劳务合同

[精华]劳务合同15篇

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同在生活中的使用越来越广泛，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编收集整理的劳务合同，欢迎大家分享。

劳务合同1

　　甲方：

　　国籍：

　　总部：

　　代表人：

　　乙方：

　　国籍：

　　总部：

　　代表人：

　　以《中华人民共和国劳动法》《涉外法律适用法》为依据，甲乙经过友好协商，乙方同意为甲方在_________国_________项目提供劳务，本着平等、互惠的原则，与甲方签订本劳务合同，供双方遵照执行。

　　一、人员派遣

　　1、乙方应按双方商定的计划派遣人员。甲方对所需派遣的人员应提前_________（时间）用书面正式通知乙方。乙方同意在派出前一个月向甲方提交派遣人员一览表，包括姓名、出生年月日、工种、护照号码及劳务输入国申请入境所需要的资料。

　　2、乙方负责办理被派遣人员的出境手续，并承担与此有关的各项费用。入境和居住手续由甲方办理，并负担与此有关的各项费用。

　　二、准备费

　　甲方同意付乙方派遣人员的准备费每人_________元，准备费应在向乙方提交派遣计划的同时电汇乙方_________银行________________账号。

　　三、劳务费

　　1、工资的计算应从派遣人员离开乙方所在国_________机场之日起到离开_________国_________机场之日止。乙方同意在安排航线时尽可能取最短路线，缩短时间，但要确保安全。

　　2、派遣人员的基本工资为_________。

　　3、基本工资以月计算，凡不满一个月的按日计算，日工资为月工资的_________％。

　　四、工作时间及加班

　　1、被派遣人员的`工作时间为每月_________天，每周_________天，每天_________小时。

　　2、每周休假_________天，具体休假日期可由双方安排。

　　3、由于材料短缺、气候条件等影响不能正常施工时，经双方协商可以临时调整工作内容。

　　五、劳务条件

　　1、甲方同意向乙方提供厨房全套餐饮具及冷藏设备，由乙方自行办理伙食。

　　2、甲方同意付给乙方每人每天_________元的伙食费，包干使用。

　　3、食堂用水、用电和燃料以及生活物质采购用车由甲方提供并支付费用。

　　4、甲方提供乙方人员的住房。

　　六、保密

　　1、乙方及其人员在执行本合同期间对于本工程的一切资料及情况应对第三者保守秘密。

　　2、甲方及其任何人员在执行本合同期间对于本合同规定的乙方提供劳务的条件和价格以及其他有关的资料和情况应对第三者保守秘密。保密期限为：_________。

　　3、一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

　　七、社会保险

　　1、乙方人员在合同有效期内的人身保险，由乙方自行办理。甲方同意支付派遣人员每人每月_________元的人身保险费。

　　2、乙方人员在工地发生工伤，甲方只承担其医疗费用，如发生死亡事故，乙方应负担所有的费用，包括善后安葬和抚恤金。

　　3、如乙方人员因工作事故或疾病死亡时，遗体运回其原居住国或就地埋葬，遗物运回其原居住国，一切有关费用由甲方负担。

　　4、派遣人员经医生证明因疾病或工伤而缺勤30天以内者，发给基本工资；在30天和90天之间者发给基本工资的_________％；超过90天者则不发工资。

　　八、医疗

　　1、乙方所有人员在_________国发生工伤或疾病时，其医疗及住院费由甲方支付。

　　2、现场医务室需用的常用药品和器具，由乙方向甲方提出购置计划，经甲方同意后，由乙方在其本国或其他地方采购，费用由甲方支付。

　　3、乙方人员在_________人之内，配备医生_________名，护士_________名，超过_________人时，是否增加医务人员，由双方代表研究决定。

　　九、不可抗力

　　1、本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

　　2、因不可抗力使工作不能继续进行，甲方应在不可抗拒的事由发生后_________（时间）内，及时通知乙方，提供事故详情及合同不能履行的详细资料，甲方应负责将乙方人员送回（其原居住国）。

　　3、如遇上述情况时，甲、乙双方人员均不撤退，甲方应支付乙方派遣人员的工资。

　　十、违约责任

　　1、合同双方应当全面、实际履行合同，不履行或不完全履行合同的应承担违约责任，按照《中华人民共和国合同法》的有关条款处理。

　　2、甲乙双方任何一方违反本合同的规定给对方造成损失的，都应该承担所有损失，并支付守约方违约金___________元。

　　十一、争议的解决

　　1、在执行合同中，如双方发生争议时，双方同意通过友好协商解决。如协商无效，可提交_________仲裁委员会仲裁。

　　2、对仲裁结果不服的，双方均可以向国际法院提起诉讼。

　　十二、解释

　　1、本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

　　2、双方对本合同任何条款均不存在异议。

　　十三、附则

　　1、本合同用中、英文写成，中英文具有同等法律效力，合同一式_______份，由甲乙双方各执_______份。

　　2、本合同自双方签字之日起生效，本工程结束、所有派遣人员返回其原居住国，双方账目结清后失效。

　　3、本合同未尽事宜，双方可友好协商补充，经双方同意的补充条款应为本合同的组成部分。

　　甲方：

　　代表人

　　合同签订地：

　　签订时间：_______年_______月_______日

　　乙方：

　　代表人

　　合同签订地：

　　签订时间：_______年_______月_______日

劳务合同2

　　甲方(全称)：

　　乙方(全称)：

　　经甲、乙双方协商，甲方将张掖市三馆建设工程室外地面砖铺贴劳务分包给乙方施工。为明确甲、乙双方的责、权、利，确保工程的质量、进度、安全及文明生产，特定立本合同，供双方共同遵守执行。

