垫资合同

[精品]垫资合同15篇

　　随着法律观念的深入人心，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编帮大家整理的垫资合同，欢迎大家分享。

垫资合同1

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　经甲、乙双方自愿协商，同意乙方承包甲方桥外房子完成业四楼止垫资金建修。

　　一、垫资金建修的方式：垫资____________万元。只限垫支壹年内还____________万元。其中____________万元作为资金利息，房子卖了后，连头带利还清，如超过时间，利息加翻还息。

　　二、所有建房开支一律由甲方自己负责。

　　三、伍拾万元现金以普岭乡街道任意门市和楼上全层住房作抵押。

　　四、建修由乙方建修，工资每平方米玖拾元，打橡胶板，工资由甲方负责。

　　五、甲、乙双方达成协议后，在建修施工过程中必须保持正常施工，任何一方不能找任何借口争吵和阻碍，否则造成停工、损料和延长建房时间等一切损失应全由反口一方负责。

　　六、此协议书面壹式两份，甲、乙双方各执壹份，空口无凭，以此为证，长期有效。

　　协议人：____________证人：____________

　　甲方：____________乙方：____________

　　____________年______月______日

垫资合同2

　　甲方：____

　　乙方：____

　　经甲、乙双方自愿协商，同意乙方承包甲方桥外房子完成业四楼止垫资金建修。

　　一、垫资金建修的方式：____垫资叁拾伍万元。只限垫支壹年内还伍拾万元。其中壹拾伍万元作为资金利息，房子卖了后，连头带利还清，如超过时间，利息加翻还息。

　　二、所有建房开支一律由甲方自己负责。

　　三、伍拾万元现金以普岭乡街道任意门市和楼上全层住房作抵押。

　　四、建修由乙方建修，工资每平方米玖拾元，打橡胶板，工资由甲方负责。

　　五、甲、乙双方达成协议后，在建修施工过程中必须保持正常施工，任何一方不能找任何借口争吵和阻碍，否则造成停工、损料和延长建房时间等一切损失应全由反口一方负责。

　　六、此协议书面壹式两份，甲、乙双方各执壹份，空口无凭，以此为证，长期有效。

　　协议人：____

　　证人：____

垫资合同3

　　甲方:

　　乙方:

　　甲方因修路等进行基础建设,需要沙子、石子、水泥、白灰等物料。乙方有甲方所需物料，为了互惠互利，甲、乙双方经协商达成如下协议：

　　1、乙方向甲方供给沙子、石子、水泥、白灰，物料价格随行就市。

　　2、乙方所供给物料价值满伍拾万元（50万元）时，甲方为乙方支付一次物料款。每满伍拾万元（50万元）的.当天付清伍拾万元物料款。如果当天甲方不付清伍拾万元，按剩余部分物料款为基数开始计算利息，月利率为5%，同时乙方有权停止供货。

　　3、在甲方按约支付货款的情况下，乙方应当保证甲方用料充足，不能耽误甲方施工需要。甲方自愿只接受乙方物料，不与除乙方之外的任何第三方建立本合同项下的物料供需关系。 4本合同共同遵守，如有违约，应当承担违约金伍万元。 5本合同一式两份，双方各执一份，签字后生效。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　年月日

垫资合同4

　　甲方：

　　签约地点：

　　乙方： 签约日期: 年 月 日

　　为明确甲、乙双方权利义务，根据双方实际需要和《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，经双方友好协商:甲方同意使用乙方提供的华新水泥，同意乙方为所提供的水泥进行垫资。签订如下合同，以资双方信守执行。

　　一、品名、品种及强度等级、数量及垫资情况如下：

　　1、乙方垫资品牌为XXXX水泥，品种为32.5散装、42.5散装，数量以甲方实际需要为准。

　　2、甲方所需水泥提货数量需提前2日 告知乙方，数量特别大时需提前5日 告知乙方，以便乙方与供应厂商协调发货和筹备资金。

　　3、乙方为甲方进行垫资，垫资方式按水泥厂出厂价加运费方式合计价格计算 每吨收取20元 作为垫资利润。

　　4、甲方同意在乙方垫资期间所有运输事宜由乙方负责，从华新水泥景洪工厂至搅拌站的运费为不含发票50 元∕吨。如需发票甲乙双方另行协商，协商情况为以运输合同约定为准 。

