分包合同

分包合同精品5篇

　　随着人们对法律的了解日益加深，我们用到合同的地方越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编帮大家整理的分包合同5篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

分包合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协议根据《中华人民共和国劳动法》及《合同法》和有关条文的规定，现将该工程有关砖砌体分项清工承包给乙方施工，为明确双方的责任和权利，特订如下条约：

　　一、 承包方式：

　　按砌砖方量承包。

　　二、 建筑面积：

　　按墙体实砌的墙面方量结算。

　　三、 砌体工作内容：

　　包括项目：按图纸设计要求及会审纪要设计变更通知书，按国家规范及图集等要求施工，泥桶、泥铲、砌砖线及其它小型工具，图线上包括的所有砌体总包干价为 元/每方，一次性包死，中途不做任何调整。如果乙方未将工程施工完毕，中途无故退场，甲方有权向乙方拒付余下的工程款。将余下工程款补给下个班组。

　　四、 工程质量：

　　严格执行现行的有关施工验收规范和设计图纸的.要求施工，确保合格，并在保证质量的要求下节约材料，如发现有浪费材料的现象，按实际材料价格翻一倍进行罚款。如因质量原因造成的返工，其材料费及人工费均归乙方自负。

　　砌体之前地面应按要求湿水，冲洗干净，如发现一次扣贰佰元。

　　五、 文明施工：

　　1）、乙方进场人员必须严格执行甲方有关规定。

　　2）、每层的砌体完工后应做到工完料清。

　　3）、工地现场严格进行打架斗殴。

　　4）、小孩及不工作的妇女，严禁进入施工现场。

　　六、付款方式：

　　每月结算一次，按已完成实际实砌的工程量墙面方量承包干价的60%付款，余款待砌体分项全部完工后付10%，余下30%待中间验收合格后付清。

　　七、 本工程质量要求为合格工程。

　　八、 工期：

　　自合同签字生效之日起，至砌体全部完工后，工期以甲方要求为主。

　　九、 安全生产：

　　乙方施工人员必须严格按照《安全生产条例》施工，如因乙方原因发生安全事，则一切责任由乙方自己承担。

　　十、 甲方权利与义务：

　　1）、提供乙方工人的生活用水用电。

　　2）、对不服从管理和领导的班级，管理人员有关权更换。

　　3）、对不遵守公司、项目部及有关部门的安全规章制度的有权进行罚款并开除当事人。

　　4）、对故意浪费材料的班组，经劝阻后还不改正的有权进行加倍罚款。

　　5）、对有关部门要求整改的部位，乙方必须整改合格。

　　十一、乙方权利与义务

　　1）、听从甲方和监理单位的指挥，服从甲方领导，遵守公司项目部及有关部门的各项规章制度。

　　2）、自备安全帽、安全带、雨衣及劳保用品。

　　十二、未尽事项经甲、乙双方另行商议，如发生纠纷先由劳动仲裁及有关主管部门裁决，还不能解决的，由法院裁决。

　　十三、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，自签字之日生效，工程款付清后自动失效。

　　甲方：代表人签字：日期： 年月 日

　　乙方： 代表人签字：日期： 年 日 月

分包合同 篇2

　　甲方：（发包方）

　　乙方：（承包方）

　　本着互相信任的原则，就甲方的木工工程达成以下协议。

　　第一条 工程概况

　　1、装修施工地点：

　　2、工期：年月日 至 年月日

　　3、本项工程预计费用元人民币。

　　第二条 材料供应的约定

　　1、甲方提供的材料

　　乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。

　　甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的'，由此造成工程损失，责任由甲方承担。 乙方自带施工的必须工具（锥子、切割片等），要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

　　第三条 有关安全生产和防火等的现场管理约定：

　　1、严格遵守规定的装饰装修的施工时间，降低施工噪音，减少环境污染，处理好由施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

　　2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　4、乙方施工人员的一切安全问题由乙方自行负责。

　　5、乙方施工人员必须服从甲方管理员的管理。

　　第四条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的预定：

　　1、石膏板吊顶 元/㎡

　　2、石膏板隔墙 元/㎡

　　3、窗套线元/m

　　4、其它

　　第五条 付款方式

　　1、对于双包的工种，材料进场甲方预支材料款给乙方

　　2、按工程进度给于乙方预支工人生活费

　　3、各工程完工以前付到造价的70%

　　4、工程竣工（业主验收）付到造价的100%

　　5、甲方未按工程进度支付的，乙方有权停工

　　第六条 纠纷处理方式：

　　因工程质量双方发生争议时，双方协商解决；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起拆讼。

　　第七条 符则

　　1、本合同经甲、乙双方签字（盖单）后生效。

　　2、本合同签订后工程不得转包。

　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　4、合同有效期至xx年xx月xx日。

　　甲方签字（盖单）： 乙方签字（盖单）:

