海考网>考生写作>应用文>合同>发包施工合同

发包施工合同

时间：2025-04-16 07:58:18 合同我要投稿

相关推荐

发包施工合同

　　现今很多公民的维权意识在不断增强，合同的地位越来越不容忽视，签订合同能够较为有效的约束违约行为。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编为大家收集的发包施工合同，欢迎阅读与收藏。

发包施工合同

发包施工合同1

　　建设单位：(以下简称甲方)

　　施工单位：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国民法典》的要求，甲、乙双方对本工程项目进行了商议。甲方对乙方的施工能力和管理水平进行了考察，认为能够满足该工程的要求。经甲、乙双方协商特定协议如下。

　　一、工程项目的综合说明

　　1、工程地址：___________

　　2、工程规模：建筑面积约8000平方米(实际面积以施工图为准)

　　3、结构及层数：_____ 砖混六层

　　4、发包方式：__________ 包工包料

　　5、发包范围：__________ 工程图纸全部内容

　　6、开竣工日期：__年______月______日至__年______月______日。

　　7、本工程质量必须达到国家施工验收规范的合格标准。

　　二、工程造价

　　1、经甲、乙双方共同商定本承包协议造价为：

　　车库及住宅部分实行平方米包干为910元/平方米。

　　2、面积计算依据：

　　国家规定的建筑面积计算标准

　　三、材料采购供应

　　材料均由乙方自行采购。如甲方供料价格应按照同期市场价格，经双方认可。甲方指定使用的砂石、门窗等材料用拨付给乙方的房产进行置换。

　　四、工程款支付方式

　　工程款支付按施工进度足额拨付。由乙方将已完成工程量上报甲方，按50%现金加50%房产进行拨付(砂石及门窗等甲方供应的材料视同拨付房产)。房产在施工前按2950元/平方米以立体砍块的形式留足，经双方确认后，根据施工进度情况陆续进行拨付。

　　1、工程名称：富拉尔基区小区号楼

　　五、工程基础的'处理和重大设计变更费用的计取

　　1、施工现场三通一平由甲方负责，其费用不含在总价内。

　　2、基础垫层以下的地基如需处理费用不含在总价内，经双方确认后按实际发生给予调整。

　　3、重大设计变更(指结构、规模、标准)由该工程图纸设计部门

　　出变更图或变更说明，并由乙方负责施工，其费用不含在总价内。按实际发生给予调整。

　　六、工程保修

　　本工程保修按中华人民共和国国务院《建设工程质量管理条例》及《黑龙江省建设工程质量管理规定》执行。按工程总造价的2%预留，满一年后返还。

　　七、其他有关要求和说明：安全生产及文明施工按有关规定执行。如发生安全事故由肇事方负责。

　　八、本协议共四份，建设单位、施工单位各二份。

　　以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效。

　　建设单位:(盖章) 施工单位:(盖章)

　　法定代表人：(签字、章) 法定代表人：(签字、章)

　　代理人：(签字、章) 代理人：(签字、章)

　　______年______月______日 ______年

发包施工合同2

　　发包方：___________建筑施工有限责任公司

　　承包方：_______________________________

　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将________________公司______________工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。

一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下：

　　该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程；钢筋制作、绑扎分项工程；模板制作、安装分项工程；脚手架搭设作业。

　　二、本合同期限：

　　从________年____月起至________年____月止。

　　三、工程质量标准：

　　所有分项工程质量确保优良

　　四、劳务管理费的上缴及付款方式：

　　1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币_______元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的____%返回乙方作为奖励。

　　2、付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付50%，装修完工前付50%。

　　五、乙方的职责

　　1、乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。

　　2、协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。

　　六、乙方的`职责：

　　1、全面履行__________________公司与_________________-建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。

　　2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50%进行处罚。

　　七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。

　　八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。

　　甲方：_______________________乙方：________________________

　　甲方代表：__________________乙方代表：__________________

发包施工合同3

　　发包方：____________

　　承包方：____________

　　甲方决定将某地道路及硬化铺装工程发包给乙方施工，依照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承发包相关事宜经协商一致，订立本施工合同，以便双方共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：某道路及硬化铺装工程2、工程地点：某某地点。

　　第二条承包范围及内容

　　1、在施工过程中，甲方可根据建设工程的实际需要，对乙方承包范围内的工程进

　　行变更或增减，乙方应予以配合并接受，其工程费用及工期按实际增减工程量作相应调整。

　　第三条承包方式乙方包工、包料(甲供材除外)、包工期、包质量、包文明施工、包运输及二次运输、包施工水电费、包苗木成活率、包税金、包维护等方式承包。

　　园林景观建筑工程部分包保修12个月、绿化养护24个月的承包方式(绿化部分种植土按定额与实际回填土方量计算)。

　　苗木由乙方购买及负责进行种植与养护第四条合同工期自某年某某日到某年某月某日，总工期为5天。

　　第五条质量标准乙方必须严格按照甲方确认的施工图纸及经甲方确认的施工组织设计方案，依照园林、装饰、安装、景观、道路等相关施工规范进行施工，保证本工程达到国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范标准。

　　乙方保证本工程除必须达到前款规定外，还须达到甲方的下列技术要求：

　　1、草坪和色块苗木种植自通过验收后的成活率达到98%，其它苗木成活率必须达到100%(其中甲供植物进场须通过乙方验收同意后方可种植，并由承包人负责施工及正常养护)；

