

　　2、防水工程为年；

　　3、装修工程为年；

　　4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；

　　5、供热与供冷系统为

　　6、给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方承担、双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质保金为工程总价的5%，工程保质期满五年后，甲方将质保金返还乙方，在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担、

　　七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项、

　　八、合同生效

　　合同订立时间：20xx年6月日合同订立地点：本合同双方约定签字盖章后生效

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　屋面防水合同篇10

　　甲方：

　　乙方：

　　就甲方的三栋生活住宅楼房顶防水及其它维修事宜达成如下维修协议：

　　1、乙方按甲方预先敲定的维修方案进行，所需材料按甲方已选定的材料由乙方负责采购，材料采购到位后由甲方的质量监督人员负责验收，不得中途降低材料质量标准，严格按照甲方的质量要求施工。（后附各栋楼的维修方案）

　　2、维修费用按双方根据工程量试先商定的预算价格，付款方式按房产局规定的程序由乙方直接与房产局进行结算，甲方配合完善各种必要的手续。

　　3、在施工前乙方先向甲方预交（）万元质保金，质保期满后，无质量问题，甲方全部退还质保金。

　　4、在施工过程中，应该把安全责任放在第一位，乙方负责所有的施工安全责任。由施工所造成的所有安全事故，甲方不承担任何责任。

　　5、在施工过程中，乙方负责阁楼住户在楼顶放置太阳能等设施移位的`协调及安全事宜。

　　6、维修质量的监督：在维修期间，甲方定期必须派人在现场予以质量监督，维修完工后，由各楼的维修质量监督人员验收签字。

　　7、房屋维修期间所产生的垃圾由乙方及时清理干净。不的影响甲方住户的正常生活。

　　8、维修之后的房屋质量的验收和审核：由双方按房产局规定的标准为验收标准。

　　9、质保期间：自维修结束之日验收完毕起算，保持期限为一周年。在质保期内，维修没有达到预期的修复效果，再次出现漏水等质量问题，则乙方必须承担再次维修的责任，再次发生的维修费用由乙方全部负责。

　　10、本协议一式两份，双方各持一份。

　　11、其他未尽事宜，双方友好协商解决。

　　甲方：

　　经办人（签名）：

　　乙方：

　　经办人（签名）：

　　20xx年月日

　　屋面防水合同篇11

　　甲方：

　　乙方：

　　依据有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信。双方就湖北理工新型材料有限公司10KV配电房屋面防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。

　　一、工程概况：

　　1、工程地点：

　　2、工程名称：

　　3、工程内容：

　　二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

　　三、主材选用及工程价款等：

　　1、选用材质：3mm“SBS” 防水卷材，乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工

　　2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)

　　3、施工厚度要求：采用外3mm厚“ SBS ” 防水卷材

　　4、全部包工包料，单价为 27元/平方。

　　6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。

　　四、工期：按甲方项目部所安排的进度施工。

　　五、工程质量：

　　1、工程质量标准：合格工程质量标准。

　　2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-20xx)，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。

　　六、合同价款与支付方式

　　按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积 27元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。

　　在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担，不再另计任何费用。

　　达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。

　　七、工程款支付办法：

　　1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量，余下10%作质保金。

　　2、承包人剩余10%的工程款转作保修金，在保修期满后的14日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时，保修金不足部分由承包人交付。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

　　十、安全施工文明施工

　　安全生产，文明施工由承包人负责并承担其费用;施工开始

　　前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人承担。

　　十一、工程转包和分包

　　本工程严禁分包和转包;一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。

　　十二、保险

　　承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。

　　十三、工程质量保修

　　本防水工程的保修期为三年;

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理;发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修;质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　十四、违约责任：

　　1、在施工过程中，乙方必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。

　　2、乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的损失由乙方承担，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。

　　3、乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的.施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。

　　4、合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。

　　5、在乙方施工期间，乙方工人必须服从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为，否则一经发现，所造成的损失由乙方承担，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。

　　6、在保修期间(保修期为三年)，如发生任何质量问题，乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。

　　7、在全部完工后，乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。

　　8、工程全部完工后，乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行承担，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。

　　十五、其他事项：

　　1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。

　　2、本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。