　　日期： 日期：

分包合同 篇3

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循公平公正、平等自愿、诚实信用的原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程工期： 年 月 日至 年 月 日

　　二、承包范围及方式：

　　1、承包范围：

　　2、承包方式：包人工、包小型机具(手提式工具)、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式。

　　3、工作内容：砌体工程：砌体为填充墙，因此在结构施工阶段必须做好拉结筋、构造柱插筋(或拉结筋、构造柱预埋)的预埋工作(如现场施工条件及通常工地施工做法应该可以预留而不预留的植筋发生的一切费用由乙方承担)。砌体所需材料计划，拌制砂浆、砌块润水、砌筑脚手架及脚手架板搭拆，填充墙砌筑、拉结筋制作、砖墙勾缝，现场材料运输，进场材料的码放清理，圈梁、构造柱、窗台压顶、过梁的钢筋、模板、砼工程。

　　三、合同价款

　　1、合同单价为：按实砌体积 元/M3。此单价为综合含税包干价格，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。

　　2、承包范围外的零星用工单价为 元/工日，以项目部开出工日数为准并附有详细施工部位的签证资料、派工单、项目经理、预算员、质检员、工长签字为准。

　　四、工程结算与支付

　　1、工程量计算规则 依据施工图纸、设计变更和现场签证，按实砌体积以立方米计算。

　　2、工程量验收依据施工图、设计变更和本合同规定的质量标准验收工程量。

　　3、乙方承担的施工项目按合同单价计算，按实际完成的工程量，由总包方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评，有关人员逐一签字后，根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。

　　4、甲方每月按乙方实际上班人数付生活费 元/人，饭票由财务会计领取。

　　5、乙方应在结构验收合格后20天内提交预算书，由现场施工管理人员初步审核，交经营层审核，双方办理结算手续。同时扣除乙方所付生活费、甲方代缴的各种费用、保留5%工程质量保修金，结算工程款的70%，余款年底(农历)一次付清。

　　(总价款=实际完成工程量×综合单价+零星用工单价×签证工日数量)

　　5、工程款支付条件

　　1)所有施工人员每天上午下班前和下午上班前分两次签到考勤。考勤表由甲方保存并报总包方一份。

　　2)每名工人须与甲方签订劳动用工协议，由总包方监督执行。

　　3)每次工程付款由分包方依据考勤表和劳务用工协议编制工人工资表，工资表上由总承包方、甲方项目经理签字、分包方班组长签字、工人本人签字并按上指印方可对照身份证予以领取工资。

　　以上三条作为支付工程款的依据，缺一不可。只有当完成工人工资发放，且无任何争议下，才能结算支付给分包人的工程款(扣除已发放的工人工资与甲方代乙方交纳的所有主管部应征收的或罚款等剩余部分支付给承包人)。

　　6、若因业主资金不能及时到位而影响甲方付款时，乙方应予以理解。

　　五、双方责任

　　(一)甲方

　　1、甲方负责提供施工图并按施工图纸要求进行技术、质量、安全、材料限额用量的交底工作。

　　2、甲方提供生活用水、电及住宿场所、现场临时食堂，费用由乙方自理。

　　3、甲方提供施工现场临时用水用电。

　　4、甲方提供安全帽和安全带。

　　(二)乙方

　　1、乙方驻现场管理人员： (乙方现场管理人员驻现场时间每月不少于26天，以甲方考勤为准，缺勤1天罚款500元)。

　　2、乙方必须向甲方提供进场人员名单、个人照片、验身份证原件、提供身份证复印件、已婚人员提供结婚证、计划生育证，并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。

　　3、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍，在保质、保量的前提下尽量提前完成甲方下达的施工任务，如达不到总包方的质量及施工进度要求，甲方有权更换队伍。

　　4、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和总包方的要求组织施工。遵守一切规章制度和有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场，禁止使用童工。

　　5、乙方必须遵守安全生产、文明施工的有关规定，接受甲方及总包方监督和指导，加强安全生产意识，将安全生产放在首位，严格遵守国家有关安全操作规程、规范，不违章、违规操作。贯彻执行“安全生产、预防为主”的方针，加强安全生产管理，对工人进行班前安全交底，严防事故的发生。一旦发生事故，按“三不放过”的原则认真处理，并由责任方承担一切费用和损失。

