- 相关推荐
一级建造师证试题
在社会的各个领域，我们都不可避免地要接触到试题，试题是命题者根据一定的考核需要编写出来的。你知道什么样的试题才是好试题吗？下面是小编为大家收集的一级建造师证试题，希望对大家有所帮助。
一级建造师证试题1
1、设计概算审查时，对图纸不全的复杂建筑安装工程投资，通过向同类工程的建设，施工企业征求意见判断其合理性，这种审查方法属于( )。【单选题】
A.对比分析法
B.专家意见法
C.查询核实法
D.联合会审法
正确答案:C
答案解析:首先排除B，因为教材中没有专家意见法。A对比分析是找个相似的项目对比，排除掉；联合会审需要找自己这个项目的相关单位审核提意见，所以只能选C。
2、某施工企业编制砌砖墙人工定额，该企业有近5年同类工程的施工工时消耗资料，则制定人工定额适合选用的方法是（ ）。【单选题】
A.技术测定法
B.比较类推法
C.统计分析法
D.经验估计法
正确答案:C
答案解析:本题考查的是人工定额的制定方法。统计分析法是把过去施工生产中的同类工程或同类产品的工时消耗的统计资料，与当前生产技术和施工组织条件的变化因素结合起来，进行统计分析的方法。
3、某生产性企业若对原工艺方案进行改造需要投资100万元，改造后年运行成本50万元；若采用全新工艺方案需要投资200万元，年运行成本40万元，设基准投资收益率为12%。则两方案相比较的增量投资收益率为（ ）。【单选题】
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
正确答案:B
答案解析:本题考查的是增量投资收益率法。根据增量投资收益率法公式R（2-1）=（C1-C2）/（L1-L2）=（50-40）/（200-100）=10%。选项B正确。
4、根据《企业会计准则第15号-建造合同》，判断成本加成合同的结果是否能够可靠估计，至少需同时具备的条件有（ ）。【多选题】
A.与合同相关的经济利益很可能流入企业
B.合同总收入能够可靠的计量
C.为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定
D.合同奖励金额能够可靠地计量
E.实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量
正确答案:A、E
答案解析:本题考查的是建造（施工）合同收入的确认。判断成本加成合同的结果能够可靠估计，需同时具备以下条件：（1）与合同相关的经济利益很可能流入企业；（2）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
5、在技术方案投资各方现金流量表中，应作为现金流出的有（ ）。【多选题】
A.技术方案资本金
B.实缴资本
C.借款本金偿还
D.经营成本
E.租赁资产支出
正确答案:B、E
答案解析:本题考查的是投资各方现金流量表。投资各方现金流量表中应作为现金流出的有实缴资本、租赁资产支出、其他现金流出。
6、杜邦财务分析体系揭示的是（ ）对净资产收益率的影响。【单选题】
A.总资产净利率及资产总额
B.企业获利能力及权益乘数
C.资本积累率及销售收入
D.营业增长率及资本积累
正确答案:B
答案解析:本题考查的是财务指标综合分析-杜邦财务分析体系。杜邦财务分析体系是以净资产收益率为核心指标，以总资产净利率和权益乘数为两个方面，重点揭示企业获利能力及权益乘数对净资产收益率的影响，以及各相关指标之间的相互作用关系。
7、根据《建设工程量清单计价规范》（GB50500-20xx），工程发包时，招标人要求索赔的工期天数超过定额工期（ ）时，应当在招标文件中明示增加赶工费用。【单选题】
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
正确答案:D
答案解析:本题考查的是提前竣工。工程发包时，招标人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20%，将其量化。超过者，应在招标文件中明示增加赶工费用。
8、施工图预算的编制依据有（ ）。【多选题】
A.建设单位的资金到位情况
B.施工投标单位的资质等级
C.施工投标单位的施工组织设计
D.批准的设计概算
E.相应预算定额和地区单位估价表
正确答案:D、E
答案解析:本题考查的是施工图预算的编制依据。施工图预算的编制依据主要包括以下几个方面：（1）国家、行业、地方政府发布的计价依据等有关法律法规或规定；（2）建设项目有关文件、合同、协议等；（3）批准的设计概算；（4）批准的施工图设计图纸及相关标准图集和规范；（5）相应预算定额和地区单位估价表；（6）合理的施工组织设计和施工方案等文件；（7）项目有关的'设备、材料供应合同、价格及相关说明书；（8）项目所在地区有关的气候、水文、地质地貌等的自然条件；（9）项目的技术复杂程度，以及新技术、专利使用情况等；（10）项目所在地区有关的经济、人文等社会条件。
9、建筑安装工程费用项目组成中，暂列金额主要用于（ ）。【多选题】
A.施工合同签订时尚未确定的材料设备采购费用
B.施工图纸以外的零星项目所需的费用
C.隐藏工程二次检验的费用
D.施工中可能发生的工程变更价款调整的费用
E.项目施工现场签证确认的费用
正确答案:A、D、E
答案解析:本题考查的是其他项目费。暂列金额是指发包人在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
10、关于利率高低影响因素的说法，正确的有（ ）。【多选题】
A.利率的高低首先取决于社会平均利润率的高低，并随之变动
B.借出资本所承担的风险越大，利率越低
C.资本借出期间的不可预见因素越多，利率越高
D.社会平均利润率不变的情况下，借贷资本供过于求会导致利率上升
E.借出资本期限越长，利率越高
正确答案:A、C、E
答案解析:利率是各国发展国民经济的重要杠杆之一，利率的高低由以下因素决定：
（1）利率的高低首先取决于社会平均利润率的高低，并随之变动。
（2）在社会平均利润率不变的情况下，利率高低取决于金融市场上借贷资本的供求情况，借贷资本供过于求，利率便下降；反之，求过于供，利率便上升。
（3）借出资本要承担一定的风险，风险越大，利率也就越高。
（4）通货膨胀对利息的波动有直接影响，资金贬值往往会使利息无形中成为负值。
（5）借出资本的期限长短。贷款期限长，不可预见因素多，风险大，利率就高；反之利率就低。
一级建造师证试题2
1.根据《工伤保险条例》，建筑施工企业职工有下列情况不能认定为工伤的有( )。
A.出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤
B.在施工现场斗殴受伤
C.在施工现场因工作原因受到事故伤害
D.施工期间醉酒坠落致残
E.在办公场所内因劳资纠纷自杀
【正确答案】BDE
【答案解析】本题考查的是工伤保险的规定。有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：故意犯罪的;醉酒或者吸毒的;自残或者自杀的。参见教材P240.
2.以下情况中，( )属于工伤。
A.王某，患严重的职业病
B.张某，在下班途中由于其危险驾驶而引起的交通事故受伤
C.赵某，下班后收拾物品准备离开时不幸中电身亡
D.刘某，在工作时间突发心脏病入院，72小时后死亡
E.高某，在休年假期间外出遇到交通事故受伤
【正确答案】AC
【答案解析】本题考查的是工伤保险的规定。选项B：在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的;选项D：在工作时间和工作岗位、突发疾病死亡或者在48小时内经抢救无效死亡的;选项E：职工在休年假期间外出遇到交通事故受伤属于非因公事故。参见教材P240.
3.根据《建设工程安全生产管理条例》，出租的机械设备应当有产品合格证、自检合格证明和( )。
A.生产企业资质证明
B.生产企业营业执照
C.生产许可证
D.第三方检测合格证明
【正确答案】C
【答案解析】本题考查的是机械设备等单位相关的'安全责任。《建设工程安全生产管理条例》规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证。参见教材P265.