　　2、树坑各坑需比植物土球规格大15，且深度需比土球底深20，加底肥种植；

　　3、较大乔木种植完毕需加三向木棒支扶。

　　4、经过验收合格的工程，交工后的未成活植物、苗木等，乙方必须及时进行补栽和养护，直到成活，养护期为24个月。

　　第六条工程价格

　　1、工程总价以固定价格：多少人民币。

　　2、本合同计价方式计取的工程总价款包含了乙方自身完成工程建设从施工准备到竣工验收、绿化养护及保修期间所发生的费用。

　　3、本工程价格所包含的树木与草备的品种及数量均按图及附件1所示施工，甲方如需更换植物品种或大小，需提前与乙方协商，价格另议。

　　第七条支付方式

　　1、乙方工程完成全部工程量，在乙方提供已完成工程实际工程量报甲方审核无误，经检查合格后，10天内甲方支付到已完工程总量的总价款的80%；

　　2、工程竣工验收合格半年后，工程结算完毕，甲方付至工程结算价款的90%，工程验收合格15个月后，甲方付至工程结算款的95%，剩余5%作为质量保证金，质保期和保养期满(质包期两年)，经甲方及物业管理公司确认无质量问题后30个日历天内无息返还给乙方。

　　3、施工用水费、电费由甲方指定人员安装水电表，由甲方按实际耗用数代收代缴。

　　乙方应在接到甲方书面通知之日起5个工作日内向甲方一次交付，否则，每逾期一天，按欠付款的1%向甲方支付滞纳金，由甲方在支付乙方工程进度款时予以扣除。

　　第八条双方责任甲方责任1、甲方应在乙方进场前完成以下工作

　　(1)提供小区施工图纸及相关文件。

　　(2)开工前为乙方提供进场施工所需的道路及材料堆放的场地。

　　(3)向乙方提供施工场地工程地质和地下管线资料，对资料的`真实性准确性负责。

　　(4)负责协调乙方同土建单位在施工过程中出现的问题及纠纷。

　　2、按本合同约定的时间进行验收和支付工程款。

　　乙方责任：

　　1、乙方根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施并设置现场看守、保卫等并自行承担相应费用，如未履行该义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及其发生的费用。

　　2、严格按施工图、施工规范及甲方的指令进行施工，确保工程质量，按期竣工和交付使用。

　　甲方：___________乙方：____________

　　______年______月______日

发包施工合同4

　　发包方：

　　承包方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、合理和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就望都太阳城F区23#楼外墙瓷砖粘贴(镶贴)施工事项达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：。

　　2、工程地点：贺兰县。

　　3、工程内容：23#楼所有外墙瓷砖粘贴(镶贴)。设计图纸内的所有外墙瓷砖(不分瓷砖规格)粘贴(镶贴)工程。脚手架翻跳板。

　　二、工程价款

　　1、单价：外墙瓷砖不分规格按实际粘贴(镶贴)面积31元/㎡，脚手架翻跳板按瓷砖实际粘贴(镶贴)面积1元/㎡

　　2、合同价:结算时不分规格按瓷砖粘贴(镶贴)实际面积据实结算。

　　三、工期：20xx年月日至20xx年月日。

　　四、承包方式：包工不包料。(甲方提供所需主材、提升机、灰斗车)。其余小型工具、安全帽、提升机操作人员均由乙方自理。

　　五、付款方式：

　　1、工程款以进度款的形式支付。①以甲方付给我公司进度款之日起5日内付承包方所完成工程量的80%。②在甲方未付给我公司工程进度款之日内，我公司不给承包方做任何付款事宜，包括生活费全部由承包方自理。③所有外墙瓷砖粘贴(镶贴)工程全部完工一月内付至工程总造价的90%，剩余尾款交工后一月内除去3%保修费其余全部付清。保修费在规定保修期交工满一年全部付清。

　　2、甲方付款时乙方不出具由工程所在地税务部门开具的全额工程款发票，甲方不扣税金。

　　六、甲乙双方责任

　　(一)甲方责任

　　1、甲方对工程质量、进度、安全进行监督，协调施工现场各方关系。

　　2、甲方负责提供工人宿舍、施工及生活用电电源，其它乙方全

　　3、组织监督并协助搞好文明施工。

　　(二)乙方责任

　　1、提供详细的施工方案一式三份，报甲方审核，经审核合格后交乙方严格按施工方案及图纸施工。乙方开工前，提交开工报告，由甲方工程负责人签证后开工。

　　2、严格按照图纸、图纸变更单和国家及地方的各项技术要求、规范、规定进行工程施工，确保工程质量合格。

　　3、小型工具、安全帽、提升机操作人员全部自理。

　　4、严格按协议工期安排进度，保证工程按期完工(甲方按周进度、月进度制定进度计划)。

　　5、在施工过程中，按照技术交底，每道工序完工后首先进行自检(墙面要有注写)，自检合格后通知甲方验收，验收合格，甲方技术、质检人员在验收记录上签字或盖章为依据。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内返工后重新验收。

　　6、乙方必须积极配合、土建和其它各工种施工。接受甲方和土建施工单位的'统一管理。乙方如不服从甲方或土建施工单位的统一管理，甲方有权单方解除协议。

　　七、违约

　　1、乙方超过协议约定的开工日期三日内还不开工者，甲方有权单方终止合同。乙方工期每逾期一天承担合同总价5‰的违约金，乙方连续延误工期或者中途乙方因人力等原因不能完成规定工期，甲方有权单方解除合同。因甲方原因影响开工或遇人力不可抗拒因素完工工期顺延，不追究乙方任何责任。

　　2、乙方施工工程质量达不到合格标准，甲方有权单方解除合同，并由乙方承担协议总价的5‰赔偿金。

　　3、乙方施工时，每道工序必须严格按相关规范(GB50210-20xx)要求进行报验。

　　4、在工程施工过程中，因乙方人员缺乏、技术力量薄弱造成工程进度缓慢，明显在协议工期内无法完成承包工程建设任务或工程质量缺陷较多的，甲方有权单方解除合同，另行安排施工队进入施工其后果由乙方自负。

