海考网>考生写作>应用文>合同>垫资合同

垫资合同

时间:2024-06-08 12:44:01 合同 我要投稿

垫资合同

  在当今不断发展的世界,合同对我们的帮助越来越大,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,下面是小编帮大家整理的垫资合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

垫资合同

垫资合同1

  协议有效期:自____年__月__日至____年__月__日

  甲方:(借款人)

  身份证号码:__________________

  联系方式:__________________

  地址:__________________

  乙方:(出资人)

  身份证号码:__________________

  联系方式:__________________

  地址:__________________

  鉴于:

  甲方因_____需要资金,无法在短时间内筹措到全部资金,向乙方申请垫资支持,乙方同意出资___元用于本次项目,双方达成以下协议:

  一、本协议所约定的资金用于_____项目的支持,若因甲方违约导致项目无法完成,甲方应当向乙方支付全部本金及利息。

  二、本协议所借资金使用期限为__天,自本协议签署之日起计算,若因特殊原因无法按时归还,甲方需另行与乙方协商。

  三、甲方应按期向乙方支付所借资金及利息。本协议约定的年利率为__%,利息计算方式为___。

  四、甲方应当妥善保管可能涉及到乙方利益的重要资产及有价证券等,对其提供保管,不得转让、抵押或以其他方式处置。

  五、本协议签署后,甲方应立即按照协议约定的时间及金额向乙方支付首期利息及所借资金的部分贷款,以示诚信。

  六、甲方应在本协议效力期内不得以私人借贷、非法途径或其他方式向任何其他人或单位借取资金,否则视为违约并承担相应法律责任。

  七、本协议一旦签署即生效,并不可撤销,双方应当严格遵守协议约定的.所有内容。

  八、本协议的任何争议均应当首先通过友好协商解决,协商不成的可以向有管辖权的人民法院起诉解决。

  九、甲方向乙方支付房产抵押款人民币____元,押每平方金额___元,押银行地址:__________________。

  十、本协议自签署之日起生效,至经过双方协商同意解除为止。

  甲方签字: 身份证号码:____________________

  联系方式:____________________

  地址:____________________

  乙方签字: 身份证号码:____________________

  联系方式:____________________

  地址:____________________

___年___月___日

___年___月___日

垫资合同2

  钢材供应合同

  需货方:(简称甲方)河南省第二建设集团有限公司

  供货方:(简称乙方)郑州市管城区超胜物资供应站

  依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲、乙双方本着平等互利的原则,经双方协商一致,就甲方向乙方购买钢材一事达成共识如下:

  一、 工程名称及地点: 平原新区凤湖人家1~6号楼项目部

  二、 甲方购买产品名称、型号及厂家规定。

  1、 物资名称:建筑用螺纹钢、圆钢、盘圆、盘螺等。

  2、 规格型号:以需方预算规格为准。

  3、 预算钢材数量:( 1000吨 )

  三、 数量、运输、验收规定

  1、 螺纹、圆钢均按国家理论计算核收,盘螺、盘圆可按过磅单据为准。乙方向甲方交货时,对于螺纹钢双方须当场清点支数,以现场确认的数量为准,若甲方现场不清点,则以乙方提供的清单数量为准签收。对于线材、盘螺按过磅重量结算,若磅差在正负千分之三内以乙方的供货榜单为准;若超过负千分之三,双方重新复磅无误后超出负千分之三的部分由乙方承担。

  2、 未经检验合格,甲方不得动用钢材,否则乙方不承担甲方由于未经检测先行使用产生的任何经济赔偿责任。若甲方对产品质量有异议,应在货到之日起七日内提出,并出示国家认可的检测机构的检测报告,乙方经确认后再第一时间内予以处理。若未在到货之日起七日内提出异议并出示检测报告,视同此批产品全部合格。

  四、 钢材价格及付款方式规定.

  第一款、 该工地自第一次送货之日起钢材数量累计至 500 吨(或自供货之日起70日,先到为准)的钢材价格以货到当日“我的钢铁网”郑州市场建筑钢材价格行情”网上对应厂家型号,(规格12/14/16/18的螺纹以网价为结算基价,规格20/22/25/28及以上规格网价每吨上浮50元为结算基价,盘螺、盘元均以济源钢铁的网价为

  结算基价)。达到双方约定数量或日期甲方应在3日内结清所有款项。若甲方未结清所欠款项,后续采购价格均以第一款结算基价为准,直至结清所欠款项。

  第二款、 上述价格均为含运费不含税的价格。

  五、 违约责任界定

  1、 经双方协商,甲方所欠款项应在20xx年1月31日前结清,每次甲方需现款转账支付货款(甲方若使用银行承兑汇票付款,愿意承担为此产生的贴现利息),超过三天(3天)后未结清,乙方有权停止供货,结算款应每天每吨加收3元违约金,直至结清。

