购销合同(推荐)
在不断进步的社会中，合同的法律效力与日俱增，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编收集整理的购销合同9篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
购销合同 篇1
需方：(以下简称甲方)
供方：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条、钢材品种、规格、材质
第二条、合同金额
1、合同总价暂定： 元，大写 元；
2、付款： 支付，在需方每次付款时，供方要提供正规发票，并作为付款的前提条件。
3、在合同签约时，乙方对本工程的资金支付情况已作充分了解，乙方同意甲方按照业主资金到位情况给予材料款的支付，并共同承担资金风险。由于业主拖欠工程款而造成甲方不能支付乙方的情况，乙方同意不追究甲方逾期付款责任，并自愿与甲方共同向业主进行资金催讨。
第三条、钢材数量按第条原则计算
1、现场设置地磅，按实测吨位计算。
2、圆钢以过磅数量为准；螺纹钢现场点数，计算延长米，按每米理论重量计算吨位。若现场抽样的每米实际重量误差小于理论重量的97%时，按每米实际重量计算或退货。
第四条、交货规定
1、甲方提前 天通知乙方，乙方应保证两天内按计划交货。因乙方原因使甲方停工待料，给甲方造成经济损失由乙方承担。
2、乙方送货 工地，甲方联系人及联系方式地的运费由乙方承担，卸车的'费用由甲方承担，在运输途中的安全及责任由乙方负责。
3、乙方交货时提交送货单，本批次的材质检验单及相应钢材，应价格)乙方钢材送到现场，甲方当场办理验收手续。
第五条、验收方法：现场由监理和甲方按规范标准见证取样、送检。
第六条 甲乙双方的权利和义务
1、甲方负责每月提交一次钢材用量计划，提前叁天向乙方提供所采购的详细数量、规格型号清单及到货日期。在收到乙方准确到货时间通知后组织验收、收货。
2、甲方按照约定的付款方式的规定向乙方支付款项。
3、乙方所交货物品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方不能利用的，乙方应负责包退、包换。由于上述原因导致延误交货时间，按第六条中第4点处理。
4、乙方延迟供货，根据延迟天数按本合同暂定总价款的日支付违约金。乙方任何理由拒绝供货的，按本合同暂定总价款的 50% 向甲方支付违约金。甲方也可主张损失赔偿，乙方延迟或拒绝供货给甲方造成的损失包括但不限于工期违约、赔偿（罚款）损失、班组停（窝）工赔偿损失、租赁设备租杂费损失、管理成本增加带来的损失、更换供应商的损失、物价上涨损失等。
5、乙方供应不及时影响甲方生产时，甲方有权另找其他供应商。
第七条 产品价格如需调整，必须经双方协商。如乙方因价格问题而擅自延期交货，或停止供货时，按第六条第4点处理。
第八条 为了便于甲方对合同履行实施有效监控，乙方必须于每月28日前将供货、收款、欠款等情况以传真形式送至甲方，并进行电话确认，甲方传真号为 。
第九条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由，在取得对方相关许可证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，向 人民法院起诉。
第十一条 本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部货物送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后终止。
第十二条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，另行签订补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。
第十三条 本合同一式
购销合同 篇2
购货单位 (以下简称甲方)
供货单位： (以下简称乙方)
一：就关于甲，乙计划长期生产展示架合作一事，在双方充分沟通，友好磋商达成计划共识如下：
第二条：质量标准：型材结构严密、美观、外表干净无污点、划痕，整体结构牢固。
第三条:双方签字后,供方须接受买方在7-15个工作日内对市场了解认可后方可运行此协议，否则视为无效签约。
第四条：认可后(预付款)按总货款的10%。余款提货时验收合格后一次性结清。
第五条:供方收到(预付款)之日起计算 2 个月内完成全部交货。
第六条：提货时间，数量有买方根据实际情况进行确定为准。
第七条：供方收到10%定(预付款)后本协议生效，开始计算交货时间。
第八条：甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应提前7天通知不能履行或须延期履行，在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。
第九条：本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十条：本合同一式 肆份，由甲、乙双方各执正本贰份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
购销合同 篇3
甲方(需方)：____________________________________
地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________
法定代表人：____________ 职务：____________
乙方(供方)：____________________________________
地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________
法定代表人：____________ 职务：____________
印刷许可证：____________________
一、印刷品名称、数量及交货日期：
----------------------------
|品名|规格|单位|数量|计划单价|金额|用料|交货期|
|--|--|--|--|----|--|--|---|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|--|--|---|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|--|--|---|
| | | | | | | | |
----------------------------
二、加工原料：
三、质量和式样：1.质量：________ 2.式样：_________
四、定货数量的差额幅度：
五、货款结算，凭运输部门的运单向银行办理托收，合同范本《纸购销合同范本瓦楞》。
六、原材料供应：
(甲方来料加工者，应由乙方作运货处理，其货款在乙方交货结算时，凭甲方的.发票结算。)
七、印件确定后，双方中途变更应提前 日通知对方协商同意，否则应负违约责任，并应赔偿对方造成的损失。
八、外地用户，可由乙方代办运输，乙方一经运出即为交货，一切包装费、运杂费均由甲方负担。
九、本合同一式 份，双方各执一份。
十、本合同如有未尽事宜，由经双方另行商定。
十一、本合同有效期自____年____月____日起至____年____月____日止。
甲 方：________________________
代表人：________
开户行：________
帐 号：____________ ____年__月__日
乙 方：________________________
代表人：________
开户行：________
帐 号：____________ ____年__月__日
购销合同 篇4
甲方：甘肃定西百泉马铃薯有限公司
乙方：伊犁德胜生物科技发展有限责任公司
经双方协商，就马铃薯种薯购销事宜达成如下协议：
一、品种、数量
1、品种：黑金刚
2、数量：2吨
3、级别：原种
二、质量标准
品种纯度不低于99%，单薯重50克以上，净度不低于97%，符合原种种薯标准（GB18133-20xx）.