　　5、垫资结算方式为月结，即当月合计垫资金额于次月20 日前一次性付清款项。

　　二、计量验收及合理损耗规定：

　　1、包装水泥以合同约定交货地点实际交货包数为准，包装袋重按国家标准执行。甲方对数量有异议的，应在收货时提出，乙方应立即复核，若确属乙方原因应予以更换。

　　2、散装水泥以乙方供货厂商出厂磅单数船运计量单数量为准，合理磅差率 为3 ‰，合理磅差率内的负误差由甲方承担。甲方对数量有异议的应在收货时提出，由甲乙双方会同国家计量检测部门对乙方供货厂商计量设施进行检测，若确属乙方原因，以检测结果为依据计算。若甲方未在收货当时提出异议的，视为甲方对该批次交货量无异议。

　　甲方指定收货人验收的，收货人签字验收或加盖指定的收货印章均视为甲方有效确认，指定收货人对数量有异议的，亦应在收货时提出，否则，视为甲方对该批次交货量无异议。

　　三、发票的出具及货款的支付：

　　1、每月5 日前，由双方对上月水泥提货 所发生的供货数量和金额进行汇总，并进行确认结算与票据交接。实际提货数量以供货厂商出具的提货数量和磅单为准。

　　2、甲方提货所发生的.水泥款发票由水泥厂提供给甲方，所发生的物流费用发票由承运单位提供给甲方，因乙方垫资发生的利润价差发票由双方另行明确的运输合同处理和解决。

　　3、甲方应在次月20日前 一次性向乙方支付所发生的货款及垫资利润，否则甲方有权停止供货，并追究相应的违约责任。

　　四、质量要求、验收方法及解决质量异议的方法：

　　1、质量要求：乙方所供通用硅酸盐水泥执行GB175-20xx标准。

　　2、特殊质量要求：

　　3、验收方法：以□乙方 ■乙方供货厂商 同编号出厂产品检验报告验收，并委托□乙方 ■乙方供货厂商 抽样。

　　4、提出异议期限：如甲方对质量有异议，应在收货后四十日内向乙方提出书面异议，否则视为甲方对乙方所供产品质量无异议。

　　5、解决质量异议的方法：

　　出现质量异议时将封存样送双方共同认可的省级或省级以上国家认可的水泥质量监督检验机构进行裁决，由此所发生的一切费用由败诉方承担。

　　五、违约责任：

　　1、若乙方所供产品质量经按第四条约定方式检验未达到质量要求，乙方愿承担因产品质量给甲方造成的经济损失。

　　2、若甲方未能按合同约定时间提报书面产品需求计划和或变更计划，给乙方造成的经济损失由甲方承担，甲方因此造成损失自行承担。

　　3、甲方未能按本合同规定的付款期限付清全部应付款项，乙方有权解除合同，由此造成的一切损失由甲方承担。同时，甲方除应立即偿清所欠款项外，每延迟付款一日，则每日应向乙方支付延迟部分总价款的3% 作为违约金，2个月内偿清所有垫资款及违约金。（注：如2个月内未能付清所有垫资款及违约金，需要以厂房做为抵押还清所欠债务。）

　　六、解决纠纷的方式：

　　协商解决，协商不成时任何一方可向乙方住所地人民法院提请诉讼。

　　七、其他约定：

　　1、本合同自双方签字（甲方为自然人时）盖章（甲方为法人和或经济组织）之日起生效，有效期至年月日止。

　　2、本合同一式2 份，甲、乙双方各执1 份。

　　甲方（签章）： 乙方（签章）：

　　代 表： 代 表：

　　地址: 地址:

垫资合同5

　　垫资服务协议书

　　编号： 甲方：

　　乙方（借款人）： 身份证号：

　　鉴于乙方拟向支行（以下简称为“贷款银行”）申请个人房产抵押贷款，由于客观原因，乙方客户需提前用款， 乙方申请提前垫资，经甲、乙双方自愿协商，达成以下协议。

　　一、垫资事项

　　1.1甲方同意为乙方此次融资资金需求提供垫资，金额为人民币（大写） 拾万佰元整（小写：RMB方一致同意将此笔垫资转入以下指定账户：

　　户名： ；

　　账号： ；

　　1.2乙方同意将贷款银行审批通过发放给乙方个人房屋贷款发放至以下指定账户，作为乙方应向甲方偿还的垫资款项，并出具划款授权委托书：

　　户名： ；

　　账号： ；

　　1.3垫资期间为自甲方将此笔垫资款转入本协议第1.1条指定账户之日起至贷款银行将乙方贷款款项划入本协议第1.2条指定账户之日止，最长不超过 天，按垫资金额的 %收取利息。经甲方同意，可适当延期，每延期一天，甲方有权利按垫资金额的 ‰（千分之）向乙方收取延迟金，延迟金必须在甲方同意延期时缴纳完毕。

