海考网>考生写作>应用文>合同>购销合同

购销合同

时间：2024-09-07 17:16:26 合同我要投稿

[热门]购销合同10篇

　　在人民愈发重视法律的社会中，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是小编为大家收集的购销合同10篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

[热门]购销合同10篇

购销合同篇1

　　供方：（以下简称甲方）

　　需方：(以下简称乙方）

　　第一条标的、数量、价款及交(提)货时间：

　　第二条质量标准: ___________________________________________________________________。

　　第三条需方对质量的条件及用途：_____________________________________________________。

　　第四条产品计量方法以及合理损耗计算方法：___________________________________________。

　　第五条包装标准、包装物的供应与回收及费用负担：_____________________________________。

　　第六条随货提交资料：_______________________________________________________________。

　　第七条标的物的所有权自提货时起转移，但需方在约定支付日期内未履行支付价款义务，标的物属于供方所有。

　　第八条交(提)货方式、地点：_______________________________________________________。

　　第九条运输方式及到货地点和费用负担：_______________________________________________。

　　第十条验收标准、方法、地点及提出异议期限：__________________________________________

　　第十二条如需提供担保，需另立合同担保书，作为本合同附件。

　　第十三条供方对质量保证和负责期限：_________________________________________________。

　　第十四条本合同解释的条件：根据《中华人民共和国合同法》的有关条款执行。

　　第十五条违约责任：_________________________________________________________________。

　　第十六条解决合同争议的方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商或调解不成，依法向人民法院起诉。

　　第十七条其他约定事项：______________________________________________________________

　　第十八条本合同以_________方式签定，一式_____份，双方各执_____份。自双方签章之日起生效。

　　第十九条本合同若有未了事项，经双方协商签定的'协议书、合同书和本合同在履行过程中发生的争议，经协商达成的协议书均作为附属合同执行。

　　第二十条合同期限：自_____年_____月_____日到_____年_____月_____日止。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

购销合同篇2

　　需方：签订地点：

　　签订时间：年月日

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就的电线电缆购销事项协商一致，订立本合同。

　　第一条合同概况

　　1、工程名称：

　　电缆盘由供方及时回收，若有丢失需方概不负责。

　　第六条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：无。第七条合理损耗标准及计算方法：无。

　　第八条交(提)货方式、地点及时间：按需方的要求按时运至工地现场，并且将货物卸至需方指定的地点。交货时间为合同签订后天(如有变化，以需方指定材料员的书面通知为准)。

　　第九条运输方式及到达站(港)和费用负担：汽车运输，运输过程中所有费用由供方承担。

　　第十条检验标准、验收方法

　　1、供方产品进场时必须由需方签字确认后，方可作为结算的依据。

　　2、按电线电缆现行的国家标准、行业标准及供方提供的经需方确认的样品验收。外观质量可当场检验,内在质量,需送有资质检测机构检测,以检测结果为验收依据。第十一条成套设备的安装与调试：无。第十二条付款方式

　　1、合同签订后，天内需方支付合同金额的 %(即人民币：元)作为定金;货物运至工地现场，经验收合格后20天内付清所有货物价款。

　　2、供方供应的.货物按需方指定的地点进场并对外观质量验收合格后付至合同价款的85﹪，供方在收到货款后5天内开具等额合法的税务发票给需方，否则需方有权拒绝支付任何款项，且供方承担违约责任并按未开发票货款的10%支付违约金。

　　3、供方供应的货物须经当地有资质的检测机构检测合格后20天内付清所有货物价款。

　　第十三条本合同解除的条件：供方的供货质量、时间未符合合同约定，需方有权解除合同,并追究供方的违约责任。第十四条违约责任

　　1、供方未按合同约定供货，需方因此发生的损失由供方承担;超过5天不能交货的，需方有权解除合同。

　　2、需方未按合同约定付款，供方有权停止供货。

　　第十五条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，若双方无法协商一致，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

　　1、电缆进场后按国家相关标准进行检测，检测费用由供方承担。并免费负责指导电缆安装、敷设、试验等技术服务工作。

　　2、供货数量为暂定量，具体量以需方在施工过程中的要求为准，最终按实结算。

　　3、供方提供的电缆是全新的。电缆的封端应严密，不允许有接头。多芯电缆要求分色，其分色符合国家标准。

　　4、供方必须遵守需方质量/环境/职业健康安全管理体系的相关规定，供方人员进入施工现场必须遵守需方现场的各种规章制度，因供方原因或产品质量问题造成的事故由供方自行承担，并承担由此给需方造成的一切损失。