　　6、乙方应遵守和执行项目部材料、机具领用规定，对领用的材料、机具要与项目部材料科一起清点，履行书面领还手续。总包方提供乙方施工人员使用的材料应在总包方现场管理人员的监督管理下使用，应节约使用材料不得浪费。。

　　总包方提供乙方施工人员使用的机具，乙方负责包干使用，不得带离施工现场，由于使用不当造成的损坏，修理费用由乙方负责，无法修复的由乙方按原价赔偿。乙方施工人员使用的手提式工具由乙方自备以满足施工需要，总包方不再提供。若施工所需，临时向总包方借用时从仓库中领取使用，完工后如数归还，对借用的机具要严格按操作规程使用，加强维

　　7、乙方全体人员必须接受安全生产、职业安全健康、职业岗位培训，特殊工种持证上岗率达100%。进场前必须递交特殊工种上岗证。

　　8、甲方管理人员安排乙方施工人员加班，乙方必须无条件接受安排。凡不服从甲方管理人员安排者，第一次罚款5000元，第二次罚款10000元，第三次甲方有权责令乙方无条件退场。经项目辞退的队伍已施工的工程量不予结算。

　　六、工期、质量、成品保护

　　1、工期：乙方按照总包方现场合理编制的工期组织计划施工，属乙方责任不能按时完成任务的，总包方有权组织人员赶工期，赶工期的费用按赶工人员实际完成工程量乘以包干单价的2倍从乙方工程款中扣除。因乙方原因造成工期延误者，每延期一天，乙方除承担总包方因此造成损失外，甲方将视具体情况，有权要求乙方按20xx-5000元/天支付违约金。

　　2、质量：乙方在施工中应严把质量关，必须严格按照国家颁布的验收规范、质量检验标准及施工图施工，达到验收标准。无条件接受甲方及总包方管理人员的监督、检查和管理，由乙方原因造成的质量缺陷，乙方必须按照总包方的要求及时返修、整改，返工修补所发生的费用、损失由乙方承担。

　　3、成品保护：乙方应协助总包方进行成品保护，如发现乙方人员人为损坏成品者，总包方将视损坏程度作2～5倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处罚。

　　七、安全生产

　　1、进入公司上班前，必须做好三级教育，经考试合格后方可上岗。杜绝重大伤亡事故，尽量减少一般工伤。在施工过程中要做到文明施工，乙方必须遵章守纪，安全施工，不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。乙方不服从甲方及总包方管理人员指挥，因违反上述规定而发生安全事故，其损失由乙方负责，并且乙方负责对伤亡者的'全部赔偿和事故处理费用，以及承担由此发生的罚款;乙方负次要责任的，乙方先行对伤亡者赔偿及其善后工作，事后根据责任大小由甲方及总包方向乙方给与补偿。

　　2、总包方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生活

　　3、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等，原则上由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。

　　4、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。

　　八、文明施工及环境保护

　　1、文明施工：乙方要协助总包方加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做好现场文明施工。在施工过程中，发现未做到工完场清，甲方将视具体情况作200~2000元的罚款。在施工现场大小便者发现一次罚款500元。

　　2、环境保护：甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职业安全健康以及环境保护知识的教育培训。负责按照工程建设安全生产的有关规定及公司环境与职业安全健康管理文件的要求，对乙方职业安全健康及环境保护等工作进行管理、监督和检查。

　　九、劳动合同的解除

　　经甲、乙双方协商一致，乙方有下列情形之一的，甲方可以解除合同：

　　1、在试用期间，发现乙方不符合录用条件的;

　　2、严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的;

　　3、严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的;?

　　4、严重违反安全操作规程，屡教不改，并且造成重大安全事故的，还须承担全部损失;

　　5、严重违反施工图纸、变更洽商、国家、地方和行业规范、标准，造成重大质量问题或者质量安全隐患的，除解除劳务合同外，还须承担全部工料损失;

　　6、施工、技术力量不足，工程进度严重滞后的。

　　十、违反劳动合同的责任甲、乙双方任何一方违反劳动合同，应支付违约金 元，给对方造成经济损失的，应根据损失情况和责任大小，按法律规定承担赔偿责任。非因双方原因造成违约除外。

　　十一、纠纷的解决

　　1、由于乙方原因中途退场和违约，除已完工程量不再结算外，给总包方造成直接和间接

　　2、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法，自觉地维护地方及现场的综合治安，如乙方人员出现打架斗殴、聚众闹事等违法行为，均有乙方负责承担。