  2、 乙方所供钢材如出现不合格产品,应积极地做出调换该批产品的工作,不得影响甲方的正常施工,否则视为违约,应承担该批产品总值的千分之二的违约金。

  3、 甲、乙双方在履行本合同时,甲方不得擅自购进他人钢材,否则视为违约。甲方应向乙方支付合同总值的百分之三的'违约金并清付所欠所有款项。

  六、 甲方指定收货人、打欠条人、对账人,向乙方提供上述人员的身份证复印件,指定收货人为: 身份证号: ,打欠条人: 身份证号:,对账人: ,身份证号:。乙方以甲方出具的欠条为结算依据。上述人员均得到甲方的授权。

  七、 争议的解决。

  1、

  2、 双方如有异议,可采取协商达成共识后签定补充协议。 若甲方中途终止合同,应立即付清所欠款项,并支付合同违约金拾万元整。

  八、 其他事项

  1、

  2、 本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。 未尽事项另行协商。

  注:1、本合同签订地点为郑州市。

  2、自发货之日起生效。

  3、甲方付清货款后本合同自动作废。

  甲方(印章): 乙方(印章):

  代表人: 代表人:

  身份证号码:身份证号码:

  电话:电话:

  签订时间:年月 日签订时间:年 月 日

垫资合同3

  甲方:___________________________

  乙方(借款人):__________________

  身份证号:____________________

  鉴于乙方拟向_________银行_________支行(以下简称为” 贷款银行”)申请个人汽车消费贷款,由于客观原因,乙方客户需提前提车,乙方申请提前垫资,经甲、乙双方自愿协商,达成以下协议。

  (一)垫资事项

  1.1甲方同意为乙方此次融资资金需求提供垫资,金额为人民币(大写)_________百_________拾_________万_________仟__________佰_________拾_________元整(小写: RMB______________) 甲、乙双方一致同意将此笔垫资转入以下指定账户:

  户名:__________________

  账号:__________________

  1.2乙方同意将贷款银行审批通过发放给乙方个人汽车消费款发放到以下指定账户,作为乙方应向甲方偿还的垫资款项,并出犋划款授权委托书:

  户名:__________________

  账号:__________________

  1.3垫资期间为自甲方将此笔垫资款转入本协议第1.1条指定账户之日起至贷款银行将2方贷款款项划入本协议第1.2条指定账户之日止,最长不超过天。否则,经甲方同意,可适当延期,每延期一天,甲防有权利按垫资金额的_________% (千分之____________)向乙方收取延迟金,延迟金必须在甲方同意延期时缴纳完毕。

  (二)乙方贷款事项

  2.21乙方委托甲方向贷款银行申请人民币(大写)_________百_________拾_________万_________仟__________佰_________拾_________元整(小写: RMB___________________)的个人汽车贷款(贷款金额以贷款银行出具的《同意贷款通知书》为准)。

  2.2乙方所能申请的贷款额度和贷款期限以贷款银行审批为准,若贷款银行所审批的贷款额度和贷款期限未能满足Z方贷款申请要求的,不视为甲方未履行本协议所约定义务,甲方对此不承担违约责任。

  (三)保证及违约责任

  3.1亿方保证向甲方及贷款银行提交真实、有效的个人资料,乙方个人及家庭除银行贷款外无债务纠纷,无担保纠纷;

  3.2若乙方不偿还甲方所垫付的.全部代垫款的,乙方愿意接受_________市_________区法院的强制执行,因此所发生的费用由乙方承担;方也可凭借款借据向_________市_________区法院申请支付令, 乙方应无条件接受并不得提出异议,因此所发生的一切费用由乙方承担。

  (四)通用事项

  4.1其他约定(如无需填写"本项空白”)

  4.2下列第_项(可复选)文件为本协议不可分割的组成部分,具同等法律效力:

  ①委托融资申请表;

  ②债务声明书;

  ③划款委托书;

  ④借款借据;

  ⑤__________________。

  4.3各方履行本协议中发生的任何纠纷应先协商解决。协商不成功须诉讼的,各同意由甲方所在地的人民法院管辖。

  4.4本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,自甲、乙双方签字并按指模,甲方盖璋之日起生效。

  甲方:__________________

  乙方签名(指印) :__________________

  身份证号码:__________________

  住址:__________________

  电话:__________________

  签订日期:__________________

垫资合同4

  甲方:

  乙方:

  根据乙方在 施工需求,现就乙方所需的柴油垫资事宜甲乙双方共同协商达成如下共识,甲乙双方本着友谊、诚信、平等互利的原则共同遵守本合同。

  一、产品名称:

  柴油。

  二、质量要求:

  甲方垫资所提供的柴油必须是为国家合格产品,符合该行业的国家检测标准或符合该产品行业检测标准。

  三、供货方式

  乙方随时可以联系甲方送油。

  四、产品价格:

  油料价格随中国石油公司价格同等。(油价涨跌按油品装车日为准)。

  五、售后质量保证

  在乙方施工期间,甲方所供柴油如有质量问题甲方必须负完全责任,乙方有权将不合格油料清退出场,费用由甲方自理;如因甲方所提供油料的质量问题而给乙方机械造成损坏等重大问题时,甲方应承担一切经济损失。

  六、货款的支付与结算

  1。乙方以现金或银行转账等方式向甲方支付油款,经甲乙双方协商每月义海公司结算日作为结算日期,结清所有油款。

  2,结算时乙方应给甲方出据委托优先到义海公司财务结算油款

  七、甲乙双方的.权利与义务

  1。在符合支付油款条件时,乙方未能及时支付,乙方必须向甲方支付滞纳金。滞纳金计算方式:油款*0。3%*天数(天数以送油之日算起),如乙方在应付款之日起超过3日仍旧未支付油款及滞纳金,甲方有权单方面终止供油,乙方并负相应的违约责任。

  2。甲方有责任在乙方施工期间保证甲方供应的柴油的质量不出现任何问题。

  3。甲方有责任在柴油出现质量问题时,及时将不合格柴油清退出场、自行负担所有的费用,在因柴油质量事故而引发的乙方机械损坏的情况下必须赔偿乙方由此引起的一切损失。

  4。甲方必须在任何情况下保证质量、准时的供应给乙方所有需柴油供应合同要的柴油数量。如车辆通行道路不能行驶,甲方有权延迟向乙方送油。

  5。甲方在正常向乙方供油前提下,乙方应保证甲方供油的独家性不得通过其他渠道购油。

  八、其他

  1。甲方向乙方施工工地送油时,乙方应协助甲方做好安全防范工作,诺发生意外事故,造成人员伤亡和财产损失的,由责任方负全部责任。

  2。本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

  3。本合同是在公正,公平、互惠、互利、友好合作的前提下签订的。如在执行过程中有所异议,甲乙双方可以协商解决。协商解决不成时,可在当地人民法院诉讼解决。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

垫资合同5

  垫资服务协议书

  编号: 甲方:

  乙方(借款人): 身份证号:

  鉴于乙方拟向支行(以下简称为“贷款银行”)申请个人房产抵押贷款,由于客观原因,乙方客户需提前用款, 乙方申请提前垫资,经甲、乙双方自愿协商,达成以下协议。

  一、垫资事项

  1.1甲方同意为乙方此次融资资金需求提供垫资,金额为人民币(大写) 拾万佰元整(小写:RMB方一致同意将此笔垫资转入以下指定账户:

  户名: ;

  账号: ;

  1.2乙方同意将贷款银行审批通过发放给乙方个人房屋贷款发放至以下指定账户,作为乙方应向甲方偿还的垫资款项,并出具划款授权委托书:

  户名: ;

  账号: ;

  1.3垫资期间为自甲方将此笔垫资款转入本协议第1.1条指定账户之日起至贷款银行将乙方贷款款项划入本协议第1.2条指定账户之日止,最长不超过 天,按垫资金额的 %收取利息。经甲方同意,可适当延期,每延期一天,甲方有权利按垫资金额的 ‰(千分之)向乙方收取延迟金,延迟金必须在甲方同意延期时缴纳完毕。

  二、乙方贷款事项

  2.1 拾 元整(小写:RMB )的个人房屋贷款(贷款金额以贷款银行出具的《同意贷款通知书》为准)。

  2.2 乙方所能申请的贷款额度和贷款期限以贷款银行审批为准,若贷款银行所审批的

  贷款额度和贷款期限未能满足乙方贷款申请要求的,不视为甲方未履行本协议所约定义务,甲方对此不承担违约责任。

  三、保证及违约责任

  3.1乙方保证向甲方及贷款银行提交真实、有效的个人资料,乙方个人及家庭除银行贷款外无债务纠纷,无担保纠纷;

  3.2若乙方不偿还甲方所垫付的全部代垫款的',乙方愿意接受济南市强制执行,因此所发生的费用由乙方承担;甲方也可凭借款借据向济南市 区法院申请支付令,乙方应无条件接受并不得提出异议,因此所发生的一切费用由乙方承担。

  四、通用事项

  4.1其他约定(如无需填写“本项空白”)

  4.2下列第项(可复选)文件为本协议不可分割的组成部分,具同等法律效力: ①委托融资申请表;②债务声明书;③划款委托书;④借款借据;⑤ ;

  4.3各方履行本协议中发生的任何纠纷应先协商解决。协商不成功须诉讼的,各方同意由甲方所在地的人民法院管辖。

  4.4本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,自甲、乙双方签字并按指模,甲方盖章之日起生效。