4.在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由( )承担。
A.设备使用单位
B.具有相应资质的单位
C.设备出租单位
D.检验检测机构
【正确答案】B
【答案解析】本题考查的是机械设备等单位相关的安全责任。在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。参见教材P265.
5.依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之口起( )日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.5
B.10
C.15
D.20
【正确答案】C
【答案解析】本题考查的是建设单位相关的安全责任。依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之口起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。参见教材P260.
根据事故具体情况，事故调查组成员由有关人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监6.督管理职责的有关部门以及( )派人参加。
A.监察机关
B.人民法院
C.公安机关
D.人民检察院
E.工会
【正确答案】ACDE
【答案解析】本题考查的是施工生产安全事故的调查和处理。事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。参见教材P255.
7.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，自事故发生之日起( )内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
A.30
B.60
C.90
D.120
【正确答案】A
【答案解析】本题考查的是施工生产安全事故的调查和处理。自事故发生之日起30内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。参见教材P255.
8.起重吊装工程是一个危险性工程，对于起重吊装工程的说法不正确的是( )。
A.施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施
B.需要编制专项施工方案，并附安全验算结果
C.专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施
D.由专职安全管理人员进行现场监督
【正确答案】C
【答案解析】对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。参见教材P228.
一级建造师证试题3
关于施工企业资质证书的说法，正确的是（ ）。
A.资质许可机关未在企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续资质证书决定的，视为不准予延续
B.企业发生合并、分离、重组以及改制等事项，可以直接继承原施工企业资质
C.资质证书有效期届满，未依法申请延续的，资质许可机关应当撤回其资质证书
D.申请日起前1年至资质许可决定做出前，企业项目未取得施工许可证擅自施工的，资质许可机关不予批准该施工企业的资质升级申请和增项申请
参考答案：D
参考解析：A视为准予延续;B合并、分离、重组以及改制等事项，重新核定;C应该注销。
有下列情形之一的，资质许可机关应当依法注销建筑业企业资质，并向社会公布其建筑业企业资质证书作废，建筑业企业应当及时将资质证书交回资质许可机关：
(1)资质证书有效期届满，未依法申请延续的;
(2)建筑业企业依法终止的;
(3)建筑业企业资质依法被撤销、撤回或吊销的;
(4)企业提出注销申请的;
(5)法律、法规规定的应当注销建筑业企业资质的其他情形。
下列工程项目中，可以由外商投资建筑业企业承包的有（ ）。
A.中国投资的建设项目
B.外资占45%，但技术难度大的建设项目
C.全部由外国赠款建设的工程
D.外资占50%的中外联合建设项目
E.国际金融机构资助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目
收起答案
参考答案：CE
参考解析：外资建筑业企业只允许在其资质等级许可的范围内承包下列工程：(1)全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程;(2)由国际金融机构资助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目;(3)外资等于或者超过50%的中外联合建设项目，以及外资少于50%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准的.中外联合建设项目;(4)由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准，可以由中外建筑企业联合承揽。
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》，正确的是（ ）。
A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人
B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任
C.实际施工人以发包人为发包人主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人。
D.发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任
参考答案：B
参考解析：实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任。
一级建造师证试题4
1、根据《建设工程量清单计价规范》（GB50500-20xx），适宜采用综合单价法计价的措施项目费是（ ）。【单选题】
A.脚手架工程费
B.夜间施工增加费
C.冬雨季施工增加费
D.二次搬运费
正确答案:A
答案解析:综合单价法与分部分项工程综合单价的计算方法一样，就是根据需要消耗的实物工程量与实物单价计算措施费，适用于可以计算工程量的措施项目，主要是指一些与工程实体有紧密联系的项目，如混凝土模板、脚手架、垂直运输等。
2、企业持有的可作为现金等价物的资产有（ ）。【多选题】
A.购买日起三个月到期的国库券
B.银行承兑汇票
C.可转换定期存单
D.货币市场基金
E.企业作为短期投资购入的普通股票
正确答案:A、B、C、D
答案解析:通常从购买日起三个月到期或清偿的国库券、货币市场基金、可转换定期存单、银行本票及银行承兑汇票等都可列为现金等价物。企业短期购入的可流通的股票，尽管期限短，变现的能力也很强，但由于其变现的金额并不确定，其价值变动的风险较大，因而不属于现金等价物。
3、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-20xx），关于招标控制价的说法，正确的有（ ）。【多选题】
A.国有资金投资的建设工程招标，必须编制招标控制价
B.国有资金投资的建设工程招标，招标控制价应控制在已批准的投资概算内
C.招标控制价只能由具有编制能力得招标人自行编制
D.招标控制价应在招标文件中公布，不得变动
E.投标人的投标报价若高于招标控制价，其投标应被拒绝
正确答案:A、B、D、E
答案解析:选项C，招标控制价应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制和复核。
4、根据《建设工程工程清单计价规范》（GB50500-20xx），由于承包人因未在约定的工期内竣工 ，则对原约定竣工日期继续施工的工程，在使用价格调整公式进行价格调整时，应使用的现行价格指数是（ ）。【单选题】
A.原约定竣工日期的价格价格指数