　　3、乙方未完成合同工作内容，甲方有权给予处罚，甲方及总包方项目管理人员开出零星用工派工单如属合同约定工作内容时，该派工单作废，结算不予认可。

　　4、相关收尾工作由乙方负责，甲方及总包方通知乙方24小时后，乙方未做出答复意见，甲方有权自行处理，所有费用由乙方承担，从结算款中扣除。

　　5、每次材料转运、施工完成后，乙方必须做到工完场清。否则，视具体情况对乙方处以200~1000的罚款，从工程结算款中直接扣除。

　　6、乙方进场施工人员必须戴安全帽，否则每人每次罚款50元。

　　7、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品，一经发现，按其价值的20倍进行处罚，从工程结算中直接扣除。

　　十二、双方约定其他事项

　　十三、本合同一式伍份，甲方肆份，乙方壹份，签字盖章后生效，结算完成后失效。 十四、本合同未尽事宜，双方协商解决。如协商不成的，可向工程所在地仲裁机关提出仲裁或向人民法院提起诉讼。

　　甲方(签字或盖章)： 乙方(签字或盖章)：

　　现场负责人： 现场负责人：

　　身 份 证 号：

　　银 行 账 号：

　　电 话： 电 话：

　　年 月 日 年 月 日

分包合同 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，促使双方互相配合协作，共同完成本建设项目，经甲乙双方充分协商，特签订本合同。

　　一、 项目名称：爱建顾园F8区智能化工程

　　二、 工程地点：宝山区顾村镇刘行菊太路

　　三、 工程总价：人民币壹佰零捌万陆仟贰佰柒拾元整(1086270.00元)

　　四、 工程范围

　　1、 乙方提供全套设备、安装辅助料和线缆至工程现场。

　　2、 乙方负责本工程范围内的施工图设计，交甲方审核后由设计单位出正规施工图。

　　3、 乙方负责现场施工安装、系统调试和检测。

　　4、 乙方提供全套竣工图纸、技术资料(一式三份)、并提供技术培训。

　　5、 乙方提供系统验收后二年内的免费维修保养。人为损害和不可抗力(如：雷击、台风、地震、战争等)原因造成的设备损坏除外。

　　五、 工程设备

　　六、 工期

　　本合同全部工程自20x年4月1日开工至20x年9月30日竣工(暂定)。乙方在组织施工过程中，如遇到下列情况，可以顺延：

　　1、 由于天灾或人力不可抗拒的'原因使工程被迫停工;

　　2、 甲方提出变更计划或变更施工图使工程不能继续施工;

　　3、 由于非乙方责任(诸如配套工程进度滞后等)致使乙方无法按正常进度施工;对此，甲乙双方应及时充分协商，并通过书面形式确定顺延期限。

　　七、 甲方职责

　　甲方按协议条款的要求，一次或分阶段完成以下工作：

　　1、 接通施工所需水、电和运输道路;

　　2、 办理施工所需各种证件、批件(证明乙方自身资质的证件除外);

　　3、 向乙方提供有关建筑和室内装饰图纸，向乙方进行设计交底;

　　4、 向乙方提供设备保管和办公场地;

　　5、 按合同付款办法，按时付款;

　　6、 协调其他配套工程的进度，保证乙方可以按进度正常施工。

分包合同 篇5

　　甲 方： 乙 方：

　　质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有木工作业 承包给乙方，特定如下合同：

　　一、承包方法：

　　1 承包形式：单包工 2 工作量：墙面、地面铺贴、楼梯踏步铺贴 30 元每平方米，意向是20xx平方米，按实际发生平米数计算，石材干挂另算。

　　二、工程进度：按甲方要求，总工期 天，甲方保证现场符合施工按期完成，须做好场地清理，供材按时到位，设计变更造成工程延误乙方不承担责任。

　　三、安全上：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员，安全帽由各工 种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安 全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方(承包人)负 责，甲方不承担任何责任。

　　四、文明卫生 1 现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理 留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费。

　　五、付款方式

　　乙方进场，甲方支付乙方一部分费用，剩余工程完工验收合格后支付结清。

　　六、此合同一式两份，双方签字后生效，各执一份为凭，

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

　　年 月 日

【分包合同】相关文章：

分包的合同12-14

个人分包的合同10-28

分包建设合同10-11

(经典)分包合同08-18

分包劳务合同10-17

[精选]分包合同08-22

分包合同08-18

勘察分包合同11-26

分包工程合同12-07

打桩分包合同07-29