　　一、 工程概况

　　工程名称：张掖市三馆建设工程

　　工作范围：室外地面垫层、花池及外围围墙砌筑、地面砖及道牙石施工工 期：

　　二、 承包方式和计费标准

　　1. 承包结算方式：按干包工方式分包给乙方施工，根据现场实际完成面积计算及结算。

　　2. 合同价格：

　　单价：

　　(3)花池及外围围墙砌筑单价 0.05 元/块(标准小红砖，其中包含混凝土垫层、模板、300厚压顶混凝土、基层清理、养护等); 层单价 元/m(包含基层土方清理、平整、夯实);

　　(5) 室外踏步台阶单价 0.05 元/块(标准小红砖，包含混凝土垫层、模板); (打底、清理基层、材料转运、扫毛、砂浆搅拌等)。

　　三、 工程款审核及支付

　　1. 乙方每次申请进度款按实际完成铺贴砖的形象进度情况，甲方向乙方支付已完工程量造价80%进度款。

　　2. 乙方工程竣工后，经甲方初步验收合格付至总工程款80%，待业主验收合格付至总工程款95%，余下5%为保修款。

　　3. 本工程无预付款，按形象进度支付进度款。

　　四、 工程保修金及保修期

　　1. 工程保修金：按装修工程总结算价的5%作为工程质量保修金，保修期过扣除有关费用后无息返还。

　　2. 保修期：

　　3. 保修期间若发生工程质量问题需维修的，在收到维修通知单三天内务必到场处理;否则，甲方有权委托其它人进场维修，所发生的相关维修费在保修款中扣除。

　　五、 甲乙双方责任及权利

　　1. 甲方配备管理人员，负责编制进度计划、施工方案，负责物料、设备的供应及调度，及时进行施工的安全和技术交底。

　　2. 甲方负责向乙方提供施工场地及其他施工作业的便利条件。

　　3. 乙方必须根据甲方提供的施工任务、技术要求组织勤奋而有系统的管理班子，配备足够数量及熟练专业班组，甲方有权要求乙方辞退或更换不合适的工人及班组;

　　4. 乙方施工工人人员要满足甲方的合理进度安排;

　　5. 乙方须自备所需之施工专业机械工具、机具，包括台锯、电锯、电钻、榔头、扳手、木抹、铁抹、灰刀等，机具维修保养及易损件更换由乙方自理。

　　6. 乙方晚上按需应加班，以配合公司管理人员的各项(安全，文明施工，质量及进度)安排;

　　7. 乙方有义务对交叉施工的其他班组进行配合，为其提供工作面及其他施工之便利条件;

　　8. 乙方应自觉爱护甲方施工现场内的机械、工器具等其他财产且有保护本班组及其他班组成品半成品及其他劳动成果的'责任，如有破坏将追究其相关责任，工作完成后需及时清理场地;

　　9. 乙方必须服从甲方管理人员在安全、技术、进度、材料、劳动力、文明施工等诸方面的安排，保证工完场清，达到公司有关文明生产的要求;若乙方拒绝或漠视甲方对文明施工的要求，甲方可安排工人另行完成，费用由乙方承担。

　　10. 乙方在施工期间应合理用材、节约用材;

　　11. 乙方工人施工期间患病、因病身亡或残废等费用由乙方自理。

　　六、 工期、质量及安全生产

　　1. 工期由甲方以进度计划下达给乙方(按需满足甲方赶工要求)，如因乙方劳动力不足、组织不力等因素影响工期，甲方可予以经济处罚。

　　2. 若乙方不能增加工人，甲方可联系另外队伍进场施工，由此发生的一切费用(含额外增加费用)由乙方承担。

　　3. 乙方须确保工程质量达到合格标准，若乙方在施工过程中出现质量问题，除无偿返工和赔偿材料损失外，甲方也有权予以经济处罚。若造成重大质量事故，甲方有权取消合同且对乙方已完成施工量不予结算，以赔偿损失。

　　4. 乙方开始任何一个分项施工前须先进行样板施工，若样板施工达不到质量标准(或合同约定标准)，则乙方不得进行下一步施工;

　　5. 施工过程中，乙方应随时接受甲方的检查，发现施工质量不符合要求的应及时整改;

　　6. 乙方应切实加强安全生产管理，确保达到甲方的安全生产责任目标要求，否则甲方有权依据相关规定予以处罚。(《安全生产责任管理目标》及《安全生产责任目标管理分解》详见)

　　七、 补充说明

　　原则上施工班组应各自完成本班组合同范围内全部工作。如确有必要完成合同外其他班组的工作(甲方现场工程师指令)，则乙方有义务在办理工作量单时提醒甲方现场工程师特别注明完成的是哪个班组责任范围。如有不明之处可向甲方咨询。

　　八、 未尽事宜：合同未尽事宜，双方协商解决。

　　九、 合同份数：本合同一式四份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，在甲乙双方签字后生效，在工程竣工、结算款支付完毕后自动失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

劳务合同3

xx：

　　自20xx年12月起，你不履行请假手续，旷工至今，已严重违反xxx公司《制度》第xx条的规定。经20xx年xx月xx日xx会议研究决定：自20xx年xx月xx日起，解除你与xx公司之间的.劳动合同。对因你不履行请假手续、旷工至今、严重违反单位规章制度的事实以及公司决定解除单位与你之间劳动合同的问题，xx司已经依法通知了公司工会。