B.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低者
C.实际竣工日期的'价格指数
D.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高者
正确答案:B
答案解析:因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。
5、下列单位工程概算中，属于设备及安装工程概算的是（ ）。【单选题】
A.通风空调工程概算
B.电气照明工程概算
C.弱电工程概算
D.工器具及生产家具购置费用概算
正确答案:D
答案解析:设备及安装工程概算包括机械设备及安装工程概算、电气设备及安装工程概算、热力设备及安装工程概算以及工器具及生产家具购置费概算等。
6、新建工程与某已建成工程仅外墙饰面不同，已建成工程外墙为水泥砂浆抹面，单价为8.75元/㎡，每平方米建筑面积消耗量为0.852㎡；新建工程外墙为贴釉面砖，单价为49.25元/㎡，每平方米建筑面积消耗量为0.814㎡，若已建成工程概算指标为536元/㎡，则新建工程修正概算指标为（ ）元/㎡。【单选题】
A.576.50
B.585.25
C.568.63
D.613.26
正确答案:C
答案解析:结构变化修正概算指标=J+Q1P1-Q2P2=536+49.25×0.814-8.75×0.852=568.63元/m2。
7、汽车运输重量轻而体积大的货物时，不能充分利用载重吨位因而不得不在低于其计负荷下工作的时间应计入（ ）。【单选题】
A.正常负荷下的工作时间
B.不可避免的中断时间
C.有根据地降低负荷下的工作时间
D.损失的工作时间
正确答案:C
答案解析:有根据地降低负荷下的工作时间，是指在个别情况下由于技术上的原因，机械在低于其计算负荷下工作的时间。例如，汽车运输重量轻而体积大的货物时，不能充分利用汽车的载重吨位因而不得不降低其计算负荷。
8、某建设工程施工过程中，由发包人供应的材料没有及时到货，导致承包人的工人窝工5个工作日，每个工日单价200元；承包人租赁的一台挖土机窝工5个台班，台班租赁费500元，承包人自卸汽车窝工2个台班，该自卸汽车折旧费每台班300元，工作时燃油动力费每台班80元。则承包人可以索赔的费用是（ ） 元。【单选题】
A.2500
B.3500
C.4260
D.4100
正确答案:D
答案解析:发包人供应的材料没有及时到货，属于可以索赔的事项。人工和租赁的机械设备，索赔费用比较好计算，主要是自有机械设备的窝工，只能计算折旧费，工时燃料的费用不能索赔，所以计算的结果为5×200+5×500+2×300=4100元。
9、根据《建设工程工程量清单计价规范》(CB 50500-20xx)，施工企业综合单价的计算有以下工作：①确定组合定额子目并计算各子目工程量；②确定人、料、机单价；③测算人、料、机的数量；④计算清单项目的综合单价；⑤计算清单项目的管理费和利润；⑥计算清单项目的人、料、机总费用，正确的步骤是（ ）。【单选题】
A.①-③-②-⑥-⑤-④
B.②-③-①-⑤-⑥-④
C.③-①-②-⑥-⑤-④
D.①-③-②-④-⑥-⑤
正确答案:A
答案解析:综合单价的计算可以概括为以下步骤：（1）确定组合定额子目；（2）计算定额子目工程量；（3）测算人、料、机消耗量；（4）确定人、料、机单价；（5）计算清单项目的人、料、机总费用；（6）计算清单项目的管理费和利润；（7）计算清单项目的综合单价。
10、某施工企业8月份钢筋原材料的实际费用为2万元，而计划值为20万元，由于钢筋原材料费由工程数量、单位工程量钢筋耗用量和钢筋单位3个因素乘积构成，若分析这3个因素对钢筋原材料的影响方向及程度，适宜采用的财务分析方法是（ ）。【单选题】
A.概率分析法
B.因素分析法
C.结构分析法
D.趋势分析法
正确答案:B
答案解析:因素分析法是依据分析指标与其驱动因素之间的关系，从数量上确定各因素对分析指标的影响方向及程度的分析方法。这种方法的分析思路是，当有若干因素对分析指标产生影响时，在假设其他各因素都不变的情况下，顺序确定每个因素单独变化对分析指标产生的影响。因为题目中提到了“若分析这3个因素对钢筋原材料的影响方向及程度”很明显属于因素分析法。
一级建造师证试题5
1、在航站楼内，下列工程属于航站楼弱电工程的有( )。【多选题】
A.空调工程
B.广播系统工程
C.人行自动步道
D.时钟系统工程
E.捷运系统
正确答案:B、D
答案解析:
2、与其他工程相比,机场飞行区施工场区相对比较（ ）。【单选题】
A.平整
B.狭窄
C.宽阔
D.陡峭
正确答案:C
答案解析:施工场区相对较宽阔。飞行区土(石)方工程的作业面宽阔,而不像公路工程分布那样呈线形,更适合于机械施工。
3、模板、支架和拱架设计的主要要求包括（ ）。【多选题】
A.模板、支架和拱架接触的表面应平整、光滑,多次重复使用的应在内侧加钉镀锌薄钢板
B.模板、支架和拱架的设计,应根据结构形式、设计跨径、施工组织设计、荷载大小、地基土类别及有关的设计、施工规范进行
C.绘制模板、支架和拱架总装图、细部构造图
D.绘制模板组件图
E.制定模板、支架和拱架结构的安装、使用、拆卸保养等有关技术安全措施和注意事项
正确答案:A、B、C、E
答案解析:
4、在该项工程中,民航机场一级注册建造师可签章哪些施工进度管理文件?【建造师案例题】
答案解析:可签章以下施工进度管理文件:工程项目总工期进度计划;单位工程及分布、分项工程工期进度计划;工期延误申请表;停工、复工报告及申请文件;赶工计划申请报告;工期进度计划实施方案;竣工验收报告。在机场施工进度管理中,编制各类工期进度计划、工期延误申请、停工复工申请、赶工计划申请、工期进度计划实施、竣工验收等均为进度管理的.基本工作,相关技术文件需要建造师签章。
5、如果道面基层密实度达不到设计标准,应如何处理?【建造师案例题】
答案解析:继续碾压,局部含水量大或材料离析地点,挖除换填混合料。
6、索赔要求成立必须具备的条件有哪些?【建造师案例题】
答案解析:施工单位的索赔要求成立必须同时具备以下四个条件:4)施工单位在事件发生后的规定时间内提交了索赔的书面意向通知和索赔报告。
7、施工单位提出索赔是否合理?【建造师案例题】
答案解析:不可以索赔,原因是:造成取消工程量的直接原因是工期延误。延误的原因是施工单位没有采取合理的不停航施工方案造成的,责任方在施工单位,不在建设单位。建设单位是为不影响机场航空飞行安全,暂缓改扩建工程。
8、航站楼计算机地面信息管理系统配线间净高不小于（ ）m。【单选题】
A.2.3
B.1.8
C.1.3
D.1
正确答案:A
答案解析:
9、雷达系统由哪几个主要部分组成?【建造师案例题】
答案解析:雷达系统由发射机、接收机、天线和显示器四个主要部分组成。
10、写出仪表着陆系统的安装施工的工序。【建造师案例题】
答案解析:安装施工工序为:测量定位,预埋件与土建配合,电源、接地、有线的安装,设备的安装,地面调试,空中校飞和验收。
一级建造师证试题6
一、真题二十三解析
题目：民航机场排水工程中的附属构筑物包括（ ）。
A．集水池B．钢筋混凝土盖板C．进出水口D．盲沟E．浆砌明沟
答案：ABC。
解析：
集水池在民航机场排水工程中起到收集和临时储存雨水等的作用，是重要的附属构筑物。钢筋混凝土盖板可以用于覆盖排水渠道等，保护排水系统同时也方便维护和管理。进出水口是排水工程与外部水系连接的`关键部位，对排水系统的正常运行至关重要。
盲沟主要是一种地下排水设施，通常不被认为是排水工程中的附属构筑物。浆砌明沟虽然是排水设施，但一般不作为附属构筑物的典型代表。
二、真题二十四解析
题目：下列关于特殊性岩土，说法正确的有（ ）。
A．溶蚀性盐渍土应进行专项研究B．软弱土地基进行堆载等涉及稳定问题的作业时，应进行稳定性验算C．湿陷性黄土地基处理应同时满足地基处理厚度和剩余总湿陷量的要求D．中膨胀潜势或弱膨胀潜势的膨胀土经改良处理后可填筑施工E．高含冰量冻土进行除冰处理后，可作为飞行区道面影响区填料
答案：ABCD。
解析：
A 项，溶蚀性盐渍土具有特殊的工程性质，对机场工程建设可能带来较大影响，因此应进行专项研究，以便采取针对性的处理措施。B 项，软弱土地基稳定性较差，在进行堆载等作业时可能会引发地基失稳等问题，所以应进行稳定性验算，确保工程安全。C 项，湿陷性黄土地基处理需要同时考虑地基处理厚度和剩余总湿陷量，只有两者都满足要求，才能保证机场工程的质量和安全。D 项，中膨胀潜势或弱膨胀潜势的膨胀土经过改良处理后，可以降低其膨胀性，从而可以用于填筑施工。