　　供方：需方：

　　单位名称：(章) 单位名称：(章)

　　日期：日期：

购销合同篇3

　　供方：

　　需方：

　　为增强供需方的责任感和确保需方的正常生产，经双方充分协商一致，特签订本合同，以供双方遵守履行。

　　树种：

　　成品：5厘胶合板

　　三、结算价格：每片人民币元（含17%增值税发票）。

　　四、规格（mm）、数量（片）、交货时间。

　　厚度长度宽度数量总计

　　交货规格524401220

　　批交时间及数量：月日交货

　　总货款金额（人民币）：

　　产品的质量要求和技术标准：

　　胶合板的用材：杨木芯；等级：优。

　　胶合板的湿度不得超过12度。

　　胶合板不允许脱胶开裂、空洞、结疤;

　　五厘板的厚度在5.0~5.2MM之间，共7层中间3层芯板厚度各1.4MM。马六甲面皮厚度各30条,最外面2层椴木面皮厚度各30条，椴木面皮纹向是贴横纹，椴木皮宽度在100MM~250MM之间(250MM左右的椴木面皮集中贴一面，100MM~200MM的椴木面皮集中贴另外一面)。

　　椴木面皮拼接不可有离缝,拼接面皮颜色要一致。

　　胶合板的承受力要达到我司的要求。

　　胶合板不可有弯曲、变形等现象。

　　8、胶合板的外表允许小色差、小活结（φ10mm以下）。

　　9、五厘胶合板的表面不得有脱胶、透胶、虫眼、表面皮开裂，炸裂、凹凸等现象，不可粘纸胶带，胶合板的两面需砂光。

　　10、胶水：用环保胶.

　　11、中层杨木芯板拼接部位是错接但不能出现缝隙、空洞，要严密。

　　包装标准：

　　交货地点：需方企业所在地（名世家私有限公司厂区内）

　　验收方法：需方按上述第五条的质量要求和标准对供方交付的产品进行验收。对发现不符合质量要求和技术标准的情况应在收货后6天内进行通知供方处理。

　　付款日期及结算方式：货到20天结帐，需方以验收合格及成配套的实际数量计算货款，并在收到供方出具增值税发票后以转帐的方式支付货款。对不成配套的产品，如有续单配套，再进行结算，否则不予结算，后果由供方承担。

　　违约责任：

　　供方不能交货的，按不能交货部分货款总值的30%向需方偿付违约金。

　　2、供方逾期交货的（宽限期两天），如超过宽限期的，按不能交货的货款的日1%向需方偿付违约金。

　　3、供方交货数量不足的，需方仍然需要的，供方应当照数补交，并按期交货。无法补办的.，按不能交货处理；

　　4、供方交货的产品不符合质量要求和技术标准的，供方应负责收回和更换，因更换导致不能交货或者交货时间延期的，按不能交货或者逾期交货处理。供方未更换或者更换的数量不足的，按交货数量不足论处；

　　5、供方应负责需方在生产过程中所出现的第四条质量问题（负责胶合板的退货）；

　　6、需方无故拒收供方产品或者中途无故退货的,应按拒收或者退货部分产品货款总值的15%向供方偿付违约金。另：对供方已制成的成品应按70%向供方偿付违约金；

　　7、需方逾期付款的（宽限期6天），应按该货款总值的日1%向供方偿付违约金。

　　十、争议的解决办法：双方对合同履行中发生的争议，应当尽量通过协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同履行地的法院起诉。

　　十一、本合同自签订日起生效。合同一式两份，供、需双方各执一份。供方：（盖章）需方：（盖章）

　　法定代表：（签名）法定代表：（签名）

　　电话：电话：

　　传真：

　　开户银行：传真：

　　帐号：开户银行：

　　税号：帐号：

　　税号：

购销合同篇4

　　电梯购销合同

　　需方（甲方）：

　　供方（乙方）：

　　签订地点：

　　签订日期:

　　依据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经甲、乙双方协商，签订本合同并按以下约定有双方分别履行。