　　特此通知！

　　xx公司

　　20xx年xx月xx日

劳务合同4

　　上诉人（原审被告）：_________________某某有限责任公司

　　法定代表人：______________某某，董事长

　　住所地：__________________

　　代理人：______________律师事务所__________律师

　　被上诉人（原审原告）：_________________某某股份有限公司

　　法定代表人：______________某某，董事长

　　住所地：_________________省某某市某某县某某街某某号

　　上诉请求

　　1、依法撤销某某县人民法院（20__）来民二初字第00099—1号民事裁定书；

　　2、将本案移送至山东省济南市某某区人民法院进行审理。

　　事实和理由

　　_____________。上诉人认为某某县人民法院的裁定违背了事实和法律规定，属于错误的裁定，应根照《民事诉讼法》第22条的`规定，依据“原告就被告”的原则将本案移送至上诉人的住所地人民法院（山东省济南市某某区人民法院）审理。具体理由如下：_________________

　　一、原审认定事实和适用法律错误

　　_________________

　　二、某某县人民法院对本案无管辖权

　　_________________

　　三、本案应移送至上诉人的住所地人民法院管辖，即_______________某某区人民法院。

　　本案中既约定仲裁又约定诉讼，应为无效，故应该以法定管辖界定本案管辖权；根据《民事诉讼法》第二十二条确定的“原告就被告”的原则，由于本案的上诉人山东某某有限责任公司住所地在山东省济南市某某区，因此上诉人认为该案应移送至山东省济南市某某区人民法院审理即符合法律规定，也充分体现了合同双方当事人的真实意愿，显得更为合适。

　　综上所述，上诉人认为：_________________原审法院认定事实和适用法律错误，必然导致裁判的错误，故上诉人依法向贵院提起上诉，望裁如所请。

此致

　　___________人民法院

　　具状人： ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

劳务合同5

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　根据《中华人民共和国劳动法》及相关法规、规章规定，甲方愿聘用乙方为本公司投资制作的电视电影的艺术指导 ，现就有关事宜达成如下协议：

　　第一条、甲乙双方在此确认，甲方聘用乙方为_______________，主要负责_______________工作。

　　第二条、甲方为完成电视的制作，确立该剧剧组为拍摄工作组织，该剧组负责人为甲方制片人，剧组执行制片人代表甲方行使对该剧组的管理。乙方保证在受聘该剧拍摄制作的整个过程中服从剧组管理。

　　第三条、在没有天灾或特殊原因的情况下，乙方必须按要求完成甲方所按排的工作计划。乙方在合同期内，不能替第三者提供任何形式的服务或者其他甲方认为可能妨碍乙方履行合同之活动。

　　第四条、在拍摄期内，甲方承担乙方交通、住宿、伙食费用。住宿及伙食标准均由甲方决定，或由甲方安排。

　　第五条、乙方应遵守职业道德，在合同期内必须保证以最佳创作状态、最佳专业知识、最佳制作技能完成拍摄及制作该剧的任务。

　　第六条、乙方接受甲方的聘用工作，享有获得经济报酬的权利。甲乙双方约定甲方需支付乙方工资为每月人民币_______元。按照岗位的劳动技能高低、工作责任大小、劳动强度和劳动条件优劣情况，确定乙方的劳动报酬，并随着生产经营发展和经济效益增长情况，逐步提高乙方劳动报酬和有关福利待遇。

　　第七条、乙方遵守甲方规定的项规章制度和劳动纪律，自觉服从甲方的管理和教育。乙方如违反甲方的规章制度、劳动纪律，甲方按单位有关规定给予适当经济处罚。

　　第八条、在合同期内，乙方如因拍摄工作造成人身事故，甲方有责任协同解决，其余疾病的治疗费原则上由乙方自理。

　　第九条、如乙方因_______________等理由不能正常履行职责，或甲方认为乙方不能正常履行职责;摄制组工作受不可抗力或而导致拍摄中断，本合同将暂停或终止。暂停期间甲方无须给予乙方酬金。

　　第十条、甲方应按时付款，如甲方未按时付款，乙方有权停止工作。因此造成乙方的.经济损失，由甲方负责赔偿。

　　第十一条、如因乙方违反本合同任何条款，导致中断拍摄，并引起严重后过的，甲方可终止本合同，甲方有权聘用他人代替乙方继续完成工作。由此引起的制作损失，将由乙方负责并作出赔偿。

　　第十二条、一方违反本合同，给对方造成损失的，依照国家有关规定赔偿相关损失。

　　风险告知：明确违约责任，在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

　　第十三条、乙方对在合同期间得到的有关甲方及其关联公司的情报、信息等商业秘密进行保密，不得将其泄露给任何第三者(亦包括无工作上需要的甲方雇员)。乙方违反保密义务则被视为严重违反本合同，并认为有足够的理由被辞退。此种保密义务在本合同终止或期满后的任何时间对乙方仍有约束力。

　　第十四条、在履行合同过程中，如发生争议时，双方应本着平等、实事求是、互谅互让的原则及时协商解决，协商不成时提请当地仲裁委员会仲裁解决。

　　风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审。

　　第十五条、聘用合同签订后，甲乙双方须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更。确需变更时，双方应协商一致，并按原签订程序变更合同，双方未达成一致协议的，原合同有效。

　　第十六条、乙方在终止或解除劳动合同时的最后工作日之前，按甲方规定办理工作交接手续，包括工作中的未竟事项、文件、资料、各种办公物品等，须全部清点移交甲方指定人员。

　　第十七条、本合同未尽事宜，以法律的相关规定予以执行。

　　第十八条、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　第十九条、本合同有效期自________年_______月_______日起至拍摄及后期制作结束为止。

　　甲方：(签字)_______ 乙方：(签字)_______

　　法定代表人：_______ 主要负责人：_______

　　签订日期：_________ 签订日期：_________

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

劳务合同6

　　使用方：_______________(以下简称甲方)

　　供应方：_______________(以下简称乙方)

　　第一条 目的和背景条款

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和建设工程的具体要求，甲乙双方在协商一致基础上，本着自愿、公平和诚信的'原则，就甲方的 工程所需的人工劳务提供事宜签订本合同，以资共同遵守。