E 项，高含冰量冻土即使进行除冰处理后，其工程性质仍然不稳定，一般不可以作为飞行区道面影响区填料。
一级建造师证试题7
1、堤防土方施工进行距离丈量时,在视距（ ）m时可采用视距法测定。【多选题】
A.25
B.35
C.45
D.55
E.65
正确答案:A、B、C
答案解析:距离丈量可根据条件和精度要求从下列方法中选择:①用钢尺或经过比长的皮尺丈量,以不超过一尺段为宜。在高差较大地区,可丈量斜距加倾斜改正。②用视距法测定,其视距长度不应大于50m。预裂爆破放样,不宜采用视距法。③用视差法测定,端点法线长度不应大于70m。
2、在工程建设实施阶段,依审批权限向主管部门提出主体工程开工申请报告的是（ ）【单选题】
A.项目法人
B.监理单位
C.施工单位
D.质量监督机构
正确答案:A
答案解析:根据《水利工程建设程序管理暂行规定》(水建[1998]16号),建设实施阶段是指主体工程的建设实施,项目法人按照批准的建设文件,组织工程建设,保证项目建设目标的实现。在建设实施阶段,项目法人(或项目建设责任主体、建设单位、代建机构)必须按审批权限,向主管部门提出主体工程开工申请报告,经批准后,主体工程方能正式开工。
3、根据《水利工程建设安全生产管理规定》,设计单位安全责任主要落实在（ ）等方面。【多选题】
A.资质等级
B.设计标准
C.设计文件
D.设计人员
E.安全生产条件
正确答案:B、C、D
答案解析:对设计单位安全责任的规定中包括设计标准、设计文件和设计人员三个方面。
4、细度模数为2.0的砂属于（ ）【单选题】
A.粗砂
B.中砂
C.细砂
D.特细砂
正确答案:C
答案解析:混凝土的细骨料:粒径在0.16~5mm之间的骨料。按形成条件分为天然砂、人工砂;按细度模数F·M分为粗砂(F·M=3.7~3.1)、中砂(F.M=3.0~2.3)、细砂(F.M=2.2~1.6)、特细砂(F.M=1.5~0.7)。
5、用浆液灌入岩体裂隙中以提高岩体的整体性和抗变形能力的灌浆称为（ ）灌浆。【单选题】
A.接缝
B.固结
C.接触
D.回填
正确答案:B
答案解析:固结灌浆是指用浆液灌入岩体裂隙或破碎带,以提高岩体的整体性和抗变形能力的灌浆。
6、某水库除险加固工程建设工地拟申报水利系统文明建设工地。根据申报条件,其已完工程量一般应达全部建安工程量的（ ）以上。【单选题】
A.20%
B.30%
C.50%
D.70%
正确答案:B
答案解析:水利系统文明建设工地由项目法人负责申报。申报水利系统文明建设工地的项目应满足下列基本条件:已完工程量一般应达全部建安工程量的30%以上;工程未发生严重违法乱纪事件和重大质量、安全事故;符合水利系统文明建设工地考核标准的要求。
7、水电工程特大质量事故的处理方案由（ ）提出。【单选题】
A.监理单位
B.设计单位
C.质监总站
D.施工单位
正确答案:B
答案解析:根据《水电建设工程质量管理暂行办法》,质量事故中出现人身伤亡事故的,按《水电建设工程施工安全管理暂行办法》处理。其中重大及特大事故的处理方案,由项目法人委托设计单位提出,项目法人组织专家组审查批准后实施,必要时由上级部门组织审批后实施。
8、水利水电工程施工导流建筑物级别最高是（ ）级。【单选题】
A.1
B.2
C.3
D.4
正确答案:C
答案解析:导流建筑物应根据其保护对象、失事后果、使用年限和工程规模划分为3~5级。最高是3级。
9、某水电站进水口边坡施工中发生质量事故,经调查,事故造成直接经济损失约20万元,处理后不影响工程正常使用和寿命。根据有关规定,该事故属于 （ ）【单选题】
A.重大质量事故
B.较大质量事故
C.一般质量事故
D.质量缺陷
正确答案:C
答案解析:根据《水利工程质量事故处理暂行规定》,工程质量事故按直接经济损失的大小,检查、处理事故对工期的影响时间长短和对工程正常使用的'影响,分类为一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故、特大质量事故。其中一般质量事故指对工程造成一定经济损失,经处理后不影响正常使用并不影响使用寿命的事故。
10、某地交通部门在河道上修建跨河桥梁,该交通部门应在（ ）报请批准前,将其工程建设1方案报请有关水行政主管部门审查同意。【单选题】
A.项目建议书
B.可行性研究报告
C.初步设计
D.开工申请
正确答案:B
答案解析:《水法》第十九条规定:“建设水工程,必须符合流域综合规划。在国家确定的重要江河、湖泊和跨省、自治区、直辖市的江河、湖泊上建设水工程,其工程可行性研究报告报请批准前,有关流域管理机构应当对水工程的建设是否符合流域综合规划进行审查并签署意见;在其他江河、湖泊上建设水工程,其工程可行性研究报告报请批准前,县级以上地方人民政府水行政主管部门应当按照管理权限对水工程的建设是否符合流域综合规划进行审查并签署意见。水工程建设涉及防洪的,依照防洪的有关规定执行;涉及其他地区和行业的,建设单位应当事先征求有关地区和部门的意见。”
一级建造师证试题8
1、（ ）上海证券交易所上市了上证50ETF期权。【单选题】
A.20xx年4月19日
B.20xx年4月9日
C.20xx年2月9日
D.20xx年2月19日
正确答案:C
答案解析:20xx年2月9日，上海证券交易所上市了上证50ETF期权。选项C正确。
2、期货合约在一个交易日中的交易价格波动不得高于或者低于规定的涨跌幅度，超过该涨跌幅度的报价将被折价成交。（ ）【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:期货合约在一个交易日中的交易价格波动不得高于或者低于规定的涨跌幅度，超过该涨跌幅度的报价将被视为无效报价，不能成交。
3、判断某种市场趋势下行情的涨跌幅度与持续时间的分析工具是（ ）。【单选题】
A.周期分析法
B.基本分析法
C.个人感觉
D.技术分析法
正确答案:D
答案解析:技术分析法用来判断某种市场趋势下行情的涨跌幅度与持续时间。选项D正确。而基本分析法用来判断市场大势的。
4、某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期，执行价格为1200元/吨的`小麦看涨期权，同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1000元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元/吨时，该投资者收益为（ ）元/吨（每张合约1吨标的物，其他费用不计）【客观案例题】
A.40
B.-40
C.20
D.-80
正确答案:A
答案解析:当标的资产价格为1120元/吨时，卖出看涨期权的买方不会要求行权，则卖出看涨期权获得权利金30元/吨；卖出看跌期权的买方不会要求行权，则卖出看跌期权获得权利金10元/吨；因此该投资者总收益为：30+10＝40元/吨。（选项A正确）
5、某交易者买入10张欧元期货合约，成交价格为1.3502（即1欧元=1.3502美元），合约大小为125000欧元。若期货价格跌至1.3400，交易者的浮动亏损为（ ）美元。(不计手续费等交易成本)【单选题】
A.12750
B.10500
C.24750
D.22500
正确答案:A
答案解析:该交易者盈亏为：（1.3400-1.3502）×10手×125000欧元/手=-12750美元，即亏损12750美元。选项A正确。
6、某新客户存入保证金50000元，5月7日买入5手大豆合约，成交价为4000元/吨，结算价为4010元/吨，5月8日再买入5手大豆合约，成交价为4020元/吨，结算价为4040元/吨，5月9日将10手大豆合约全部平仓，成交价为4050元/吨，则5月9日该客户的当日结算准备金余额为（ ）元。（大豆期货10吨/手）【客观案例题】
A.51 000
B.5 400
C.54 000
D.5 100
正确答案:C