  甲方:

  乙方签名(指印): 身份证号码:

  住址: 电话:

  签订日期:

垫资合同6

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、工程项目:总建筑面积约 平方米( 栋楼)。

  四、进场时间: 定于年 月底前(以进场通知书为准)。

  五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。

  六、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。

  七、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为天。

  八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。

  九、工程造价:本工程投资额约 亿元人民币。

  十、结算方式和计价标准:

  1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》和《20xx建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。

  2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。

  3、工人工资单价:执行35元/工日。

  4、施工措施费按取费标准的60%计算;

  5、规费双方按规定各自缴纳,双方积极做工作力争享受最优惠政策。

  6、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格,由乙方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。

  7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的.前提下,优先考虑使用。 十一、付款办式:

  1、本工程全部由乙方垫资建设,从工程开工开始计算,20个月后连本带息由甲方一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算,按建设银行同期贷款基准利率。

  2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满后结清。

  十二、协议履约金的支付与返还

  1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证金 万元,待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。

  2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等),待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。

  3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。

  4、具体事宜以正式施工合同为准。

  十三、甲方责任及义务

  1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。

  2、负责三通一平,提供材料堆放场地。

  3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。

  4、负责协调施工期间的各种外界干扰。

  5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系,确保不影响乙方施工。

  6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。

  十四、乙方责任及义务

  1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。

  3、负责各种技术资料的收集、整理、保管,待工程竣工一个月内移交甲方。

  4、落实好各项管理措施,执行甲方的各项管理制度,严格遵守各种安全操作规程,防火、防

  盗,确保安全文明施工。

  5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责,并承担一切经济赔偿及损失。

  6、对于见证取样的材料,如:钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验,经检验合格后方可进购。

  7、按施工场地平面布置图,搭设临建、堆放材料,做到文明施工。

  8、乙方必须参加公开竞标,同等条件保证乙方中标。

  十五、违约责任

  (1)、履行本协议发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向临沂市人民法院起诉。

  (2)乙方如因自身实力原因,无法承担施工所需的垫付资金,影响工程进度、质量等,一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任,三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。

  (3)本协议与正签合同具有同等法律效力。

  十六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。

  甲方: 乙方:

  法定代表人: 法定代表人:

  地址: 地址:

  年 月 日 年 月 日

垫资合同7

  甲方:

  乙方:

  甲方因修路等进行基础建设,需要沙子、石子、水泥、白灰等物料。乙方有甲方所需物料,为了互惠互利,甲、乙双方经协商达成如下协议:

  1、乙方向甲方供给沙子、石子、水泥、白灰,物料价格随行就市。

  2、乙方所供给物料价值满伍拾万元(50万元)时,甲方为乙方支付一次物料款。每满伍拾万元(50万元)的当天付清伍拾万元物料款。如果当天甲方不付清伍拾万元,按剩余部分物料款为基数开始计算利息,月利率为5%,同时乙方有权停止供货。

  3、在甲方按约支付货款的`情况下,乙方应当保证甲方用料充足,不能耽误甲方施工需要。甲方自愿只接受乙方物料,不与除乙方之外的任何第三方建立本合同项下的物料供需关系。 4本合同共同遵守,如有违约,应当承担违约金伍万元。 5本合同一式两份,双方各执一份,签字后生效。

  甲方签字:

  乙方签字:

  年月日

垫资合同8

  甲方:(借款人):身份证号:

  乙方:(借款人):身份证号:

  鉴于乙方拟向______银行支行(以下简称为“贷款银行”)申请个人房产抵押贷款,由于客观原因,乙方客户需提前用款,乙方申请提前垫资,经甲、乙双方自愿协商,达成以下协议。

  一、垫资事项

  1.1甲方同意为乙方此次融资资金需求提供垫资,金额为人民币(大写)______拾______万______仟______佰______拾______元整(小写:RMB ______)甲、乙双方一致同意将此笔垫资转入以下指定账户:

  户名:______;账号:______;

  1.2乙方同意将贷款银行审批通过发放给乙方个人房屋贷款发放至以下指定账户,作为乙方应向甲方偿还的垫资款项,并出具划款授权委托书:

  户名:______;账号:______;

  1.3垫资期间为自甲方将此笔垫资款转入本协议第1.1条指定账户之日起至贷款银行将乙方贷款款项划入本协议第1.2条指定账户之日止,最长不超过天,垫资期间甲方收取乙方垫资金额的______ %手续费和垫资金额的______%的月利息。经甲方同意,可延期一个月,每延期一天,甲方有权利按垫资金额的‰(仟分之)向乙方收取延迟金,延迟金必须在甲方同意延期时缴纳完毕。