　　第二条 用工地点、施工期限

　　1、 地点：________________

　　2、起止时间： ________________年 ________________月 ________________日至_______________年_______________月_______________日

　　第三条 供应要求及价格

　　第四条 结算和资金支付条款

　　1、汇款信息：________________

　　单位名称：________________

　　开户银行：________________

　　帐号：________________

　　2、付款期限及结算方式：乙方供应全部完成后90天内付款，银承。

　　第五条 要求与标准

　　1、乙方应服从甲方合理指挥要求，按需施工。

　　2、乙方施工过程应符合现行国家技术规范和行业相关标准，符合业主要求。

　　第六条 合同生效

　　合同经甲乙双方盖章后生效。本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，每份具有同等法律效力。

　　甲方(公章)： ________________

　　乙方(公章)：________________

　　________________年 ________________月_______________日

　　_______________年_______________月 ________________日

劳务合同7

　　聘用方： （以下简称甲方）

　　受聘方：（以下简称乙方）

　　甲方为规范和加强集体三资管理，促进村（社区）集体经济持续健康发展，根据上级相关部门年度工作部署，经甲方研究决定聘请乙方法律工作者 同志为我村（社区）在新的一年里提供法律服务帮助，协助我村（社区）清理各类历年来的合同并分类处理，该完善的要完善，该催缴的催缴，该补签的补签，该解除的解除，该走司法途径的走司法途径，根据需要参与本集体经济组织重点项目的洽谈与拟定合同，重点协助清理：

　　1、承包、租赁费过低，显失公平的.合同；

　　2、期限过长或无期限的合同；

　　3、合同履行不及时或未履行的合同；

　　4、承包、租赁方不按合同及时缴费；

　　5、承包方或承租方不按合同约定合法经营，擅自改变租赁物或承包地经营用途；

　　6、承包、租赁等合同的签订不规范；

　　7、有承包或租赁事实，未签订书面合同；

　　8、签订合同未经过村民（股民）代表大会讨论通过；

　　9、其他不规范的合同；

　　10、对村（社区）规民约股份经济合作社章程的修改和完善；

　　11、协助调处重大民事纠纷；

　　12、帮助追索债权款。

　　甲方根据乙方相关规定，付给乙方法律服务劳务费每年人民币 元，民事诉讼代理费可另行减半收取。

　　本合同自甲、乙双方签字（盖章）之日起生效，本合同一式二份，甲、乙双方各持一份。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 负责人：

　　年 月 日

劳务合同8

　　甲方：

　　乙方负责人：

　　1、经甲方和乙方负责人在平等协商的基础上达成以下协议：

　　2、乙方负责人必须保证甲方施工期间充足稳定的施工人数，并以1000-1500元风险抵押金的方式向甲方作出具体承诺。且对乙方施工人员在雇佣期间一切违规及违法行为负完全责任。

　　3、乙方必须遵守甲方施工队的各项规章制度和施工规范要求。

　　4、乙方必须按照甲方管理人员的要求进行正常的施工作业。

　　5、乙方在施工中间除(婚丧嫁娶.生病住院例外)一律不准请假。

　　6、严禁乙方在当地少数民族聚居地发生(酗酒、赌博、吸毒.偷盗.不正当性行为)若发现一次，扣去工资50-100元，并由当事人承担由此造成的一切民事及刑事责任。且乙方负责人负连带责任。

　　7、乙方在施工中间必须牢记先安全，后生产，在施工中间由于自己违规操作而发生的一切不安全事故由当事人负完全责任，并承担由此造成的一切经济损失。

　　8、甲方每月按时结清当月发生的工资额。

　　9、乙方在施工中间，必须服从甲方现场管理人员的工作分配，违反一次，罚款50-100元。

　　10、严禁乙方在工作中间或夜晚吃完饭之后离开施工现场及住宿地500米范围，否则由此发生的一切不安全事故均由乙方负完全责任。

　　11、珍惜粮食，保持施工现场干净整洁，爱护施工现场的建筑材料和机械设备，若发现倒卖施工材料，发现一次，罚款100-300元。

　　12、本合同一式二份。

　　13、本合同的签订之日起执行。

　　甲方(盖章)：__________________乙方：_________________________

　　代表人(签字)：________________身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日_________年________月_______日

　　民工劳务合同范文3

　　甲方(用人单位)名称________________

　　性质______________

　　地址_______________

　　乙方(劳动者)姓名_____________性别__________

　　出生年月_________________________

　　身份证号码_________________________

　　户口所在地_________省_____县(市、区)_____乡______村

　　根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

　　一、劳动合同期限

　　经甲乙双方协商一致，劳动合同期限采取下列第_____种形式：

　　1、有固定期限劳动合同

　　本合同于_____年_____月_____日生效，于_____年_____月____日终止。其中试用期自_____年_____月_____日始，至_____年_____月_____日止。

　　2、无固定期限。其中试用期自_____年_____月_____日始，至_____年_____月_____日止。

　　3、以完成一定工作为期限。本合同生效日期为______年____月____日;以乙方完成____________工作(任务)为合同终止时间。

　　二、工作内容和工作时间

　　3、甲方招用乙方担任______________岗位(工种)工作。乙方的上岗证号码为____________。

　　三、劳动保护和劳动条件

　　4、甲方应当在乙方上岗前进行安全生产教育，对从事电气焊、土建、水电设备安装等特殊工种的乙方进行岗前培训，乙方取得相应的操作证书方可上岗。

　　5、甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安全、卫生的有关规定为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。其中建筑施工