答案解析:全部平仓，则当日不占用交易保证金。平仓盈亏=（4050-4000）×5×10+（4050-4020）×5×10=4000元；当日结算准备金余额=上日结存+平仓盈亏=50000+4000=54000元。C正确。
7、股指期货的卖出套期保值交易，是股票市场的空头为了规避股票市场价格下跌的风险，通过买入股指期货的操作，建立盈亏冲抵机制。（ ）【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:股指期货卖出套期保值是指交易者为了回避股票市场价格下跌的风险，通过在期货市场卖出股票指数期货合约的操作，而在股票市场和期货市场上建立盈亏冲抵机制。进行卖出套期保值的情形主要是：投资者持有股票组合，担心股市大盘下跌而影响股票组合的收益。
8、某投资公司持有的证券组合在置信度为95%证券市场正常波动情况下的日VaR值为500万元。其含义是（ ）。【单选题】
A.该公司的证券组合在一天内由于市场价格变化而带来的最大损失超过500万元的概率为5%
B.有95%的把握保证该投资公司在下一个交易日内的损失在500万元以上
C.该公司的证券组合在一天内由于市场价格变化而带来的最大损失超过500万元的概率为95%
D.有5%的把握保证该投资公司在下一个交易日内的损失在500万元以内
正确答案:A
答案解析:95%的置信水平含义是：该公司的证券组合在一天内由于市场价格变化而带来的最大损失超过500万元的概率为5%。或者说有95%的把握保证该投资公司在下一个交易日内的损失在500万元以内。选项A正确。
9、某新客户存入保证金30 000元，5月7日买入5手大豆合约，成交价为4000元/吨，当日结算价为4020元/吨，5月8日该客户又买入5手大豆合约，成交价为4030元/吨，当日结算价为4060元/吨。则该客户在5月8日的当日盈亏为（ ）元。（大豆期货10吨/手）【客观案例题】
A.450
B.4500
C.350
D.3500
正确答案:D
答案解析:根据公式可得：当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏。没有平仓，因此平仓盈亏为0；持仓盈亏=历史持仓盈亏+当日持仓盈亏。则当日盈亏=历史持仓盈亏+当日持仓盈亏=（当日结算价-上一交易日结算价）×买入量+（当日结算价-买入价）×买入量=（4060-4020）×5×10+（4060-4030）×5×10=3500（元）
10、对于股指期货来说，当出现期价高估时，套利者可以进行（ ）。【单选题】
A.垂直套利
B.反向套利
C.水平套利
D.正向套利
正确答案:D
答案解析:当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，即“正向套利”；选项D正确。当存在期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易，即“反向套利”。
一级建造师证试题9
(1)某人借款100元，年复利率i=8%，以年为计息周期，则三年后本息合计，他应归还的金额约为（ ）元。
A. 124
B. 180
C. 125.97
D. 116.64
(2)对某一会计事项有多种不同方法可供选择时，应尽可能选用一种避免导致企业虚增盈利的做法，这一原则是（ ）。
A. 重要性原则
B. 谨慎性原则
C. 权责发生制原则
D. 收入与费用配比原则
(3)若净现值为负数，表明该投资项目（ ）。
A. 它的内部收益率小于零，不可行
B. 为亏损项目，不可行
C. 它的内部收益率不一定小于零，有可能是可行方案
D. 它的内部收益率没有达到基准收益率，不可行
(4)从现在起每年年初存款1000元，年利率129，6，复利半年计息一次，第5年年末本利和为（ ）元。
A. 6353
B. 7189
C. 13181
D. 14810
(5)fnpv与基准收益率的关系表现为（ ）
A. 基准收益率增大,fnpv相应增大.
B. 基准收益率减小,fnpv相应增大
C. 基准收益率的大小与NPV无关.
D. 基准收益率减小,fnpv相应减小
(6)根据建标[20xx]206号文，下列不属于人工费的.是( )。
A. 发放给生产人员的工资
B. 生产工人辅助工资
C. 生产工人劳动保护费
D. 给技术人员发放的工资
(7)完工百分比法是确认收入的一种方法，这种方法主要适用于（ ）。
A. 销售商品收入的确认
B. 让渡资产使用权所收入的确认
C. 销售固定资产收入的确认
D. 建造合同收入的确认
(8)设i=10%，则现在的1000元等于5年末的（ ）元。
A. 1614.27U
B. 1256.7元
C. 1610.5元
D. 1524.5元
(9)措施项目清单为可调整清单是指（ ）。
A. 投标人在清单报出之后可以提出索赔
B. 投标人在清单报出之后可以提出调整
C. 招标人可根据工程项目的情况对其进行适当的变更增减
D. 投标人可根据企业自身情况对其进行适当的变更增减
(10)招待所、幼儿园、食堂等使用的房屋、设备等属于（ ）。
A. 经营用资产，使用中资产
B. 非经营用资产，使用中资产
C. 经营用资产，不需要资产
D. 非经营用资产，不需要资产
一级建造师证试题10
1、下列设备磨损情形中，属于无形磨损的有（ ）。【多选题】
A.设备使用过程中产生的变形
B.技术进步导致设备贬值
C.设备闲置过程中遭受腐蚀
D.制造工艺改进导致设备降价
E.自然力作用时设备构件老化
正确答案:B、D
答案解析:A选项：设备在使用过程中，在外力的作用下实体产生的磨损、变形和损坏，称为第一种有形磨损。B选项：第二种无形磨损是由于科学技术的进步，不断创新出结构更先进、性能更完善、效率更高、耗原材料和能源更少的新型设备，使原有设备相对陈旧落后，其经济效益相对降低而发生贬值。CE选项：设备在闲置过程中受自然力的作用而产生的实体磨损，如金属件生锈、腐蚀、橡胶件老化等，称为第二种有形磨损。D选项：设备的技术结构和性能并没有变化，但由于技术进步，设备制造工艺不断改进，社会劳动生产率水平的提高，同类设备的再生产价值降低，因而设备的市场价格也降低了，致使原设备相对贬值。这种磨损称为第一种无形磨损。
2、对于建设工程，利用价值工程原理提高技术方案经济效果最佳的阶段是（ ）。【单选题】
A.生产与销售阶段
B.规划与设计阶段
C.使用与报废阶段
D.生产与使用阶段
正确答案:B
答案解析:在不同的阶段进行价值工程活动，其经济效果的提高幅度却是大不相同的。对于建设工程，应用价值工程的重点是在规划和设计阶段，因为这两个阶段是提高技术方案经济效果的关键环节。
3、下列措施项目费中，宜采用参数法计价的是（ ）。【单选题】
A.垂直运输费
B.夜间施工增加费
C.混凝土模板及支架费
D.室内空气污染测试费
正确答案:B
答案解析:参数法计价是指按一定的基数乘系数的方法或自定义公式进行计算。如夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工的计价均可以采用该方法。垂直运输费、混凝土模板及支架费采用综合单价法，室内空气污染测试费采用分包法计价。
4、具有下列特点的国际工程项目中，投标报价适宜采用低价策略的是（ ）。【单选题】
A.工作简单且支付条件好的工程
B.专业要求高且工期要求急的工程
C.竞争对手少且施工条件差的.工程
D.技术复杂且投资规模大的工程
正确答案:A
答案解析:工作简单、工程量大而一般公司都可以做的工程，报价可低一些。
5、有10项采用通用图纸施工的单位工程，上部结构和做法完全相同，但因地质条件差异其基础部分均有局部改变，审查这些工程上部结构的施工图预算时，宜采用的方法是（ ）。【单选题】
A.标准预算审查法
B.分组计算审查法
C.对比审查法
D.重点审查法
正确答案:A
答案解析:标准预算审查法就是对利用标准图纸或通用图纸施工的工程，先集中力量编制标准预算，以此为准来审查工程预算的一种方法。按标准设计图纸施工的工程，一般上部结构和做法相同，只是根据现场施工条件或地质情况不同，仅对基础部分做局部改变。
6、某现浇混凝土结构施工采用的木模板，一次净用量为200，现场制作安装不可避免的损耗率为2%，可周转使用5次，每次补损耗率为5%，该模板的周转使用量为（ ）。【单选题】
A.48.00
B.48.96
C.49.44
D.51.00
正确答案:B