　　八、安全及文明施工

　　1、甲方积极配合乙方组织好安全施工及对工人进行全面的安全生产教育，对乙方施工过程中造成的一切安全事故由乙方承担全部责任及费用。甲方不承担任何责任及费用。

　　2、乙方随时负责清(整)理现场保持现场整洁，必须做到工完料尽场地清。符合安全文明施工要求，否则造成的一切责任由乙方负责。

　　3、甲方每例行检查出一次乙方安全文明施工不符合规范要求的，每次给予罚款最低限额500元的处罚。

　　九、其他

　　1、本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　2、本协议未尽事宜双方协商解决，可另行达成协议。

　　3、如对建筑蓝图面积有异议可聘请相关权威部门重新计算以实为据，其产生的费用由不实方承担。

　　4、发生争议，双方友好协商解决，协商不成，可到工程所在地法院提起诉讼。

　　5、本合同一式俩份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：(签章) 乙方：(签章)

　　年月日年月日

发包施工合同5

　　合同编号：____________

　　签订地点：____________

　　发包方：____________

　　承包方：____________

　　依照其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就_______订立此合同，以资共同遵守。

　　一、合同内容的金额：

　　见附件清单。

　　二、交货时间、地点、方式：

　　交货安装地点为：

　　三、付款方式：

　　1、合同签订后

　　2、月天内付款

　　3、工程全部完工后

　　四、工程要求

　　工程质保期：_______不扣质保金。

　　五、验收

　　1、合同灯具安装且启用后，乙方向甲方填写《工程竣工报验单》，验收期为乙方填写《工程竣工报验单》后三天内；

　　2、验收合格后，甲方在《工程竣工报验单》上签字及加盖单位印章。如甲方无正当理由而拖延验收或不验收，超过本合同验收期的，则视为合同产品及安装已通过甲方验收合格。

　　六、乙方应履行的责任

　　1、乙方按时安装合同产品，并保证工程质量；

　　2、乙方免费补正、补齐包装或运输或安装过程中造成产品品种、型号、规格、质量不符或损坏、遗失；

　　3、工程质保期内有质量问题，乙方无偿维修。

　　七、甲方应履行责任

　　1、甲方违反合同规定拒绝接受货物及安装的，应承担因此给乙方造成的损失；

　　2、甲方应按合同规定准时向乙方支付合同货款；

　　3、产品运抵达交货地点后，甲方应立即派人员对产品进行验收及签收；

　　4、甲方验收产品时，如发现货物的品种、数量、规格、型号不符，应在到货时间三个工作日内以书面方式向乙方提出异议，以查明产品缺损原因。乙方不承担任何超期的诸如以上问题的异议。

　　5、产品保质期内，甲方应承担其责任及疏忽所造成的损失。

　　八、违约责任

　　违约方向守约方支付合同总价5‰每天的'违约金。

　　九、不可抗力

　　任何一方由于不可抗力原因不能屣行合同时，应在不可抗力事件结束后十日内向双方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得不可抗力证明后，允许延期履行，部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　十、产品所有权

　　甲方未向乙方付清产品货款前，产品所有权属于乙方，其它债权不得与此对抗。

　　十一、合同附件

　　经双方签字盖章的产品技术图；

　　甲乙双方营业执照、法人代码证、法人授权委托书；

　　合同在执行过程中出现的未尽事宜，经双方协商而达成的纪要，与合同具有同等法律效力。

　　十二、争议解决

　　本合同未作规定的，按照规定执行；

　　如双方在合同履行过程中发生任何争议；

　　协商未果，由原告方所在地法院判决。

　　十三、合同生效

　　本合同经甲乙双方签字盖章，且甲方向乙方支付合同预付款后，即行生效；

　　本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

　　甲方：___________乙方：____________

　　代表人：___________代表人：____________

　　电话号码：_________电话号码：_________

　　日期：__日期：____________

发包施工合同6

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲乙双方就海口市海怡花园B2栋整栋装修工程的相关事宜达成以下协议，乙方应有施工资质，且主要施工人员应有上岗资格证。其他要求约定如下：_________________

　　一、发包施工方式及范围：_________________

　　1.此项工程以包工包料的形式进行施工(砌墙只包人工，不含材料及其他安全评定)。

　　2.材料设备及施工内容：_________________外墙乳胶漆工程、室内乳胶漆工程、室内砌墙工程、水电工程、整栋房层旧铝合金门窗维修工程、开工及施工现场垃圾清理

　　二、发包施工单价及付款方式：_________________

　　1.工程总价951255元，各项单价见合同附件1。

　　2.工程款以95万为基数，30%为人工费，40%为材料费，余下为其他费用。人工费按节点逐步支付给乙方;材料费，甲方代乙方向第三方支付;其他费用：_________________待所有项目验收后，甲方扣除20000元保修金后，一次性付给乙方，待一年保质期后，甲方将保修金返还乙方。

　　三、施工进度：_________________

　　1.总工期50天，20xx年11月xx日开工，20xx年12月xx日前完成一半工程(确保二到四楼完工)，20xx年1月8日前所有工程整体完工，所有垃圾清场。

　　2.乙方每逾期1天完工，甲方按1000元/天扣除工程款，乙方整体完工进度提前完工，经验收合格，按整体500元/天奖励;因材料，图纸不到位或其他配套工种延误工期，整体完工时间顺延。

　　四、施工质量：_________________

　　1.主要施工项目：_________________水电工程、内外墙粉刷涂料工程，砌墙，工程要求详见本合同附件3

　　2.乙方严格按照甲方提供的图纸施工方案施工，不负责安监部门验收;