　　6、甲方将根据国家有关法律法规，建立安全生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。

　　四、工资待遇和保险待遇

　　7、乙方在试用期间的'月工资(或日工资)为_____元，试用期满后月工资(或日工资)为_____元。

　　8、甲方安排乙方加班加点，应按照《劳动法》等规定支付加班加点工资。

　　9、甲方应在每月_____日发放乙方的工资，并由乙方签字确认。

　　甲方在劳动合同终止、解除后应当一次性付清乙方的工资。

　　甲乙双方对工资支付的其他约定_____________________________

　　10、甲乙双方依法参加社会保险。

　　11、乙方患职业病或因工负伤或因工死亡的有关待遇，按照国家、省有关规定执行。

　　五、劳动纪律和劳动合同的解除、终止

　　12、乙方应严格遵守甲方的各项规章制度、劳动纪律和安全技术操作规程。

　　13、甲方有下列情形之一的，乙方可以随时解除劳动合同：

　　(一)在试用期内的;

　　(二)甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;

　　(三)甲方侮辱、体罚、殴打、非法搜查和拘禁乙方的;

　　(四)甲方未按照国家规定和劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动安全、卫生条件的。

　　14、乙方有下列情形之一的，甲方可以随时解除劳动合同：

　　(一)在试用期内被证明不符合录用条件的;

　　(二)有打架斗殴、偷窃、赌博、擅自停工等严重违纪行为;

　　(三)严重失职或者营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的;

　　(四)被劳动教养或被追究刑事责任的;

　　(五)不服从甲方正当工作安排的;

　　(六)严重违反总包单位和甲方的施工现场安全管理规定的。

　　15、乙方解除本合同，应当提前____日(不超过30天)以书面形式通知甲方，不得擅自离职。

　　16、期满或双方约定的劳动合同终止条件出现的，本合同即行终止。

　　六、经济补偿和法律责任

　　17、因甲方原因解除劳动合同，甲方应按照国家、省有关规定支付经济补偿金。

　　18、乙方在履行劳动合同期间，因个人失职给甲方造成损失的，应当承担赔偿责任。

　　七、当事人约定的其他内容

　　19、甲乙双方约定的其他内容：________________

　　八、劳动争议处理及其它

　　20、双方因履行本合同发生争议，应当自劳动争议发生之日起60日内向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

　　21、甲方的规章制度及_______________作为本劳动合同的附件，与劳动合同具有同等法律效力。

　　22、本合同未尽事宜或与国家、省规定相悖的，按照有关规定执行。

　　23、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。本合同自双方盖章签字之日起生效。

　　甲方(盖章)：__________________乙方：_________________________

　　代表人(签字)：________________身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日_________年________月_______日

劳务合同9

　　甲方（用人单位）:

　　乙方（劳动者）:

　　甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规、规章的规定，在平等自愿、协商一致的基础上，同意订立劳动合同，共同遵守本合同所列条款。

　　一、合同期限甲乙双方的劳动期限为：自20xx年xx月xx日止。

　　二、工作内容根据甲方工作需要，乙方同意从事xx设计岗位工作。

　　三、工作地点乙方同意甲方安排的工作地点从事工作。

　　四、工作时间乙方实行标准工作制，甲方安排乙方每日工作时间不超过8小时。

　　五、劳动报酬乙方的工资标准为xx元x月。发薪日为每x月x日。

　　六、福利待遇甲方为员工提供的.福利待遇，按国家规定执行。

　　七、劳动纪律乙方应严格遵守甲方制定的规章制度，完成劳动任务，提高职业技能，执行劳动安全规程，遵守劳动纪律和职业道德。

　　八、劳动合同的变更、解除经甲乙双方同意，本合同可以解除。期满后可续签合同。本合同未尽事宜，双方协商解决。本合同一式三份，甲乙双方各执一份，上级主管部门备案一份。

　　甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________

　　法定代表人(签字)：___________法定代表人(签字)：_______________

　　___________年________月_____日___________年________月_________日

劳务合同10

　　甲方(聘用方)：___________________

　　住所地：____________________________

　　通信地址：__________________________

　　邮政编码：__________________________

　　法定代表人：__________

　　签约代表人：____________________________________

　　联系电话：____________________________________

　　传真：____________________________________

　　电子信箱：____________________________________

　　乙方(受雇方)：____________________________________

　　身份证件号码：____________________________________

　　通讯地址：____________________________________

　　联系电话：____________________________________

　　电子信箱：____________________________________

　　甲、乙双方本着平等互利原则，根据国家有关法律法规，经友好协商，达成如下协议：

　　第一条工作时间

　　本合同有效期为__年__月__日至__年__月__日。

　　第二条工作内容

　　展会模特、礼仪小姐、服饰模特、摄影俱乐部模特和相关拍摄。

　　第三条工作方式

　　甲方提供拍摄场地并决定拍摄时间，乙方根据甲方要求进行拍摄工作。(包括出外景)。

　　第四条乙方承诺

　　根据自己目前的健康状况及时间安排，能依据本协议第二条、第三条约定为甲方提供服务，乙方也愿意承担所约定服务内容。

　　第五条作品所有权

　　1、甲方对本次活动拍摄的底片及照片保留最终的解释权，并拥有照片及底片的著作权、出版权、发行权和使用权。

　　2、甲方可将作品用于不危害乙方的商业活动。

　　3、甲方可以授权第三方将照片用于发表、参赛、宣传等用途。

　　第六条乙方义务

　　乙方需积极配合甲方的拍摄工作。不能在约定的工作时间内随意离开，必需按甲方的`拍摄要求工作。

　　第七条甲方义务

　　1、甲方不得对乙方有人身侵害或其它不道德的行为。尊重模特的工作性质，不得对模特进行骚扰。甲方不得在拍摄中污言秽语，与乙方谈论和拍摄无关的话题。

　　2、在拍摄活动中，甲方有责任保证乙方的人身安全。

　　3、合同签订之日起至拍摄活动开始以前如对约定的时间、场地及其它条款有所变动时，甲方必须在拍摄前24小时内以有效方式通知乙方。

　　第八条合同金额及付款方式

　　1、付款方式为银行转账形式结算。

　　2、报酬按(单位时间)结算，在拍摄完毕的三日内支付给乙方，每单位时间计算为人民币__元，总计为人民币____元。

　　3、所涉及到的所得税按照相关规定由乙方个人缴纳。

　　第九条合同终止

　　1、本协议履行完毕的;