答案解析:题目给了净用量，先求使用量。一次使用量=净用量×（1+操作损耗率）=200×（1+2%）=204；周转使用量=一次使用量×【1+（周转次数-1）×补损率】/周转次数=【204×（1+4×5%）】/5=48.96。
7、下列财务分析指标中，属于企业长期偿债能力指标的有（ ）。【多选题】
A.速动比率
B.总资产周转率
C.产权比率
D.资产负债率
E.权益乘数
正确答案:C、D、E
答案解析:常用的长期偿债能力比率包括资产负债率、产权比率、权益乘数等。
8、某技术方案净现金流量和财务净现值如下表，根据表中数据，关于该方案评价的说法正确的是（ ）。【单选题】
A.累计净现金流小于零
B.财务内部收益率可能小于8%
C.静态投资回收期大于6年
D.项目在经济上可行
正确答案:D
答案解析:本题财务净现值为24.276万元大于0，故项目在经济上可行。
9、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程保修期内修复费用的说法，正确的是（ ）。【单选题】
A.因承包人原因造成的工程缺陷，承包人应负责修复，并承担修复费用，但不承担因工程缺陷导致的人身伤害
B.因第三方原因造成的工程损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复费用，并支付承包人合理利润
C.因发包人不当使用造成的工程损坏，人应负责修复，发包人应承担合理的修复，但不额外支付利润
D.因不可抗力造成的工程损坏，承包人应负债
正确答案:B
答案解析:保修期内，修复的费用按照以下约定处理：（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成人身伤害和财产损失由责任方承担。
10、某技术方案建设投资1000万元，流动资金100万元，全部为自有资金（资本金）。运营期正常年份的年利润总额为140万元，年所得税为35万元，则该方案的资本金净利润率是（ ）。【单选题】
A.10.50%
B.12.73%
C.14.00%
D.9.55%
正确答案:D
答案解析:净利润=利润总额-所得税=140-35=105万；资本金净利润率=净利润/资本金=105/1100=9.55%。
一级建造师证试题11
1、编制人工定额时，工人定额工作时间中应予以合理考虑的情况是（ ）。【单选题】
A.由于水源或电源中断引起的停工时间
B.由于工程技术人员和工人差错引起的工时损失
C.由于劳动组织不合理导致工作中断所占用的时间
D.由于材料供应不及时引起的停工时间
正确答案:A
答案解析:水源或电源中断引起的停工时间是非施工原因造成的，应在工人定额工作时间中应予以合理考虑。
2、20xx年某施工企业施工合同收入为20xx万元，兼营销售商品混凝土收入为500万元，出租起重机械收入为80万元，代收商品混凝土运输企业运杂费为100万元，则20xx年该企业的营业收入为（ ）万元。【单选题】
A.2680
B.2580
C.2500
D.20xx
正确答案:B
答案解析:代收商品混凝土运输企业运杂费不属于营业收入，营业收入=20xx+500+80=2580万元。
3、某企业拟进口一套机电设备。离岸价折合人民币为1830万元，国际运费和国外运输保险费为22.53万元，银行手续费为15万元，关税税率为22%，增值税税率为16%，则该进口设备的增值税为（ ）万元。【单选题】
A.362.14
B.361.61
C.356.86
D.296.40
正确答案:B
答案解析:进口产品增值税额=组成计税价格 × 增值税率；组成计税价格=到岸价 × 人民币外汇牌价+进口关税+消费税；进口关税=到岸价 × 人民币外汇牌价 × 进口关税。到岸价=离岸价+国际运费+国外运输保险费=1830+22.53=1852.53万元，关税=到岸价 × 税率=1852.53 × 22%=407.56万元，增值税=（1852.53+407.56）× 16%=361.61万元。
4、关于工程建设其他费用中场地准备费和临时设施费的说法，正确的是（ ）。【单选题】
A.场地准备费是由承包人组织进行场地平整等准备工作而发生的费用
B.临时设施费是承包人为满足工程建设需要搭建临时建筑物的费用
C.新建项目的场地准备费和临时设施费应根据实际工程量估算或按工程费用比例计算
D.场地准备费和临时设施费应考虑大型土石方工程费用
正确答案:C
答案解析:选项A，场地准备费是指为使工程项目的建设场地达到开工条件，由建设单位组织进行的场地平整等准备工作而发生的费用。选项B，临时设施费是指建设单位为满足施工建设需要而提供的未列入工程费用的临时水、电、路、讯、气等工程和临时仓库等建（构）筑物的建设、维修、拆除、摊销费用或租赁费用，以及铁路、码头租赁等费用。选项D，建设场地的大型土石方工程应进入工程费用中的总图运输费用中。
5、资产负债表中的资产项目是按照资产的（ ）顺序排列。【单选题】
A.金额从小到大
B.流动性从大到小
C.购置时间从先到后
D.成新率从高到低
正确答案:B
答案解析:资产负债表由两部分内容构成：第一部分是资产类，企业资产按其“流动性”（即把资产转换成现金所需要的时间）大小顺序排列，分为流动资产和非流动资产列示；第二部分是负债类，它们按债务必须支付的时间顺序排列，分为流动负债和非流动负债列示。
6、施工企业向银行结售外汇时发生的汇兑损失应计入企业的（ ）。【单选题】
A.生产费用
B.财务费用
C.管理费用
D.间接费用
正确答案:B
答案解析:财务费用是指企业为施工生产筹集资金或提供预付款担保、履约担保、职工工资支付担保等所发生的费用，包括应当作为期间费用的利息支出（减利息收入）、汇兑损失（减汇兑收益）、相关的手续费以及企业发生的现金折扣或收到的.现金折扣等内容。
7、技术方案的偿债能力评价指标有（ ）。【多选题】
A.资产负债率
B.投资回收期
C.财务净现值
D.生产能力利用率
E.速动比率
正确答案:A、E
答案解析:偿债能力指标主要有：借款偿还期、利息备付率、偿债备付率、资产负债率、流动比率和速动比率。
8、某项目估计建设投资为1000万元，全部流动资金为200万元，建设当年即投产并达到设计生产能力，各年净收益均为270万元。则该项目的静态投资回收期为（ ）年。【单选题】
A.2.13
B.3.70
C.3.93
D.4.44
正确答案:D
答案解析:Pt=（1000+200）/270=4.44年。
9、某工程的招标工程量清单中人工挖土方数量为5800，投标单位根据己方施工方案确定的挖土工程量为11200，人工、材料、机械费用之和为50元/，综合单价确定为80元/，则在如下人工挖土方分项工程的综合单价分析表汇总，“*”位置对应的数量应为（ ）。【单选题】
A.1.93
B.1.60
C.0.63
D.0.52
正确答案:A
答案解析:单位清单工程量=投标人确定的挖土方量/清单挖土方量=11200/5800=1.93 m3。
10、某施工企业编制投标报价时，对可以分包的室内空气污染测试措施项目，其报价适宜采用的计算方法是（ ）。【单选题】
A.分包价格基础上加上投标人的管理费和风险费
B.根据需要消耗的实物工程量和实物单价计算
C.以定额分部分项工程费乘以系数计算
D.分包价格基础上加上投标人的管理费、风险费、利润和税金
正确答案:A
答案解析:室内空气污染测试适用分包法计价，在分包价格基础上加上投标人的管理费和风险费。
一级建造师证试题12
【20xx年一建工程法规考试真题】关于一级建造师执业范围的说法，正确的是( )。
A.可以在建设监理企业从事管理活动
B.只能担任大型工程施工项目负责人
C.可以同时担任两个建设工程施工项目负责人
A. 担任施工项目负责人期间一-律不得更换
参考答案：A
参考解析：建造师可以受聘在施工单位从事施工活动的管理工作，也可以在勘察、设计、监理、招标代理、造价咨询等单位或具有多项上述资质的单位执业。一级注册建造师可担任大、中、小型工程施工项目负责人。注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换，如发生下列情形的，应当办理书面交接手续后更换施工项负责人：(1)发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的;(2)发包方同意更换项目负责人的;(3)因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。