三、价格及付款方式
1、价格：18000元/吨
2、付款方式：合同签订后一次性支付货款36000元。
四、验货地点及方式
乙方代表在甲方库房验货，验货方式采取随机取样方式，根据本合同规定的质量标准验收合格后，可予发货。
五、交（提）货地点、时间
20xx年3月20日以后拉运。
六、包装
网袋包装、包装费用、装车费由甲方承担。
七、 双方责任
（一）甲方责任
1、甲方必须按照乙方所验货的种薯足量供货。
2、甲方提供的种薯，如果因质量问题导致严重减产或绝收者（由权威质量检测机构评定种薯质量及问题），由甲方负责全额赔偿。
3、甲方必须按照乙方要求提供购货发票、种薯检验证明、检疫证明、资质证明等。
4、甲方必须及时将货运到约定的'交货地点。
（二）乙方责任
按照合同约定及时将货款转入甲方账号。
本合同由甲乙双方签字后生效，协议内容的任何改变或变更需双方书面同意并签字后方为有效。
八、争议的解决和合同有效期
本合同的订立、解释和履行及就本协议产生的争议的解决，受国家有关法律保护，若发生违约问题在甲方所在地人民法院诉讼解决，有效期20xx年12月30日。
九、本合同自双方签字之日起生效。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方(盖章)：甘肃定西白泉马铃薯有限公司 乙方（盖章）： 开户行：甘肃省定西市农行安定区支行新 法人代表（签字）： 市区分理处
账号：080901040000012
法人代表（签字）：签约日期：年月日
购销合同 篇5
甲方：
乙方：
乙方向甲方购买一批茶叶，为使交易顺利完成，经双方议定，订立本合同，以资共同恪守。
第一条：名称、数量、价款及交(提)货时间
第二条：甲方提供的茶叶必须用大塑料外包，纸袋内包，外用纸箱或麻包袋装。
第三条：交(提)货方式、时间和运输费用负担， 年 月 日之前由茶场直接运往乙方公司所以地，运费由甲方负责。
第四条：付款方式，乙方收货检验合格后，乙方公司须在收货1天以内能通过银行托付货款。
第五条：如双方任务一方，在正常情况下拒不交贷或拒付款者须以货款20%的'罚金，迟交或迟付款，则每天罚万分之三的滞纳金，数量不足，按不足部分的货款计赔，仍按20%的比例赔偿;质量不合格，则重新酌价。
第六条：如遇特殊情况，则提前20天通知对方，并赔偿损失费10%。
第七条：合同争议事项，可经双方研究协商解决，也可由当地工商行政管理部门调解。
第八条：本合同签字后生效。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
购销合同 篇6
甲方：
乙方：
甲乙双方在平等互利的原则下，按照国家经济合同等有关法则就办公家具的购销合同协议如下：
一、产品：详细清单
二、交货日期，方式，地点。
1、交货日期：20xx年5月11日。
2、交货方式：由乙方负责代办货物运输，运输费用由甲方负责，运输过程中造成货物损坏由乙方负责。
3、交货地点：甲方指定地点
三、结算方式
乙方产品送到甲方指定地点后，经由甲方验收合格，甲方必须一次性付清货物全款。
四，售后服务
乙方负责产品保修五年。如属于乙方原因的问题，乙方更换配件及维修，如属甲方使用不当等原因问题，乙方酌情收取配件，材料，人工费及运输费用。
五、违约责任
本合同签订后，甲、乙双方应该严格遵守，不得擅自更改，由乙方按照甲方提供的家具规格、尺寸、颜色、材质进行供货，若甲方因自身愿意提出更改，因此造成乙方经济损失由甲方负责，反之，若乙方因自身原因擅自更改，由此造成甲方方经济损失由乙方承担，双方协商更改除外。
六、违约责任：
1、中途毁约：如属乙方原因。乙方如不能按时交货，每拖延一日应支付货款总额的2%o支付违约金给甲方。
2、甲方如不能按时支付款，每拖延一日应支付货款总额的2%o违约金给乙方。甲方拒绝取货或收货，除支付违约金外，还应支付该货物的货款总值并赔偿由此给乙方造成的`损失。
3、如安装验收期有质量问题产品，甲方不能以此理由拒付余款，只能暂扣押有质量问题产品金额的货款，待乙方解决产品质量问题后，甲方将扣押金额全部支付给乙方。
七、本合同未尽事宜，参照我国有关经济法协商处理。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
电话：电话：
地址：地址：
经办人（签字）：经办人（签字）：
年月日年月日
购销合同 篇7
原告：王xx，女，汉族，现就职于xxxx市劳教所第x大队，电话：xxxxxxxxxxx
被告：河北xxx房地产开发有限公司，地址：xx市xx路xx号，法定代表人：张xx，电话：xxxxx
诉讼请求
1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;
2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;
3、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于xx县xxx的一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的`，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!