　　2、双方就解除本协议协商一致的;

　　3、乙方由于健康原因不能履行本协议义务的。

　　4、甲、乙双方若单方面解除本协议，需提前三天通知另一方。

　　第十条违约责任

　　1、如乙方因个人原因需要解除本合同，需在拍摄时间的3天前书面通知甲方，如果没有及时通知而解除本合同，导致甲方不能如约拍摄的，应向甲方支付违约金，违约金为本合同总金额的30%。

　　2、如甲方因个人原因需要接触本合同，需在拍摄时间的3天前书面通知乙方，如果没有及时通知而解除本合同，应向乙方支付违约金，违约金为本合同总金额的30%。

　　3、如甲方没有本合同约定支付报酬，则每延迟一日向乙方支付延期付款的违约金5%。

　　第十一条合同履行过程中出现纠纷的，双方应友好协商解决，解约不成的，双方同意共同向______人民法院提起诉讼解决。

　　第十二条本合同正本壹式贰份，甲、乙双方各持壹份(本合同附件为本合同有效组成部分)同具法律效力。本合同自甲、乙方双方签字盖章之后正式生效。

　　第十三条补充：______________________________。

　　甲方(签章)：______________________________________________

　　签约代表：________________________________________________________

　　签约日期：_____________________

　　乙方(签章)：____________________________________________________________________________________________________

　　签约日期：

劳务合同11

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　双方在平等、互利和协商一致的原则下，就xx工程施工的劳务人工费事宜达成协议，条款如下，双方应共同遵守：

　　第一条 工程概况

　　(一) 工程名称：

　　(二) 工程地点：

　　(三) 施工面积：

　　第二条 承包范围

　　1. 人工挖运土石方、回填土；

　　2. 现浇砼工程（综合）、支模（含脚手架）、钢筋制作、安装；

　　3. 预制构件制作、安装；

　　4. 砌砖；

　　5. 铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰；

　　6. 安砌青石路沿及草坪路沿；

　　7. 二布六油防水层；

　　8. 脚手架搭拆；

　　9. 梯踏步贴面砌、缸砖粘贴；

　　10. 建筑拆除（含除渣）、搭建临设；

　　11. 零星估工等（除水电安装及绿化工程外的所有工程）。

　　第三条 承包金额

　　详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。

　　请注意，承包金额由单价乘以实际收到的方量再加上上、下浮比例金额的和计算而来。

　　本合同包含了所有工程的劳务人工费用，且不再有任何其他额外费用。如有其他需求，应在现场根据实际情况进行商议。

　　在承建开始前，乙方应向甲方缴纳五百元保证金。如果工程正常顺利进行了15天，则甲方将退还该保证金。

　　主要分项工程单价附在本合同后面，作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等各类费用。

　　第四条 工期

　　(一) 开工日期：

　　(二) 竣工日期：

　　第五条 施工技术要求

　　1. 甲方施工技术人员在工程项目开始施工前必须向乙方作出相应的口头或书面说明。

　　2. 乙方监管人员必须确保工人按照技术交底和施工规范进行工程施工。需要前置样板样例验收合格后方能进行实际施工。

　　3. 每个工序必须依次进行设施配置、施工、检查、验收等步骤。只有当本工序编码符合标准时，方可进行下一工序。

　　第六条 双方责任及工作

　　(一) 甲方的工作职责如下:

　　1. 提供食宿条件；

　　2. 协调乙方施工工作关系。

　　3. 派遣施工管理班组驻扎工地，制定施工进度、工程质量和施工步骤的安排，指导乙方施工，监督检查质量和安全工作。

　　（二）乙方工作

　　1. 严格遵守合同规定的工程工期、质量和安全要求，调配相应工种和工人数量，并服从施工人员的安排，按规范进行施工。

　　2. 加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，办理流动人员务工的暂住证等相关手续。增加安全、防火、防盗意识。

　　3. 组织工人文明施工，要求重要工种如钢筋工、电焊工必须持证上岗。加强施工现场管理，保证工程完工后的清理，文明施工和周转材料的包干使用。具体扣款标准为：①扣件按%，②U形扣按%，③钢管和钢模均按%包干，全奖全赔。

　　第七条 工程验收

　　（一）严格按照国家工程质量检验评定标准的优良等级要求，确保每个分项工程都达到优良等级，每个分部工程都得到保证，每个单位工程都达到优良等级。

　　（二）以甲方施工人员和监理工程师的签证为验收依据。

　　（三）若由于乙方的质量问题造成返工，乙方必须自负全部责任并承担材料和人工费用的损失。

　　（四）若由于甲方的错误指挥造成返工，甲方应按照乙方已经完成的.部分的实际工作量支付每人元一天的费用给乙方。

　　第八条 人工费支付

　　（一）工程开工后，甲方向乙方预支每人每月元的工人生活费，其中代金券为元，现金为元，每天借支一次，总额必须控制在一定范围内。

　　（二）根据实际形象进度每天计算工作量，若达到预计工期，则支付总工作量的70%的人工费用。若工作量超出计划量，则支付%的费用，若达不到，则支付%的费用。支付时必须扣除预支金额。如果甲方不能按时支付工资，乙方有权要求甲方付款或罢工。