【20xx年一建工程法规考试真题】根据住房和城乡建设部办公厅《关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证” 等违法违规行为专项整治工作的补充通知》，下列实际工作单位与注册单位一致，但社会保险微纳单位与注册单位不一致的人员，原则上不认定为“挂证”的是( )。
A.某国有企业改制，按该企业政策内退，但仍由该企业缴纳社会保险的职工
B.在某造价咨询公司注册年实际工作，但由某商贸公司缴纳社会保险的军队转业人员
C.某城建大学所属设计院聘用的该校在职教师
D.在某监理公司注册并实际工作，但由某劳务公司缴纳社会保险的因征地拆迁暂无居所的人员
参考答案：C
参考解析：不认定为“挂证”的：
(1)达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休的;
(2)因事业单位改制等原因保留事业单位身份实际工作单位为所在事业单位下属企业，社会保险由该事业单位缴纳的;
(3)属于大专院校所属勘察设计、工程监理、工程造价单位聘请的本校在职教师或科研人员，社会保险由所在院校缴纳的;
(4)属于军队自主择业人员的;
(5)因企业改制、征地拆迁等买断社会保险的;
(6)有法律法规、国家政策依据的其他情形。
【20xx年一建工程法规考试真题】 关于建造师不予注册的说法，正确的是( )。
A.因执业活动之外的原因受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满五年的
B.被吊销注册证书，自处罚决定之日起申请注册之日止不满三年的
C. 年龄超过60周岁的
D.申请在两个或者两个以上单位注册的
参考答案：D
参考解析：《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：
(1)不具有完全民事行为能力的;
(2)申请在两个或者两个以上单位注册的;
(3)未达到注册建造师继续教育要求的;
(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的;
(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;
(6)因前项规定以外的.原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的;
(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;
(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的;
(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;
(10)年龄超过65周岁的。
【20xx年一建工程法规考试真题】根据《注册建造师管理规定》，下列情形中，不予注册的有（ ）。
A.钱某取得资格证书3年后申请注册
B.赵某因工伤丧失了民事行为能力
C.孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册
D.周某申请在两个单位分别注册
E.李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问
参考答案：BD
参考解析：申请人有下列情形之一的，不予注册：(1)不具有完全民事行为能力的;(2)申请在两个或者两个以上单位注册的;(3)未达到注册建造师继续教育要求的;(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的;(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的;(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的;(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;(10)年龄超过65周岁的;(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。
注册建造师担任施项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（ ）。
A.同一工程分期施工
B.发包方同意更换项目负责人
C.承包方同意更换项目负责人
D.停工超过120天承包方认为需要调整的
参考答案：B
参考解析：注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：(1)发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的;(2)发包方同意更换项目负责人的;(3)因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。
一级建造师证试题13
1、焊缝表面不得有咬边的容器包括（ ）【多选题】
A.材质为不锈钢的容器
B.材质为铬一钼低合金钢的容器
C.焊接接头系数为1的容器
D.高合金钢制造的容器
E.标准抗拉强度下限值小于540MPa的容器
正确答案:A、B、C
答案解析:焊缝表面不得有咬边的容器:标准抗拉强度下限值大于540MPa的钢材制造的容器;Cr-M0低合金钢材和不锈钢材制造的容器;焊接接头系数取为1的容器。
2、自动化仪表设备的取源部件在砌体和混凝土浇筑体上安装时,最好的做法是（ ）【单选题】
A.在砌筑或浇筑前定位好取源部件
B.在砌筑或浇筑中预留安装孔
C.在砌筑或浇筑同时埋入取源部件
D.在砌筑或浇筑后钻孔安装取源部部件
正确答案:C
答案解析:根据自动化仪表设备安装要求可知,在砌体和混凝土浇筑体上安装的取源部件,应在砌筑或浇筑的同时埋入,当无法做到时,应预留安装孔。
3、垫铁把设备的重量传递给基础,同时通过调整厚度将设备找平,因此垫铁的放置方法有（ ）【多选题】
A.标准垫法
B.十字垫法
C.直线垫法
D.辅助垫法
E.交互垫法
正确答案:A、B、D
答案解析:垫铁的作用是把设备的重量传递给基础,又可以通过调整垫铁厚度将设备找平,垫铁的放置方法有标准垫法、十字垫法、筋底垫法、辅助垫法、混合垫法。
4、设备安装中采用的各种计量和检测设备,应符合国家现行计量法规,精度等级不应低于（ ）的精度等级。【单选题】
A.标准规定
B.最佳等级
C.使用等级
D.被检对象
正确答案:D
答案解析:《机械设备安装工程施工及验收通用规范》规定:设备安装中采用的各种计量和检测器具、仪器、仪表和设备,应符合国家现行计量法规的规定,其精度等级不应低于被检对象的精度等级。
5、机电设备安装中,（ ）是综合检验设备制造和设备安装质量的重要环节。【单选题】
A.工程验收
B.中间交接
C.精度检测与调整
D.调整与试运转
正确答案:D
答案解析:设备的试运转是综合检验设备制造和设备安装质量的重要环节,涉及的专业多、人员多,须精心组织,统一指挥;
6、工程平面控制网的测量方法有（ ）【多选题】
A.三角测量法
B.导线测量法
C.水准测量法
D.三边测量法
E.电磁波测距
正确答案:A、B、D
答案解析:平面控制网的测量方法有三角测量法、导线测量法、三边测量法。
7、吊装过程经常受风的'影响,风载荷的计算要考虑的因素有（ ）【多选题】
A.迎风面积
B.标准风压
C.起重机重量
D.待吊物体重量
E.风载体型系数
正确答案:A、B、E
答案解析:吊装过程常受风的影响,尤其在北方和沿海地区。尽管起重安全操作规程规定了只能在一定的风力等级以下进行吊装作业,但对于起升高度较高、重物体积较大的场合,风的影响仍不可忽视。风力时重物等的影响称为风载荷。风载荷必须根据标准风压、迎风面积、风载体型系数、高度修正系数等因素计算确定。
8、在变压器安装现场,采用电桥法和电压降法可以测量（ ）【多选题】
A.变压器变比
B.变压器绕组作星形连接时的各相绕组的直流电阻
C.变压器绕组作三角形连接时的各相绕组的直流电阻