　　本合同填写时要求要规范，字体要端正、清楚。对涂改或补充内容必须要对方在场在涂改处或补充内容处压指模或盖章确认。否则本协议的涂改或补充内容无效。

　　一、电梯名称、型号、配置、规格：

　　技术参数表详见附件一、附件二

　　二、价格：货币单位（RMB万元）

　　序号

　　名称

　　型号

　　规格

　　层/站/门

　　单价

　　数量

　　小计

　　乘客电梯

　　美迪斯ST

　　1吨/

　　1.75m/s

　　18/18/18

　　合计：

　　￥:

　　设备总价（大写）

　　人民币：万元整

　　三、保证：

　　1.乙方产品根据国家标准“GB7588-20xx”《电梯制造与安装安全规范》、“GB10058-97”《电梯技术条件》进行制造。

　　2.乙方保证按本合同供应电梯设备及安装材料，负责“三包”12个月，但并不包括任何因使用不当而损坏的零件及装修材料的更换。（“三包”是指三包期内零件包修、包换、包退）

　　四、供货的质量标准、质量保证与主要部件装饰材料功能配置：

　　1.按《电梯技术条件》要求制造，并提供相应的产品合格证，随机文件，并作使用维护技术性指导交底。

　　2.确定采用的.主要部件及材料要求详见附件一附件二。

　　五、交货方式：

　　1.乙方负责将货物运至甲方指定地点，运输途中货物保管及安全由乙方负责。甲方指定运达地点：。

　　2.甲方应备好货物堆放场地及存放仓库，使货物尽可能运达现场。

　　六、供货期：

　　1.经双方签订合同后，货物规格、装饰不得随意改变，否则交货时间顺延。

　　2.经双方签订合同后，乙方在收到甲方支付的预付款后开始安排生产，并收到预付款之日起_____天内出发。双方商定供货日期为_____年_____月_____日。如甲方逾期支付预付款，则供货期顺延。

　　七、设备验收：

　　货物由于甲方原因放置时间过长（超过6个月）或保管不当影响正常安装或出现上述原因所导致的质量问题，产品本身质量问题除外，由甲方负责。

　　八、付款方式：

　　1.甲方在双方签订合同之后一次性向供方支付合同总价的_____%作为定金即人民币元整￥_____元

　　2.货到施工现场后甲方向乙方支付合同总价的_____作为提货款（接到发货通知后先付20%，待货物到达施工现场后再付20%）即人民币_____元整￥_____元

　　3.电梯设备安装完毕，经当地质检部门验收合格后，甲方应支付合同总价的_____给乙方。即人民币_____元整￥_____元。

　　4.余额即合同总价的5%作为质量保证金即人民币_____元整￥_____元。

　　5.甲方付款时请注明汇款单位名称、指定汇款账号、用途，并将汇款回单传真给乙方合同经办人。

　　6.如甲方未按合同约定付清全部合同款项的，乙方保留对其电梯的所有权及其处置权。

　　九、违约责任：

　　1.如乙方不能按合同约定期限供货，逾期60天时，甲方有权单方解除合同，因此而解除合同的，乙方应向甲方双倍返还定金，甲方中途退货，则无权请求返还定金，如甲方逾期支付定金的，则供方交货期限顺延。

　　2.如遇不可抗力（地震、战争、灾害）致使乙方或甲方不能履行合同义务时，双方可依法免除责任。

　　十、其他条款：

　　1.合同一式贰份，甲乙双方各一份，经双方签字盖章后甲方支付定金到乙方指定账户后即产生法律效力。在履行合同过程中发生纠纷时，双方应友好协商解决，如协商不成，由原告方向当地人民法院提起诉讼解决。

　　2.甲方所付货款必须按乙方规定的单位名称和账号汇入，支付现金时必须留有乙方公司盖章的托收证明原件，否则甲方承担因此产生的一切法律责任。

　　甲方（盖章）：

　　使用单位：

　　委托代表签名：

　　联系号码：

　　乙方（盖章）：

　　委托代表签名：

　　联系号码：

购销合同篇5

　　供方：

　　需方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定，供、需双方协商签订如下合同：供需双方在平等互利的基础上，经过友好协商，双方就采购货物及相关事宜达成一致，特签订本合同，以资共同信守。