  二、乙方贷款事项

  2.1乙方委托甲方向贷款银行申请人民币(大写)______拾______万______仟______佰______拾______元整(小写:RMB______)的个人房屋贷款(贷款金额以贷款银行出具的《同意贷款通知书》为准)。

  三、保证及违约责任

  3.1乙方保证向甲方及贷款银行提交真实、有效的个人资料,乙方个人及家庭除银行贷款外无债务纠纷,无担保纠纷;

  3.2乙方向甲方提供位于______市______(房产证号:______房______字第______号)的房产作为本次垫资的抵押物(甲方在抵押期间保管本房所有手续,可以作为乙方违约后的起诉证据)。如乙方在本次贷款银行放款一个月后乙方不履行还款义务,甲方有权将本房产在通知乙方的情况下,委托拍卖行进行公开拍卖,乙方必须无条件配合甲方办理拍卖及后续过户手续,拍卖房产所得款项由甲方扣除应得费用(垫资款______元、手续费元、利息______元、及后续延迟金______元、及其它______费,包含律师费、诉讼费、执行费、误工费等)后,剩余钱款归乙方所有。

  3.3乙方愿意接受______市区人民法院的强制执行,因此所发生的'费用由乙方承担;甲方也可凭借款借据向______市区法院申请支付令,乙方应无条件接受并不得提出异议,因此所发生的一切费用由乙方承担。

  四、通用事项

  4.1其他约定(如无需填写“本项空白”)

  4.2下列第______项(可复选)文件为本协议不可分割的组成部分,具同等法律效力:

  ①委托融资申请表;②债务声明书;③抵押房屋所需资料;④借款借据;⑤ ______;

  4.3各方履行本协议中发生的任何纠纷应优先协商解决,本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,自甲乙双方签字并按指印之日起生效。

  甲方:

  身份证号码:

  电话:

  地址:

  乙方签名(指印):

  身份证号码:

  电话:

  地址:

  见证人:身份证号码:电话:

  签订日期:______年______月______日

垫资合同9

  本协议书由甲方与乙方签订,约定如下:

  一、垫资金额

  甲方向乙方垫资金额为___________元,垫资服务期限为___________年____月____日。

  二、垫资利息

  1.垫资利息计算方式:甲方对乙方垫资所产生的利息,按照年利___________%计算,每___________天计算一次。

  2.垫资利息支付方式:乙方每个月必须按照约定向甲方支付垫资利息,如乙方未按照约定周期支付垫资利息而导致产生逾期,则按照逾期的.天数扣除乙方押金。

  三、押金

  1.押金金额:乙方应向甲方支付押金为___________元。

  2.押金用途:押金用于乙方垫资服务期间,保证垫资利息按照约定支付。如乙方按照约定每月支付垫资利息,则乙方在垫资服务结束时,可以申请返还押金。如乙方未按照约定周期支付垫资利息而导致产生逾期,则扣除相应逾期天数对应的押金。

  四、垫资用途

  乙方垫资所得用于___________,并须按时按量按照约定向甲方偿还垫资本金。

  五、垫资偿还

  1.垫资本金偿还方式:垫资本金应按照______种方式偿还。

  (1)一次性偿还:垫资服务期限结束后,在___________天内一次性偿还全部垫资本金。

  (2)分期偿还:分___________期偿还。

  第______期垫资本金:___________元,还款日为___________年____月____日,逾期按照双倍利息计算。

  2.垫资本金偿还期限:甲方提供垫资服务期限为___________,乙方必须按照约定时间按时归还垫资本金和利息。

  3.偿还方式:乙方应防止欠息,确保按照约定时间向甲方支付垫资本金和利息。乙方可以选择在银行卡中预留足够的金额,或是在银行自动扣款,或是在约定的时间内亲自到甲方办公室支付。

  六、免责条款

  1.如因以下原因导致垫资本金和利息未能按照约定归还,甲方并不承担责任:

  (1)乙方不听从甲方建议或指导,或是不按照合同约定进行操作,导致贷款失败;

  (2)乙方不按照约定还款日期支付款项,导致逾期;

  (3)乙方贷款资金被第三方冻结或查封,无法按照约定时间还款。

  2.如甲方对乙方的违约行为采取法律措施,由此产生的所有费用由乙方承担。

  七、争议解决

  本协议书的解释、变更和执行如产生争议,双方应友好协商解决。如协商不成,则应在甲方所在地人民法院解决。

  八、协议生效

  本协议书自签字盖章之日起生效。

  甲方(盖章):____________________

  乙方(盖章):____________________

  ______年____月____日

垫资合同10

  甲方(借资方):____________________

  身份证号码:______________________

  联系电话:________________________

  联系地址:________________________

  银行账户:________________________

  乙方(垫资方):____________________

  身份证号码:______________________

  联系电话:________________________

  联系地址:________________________

  风险告知:填写完整的个人单位信息,有助于与对方发生纠纷时,有明确的地址及联系方式向对方发送督促函件或顾问人员公函,在诉讼时能提供有效的信息给法院,减少诉讼程序风险及案件处理效率。