　　五、材料的采购管理及部分品牌指定要求

　　1.主材包括内外墙乳胶漆、强弱电线、开关插座、上下水管等，乙方应提供品牌及型号，甲方封存或备案。

　　2.内外墙乳胶漆选用立邦牌，水管选用联塑牌，电线飞鹤牌、威特牌或其他国标多股铜芯线。

　　3.上述材料进场由甲方确认。

　　六、安全及管理

　　1.乙方应对到场的全体施工人员进行充分的安全教育和安全宣传，并对其他在本工地人员的非正常用水用电进行监督和制止。乙方须为其工作人员购买意外伤害保险。乙方入住及施工须注意场内用水用电安全，有关安全责任由乙方完全承担，节约用水用电，生活垃圾按甲方指定的.位置倒放。

　　2.施工管理：_________________

　　1)施工人员讲究卫生，不得乱倒垃圾、泼水、随地大小便等;工地清场后施工垃圾由乙方处理;

　　2)乙方计划施工材料尽量准确，材料不得乱丢乱放;

　　3)与本合同无关的项目乙方施工人员不能乱动，否则后果自负;

　　4)乙方负责处理相邻关系，注意水电的安全，给他方造成的损失由乙方负责赔偿;

　　3.违约责任：_________________在施工过程中，乙方违反各项，每项罚款30元至50元，因此给甲方乙方和他方造成的损失由乙方负责赔偿;乙方违反其他各条各项，按合同作违约或返工处理，并赔偿损失;如发现乙方确实无力按质按期完成施工任务，甲方有权单方面中止合同。

　　七、售后服务：_________________

　　完工后一年内，甲方在投入使用过程中因乙方施工质量问题，乙方在甲方通知由24小时内须派员维修，如遇重大故障，乙方应在四小时以内派员处理，并在48小时内消除故障，否则，甲方有权扣除质保金。

　　其他未尽事宜，另行协商。此合同一式两份，双方各执一份，自签字之日起生效。

　　注：_________________乙方严格按照本合同完整、安全、优质完成上述工程，甲方另补管理费伍万元整，如发生安全事故，酌情扣减。

　　甲方姓名：_________________

　　甲方身份证号：_________________

　　乙方姓名：_________________

　　乙方身份证号：_________________

发包施工合同7

　　甲方：

　　乙方：

　　工程名称及施工内容：主体结构

　　施工期限：年月日 —— 年月日

　　施工地点：太华路立交西北角

　　为加强施工现场安全管理，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》和《陕西省劳动安全条例》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，就施工安全和用工安全管理签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的责任和义务，确保在施工过程中安全生产。

　　一、施工安全管理

　　（一）甲方的责任和义务：

　　1、对上级相关安全管理工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。

　　2、甲方根据相关规定向乙方进行安全、技术交底。必须按照安全、技术交底向乙方提供符合安全生产条件的作业场所。

　　3、甲方对乙方施工现场安全生产负有监督检查和安全管理指导责任。

　　4、由甲方监督乙方技术人员向入场作业人员进行安全教育。

　　5、涉及行车安全或其他存在较大安全隐患的施工，其安全教育培训由甲方负责；在营业线附近或涉及行车安全的施工其安全防护由甲方负责。

　　6、甲方有权对乙方施工过程中出现的安全管理和用工管理问题进行批评、教育，对乙方出现严重安全隐患，甲方管理人员有权要求乙方停工整顿，待整顿合格后方能继续施工。

　　7、作业现场发生安全隐患的，乙方必须及时处理，甲方负责督促整改，保证施工安全。乙方因违反安全生产、消防、治安、文明施工或铁路安全管理规定，甲方有权依照安全管理规定，对乙方进行经济处罚，该罚款在工程款中清算。

　　（二）乙方的责任和义务：

　　1、乙方应严格遵守国家、有关部门工程建设安全管理规定，遵守甲方的各项安全管理制度，按照安全管理标准加强现场管理，积极组织施工，并接受甲方及行业依法实施的安全监督检查。

　　2、乙方行政负责人是乙方安全施工管理的第一责任人。乙方施工现场必须按照规定设置专（兼）安全管理人员，负责现场日常安全管理。每日上班前对作业环境、设施、设备等状况进行安全检查，对发现的安全隐患必须及时报告甲方，整改后方准施工。

　　3、乙方在施工作业时必须制定符合国家规定的安全技术措施和施工方案，并征得甲方技术、安全部门审核同意。其安全技术措施费由乙方承担。

　　4、乙方必须按照规定给施工作业人员（含雇用民工）配备必要的劳动保护用品，必须对施工现场设置安全防护设施、安全警示标志等安全设施，其费用由乙方自行承担。

　　5、乙方负责对作业人员（含雇用民工）进行日常安全教育、施工现场安全管理，其产生的费用由乙方承担。严禁未经安全教育培训的人员上岗作业。否则出现一切后果和发生责任事故的，由乙方承担一切责任。

　　6、特种作业人员，必须持有关行业部门颁发的特种作业操作证上岗，严禁无证上岗。

　　7、在铁路站区或铁路线路附近施工时，乙方必须遵守铁路安全管理规定，服从铁路安全管理，确保行车安全。

　　8、乙方作业现场发生安全隐患的，乙方必须及时处理，甲方负责督促整改，保证符合施工安全。乙方因违反安全生产、消防、治安、文明施工或铁路安全管理规定，甲方有权依照安全管理规定，对乙方进行经济处罚，其罚款在工程款中清算。

　　9、凡属乙方出现安全规定或其它未遵守执行甲方规定，造成甲方经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚的，一切损失由乙方负责赔偿。