　　一、合同标的要求：

　　产品名称、规格、单位、数量、单价

　　二、交货地点：供方负责将货物送至需方指定的地点(需方关联企业所在地)

　　三、交货方式：汽运，运费由供方承担。

　　四、交货时间：20xx年1月份开始交货,酪朊酸钠2月20日前交完，脱脂奶粉3月底前交完，具体交货计划按需方需求量而定，供方应在收到需方通知后按需方的要求交货。如有逾期，每逾期一日，按供方应交未交货金额的0.1%支付违约金

　　五、质量保证：供方保证所出售的货物完全符合国家行业标准及本合同约定的质量标准。

　　六、风险承担：货物运输过程中发生的火灾、损毁等一切风险均由供方承担。

　　七、货物验收标准：达到食品级、优级品标准，并符合供方企业质量标准(附件一：关于我司乳粉原料(含全脂、脱脂)的质量申明)。需方在使用过程中，如发现产品有任何质量问题，需方有权要求退货、换货或者降价处理。

　　1、需方要求换货的，供方应于需方发出通知后三个工作日内进行换货(换货所发生的运费由供方承担)，如需方发出通知后供方不处理，需方有权单方面解除合同，供方应返还已收取的全部货款并支付合同总额10%的违约金，违约金不足以弥补损失的，还应赔偿由此引发的损失责任。

　　2、需方要求退货的，供方应在需方发出通知后三个工作日内退还全部货款，自行将货物运回处理，未按时退还货款的，按全部货款的日千分之三支付违约金，未及时将货物清运出厂的，每日按该批货款的0.5%支付储存管理费。

　　3、需方要求降价处理的，双方协商后另行签订补充协议，如无法就降价达成一致的，需方有权换货或退货。

　　八、货款结算：合同涉及金额为人民币含税价格(已包含17%增值税)。货物到需方工厂经需方验收数量无误，验收(验收期间七天内)合格后,并由需方收到供方提供的增值税专用发票(税票金额与需方进仓货物价款一致)后七个工作日内付清相应款项。

　　九、违约责任：

　　如供方逾期交货，每逾期壹天，将按此批货款的0.1%支付违约金支付给需方。如果逾期交货时间超过7日，需方有权解除本合同，供方应承担逾期交货的责任，还应支付合同总额10%的违约金，违约金不足以弥补损失的，还应赔偿供方因此所造成的一切经济损失。

　　供方交付的'货物多于约定数量的需方有权拒绝接受，或由双方协商一致降价处理。供方交付的货物少于约定数量的，需方有权要求供方照数补齐，供方仍需承担补交部分的逾期交货责任;或者需方有权不再收取供方少交的该部分货物，而供方向需方支付合同总金额5%的违约金。

　　十、其它约定：如有未尽事宜或需变更合同，双方可另行商定，签订补充协议。该协议及合同有关附件与本合同具有同等的法律效力。

　　十一、解决合同纠纷的方式：双方协商解决不成，可提交合同签订地有管辖权的人民法院裁决。

　　十二、本合同自双方法定代表人或授权代表人签字盖公章之日起生效，合同文本一式贰份，双方各执壹份，各份具有同等效力。

　　十三、本合同包括附件《关于我司乳粉原料(含全脂、脱脂)的质量申明》，与本合同具有同行法律效力。

　　供方：需方：

购销合同篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　一、产品名称、数量、价格

　　甲方向乙方出售一批仪器，（详情参见附件附页之清单）一次性交乙方，甲方保证所提供的所有设备附件是齐全，使用功能是正常良好的。各方面符合清单上所规定的质量、规格、型号等要求。

　　二、交货：

　　1、交货日期：乙方支付现金贰万元（RMB）后之1个工作日。甲方一次性打包把仪器交乙方。

　　2、交货方式：乙方负责运输并承担运费、装卸货费用。

　　3、交货地点：甲方处。

　　三、合同金额

　　本次购销合同总金额合计：￥万元人民币（大写：￥万元人民币）。

　　付款方式：乙方预付万元现金提货，年月日再支付现金2万元，剩余万元在下个月中旬支付完毕给甲方。四、合同的`履行：

　　甲方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合约定或达不到约定技术要求的，甲方必须无条件退回乙方所已支付的全部货款，向乙方支付合同总价款30%的赔偿金。