此致
购销合同 篇8
供方：(以下简称甲方)
需方：(以下简称乙方)
第一条 质量标准：按矿井监控系统产品质量标准和国家《AQ20xx-20xx》技术标准执行。
第二条 出卖人对质量负责的条件及期限：产品保修一年并满足需方要求。
第三条 包装标准、包装物的供应与回收：产品标准包装箱由厂方提供，包装物不回收。 第四条 随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：按产品使用说明书与系统设备装箱单。
第五条 合理损耗标准与计方法：无。
第六条 标的物所有权自交货完毕时转移，但需方未按合同履行支付款义务的，标的物属于供方。 第七条 交(提)货方及地点：供方将货物运送到需方指定地点。
第八条 运输方式及到达站(港)和费用负担：铁路运输和汽运，运输费用由供方承担。
第九条 设备检查标准，方法及期限：到货后按相关标准验收，异意期：自调试使用之日一个月。
第十条 成套设备的安装与调试费：无
第十一条 结算方法及时间：预付30%货款，设备调试验收合格后付60%，10%质保金1年承付。
第十二条 本合同解除的`条件：双方违约。
第十三条 违约责任，由违约方承担或按《合同法》相关条款双方协商解决。
第十四条 合同争议的解决方法：双方协商解决，或依法向需方所在地人民法院起诉。
第十五条 本合同自：双方盖章、签字之日起生效。
第十六条 其它约定事项：
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
购销合同 篇9
合同编号：
收购(需方) (简称甲方)
投售(供方) (简称乙方)
甲乙双方本着“自愿、协商、信守合同”的原则，从今年新粮登场起，乙方愿向甲方投售当年地产以下粮食品种。甲方根据合同进行收购。现为明确双方职责，特订立如下条款：
一、粮食品种、数量、单价、投售时间，具体见下表：
品 种质量标准数 量 (百公斤)
价格收购投售时间全年合计 早灿谷(国家标准) / 公斤 月— 月 日中 晚
稻
杂交谷(国家标准) 月— 月 日优质 杂交谷
(国家标准) 月— 月 日晚粳谷(国家标准) 月— 月 日 二、价格：早籼谷每 公斤 元，(其中市场 元，政府价外补贴 元)。杂交谷、粳谷按政府出台价格。
三、乙方投售的粮食必须符合国家收购标准，并应主动把粮食运送到甲方收购地 过镑，入仓到仓内指定点。
四、甲方继续执行粮食分等论价，优质优价政策。
五、甲方按当时收购价即时付清乙方投售的'粮售货款。
六、甲、乙双方应认真履行合同。并从签订之日起生效，到次年1月底终止。
七、如一方违约，应向对方支付违约金 元。
八、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的按下列 种方式解决：
(一)提交 仲裁委员会仲裁;
(二)依法向 人民法院起诉。
九、本合同自 生效，于 失效。
合同甲方签字(盖章) 合同乙方签字(盖章)
年 月 日 年 月 日
附：本合同一式二份，甲、乙双方各执一份
【购销合同】相关文章：
购销的合同02-04
购销合同【经典】11-15
购销的合同(精选)07-18
(精选)购销的合同07-18
(精选)购销合同08-19
购销合同（经典）08-21
购销合同08-18
购销合同[精选]08-20
（精选）购销合同10-29
购销合同（精选）12-16