　　10、乙方对施工现场安全生产负有全面的管理责任，任何第三人在施工现场发生伤、亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均由乙方承担相应的责任。

　　11、因乙方违章或违法施工发生人身、行车、工程质量事故或铁路运输设备损坏的，其责任及由此发生的费用由乙方全部负担。触犯法律的交由司法机关处理。

　　12、因乙方违章或违法发生人身事故的，乙方直接负责伤亡者家属的接待和善后工作，发生的费用，由乙方先行支付，待事故调查清楚后由责任方承担。

　　二、用工安全管理

　　（一）甲方的责任和义务：

　　1、甲方不与雇用人员签订任何劳务用工合同或发生经济支付关系。

　　2、甲方发现乙方雇用人员年龄不符合规定、身体患病或患有其他疾症等不符合雇用条件的雇用人员，有权要求乙方立即辞退。

　　3、甲方配合乙方对雇用人员进行安全管理、安全教育和培训。

　　（二）乙方的责任和义务：

　　1、乙方必须是独立承担法定民事责任的独立法人，乙方行政负责人是乙方施工作业人员（包括雇用人员）的第一管理责任人，对乙方所有工作人员、作业人员精神状况、技术水平、作业中的安全行为负责。乙方雇用民工必须是由劳务中介机构或自行雇用，

　　2、乙方雇用人员必须是年富力强，身体健康、年满18—59岁以内的人员，同时身份明确，有合法证件，集体雇用人员要有原住址的相关证明

　　3、严禁雇用未成年人、有职业禁忌症状或不适应施工现场安全作业的老、弱、病残者当雇工。

　　4、从事尘毒或有害作业的雇用人员，在雇用前和解除雇用合同后必须进行体检，确定是否有职业病患。

　　5、本着“谁雇用、谁管理、谁使用、谁负责”的原则，乙方雇用民工由乙方自行管理。乙方雇用人员发生伤亡时，由乙方自行负责处理解决、承担事故责任和经济赔偿责任。

　　三、施工安全风险保证金

　　（一）甲方的责任和义务：

　　1、发生下列情况的，其罚款在施工验收结束后从结算款中扣除：

　　（1）现场存在安全隐患被上级机关查出的'，每件扣100--300元；

　　（2）被路局发放安全监察通知书的，每份扣200---500元；

　　（3）被公司发安全检查指令书的，每份扣100---200元；

　　（4）施工现场安全管理人员对施工方安全隐患的的经济处罚。

　　2、发生责任事故的，不返还施工安全风险保证金。发生责任事故后，施工安全风险保证金不够扣除的，其余罚款在工程清算中扣除。

　　（二）乙方的责任和义务：

　　工程承包单位必须按照规定交存施工安全风险保证金。

　　乙方对甲方的考核处罚有异议的，有权提出异议。具体办法按照公司《安全质量考核异议问题复议办法（试行）》，执行。

　　四、其它：

　　1、本协议未尽事宜按国家有关规定执行，协议在生效期内，如果双方还要增加其它条款，由甲、乙双方协商解决。

　　2、本协议自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后（含因故在规定的期限内未完成而延长至该工程施工实际完毕的期限）本协议自行解除。

　　3、本协议一式三份，甲方、乙方各保存一份，甲方负责管理施工任务的责任分公司保存一份。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　法人代表（签字）：

　　工程负责人（签字）

　　：委托代理人（签字）：

　　经办人（签字）：

　　年月日年月日

发包施工合同8

　　发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际情况，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

　　一.工程概况

　　1.工程名称：

　　2.工程地点：

　　3.工程承包内容及范围：

　　二.合同工期

　　开工日期：年月日开工，如有特殊情况甲方另行通知，工期日历天数为天。但施工天数不能超期，若超期，每超一天承包人自愿被处元违约金；需要夜间加班施工时，承包人应按照要求在确保工程质量的前提下，服从发包人的安排。

　　三.质量标准

　　1、施工质量必须符合现行施工验收规范、施工方案及技术交底的要求，如验收不合格，必须无条件返工达到验收要求，其工料费损失由乙方承担。

　　2、甲方及监理提出的整改意见乙方必须无条件及时执行。

　　3、乙方对现场所有已完工程成品负有保护的义务，如有损坏，乙方必须自费修复至原状，非乙方原因损坏除外。

　　4、每道工序未经验收，不准进入下一道工序施工。

　　5、施工完毕且工完场清后通知甲方、监理工程师组织验收，合格后才能作为付款的.前提。

　　6、其他约定：

　　四、工程价款、结算及支付

　　1. 土方工程量计算方法及单价:

　　实方单价/M3。

　　运土总量按回填前实测体积计算，土方体积以土方夯实后体积计量，。夯实土1m3折合虚土1.465m3。

　　2. 结算及付款：

　　回填土工程完成后，经监理单位、发包人、承包人共同验收达到合同约定的质量标准，30日内发包人支付给承包人全部工程款。

　　五、安全及文明施工要求

　　1.回填土施工完毕，必须做到工完场清。

　　2.乙方负责进场施工人员的安全教育及安全技术交底，出现安全及人员伤亡事故，一切责任由乙方负责，所发生的费用全部由乙方承担。

　　六、甲乙双方责任

　　1、甲方责任：

　　（1）甲方委派工程部为现场施工代表，对工程技术、进度、质量、安全及文明施工进行监督管理。

　　（2）甲方负责向乙方提供临时水、电源接驳点。

　　（3）甲方提供垂直运输设备给乙方使用。

　　2、乙方责任：

　　（1）所有劳保费用包含在包干单价中，甲方不另行承担。乙方自行配备安全帽、安全带等劳动保护用品。

　　（2）乙方承包工程范围内工作内容不得转包，发现有转包行为，立即终止合同。

　　（3）劳务合同一旦签定，施工过程中乙方不得以任何理由提出加价行为或中途其他原因自行停工或无故不履行合同，否则甲方有权终止合同，勒令其退场并不予结算。

　　（4）在现场的塔吊必须在甲方、施工方的统一指挥下提供给乙方使用。

　　（5）乙方必须于开工前2日内将相关的工程施工方案、施工措施报予甲方、监理方，审核批准后，方可施工。

　　（6）乙方负责对现场存在的各种成品、半成品工程的保护工作，如由于乙方原因损坏，必须无条件修复，所发生的费用全部由乙方承担。

　　（7）乙方必须服从甲方、施工方现场代表和监理工程师的质量监督和施工管理，并接受甲方对乙方违规施工及管理的处罚。

　　（10）乙方必须配合其他配套专业施工单位的工作。

　　（11）乙方委派为现场管理代表，联系电话 ,负责处理施工期间的施工质量、安全、文明施工等问题。施工过程中如发现质量或安全隐患时，应立即以口头或书面形式及时通报甲方。

　　（12）甲方对乙方施工过程随时监督和抽查工程质量，所认定不合格的，乙方无条件返修。

　　七、其他事项

　　1、合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，甲乙双方应达成新的谅解协议，协商不成时双方同意通过诉讼途径由甲方所在地人民法院解决。

　　2、本合同未尽事宜，双方协商解决或签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　3、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，具有同等法律效力，自签字之日起生效。

发包施工合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方于_________年________月____________日上午，经过平等协商，达成协议条款如下：

　　一、甲方日光菜棚上顶焊作部分工程量发包给乙方，上顶焊作量全部完成每架钢梁加工费为_________元，大写_______圆整。

　　二、工期从元月12日起计算，乙方每天保证安装齐五座棚焊作工程量。

　　三、乙方保证工程质量，漆、焊条和切片均有乙方承担。

　　四、甲方对工程验收后按标段结付工程款(二十座棚为一标段)。

　　五、乙方按收到的甲方的原材料交付相应的`钢梁数，不得浪费(按工程师计算为准)。

　　六、乙方保证安全施工，如发生工伤事故，由乙方单方承担责任。

　　七、任何一方违约，赔偿对方一切实际损失。

　　八、本合同一式两份，同等效力，签字生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

发包施工合同10

　　建设单位：

　　施工单位：____________

　　依照《中华人民共和国民法典》的要求，甲、乙双方对本工程项目进行了商议。

　　甲方对乙方的施工能力和管理水平进行了考察，认为能够满足该工程的要求。

　　经甲、乙双方协商特定协议如下。

　　一、工程项目的综合说明

　　2、工程地址：___________

　　3、工程规模：建筑面积约_平方米

　　4、结构及层数：_____ 砖混六层

　　5、发包方式：__________ 包工包料

　　6、发包范围：__________ 工程图纸全部内容

　　7、开竣工日期：______

　　8、本工程质量必须达到国家施工验收规范的.合格标准。

　　二、工程造价

　　1、经甲、乙双方共同商定本承包协议造价为：车库及住宅部分实行平方米包干____元/平方米。

　　2、面积计算依据：

　　国家规定的建筑面积计算标准

　　三、材料采购供应

　　材料均由乙方自行采购。如甲方供料价格应按照同期市场价格，经双方认可。

　　甲方指定使用的砂石、门窗等材料用拨付给乙方的房产进行置换。

　　四、工程款支付方式

　　工程款支付按施工进度足额拨付。由乙方将已完成工程量上报甲方，按50%现金加50%房产进行拨付。

　　房产在施工前____元/平方米以立体砍块的形式留足，经双方确认后，根据施工进度情况陆续进行拨付。

　　工程名称：富拉尔基区_ 小区_ 号楼

　　五、工程基础的处理和重大设计变更费用的计取

　　1、施工现场三通一平由甲方负责，其费用不含在总价内。

　　2、基础垫层以下的地基如需处理费用不含在总价内，经双方确认

　　后按实际发生给予调整。

　　3、重大设计变更由该工程图纸设计部门

　　出变更图或变更说明，并由乙方负责施工，其费用不含在总价内。按实际发生给予调整。

　　六、工程保修

　　本工程保修按中华人民共和国国务院《建设工程质量管理条例》及《黑龙江省建设工程质量管理规定》执行。按工程总造价的2%预留，满一年后返还。

　　七、其他有关要求和说明：安全生产及文明施工按有关规定执行。

　　如发生安全事故由肇事方负责。

　　八、本协议共四份，建设单位、施工单位各二份。

　　以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效。

　　建设单位: 施工单位：____________

　　法定代表人：_______ 法定代表人：____________

　　代理人：___________ 代理人：____________

　　______年______月______日 ______年

发包施工合同11

　　1合同管理的意义

　　在这种模式下，发包人投资项目真正实现了项目法人负责制，勘察设计单位、监理单位、施工单位、材料设备供应等单位通过招标承包制参与市场公平竞争，获得工程参建权，并依法与发包人签订合同，通过合同确立相互的民事权利义务关系，这些权利义务的关系及其实现完全依靠合同的约定和法律的保障，而不是主管部门的行政干预或调解。因此，只有加强合同管理工作，强化参建各方的合同意识，正确行使合同赋予的权利，自觉履行合同义务，承担合同中分配的风险责任，才能保证建设市场依法、有序的正常运行，保证工程项目按计划进行，从而最大限度地实现合同双方各自的管理目标和经济效益。