　　五、解决争执方法

　　凡因本合同所发生的争议，双方应本着真诚合作之精神，依《中华人民共和国合同法》协商解决。若协商不成，双方同意由合同签订地人民法院解决。

　　六、其他条款

　　本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　七、合同自双方法人代表或法人授权的代表签字盖章后生效，合同生效后，任何一方不得擅

　　自修改或终止。

　　八、合同份数：本合同由中文书写，正本壹式贰份，甲方壹份，乙方壹份。

　　甲方（盖章）乙方（盖章）

　　年月日年月日

购销合同篇7

　　原告：王XX，女，汉族，现就职于XX市劳教所第X大队，电话：XXXXX

　　被告：河北XXX房地产开发有限公司，地址：XX市XX路XX号，法定代表人：张XX，电话：XXXXX

　　诉讼请求

　　1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;

　　2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;

　　3、本案诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由

　　原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于XX县XXX的一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的'1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!

　　此致

　　XX市XX区人民法院

　　具状人：王XX

　　XX年X月X日

　　附：本诉状一式二份

　　证据X件

购销合同篇8

　　合同编号：

　　需方(甲方) ：

　　供方(乙方) ：

　　甲乙双方本着平等互利、自愿合作的原则，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，达成如下协议，以资共同遵守。

　　一、产品名称、规格型号、生产厂家、数量和金额产品名称规格型号生产厂家单位数量单价总金额备注合计总金额人民币：

　　二、质量要求和技术标准本合同项下的沥青产品为沥青，其品质应符合交通部颁发的标准 jtgf40-XX《公路沥青路面施工技术规范》执行，具体的技术指标详见附件。

　　三、交货地点、方式和期限交货地点及方式：交货地点为 ;乙方按照甲方的要求负责送货至甲方指定的地点。交货期限及数量：乙方应在年月日前供应 (型号)沥青材料吨;甲方视施工需要将每批次需要的数量提前天通知乙方，乙方应及时按照技术规范组织生产和供应沥青材料。

　　四、运输方式及费用承担乙方采用汽车运输的.方式送货至甲方的指定地点，乙方采用的汽车运输应为沥青专用罐车装运，运输过程中应采取有效的保温措施。乙方承担沥青中转及运输过程中的一切费用。其他运输方式的约定：。

　　五、合理损耗及计量方式沥青交货数量的确定原则以乙方(或甲方)地磅所提供的过磅数量为准，该地磅须为质量技术监督部门检测周期内检验合格的地磅。甲方有权在交货工地进行复验，若数量误差低于，以甲方称重数量为准;若数量误差超过，双方可共同委托第三方进行重新过磅，并以该计量数据为准，重新过磅费用由差错方承担。

　　六、验收标准、方法和异议期限

　　1.乙方每批次供货时应提供沥青产品的生产厂家证明和出厂检测报告给甲方，并说明装运数量、装运日期、订货数量等，运到指定地点的每车沥青保证厂家的铅封完好，否则甲方有权拒绝接受。

　　2.卸车前，甲方可随时每车取样进行检测，乙方派人现场监督，检验结果双方签字确认后方可卸车。如双方对质量有争议，可由各方共同取样密封后送省级以上权威检测机构检验，此检验结果为最终结果，检测费用由差错方承担。

　　3.甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号和质量等不符合约定，有权拒绝接收;甲方产品接收后发现品种、型号、质量不符合约定的，应妥为保管，并在交货后天内向乙方提出书面异议，如甲方未在该期限内提出书面异议则视为交货符合合同规定;乙方接到甲方书面异议后应在天内负责处理，否则视为认可甲方的异议和处理意见。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