　　（三）工程竣工并通过验收后，重新计算总工作量，扣除总预支代缴保险费，交还所有工具设备、周转材料、剩余材料、生活用品等，并扣除任何损毁或缺少部分的赔偿后，支付总款的%。余款将在一个月内支付清楚。

　　（四）如果该工程被授权机构评定为优良工程，则甲方将支付乙方涨价%的附加单价和报销施工期间乙方的工具费用作为奖励。如果不能达到优良标准，则甲方将以%的附加单价下调价格与乙方进行结算。

　　第九条 安全责任

　　乙方应严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程，并在施工过程中购买全部工人的人身意外伤害保险，保险金由乙方自行负责。若因乙方违规操作引起安全事故，乙方应全权负责并支付所有相关费用，甲方不承担任何责任。乙方需提交工人名单，由甲方代办保险手续。

　　第十条

　　本合同未尽事宜由双方协商后作为附件一并遵守。

　　第十一条其它约定

　　如果乙方的工艺水平或工期未达到甲方的要求，甲方有权要求乙方在无条件退场的前提下不会进行结算。甲方不会因此向乙方索赔任何工期或信誉损失。

　　第十二条

　　本合同一式二份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。合同在双方签字（盖章）后生效，直至工程竣工验收合格并结清尾款后自然失效。

　　（甲方签章）　　　　　　　　　　　　　　　（乙方签章）

　　年　月　日　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

劳务合同12

　　第一条甲方（用人单位）名称：

　　第二条乙方（劳动者）姓名：____ _____居民身份证号码：____ ______________上岗证证件号码：现居住地址：____________________________________联系电话：__ ______________________

　　第三条本合同采取下列第种期限形式：

　　（一）以完成一定工作任务为期限。自________年____月____日起至工作任务完成即行终止。

　　（二）固定期限：自________年____月____日起至________年____月____日止。其中，试用期自________年____月____日起至________年____月____日止。

　　第四条甲方招用乙方担任岗位（工种）工作。乙方的职业资格等级证或上岗证号码为。工作地点为。

　　第五条甲方根据国家、____市和行业劳动定额标准和质量验收标准，安排乙方的工作任务。乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作任务，达到约定标准。

　　第六条乙方工资标准为：

　　（一）实行按日计算工资的：

　　1、工资标准为元日；

　　2、工资计算方式为元日出勤工日；

　　3、出勤工日按照乙方每天的'出勤签字计算；

　　（四）甲方以法定货币或采取银行转帐方式支付乙方工资。

　　第七条甲方和乙方在施工过程中，应当遵守有关安全生产的法律、法规和建筑行业安全规章、规程，不得违章指挥或者违章作业。乙方有权对影响人身健康的作业程序和作业条件提出改进意见。乙方对危及生命和人身健康的行为有权拒绝，并提出检举和控告。

　　第八条经甲乙双方协商一致，可以变更本合同约定的内容，并以书面形式确定。

　　第九条甲乙双方解除、终止本合同，应当按照《劳动民法典》规定执行。

　　第十条甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人可以到项目所在地的劳动争议调解委员会、依法设立的基层人民调解组织或者在乡镇、街道设立的具有劳动争议调解职能的组织申请调解；调解不成的或者当事人不愿意调解的，可以依法申请仲裁、提起诉讼。

　　第十一条本合同附件包括：乙方应服从甲方的现场管理，甲方等管理制度，乙方在签署本合同前已经知悉上述制度的相关内容并同意遵照执行。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　________年____月____日________年____月____日

劳务合同13

　　甲方：___________________________

　　乙方：___________________________

　　兹有乙方现承包甲方发包的装修工程，根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：________________________;

　　2、工程地点：________________________;

　　3、承包内容：________________________;

　　4、承包范围：________________________;

　　5、承包方式：________________________;

　　6、质量要求：________________________;

　　7、工期要求：________________________。

　　二、甲方工作

　　1、甲方指派为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。

　　2、负责向乙方提供临时水电。

　　三、乙方工作

　　1、乙方为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，按照甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，服从甲方工地代表的监督和管理。

　　2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作，竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。

　　3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。

　　四、关于质量的约定

　　1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范作为本工程的质量评定验收标准。

　　2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　4、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。

　　五、关于工期的约定

　　1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。

　　2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。

　　3、因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。

　　六、关于价款和结算的约定

　　1、双方商定本工程合同承包价格________________元(人民币)

　　2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。

　　3、付款方式：

　　a、开工后_____日内，甲方付款_______%元作为乙方的前期进场费。

　　b、水电工程隐蔽验收后，甲方付款_______%元

　　c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时，甲方付款_______%元。

　　d、竣工验收合格后，甲方付款_______%元。

　　e、余款_______%元待壹年保修期满后结清。

　　七、关于材料的约定

　　1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料，并按时到场。经乙方验收入库后，由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏，由乙方照价赔偿。

　　2、乙方须在预算定额范围内使用材料(包括临时电)，材料损耗按定额计，超支的不合理材耗由乙方自行承担，并在承包价格中相应扣减。

　　3、所有进场的业主供材，乙方不得擅自挪用。

　　八、关于安全生产的约定

　　1、甲乙双方另行签订安全协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等的'法律效力。

　　2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度，以及对文明现场和安全生产的要求。

　　3、乙方须严格遵守安全协议中的条款，严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。

　　九、关于违约责任的约定

　　1、乙方须自行完成本施工任务，严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。

　　2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方赔付违约金_______元。

　　3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险，在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失，由乙方承担经济赔偿责任。

　　4、如乙方违约给甲方造成经济损失，由乙方负责经济赔偿，且甲方有权单方终止本合同。

　　本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，自签订之日起生效，履行完毕后即终止。其中未尽事宜，双方友好协商解决。