　　2施工期的合同管理

　　在工程施工阶段，发包人和承包人已签订了工程承包合同，并确定了工期、质量和投资3大目标。但是，在工程项目建设各项程序中，施工阶段一般历时较长，发生的不确定因素也多，此时完善的、有效的合同管理可以保证合同的顺利履行，最终实现合同目标。

　　2.1工程开工前的合同管理

　　根据《水利水电工程标准施工招标文件》(20xx版)相关条款约定，若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要求增加费用和延长工期。因此，开工前的合同管理也很关键。通常情况下，发包人开工前应做好以下工作:

　　2.1.1提供施工用地

　　能否按时提供施工用地是发包人开工前的重点工作，也是造成承包人索赔最常见的原因之一。征占地工作需要与地方政府相关部门及土地所有者打交道，不确定因素多，发包人应做好充分的调研和思想准备，比如征地补偿费用经常会超出计划标准，个别单位或个人对补偿结果不认可而干扰施工，甚至还会出现因补偿标准要求过高而不得不修改设计的情况。

　　2.1.2提供施工图纸

　　施工图设计一般由发包人负责，为此发包人应按照合同约定的期限和数量将施工图纸及其配套资料提供给承包人，以保证承包人及时编制施工计划和组织施工，否则承包人有权进行索赔。

　　2.1.3其他工作

　　按照合同约定，发包人通常还要做好如下工作:协助承包人办理法律规定的有关施工证件和手续;及时开通施工现场公共道路;组织设计单位向承包人进行设计交底;向承包人提供测量基准点等相关资料;提供施工场地内的工程地质及地下障碍物图纸等有关资料;将施工电源接引到合同中约定的位置;向承包人支付工程预付款;根据合同计划落实情况同意监理人发出开工通知等。

　　2.2工程施工过程中的合同管理

　　在工程施工过程中的合同管理应以安全生产为基础、工程施工质量为中心、施工进度为主线、投资效益为目标，正确处理各个目标之间的辩证、统一关系，并将其控制得恰到好处，促使工程进度、质量和投资3大目标的矛盾向统一转化，进而提高工程建设的综合经济效益。发包人具有对工程建设中安全、质量、进度、投资方面重大问题的决策权。

　　2.2.1安全生产目标管理

　　发包人应根据工程项目特点制定安全生产目标，建立健全安全生产管理机构和安全生产责任制度，组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案，按合同约定履行安全职责，委托监理人根据国家有关安全的法律、法规、强制性标准以及部门规章，对承包人的安全责任履行情况进行监督和检查。工程开工前，进一步明确承包人的安全生产责任，向承包人提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内地下管线资料、气象和水文观测资料。工程开工后，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求，对工程项目进行定期和专项安全检查，做好安全检查记录，同时要求监理人督促承包人及时整改存在的安全隐患，杜绝安全生产事故的发生，着力提升事故防范和安全保障能力。

　　2.2.2施工质量目标管理

　　为了保证工程项目投资目标的实现，确保工程施工质量至关重要。发包人在工程招标文件中就已确立了工程的质量等级和工程质量验收标准，施工过程中需要不断加强施工人员队伍建设，严把材料设备质量关，规范关键部位和隐蔽工程的施工，保证工程质量目标的实现。

　　2.2.2.1承包人人员管理

　　检查承包人是否按合同约定的期限指派投标文件中承诺的项目经理到职，是否向施工场地派遣足够数量的管理人员及专业技术人员，是否具备相应的岗位资格。监理人有权要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员，承包人应予以撤换。

　　2.2.2.2工程材料设备管理

　　1)应把好材料设备的采购关。按合同约定由发包人提供材料和工程设备的，发包人应承担相应的`质量责任，提前交货的发包人还应承担承包人由此增加的费用。

　　2)把好材料设备的检验关。材料、工程设备等的试验和检验按合同约定应由承包人负责，监理人复核。

　　3)把好材料设备的使用关。运入施工场地的材料、工程设备，必须专用于合同工程，并禁止使用不合格的材料和工程设备。

　　2.2.2.3施工质量管理

　　发包人根据合同中约定的质量验收标准和工程质量保证措施等文件，可以采取奖罚并举的措施，督促监理人和承包人重视工程质量管理。监理人按照施工作业程序，采取旁站、巡视等方法，有权对工程的所有部位及其施工工艺等进行检查和检验。如因承包人原因造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担;如因发包人原因造成的工程不合格则由发包人承担相应责任。对于重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量，承包人应在自评合格基础上通知监理人在约定的期限内检查，质量符合隐蔽要求的承包人才能进行覆盖;经检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后重新检查。承包人私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权重新检查。

　　2.2.3施工进度目标管理

　　发包人为使项目提前发挥投资效益而盲目地缩短工期，就可能对施工质量产生不利影响，或者需要增加无谓的工程投资。在工程进度与工程投资的关系中，并不是一种简单的线形关系，而是存在着一个合理工期，在合理工期范围内，工程投资会较低，而高于或低于合理工期都将导致投资的增加。科学而合理的进度安排，将有利于控制工程质量与工程投资成本。工程开工前，发包人应与监理人共同对承包人上报的施工总进度计划进行详细的审查。经监理人批准的施工进度计划被称为合同进度计划，将做为控制整个合同工程进度的依据。承包人据此还应编制更为详细的年度计划、月计划，或者分阶段计划、单位工程计划等报监理人审批。监理人应在每月定期召开进度会议，检查承包人合同进度计划的执行情况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理等问题，以及与其它承包人的相互干扰和矛盾。不论何种原因造成工程的实际进度与合同进度计划不符时，承包人均应向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，报监理人审批。