D.变压器绕组连同套管一起的绝缘电阻
E.变压器绝缘油的击穿电压
正确答案:B、C
答案解析:绕组连同套管一起的直流电阻测量:(1)安装现场常用的有电桥法和电压降法。(2)当电力变压器三组绕组作星形连接,而且中性点引出时,测出各绕组与中性点之间的电阻,即为各相绕组的直流电阻。(3)当电力变压器三相绕组作三角形连接,测出各端线之间的电阻,再通过相应公式换算得到各绕组电阻。
9、以焊接工艺评定报告为依据,结合焊接施工经验和实际焊接条件,可以编制（ ）【多选题】
A.焊接工艺规程
B.焊接质量手册
C.焊接工艺卡
D.焊工作业指导书
E.焊接评定规范
正确答案:A、C、D
答案解析:以焊接工艺评定报告为依据,结合焊接施工经验和实际焊接条件,编制焊接工艺规程或焊工作业指导书、工艺卡,焊工应严格按照焊接作业指导书或工艺卡的规定进行焊接。
10、空调制冷系统管道绝热施工应在（ ）进行。【单选题】
A.管道系统强度试验前
B.管道系统严密性检验合格后
C.防腐处理前
D.制冷系统调试后
正确答案:B
答案解析:空调水系统和制冷系统管道的绝热施工,应在管路系统强度和严密性检验合格和防腐处理结束后进行。
一级建造师证试题14
选择题
1.某施工单位拟投资一项目，在投资总额和年收益不变的情况下，四个备选方案各年投资比例如下表(投资时点均相同)，则对该单位较为有利的方案是（ ）。
A.方案一
B.方案二
C.方案三
D.方案四
参考答案：D
参考解析：在总资金一定的情况下，前期投入的资金越多，资金的负效益越大;反之，后期投入的资金越多，资金的负效益越小。而在资金回收额一定的情况下，离现在越近的时间回收的资金越多，资金的时间价值就越多;反之，离现在越远的时间回收的资金越多，资金的`时间价值就越少。
2.某企业面对金融机构提供的四种存款条件，相关数据如下表，最有利的选择是（ ）。
A.条件一
B.条件二
C.条件三
D.条件四
参考答案：A
参考解析：条件一：实际利率=5%;
条件二：实际利率=(1+4%/2)^2-1=4.04%;
条件三：实际利率=(1+3%/4)^4-1=3.03%;
条件四：实际利率=(1+2%/12)^12-1=2.02%;
综上，条件二的年实际利率最高为最有利的选择。
3.某企业以单利计息的方式年初借款1000万元，年利率6%，每年末支付利息，第五年末偿还全部本金,则第三年末应支付的利息为（ ）万元;
A.300.00
B.180.00
C.71.46
D.60.00
参考答案：D
参考解析：根据题意可知本题以单利计息，则第三年末支付的利息为1000*6%=60.00万元。
4.某技术方案的现金流量如下表，设基准收益率(折现率)为8%，则静态投资回收期为（ ）年。
A.2.25
B.3.58
C.5.40
D.6.60
参考答案：C
参考解析：P1=(6-1)+|-200|/500=5.40年
5.某常规技术方案进行现金流量分析,当折现率为10%时,财务净现值为900万元,当折现率为12%时,财务净现值为16万元,则该方案财务内部收益率可能的范围是（ ）。
A.大于10%
B.大于10%,小于11%
C.大于11%,小于12%
D.大于12%
参考答案：D
参考解析：对常规技术方案，财务内部收益率其实质就是使技术方案在整个计算期内各年净现金流量的现值累计等于零时的折现率，它是考察项目盈利能力的相对盘指标。根据题意可知当折现率10%时，财务净现值为900万元,当折现率为12%时，财务净现值为16万元，是下降趋势，故折算到零时，折现率是大于12%。
一级建造师证试题15
1.张某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能倒塌，所以停止了作业，这属于从业人员在行使( )。
A.知情权
B.拒绝权
C.紧急避险权
D.检举权
【正确答案】C
【答案解析】施工作业人员的安全生产权利。参见教材P222.
2.根据施工企业要求对原工程进行变更的，说法正确的有( )。
A.施工企业在施工中不得对原工程设计擅自修改
B.施工单位应按照施工技术标准，特别是强制性标准的要求施工
C.工程建设标准分为强制性标准和推荐性标准，施工单位都必须同时满足
D.施工单位有义务将施工过程中发现的图纸差错及时反馈
E.工程设计图纸和施工技术标准都属于合同文件的组成部分
【正确答案】ABDE
【答案解析】本题考查的是按照工程设计图纸和施工技术标准施工的规定。选项C错误，强制性标准是必须满足的。
3.取得安全生产许可证必须具备的'条件有( )。
A.特种作业人员经考核合格
B.职工参加了工伤保险
C.通过了职业安全卫生管理体系认证
D.依法进行了安全评价
E.已办理安全监督手续
【正确答案】AB
【答案解析】本题考查的是申请领取安全生产许可证的条件。选项C.D.E不属于申请领取安全生产许可证的条件。参见教材P211~212.
4.下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法正确的是( )。
A.原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序
B.原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可证
C.施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废
D.未取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证
【正确答案】B
【答案解析】选项A有效期内未发生死亡事故的，可以不再审查;选项C应先登报声明作废，后补办;选项D未取得安全生产许可证，不得颁发施工许可证。参见教材P212.
5.下列选项中，应当撤销企业安全生产许可证的情形是( )。
A.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证的
B.施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得许可证的
C.违反法定程序颁发安全生产许可证的
D.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的
【正确答案】B
【答案解析】本题考查的是安全生产许可证违法行为应承担的法律责任。建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，3年内不得再次申请安全生产许可证;构成犯罪的，依法追究刑事责任。参见教材P213~214.
6.总承包单位项目配备专职安全生产管理人员的标准，8万平方米的建筑工程项目，至少配备( )专职安全生产人员。
A.1
B.2
C.3
D.4
【正确答案】C
【答案解析】参见教材P217.
7.张某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能倒塌，所以停止了作业，这属于从业人员在行使( )。
A.知情权
B.拒绝权
C.紧急避险权
D.检举权
【正确答案】C
【答案解析】施工作业人员的安全生产权利。参见教材P222.
8.根据《安全生产法》的规定，从业人员安全生产中的权利包括( )。
A.知情权
B.调查处理权
C.控告权
D.拒绝权
E.紧急避险权
【正确答案】ACDE
【答案解析】施工作业人员享有的安全生产权利：(1)施工安全生产的知情权和建议权;(2)施工安全防护用品的获得权;(3)批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权;(4)紧急避险权;(5)获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利;(6)请求民事赔偿权。参见教材P221.
【一级建造师证试题】相关文章：
一级建造师考试试题02-09
导游证考试试题11-28
导游证考试试题及答案 [海南导游证考试试题及答案]09-27
二级建造师试题及答案09-23
笔试题目建造师笔试心得01-03
二级建造师市政试题10-15
导游证基础培训试题及答案10-10
导游证考试试题及答案09-20
2024二级建造师试题及答案10-15