  依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:

  一、工程概况

  1、工程名称:_____________________

  2、工程地点:_____________________

  3、工程范围:总建筑面积约_______平方米(______栋楼)。

  4、进场时间:定于______年____月底前(以进场通知书为准)。

  5、承包方式:_________________________。

  6、承包内容:_________________________。

  二、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为_______天。

  三、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。

  四、工程造价:本工程投资额约________________元人民币。

  五、结算方式和计价标准:

  1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《建筑工程消耗量定额》、《安装工程消耗量定额》和《建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。

  2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。

  3、工人工资单价:执行____元/工日。

  4、施工措施费按取费标准的___%计算;

  5、规费双方按规定各自缴纳,双方积极做工作力争享受最优惠政策。

  6、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格,由乙_方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。

  7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的.前提下,优先考虑使用。

  六、付款办式:

  1、本工程全部由乙方垫资建设,从工程开工开始计算,20个月后连本带息由甲方一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算,按建设银行同期贷款基准利率。

  2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满后结清。

  十二、协议履约金的支付与返还

  1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证金___万元,待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。

  2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等),待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。

  3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。

  4、具体事宜以正式施工合同为准。

  七、甲方责任及义务

  1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。

  2、负责三通一平,提供材料堆放场地。

  3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。

  4、负责协调施工期间的各种外界干扰。

  5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系,确保不影响乙方施工。

  6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。

  八、乙方责任及义务

  1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。

  2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。

  3、负责各种技术资料的收集、整理、保管,待工程竣工一个月内移交甲方。

  4、落实好各项管理措施,执行甲方的各项管理制度,严格遵守各种安全操作规程,防火、防盗,确保安全文明施工。

  5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责,并承担一切经济赔偿及损失。

  6、对于见证取样的材料,如:钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验,经检验合格后方可进购。

  7、按施工场地平面布置图,搭设临建、堆放材料,做到文明施工。

  8、乙方必须参加公开竞标,同等条件保证乙方中标。

  九、违约责任

  1、履行本协议发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向临沂市人民法院起诉。

  2.乙方如因自身实力原因,无法承担施工所需的垫付资金,影响工程进度、质量等,一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任,三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。

  3本协议与正签合同具有同等法律效力。

  十、争议解决

  1、本合同项下发生的争议,由双方当事人协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的,按下列第_____种方式解决(以下两种方式只能选择一种):

  (一)提交_______仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向有管辖权的人民法院起诉。

  2、因违约引起诉讼,违约方除承担违约责任外,还需承担守约方因提起诉讼所发生的诉讼费、保全费、律师费、调查费、评估鉴定费等相关费用。

  风险告知:关于争议解决方式的约定,可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。在约定管辖时注意,约定了法院管辖就不能在约定仲裁管辖,两者只能选择其一。

  十一、其他条款

  本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。

  甲方(签字、盖章): 乙方 (签字、盖章):

  签订日期:___年___月___日 签订日期:___年___月___日

垫资合同11

  转让方:_______________(以下简称甲方)

  受让方:_______________(以下简称乙方)

  甲方现将的土地与乙方合作开发建房,为明确双方的权、责、利,特订协议如下:

  一、宅基地概况:宅基为_______________的良田(约_______________亩)与_______________的良田(约_______________个平方)。

  二、合作方式:甲方宅基地与乙方合作开发建房,乙方将车库上的一楼二个套间和_______________万元现金补偿给甲方,另外方勇的宅基地乙方以现金_______________万的方式一次性补偿给_______________。

  三、付款方式:签订合同付,其余部分待动动工付清元_______________。

  四、权利与责任:甲方必须保证现方勇修的通道给乙方正常使用,乙方享有该条路的永久性使用权,但无所有权,甲方不得向乙方收取道路及其他一切费用。甲方必须保证周围群众的不得无理取闹,遮光、前后间距所发生的费用概由甲方负责,乙方不承担其他任何费用。乙方必须保证该房屋的质量,甲方的两套住房享有乙方房屋的`同等权利。甲方不负责所有的建房手续费用。甲方必须负责经办该房屋施工期间和以后的生活水电,但所发生的费用概由乙方负责。