　　2.2.4施工投资目标管理

　　有效地控制工程投资是发包人合同管理的最终目标，其核心任务就是工程量计量、工程价款支付、工程变更与索赔的管理。在合同通用条款、专用条款和技术条款中明确规定了计量的方法、支付的方式，发包人工程部门应注意对监理人审核的工程量结果认真复核，合同部门复核支付的价格，建立合同支付台帐，对照合同清单实行动态监控，严禁超支超付。对于不符合合同约定的项目，或支持性证明文件不全的项目坚决不予支付，对于符合支付条件的项目按合同约定期限及时支付工程款。

　　2.3工程完工阶段的合同管理

　　工程项目施工全部结束后进入合同履行的另一个重要阶段———验收及质量保修阶段。此阶段验收包括法人验收和政府验收，承包人应完成验收的配合工作。当具备验收条件后发包人应按合同约定期限及时验收，承包人及时完成应由其处理的遗留问题。当合同工程完工验收结束后，就标志着进入工程质量保修期。在工程质量保修期内，承包人应对已交付使用的工程承担缺陷责任，对工程中存在的缺陷应负责修复，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。工程质量保修期满后，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书，并退还剩余的质量保证金。

　　3结语

　　在工程项目施工期间，发包人通过与各部门、单位间的通力合作，加强各个环节的合同管理工作，正确解决工期、质量和投资间互相矛盾、互相制约的关系，不但可以节省投资，还能够按时得到合格的工程，最终实现投资的目标。

发包施工合同12

　　发包方

　　承包方：

　　甲方决定将__地道路及硬化铺装工程发包给乙方施工，依照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承发包相关事宜经协商一致，订立本施工合同，以便双方共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：__道路及硬化铺装工程

　　2、工程地点：____地点，

　　第二条承包范围及内容1、在施工过程中，甲方可根据建设工程的实际需要，对乙方承包范围内的工程进行变更或增减，乙方应予以配合并接受，其工程费用及工期按实际增减工程量作相应调整。

　　园林景观建筑工程部分包保修12个月、绿化养护24个月的承包方式(绿化部分种植土按定额与实际回填土方量计算)。

　　苗木由乙方购买及负责进行种植与养护

　　第四条合同工期自__年____日到__年__月__日，总工期为5天。

　　乙方保证本工程除必须达到前款规定外，还须达到甲方的下列技术要求：

　　1、草坪和色块苗木种植自通过验收后的成活率达到98%，其它苗木成活率必须达到100%(其中甲供植物进场须通过乙方验收同意后方可种植，并由承包人负责施工及正常养护);

　　2、树坑各坑需比植物土球规格大15，且深度需比土球底深20，加底肥种植;

　　3、较大乔木种植完毕需加三向木棒支扶。

　　4、经过验收合格的工程，交工后的`未成活植物、苗木等，乙方必须及时进行补栽和养护，直到成活，养护期为24个月。

　　第六条工程价格1、工程总价以固定价格：多少人民币。

　　2、本合同计价方式计取的工程总价款包含了乙方自身完成工程建设从施工准备到竣工验收、绿化养护及保修期间所发生的费用。

　　3、本工程价格所包含的树木与草备的品种及数量均按图及附件1所示施工，甲方如需更换植物品种或大小，需提前与乙方协商，价格另议。

　　第七条支付方式

　　1、乙方工程完成全部工程量，在乙方提供已完成工程实际工程量报甲方审核无误，经检查合格后，10天内甲方支付到已完工程总量的总价款的80%;

　　2、工程竣工验收合格半年后,工程结算完毕，

　　甲方付至工程结算价款的90%，工程验收合格15个月后，甲方付至工程结算款的95%，剩余5%作为质量保证金，质保期和保养期满(质包期两年)，经甲方及物业管理公司确认无质量问题后30个日历天内无息返还给乙方。

　　3、施工用水费、电费由甲方指定人员安装水电表,由甲方按实际耗用数代收代缴。

　　第八条双方责任甲方责任

　　1、甲方应在乙方进场前完成以下工作

　　(1)提供小区施工图纸及相关文件。

　　(2)开工前为乙方提供进场施工所需的道路及材料堆放的场地。

　　(3)向乙方提供施工场地工程地质和地下管线资料，对资料的真实性准确性负责。

　　(4)负责协调乙方同土建单位在施工过程中出现的问题及纠纷。

　　2、按本合同约定的时间进行验收和支付工程款。

　　乙方责任:

　　2、严格按施工图、施工规范及甲方的指令进行施工，确保工程质量，按期竣工和交付使用。

　　甲方：乙方：

　　_____年_____月_____日

发包施工合同13

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲方承建之_________，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：

　　1、工程内容

　　按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，具体为：站、区间交通设施部分工程。

　　2、方式

　　3、甲方责任

　　(1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的`指挥、监督与管理。

　　(2)负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。

　　(3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。

　　4、乙方责任

　　(1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。

　　(2)强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。

　　(3)工人进入施工现场必须穿反光背心，佩带安全帽，做到文明、安全施工、工完场清。

　　(4)负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。

　　5、工期

　　乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按结算总价的‰或元向甲方支付罚金。

　　6、付款方法

　　(1)甲方按乙方所完成之实际施工进度，每月或每一单项工程完工后，根据业主给甲方拨付或结算之工程款，到甲方帐户后三天内按95%扣除税金和管理费后支付给乙方。

　　(2)质保金：质保金按工程总造价的5%逐月或每单项工程逐次扣除，待工程完工并通过竣工验收两年后，据实返还。因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方承担。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知10日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。

　　7、其它

　　(1)若乙方无正当理由单方终止本责任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价3%的违约金。

　　甲方(盖章)：_________

　　乙方(盖章)：_________

　　_________年____月____日