　　甲方(签章)：___________________________

　　乙方(签章)：___________________________

　　_______________年_________月__________日

　　_______________年_________月________日

劳务合同14

　　甲方：______

　　乙方：______

　　为了进一步规范技术专家队伍建设与管理，加强公司与技术专家之间的合作，双方协商一致，签订合作协议，共同遵守协议所列条款。

　　(以下简称甲方)聘用______先生(以下简称乙方)作为甲方技术专家。

　　乙方的工作时间为弹性工作时间，但需保持通讯畅通。

　　一、甲方承诺：

　　1、根据工作需要邀请技术专家开展______等服务，并按公司有关规定发给报酬，甲方支付乙方的报酬总金额为______元，支付方式为______ 。

　　2、鉴于乙方是兼职工作的原因，甲方不为乙方办理任何社会保险和商业保险，不承担乙方出现的任何意外赔偿责任。

　　二、乙方承诺：

　　1、遵守甲方相关管理程序的规定。

　　2、本人同意在聘用期间发生意外时，按协议第二项中的第2条执行。

　　3、乙方在兼职期间，必须遵守甲方规定的成文或不成文的保密规章、制度、履行其与工作岗位相应的保密职责;不得刺探与本职工作和本职业务无关的商业秘密;对甲方的.经营、管理及信息等技术秘密或其他商业秘密均属甲方机密，未经甲方书面许可，不得向第三方泄露;乙方离职后仍承担兼职期间的保密义务和不擅自使用秘密信息的义务。

　　三、协议的终止：

　　有下列情形之一的，本协议终止：

　　1、协议期满;

　　2、乙方在聘用间患病或负伤，不能继续胜任工作的，协议终止。

　　四、工作交接;

　　本协议自甲方压覆的三个探矿权评估和赔偿工作结束后终止。

　　五、其他事项;

　　本协议一式两份，经甲、乙双方签字生效，双方各执一份。

　　甲方(签字)：______乙方(签字)：______

　　签订时间：______签订时间：______

劳务合同15

　　甲方：

　　乙方：

　　为加强用工管理，保障临时工的合法权益和学校的利益，根据《________学校录聘人员实行合同制管理的办法》（试行）及相关法律、法规的规定，按照平等自愿，协商一致的原则，签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。

　　第一条 劳务合同期限：

　　本合同自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，合同期限为_____年。

　　第二条 工作岗位：

　　甲方根据工作需要，安排乙方从事________________岗位工作。

　　第三条 工资待遇：

　　（一）根据《________学校录聘人员实行合同制管理的办法》（试行）中不占编制合同制人员工资标准相应条款，乙方在劳务期间的工资为_______元/月（大写：____________），在完成当月工作任务的下月发放。

　　（二）按相关规定为乙方交纳意外伤害保险及其它单项保险_________。

　　第四条 权利义务：

　　（一）甲方权利

　　1、甲方有权对乙方进行管理教育，检查督促乙方完成规定的.岗位工作任务。

　　2、甲方根据工作需要有权调整乙方的工作岗位。

　　（二）甲方义务

　　1、甲方有义务对乙方宣传国家法令、法规和介绍甲方有关工作制度以及相关管理规定，对乙方进行思想政治与遵纪守法教育、安全生产及职业道德教育。

　　2、按时支付乙方的报酬，按规定代扣意外伤害保险及其它单项保险。

　　（三）乙方权利

　　乙方对甲方在劳务合同和岗位责任外的其他不合理要求可提出意见，必要时有权拒绝操作。

　　（四）乙方义务

　　1、遵守国家法律、法规；遵守学校的规章制度，服从甲方的工作安排。

　　2、乙方应为甲方保守商业秘密。

　　3、认真履行工作职责、团结协作、遵守劳务纪律，按时上下班，完成岗位工作任务。

　　第五条 解除劳务合同：

　　（一）乙方不服从安排或不胜任岗位工作。

　　（二）违反规章制度，工作出现过错、事故，给甲方造成损失和影响的。

　　（三）多次迟到、串岗、溜岗，连续旷工二天以上的。

　　（四）有弄虚作假、打架斗殴，酗酒闹事、赌博和触犯法律行为的。

　　（五）甲乙双方因特殊原因提出，甲乙双方同意解除劳务合同的。

　　第六条 违约责任：

　　（一）乙方违反规定和违反操作规程给甲方造成的经济损失，甲方有权按责任比例追究乙方必要赔偿，若造成工伤事故，由乙方负责，同时根据学校的规章制度，给予乙方必要的纪律外分，直至解除本劳务合同。

　　（二）甲方违约或侵害乙方权益，并因此造成乙方损失的，乙方有权提出赔偿要求。

　　（三）乙方因违纪、拒聘等无法履行劳务合同被解除或提前终止劳务合同的，对造成经济损失的，乙方给予经济赔偿。

　　第七条 有关事宜：

　　（一）本合同自签订日起生效，期满自行终止。若需要双方协商可续签劳务合同。

　　（二）本合同如有未尽事宜，应由双方共同协商。

　　（三）本合同于________年_____月_____日在________________（地点）签订，一式____份，甲乙方各持______份，学校存档一份。

　　甲方：

　　法定代表人：

　　地址：

　　联系电话：

　　________年_____月_____日

　　乙方（签字）：

　　身份证号码：

　　地址：

　　联系电话：

　　________年_____月_____日

【劳务合同】相关文章：

建筑劳务公司劳务的合同02-02

劳务的合同11-29

劳务合同08-11

合同劳务合同08-14

门卫劳务合同11-03

劳务合同模板11-28

正规劳务合同11-28

分包劳务合同12-02

食堂劳务合同12-07

临时劳务合同12-05