  五、乙方所给甲方的两套住房,乙方不负责房产证件手续。

  六、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字生效,具有同等法律效力。

  甲方签字:_______________

  乙方签字:_______________

  ________年_______月_____日

垫资合同12

  甲方:_____________法定代表人:_____________

  乙方:_______________法定代表人:_______________

  鉴于:甲方为具有资质的工程公司,乙方为甲方在____________ 项目(下称__________项目)的实际施工单位,乙方于 _______年___ 月进场施工,并于 ___________年_______ 月_______ 日向甲方账户汇入工程垫资款 _______元,用于甲方在___________项目的工程垫资(/并与 ____________年 _______月 ________日至____________年 _______月 ________日次向甲方账户汇入工程垫资款 ________元,用于甲方在阳泉项目的工程垫资);同时双方约定,阳泉项目业主方(下称项目业主)向甲方支付工程款后,甲方需尽快归还乙方之前为阳泉项目垫资的工程款项和利润分成(资金占用费、施工费)。现经双方友好协商,达成以下协议。

  一、甲方需在收到项目业主工程款后的. ________个工作日内,向乙方归还工程垫资款_________ 元及利润分成(资金占用费、施工费)_______ 元,共计 ___________元。

  二、甲方一次性收到项目业主各类工程款后,甲方需一次性支付乙方相关款项。

  三、如甲方分批收到项目业主工程款后,甲方需将每次收到的款项全部支付给乙方,直到所支付款项达到本协议约定总金额为止。如产生违约金,适用本条第一款,甲方向乙方所支付款项总金额将包括该违约金。

  四、如甲方未按前四条约定付款,甲方需按总金额__________ %/每天向乙方支付违约金。

  五、如甲方在收到项目业主款项两个月后仍不履行或部分不履行本协议所约定的义务,乙方有权通过多种司法途径保护自身权益。

  六、如有其它未尽事宜,双方另行协商约定。

  七、本协议一式两份,签署后生效。

  甲方(盖章):_______________

  法定代表人___________________

  授权代表(签字):______________

  签署日期:___________年 _______月 ________日

  乙方(盖章):_______________

  法定代表人___________________

  授权代表(签字):______________

  签署日期:___________年 _______月 ________日

垫资合同13

  甲方(垫资方):____________________

  住所:____________________________

  身份证号码:______________________

  联系方式(手机):___________________

  银行账户:________________________

  乙方(借资方):____________________

  住所:___________________________

  身份证号码:_______________________

  联系方式(手机):___________________

  甲乙双方在平等自愿的基础上,经双方友好协商,达成如下协议:

  第一条:借资用途

  乙方与__________有限公司签订有买卖合同,乙方购买____________有限公司______。由于乙方购买的______数量较大,现乙方委托甲方对其购买的_______款进行垫付,乙方向甲方的借资专用于乙方与________有限公司签订的______买卖合同的购买________用,不得挪作他用,不得进行违法活动,更不能随意侵占甲方的所贷款项。

  第二条:垫资期限

  甲方为乙方垫资的期限为:自___年___月___日到____年__月___日。

  第三条:垫资形式

  甲方直接为乙方与_________有限公司之间的_______买卖合同所需资金进行垫付。乙方应按照甲方垫资购买_____数量____元/___的提成给予甲方。

  风险告知:垫资协议属于变相借款合同,通常情况下借款合同的借款由当事人进行协商约定,自然人之间的借款未约定利息的,视为无偿借款;自然人之间约定有偿借款的,其利率不得高于法定限制。相关法律规定,民间借贷的利率可以适当高于银行的利率,但最高不得超过银行同类贷款利率的4倍;不允许计收复利。

  第四条:还款期限与还款方式

  乙方还款期限为:乙方应于_______________________________

  乙方还款方式为:乙方应于________________________________

  第五条:双方责任义务

  (一)甲方的`主要权利和义务

  (1)按照本协议约定按期足额提供垫资,但因乙方原因造成迟延的除外:

  (2)对甲方提供的有关个人资料予以保密:

  (3)甲方有权了解,核实有关乙方身份财力状况,有权要求乙方提供相关文件资料:公司营业执照、税务登记证、机构代码证、机构信用证、公章、法人章原件及个人资料的原件以及此次垫资产生的重要单据文件:

  ____________________________________________。

  风险告知:垫资协议属于变相借款合同,在没有任何担保的情况下,建议乙方提供相关的财产证明。

  (二)乙方主要权利和义务

  (1)乙方有权要求甲方按协议约定垫资:

  (2)乙方有权要求甲方对甲方提供的有关个人的资料予以保密,但双方另有约定或法律,行政法规另有规定的除外:

  (3)乙方应按甲方要求提供有关个人的资料,并保证资料的真实性,完整性和有效性:

  (4)乙方应按照协议约定的期限归还全部垫资款及给予甲方所购买_______每__元的垫资提成。

  第六条违约责任

  1、甲方违约则__________________________________________

  2、乙方如逾期则每天按垫资额的____%交纳违约金。逾期不得超过____天。

  第七条本协议纠纷采取协商解决,协商不能解决的,直接向垫资方所在地的人民法院起诉。

  本协议一式两份,双方各执一份,自双方签字之日起生效。本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等法律效力。