购销合同篇9

　　产方：

　　立合同单位：

　　购方：

　　为了有计划地发展羊角大椒干生产，搞好收购，保证外贸出口，安排好市场供应，经产、购双方协商，订立本合同，共同遵照执行。

　　（一）产品数量：单位：市斤、市亩

　　（二）等级标准：

　　一等：色紫红，长形，无青椒，当年新货，内含自然水分不超过22％，无霉变，黄稍不超过2％，虫蛀不超过3％，破碎掉把不超过5％。

　　二等：色紫红，长形，无青椒，当年新货，水分不超过22％，无霉变，黄稍、虫蛀各不超过5％，破碎掉把不超过10％。

　　三等：色全红，黄稍、虫蛀各不超过10％，破碎不超过20％，掉把不限，身干洁净，无霉坏变质。

　　等外：等内不够，无青椒，色紫红或全红，稍有花斑，身干洁净，破碎掉把不限，白干椒不收。

　　青椒：色青不霉，身干洁净，破碎、掉把不限，白干椒不收。

　　（三）收购价格：

　　一等：每市斤×角；二等，每市斤×角；三等，每市斤×角；等外，每市斤×角；青椒，每市斤×角。

　　（四）交货时间：

　　×年×月至×年×月，只要符合验级干度，分红级，即可交售，购方不准拒收。

　　（五）交货地点：

　　本社收购点。各社收购的等内椒交外贸公司，等外椒与青椒交果品公司。

　　（六）结算办法：

　　产方凭购方收购单据，到购方办理开款。

　　（七）工作责任：

　　产方：要不误农时地整好土地，施足基肥，搞好播种或移栽，加强松土除草、施追肥料、防治病虫害、防旱排涝等椒田管理，适时收拔、晾晒、采摘、分级，保证将所订椒干全部交售给购方。

　　购方：积极帮助产方解决大椒种。按照上级规定，在生产季节适时下放预付化肥，椒干交售完毕，按照一斤一级椒干奖售标准化肥一斤；一斤二级椒干，奖售标准化肥八两；一斤三级椒干奖售标准化肥半斤的标准，及时向产方结算兑现，产方所订椒干保证全部收购，在收购中，严格掌握等级标准，不提级提价，也不压级压价。

　　（八）违约处理：

　　产方如由于自销的原因完不成合同所订产品数量（人力不可抗拒的自然灾害除外），按欠交数量总值罚款20％，交付购方。

　　购方如在未完成合同所订立产品数量之前，无故拒收产方合格产品，购方应赔偿产方拒收部分的'经济损失，并按政策付给产方拒收部分的应奖化肥。

　　（九）附则：

　　1.本合同一式六份，正本四份，产方、购方、县外贸公司、果品公司各一份。副本二份，工商所、县工商局各一份。本合同签订后，生产大队盖章、生产队代表签字，公社采购站、县外贸公司、果品公司盖章，开始生效，至执行完毕作废。

　　2.本合同如有未尽事宜，按《农副产品购销合同条例》规定执行。

　　产方（盖章）购方（盖章）采购站

　　外贸公司果品公司

　　代表人（签字）代表人（签字）

　　年月日订

购销合同篇10

　　出让人：_________________(以下简称“甲方”)

　　受让人：_________________(以下简称“乙方”)

　　第一条根据《中华人民共和国矿产资源法》、国务院《矿产资源勘查区块登记管理办法》、《矿产资源开采登记管理办法》、国土资源部《探矿权采矿权招标拍卖挂牌出让管理办法(试行)》等有关法律、法规及规范性文件规定和《_________________探矿权采矿权拍卖成交确认书》，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，订立本合同。

　　第二条甲方依法将拍卖标的“_________________探矿权采矿权”出让给乙方。

　　探矿权采矿权出让范围：____________________________

　　勘查开采矿种：煤。

　　甲方向乙方提供《_________________煤炭资源/储量估算报告》。

　　第三条本合同出让的探矿权有效期_____年，自颁发勘查许可证之日起计算;本合同出让的采矿权有效期___年，自颁发采矿许可证之日起计算。

　　第四条本合同出让的标的仅为探矿权、采矿权，不包括土地使用权及其他物权。

　　本合同出让的探矿权不得延续、转让;出让的采矿权在符合法定条件时，可依法转让和抵押，转让、抵押的有效期不得超过采矿权有效期。

　　第五条 _________________探矿权采矿权拍卖出让价款总额为人民币大写____________万元(小写￥____________万元)。此价款不包括探矿权使用费、采矿权使用费、矿产资源补偿费、探矿权登记费、采矿权登记费及其他有关法定税费。

　　拍卖成交后，乙方同意在签订《_________________探矿权采矿权拍卖成交确认书》之日起____________日内(含节假日，下同)缴纳成交价款的____________%(含履约保证金在内);在签订本合同之日起 ____________日内再缴纳成交价款的____________%，余款在签订本合同之日起____________日内全部付清。