  甲方(签字、盖章): ____乙方(签字、盖章):____

  签订日期:___年___月___日签订日期:___年___月___日

垫资合同14

  垫资协议书

  甲方(垫资方):____________________

  住所:______________________________

  法人代表:

  联系方式(手机):

  乙方(借资方):____________________

  住所:_____________________________ 法人代表:_________________________

  联系方式(手机):

  丙方(担保方):_____________________

  住所:_____________________________ 法人代表:_________________________

  联系方式(手机):

  根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规以及规章的规定,乙方(借资方)为***************向垫资方申请借款,并请丙方作为担保人。三方本着平等自愿、诚实信用的原则达成一致意见,特签订本合作协议(以下简称“本协议”),并保证共同遵守执行。

  第一条:借资用途

  1.乙方向甲方的借资专用于乙方与第三人___________________________签订的___________ 合同的**********,不得挪作他用,不得进行违法活动,更不能随意侵占甲方的`所贷款项;

  2.在本协议有效期内,甲方有权检查垫资使用情况,乙方应按甲方要求提供相关的资料和情况说明;如发现乙方未按本协议约定的用途使用借借资,甲方有权要求乙方提前还款并承担相应的违约责任。

  第二条:借资金额

  乙方向甲方借资相当于人民币_______________元(大写:__________________),

  借资期限为_____月(自___月___日到___月___日)

  第三条:垫资发放形式

  甲方的垫资以************* 的形式按规定交予甲方

  第四条:还款资金来源及还款方式

  1、乙方资金来源为_____________________________________________

  2、乙方还款方式为______________________________________________

  第五条:三方责任义务

  (一)甲方的主要权利和义务

  (1) 按照本协议约定按期足额提供垫资,但因乙方原因造成迟延的除外:

  (2) 对甲方提供的有关个人资料予以保密:

  (3) 甲方有权了解,核实有关乙方身份财力状况,有权要求乙方提供相关文件

  资料:

  (二)乙方主要权利和义务

  (1) 乙方有权要求甲方按协议约定垫资:

  (2) 乙方有权要求甲方对甲方提供的有关个人的资料予以保密,但双方另有约

  定或法律,行政法规另有规定的除外:

  (3) 乙方应按甲方要求提供有关个人的资料,并保证资料的真实性,完整性和

  有效性:

  (4) 乙方应按照协议约定的期限归还全部垫资款。

  (三)丙方(担保方)的主要权利和义务

  ***************

  第六条 违约责任

  1、甲方违约则*************************

  2、乙方如逾期则每天按垫资额的______(?%)交纳违约金。逾期不得超过____ 天。丙方(保证人)有不可撤销的连带还款责任。

  第七条 本协议纠纷采取协商解决,协商不能解决的,直接向垫资方所在地的人民法院起诉

  本协议一式叁份,叁方各执一份自叁方签字之日起生效。本协议未尽事宜,叁方可以补充规定,补充协议与本协议有同等法律效力。

  甲方(签字、盖章): 乙方 (签字、盖章): 丙方(签字、盖章):

  法定代表人: 法定代表人: 法定代表人:

  签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日

  

垫资合同15

  发包人(全称):都昌县源生环保科技有限公司 ( 以下简称甲方)

  承包方(全称): (以下简称乙方)

  为保证 工程在合理使用期限内正常使用,发包人、承包人经协商一致签定工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

  一、工程质量保修范围和内容

  质量保修范围包括地基基础工程,主体结构工程,屋面防水工程和双方约定的其他土建工程,以及电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下:

  上述内容及合同范围内装修工程

  二、质量保修期

  质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。

  双方根据国家规定,结合具体工程约定质量保修期如下:

  1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限;

  2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年;

  3.电气管线、上下水管线、设备安装工程为2年;

  4.装修工程为2年;

  5.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为1 年。

  三、质量保修责任

  1.属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,修理费用从质量保修金扣除。

  2.发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等),承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。非承包施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。

  3.在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。

  四、质量保修金的.支付

  本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 3 %;

  五、质量保修金的返还

  甲方在质量保修期满后天内,将剩余保修金返还乙方。

  六、其他

  双方约定的其他工程质量保修事项:

  本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同甲乙双方共同签署。

  甲方(公章): 乙方(公章):

  法定代表人(签字): 法定代表人(签字):

  年月日年月日

【垫资合同】相关文章:

施工垫资合同04-20

排球正面双手垫球说课稿11-20

人资专员工作总结05-22

合同劳务合同08-14

销售合同销售合同06-02

采购合同采购合同02-11

施工合同施工合同03-28

买卖合同合同06-07

装修合同合同范本02-28