　　甲方指定收款单位、开户银行及帐号：

　　收款单位：____________

　　开户银行：____________

　　银行帐号：____________

　　第六条乙方在本合同签订之日起____个月内，应当依照有关法律、法规的规定，备齐相关资料并持缴清全部拍卖出让价款凭证到甲方办理探矿权登记手续。

　　甲方在受理乙方探矿权登记申请之日起____日内，依法为乙方办理探矿权登记手续，颁发矿产资源勘查许可证。

　　第七条乙方应当在探矿权有效期内，依据有关法律、法规的规定，备齐相关资料，到甲方办理采矿权登记手续。

　　甲方自受理乙方采矿权登记申请之日起____日内，依法为乙方办理采矿权登记手续，颁发采矿许可证。

　　第八条乙方在受让的探矿权采矿权范围内所进行的勘查、采矿活动，应当遵循有关法律、法规的规定，并履行各项法定义务，不得损害公共利益。

　　乙方的合法权益受法律保护。

　　第九条对矿区范围内的矿产资源，乙方必须委托具有资质的单位编制开发利用方案和矿山地质环境影响评价报告，采用科学的采矿方法开采，依法合理利用矿产资源，最大限度地保护当地生态及地质环境。

　　第十条乙方在矿产资源勘查、矿山建设和矿产资源开发利用中涉及土地、林木、安全生产、环境保护等事项应按照有关法律、法规的规定办理，其法律责任及发生的费用由乙方承担。

　　第十一条因国家重大建设项目需要，影响本合同履行的，按照国家届时的法律法规规定和有关政策处理。

　　第十二条本合同规定的出让期限届满，本合同自行终止。乙方应依照有关法律、法规的规定履行土地复垦等法定义务，并办理采矿权注销登记手续。

　　乙方如需继续开采本合同约定的矿区范围内剩余煤炭资源，应在采矿许可证有效期届满的____ 日前，向甲方提出采矿权延续登记申请。符合继续办矿条件的，甲方可依照届时法律、法规的规定将采矿权出让给乙方。但乙方未完全履行法定义务或者存在违反《中华人民共和国矿产资源法》及其他相关法律、法规规定情形的，甲方有权不批准乙方申请。

　　第十三条任何一方对因发生不可抗力且自身无过错造成延误或者不能履行合同义务的，可不负违约责任，但必须采取一切必要的`补救措施以减轻造成的损失。

　　第十四条乙方逾期未付清本合同约定的探矿权采矿权拍卖出让价款或逾期不办理探矿权、采矿权登记手续，视为自行放弃探矿权、采矿权，所交履约保证金和已交探矿权采矿权拍卖出让价款甲方不予退还，乙方无权要求获得本合同约定的探矿权、采矿权，甲方有权对本合同约定的探矿权采矿权再行出让或以其他方式处理。

　　第十五条乙方在取得本合同约定的探矿权_______个月内必须委托有资质的地勘单位，依据地质勘查设计，开展地质勘查工作。乙方在取得本合同约定的采矿权 ______个月

　　内必须开工建设，开工建设后3年内必须投入采矿生产。乙方逾期不进行勘查或者逾期不投入采矿生产的，视为自行放弃探矿权、采矿权，甲方有权终止本合同。因不可抗力造成勘查、开工建设延迟或者逾期投入勘查、采矿生产的除外。

　　第十六条因甲方过失致使乙方未能按期取得本合同项下的探矿权、采矿权，给乙方造成经济损失的，由甲方依法赔偿。

　　第十七条本合同订立、效力、解释、履行及争议的解决均受中华人民共和国法律的保护和管辖。因执行合同发生争议，由争议双方协商解决。协商不成的，可向有管辖权的人民法院起诉。

　　第十八条本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字和盖章后生效。

　　第十九条本合同采用中文书写，合同的中文正本一式捌份，双方各执肆份。

　　甲方(签章) 乙方(签章)

　　法定代表人(委托代理人)(签字)：_______________ 法定代表人(委托代理人) ( 签字)：_______________

　　___ 年 ___月___ 日 ___ 年 ___月___ 日

【购销合同】相关文章：