　　二、乙方贷款事项

　　2.1 拾 元整（小写：RMB ）的.个人房屋贷款（贷款金额以贷款银行出具的《同意贷款通知书》为准）。

　　2.2 乙方所能申请的贷款额度和贷款期限以贷款银行审批为准，若贷款银行所审批的

　　贷款额度和贷款期限未能满足乙方贷款申请要求的，不视为甲方未履行本协议所约定义务，甲方对此不承担违约责任。

　　三、保证及违约责任

　　3.1乙方保证向甲方及贷款银行提交真实、有效的个人资料，乙方个人及家庭除银行贷款外无债务纠纷，无担保纠纷；

　　3.2若乙方不偿还甲方所垫付的全部代垫款的，乙方愿意接受济南市强制执行，因此所发生的费用由乙方承担；甲方也可凭借款借据向济南市 区法院申请支付令，乙方应无条件接受并不得提出异议，因此所发生的一切费用由乙方承担。

　　四、通用事项

　　4.1其他约定（如无需填写“本项空白”）

　　4.2下列第项（可复选）文件为本协议不可分割的组成部分，具同等法律效力： ①委托融资申请表；②债务声明书；③划款委托书；④借款借据；⑤ ；

　　4.3各方履行本协议中发生的任何纠纷应先协商解决。协商不成功须诉讼的，各方同意由甲方所在地的人民法院管辖。

　　4.4本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签字并按指模，甲方盖章之日起生效。

　　甲方：

　　乙方签名（指印）： 身份证号码：

　　住址： 电话：

　　签订日期：

垫资合同6

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　经甲、乙双方自愿协商，同意乙方承包甲方______________房子完成业_______楼止垫资金建修。

　　一、垫资金建修的方式：垫资_______万元。只限垫支_______年内还_______万元。其中_______万元作为资金利息，房子卖了后，连头带利还清，如超过时间，利息加翻还息。

　　二、所有建房开支一律由甲方自己负责。

　　三、_______万元现金以______________乡街道任意门市和楼上全层住房作抵押。

　　四、建修由乙方建修，工资每平方米_______元，打橡胶板，工资由_______负责。

　　五、甲、乙双方达成协议后，在建修施工过程中必须保持正常施工，任何一方不能找任何借口争吵和阻碍，否则造成停工、损料和延长建房时间等一切损失应全由反口一方负责。

　　六、此协议书面壹式两份，甲、乙双方各执壹份，空口无凭，以此为证，长期有效。

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　协议人：_______

　　证人：_______

　　_______年_______月_______日

垫资合同7

　　甲方：(借款人):身份证号：

　　乙方:（借款人）：身份证号：

　　鉴于乙方拟向______银行支行（以下简称为“贷款银行”）申请个人房产抵押贷款，由于客观原因，乙方客户需提前用款，乙方申请提前垫资，经甲、乙双方自愿协商，达成以下协议。

　　一、垫资事项

　　1.1甲方同意为乙方此次融资资金需求提供垫资，金额为人民币（大写）______拾______万______仟______佰______拾______元整（小写：RMB ______）甲、乙双方一致同意将此笔垫资转入以下指定账户：

　　户名：______；账号：______；

　　1.2乙方同意将贷款银行审批通过发放给乙方个人房屋贷款发放至以下指定账户，作为乙方应向甲方偿还的垫资款项，并出具划款授权委托书：

　　户名：______；账号：______；

　　1.3垫资期间为自甲方将此笔垫资款转入本协议第1.1条指定账户之日起至贷款银行将乙方贷款款项划入本协议第1.2条指定账户之日止，最长不超过天，垫资期间甲方收取乙方垫资金额的______ %手续费和垫资金额的______%的月利息。经甲方同意，可延期一个月，每延期一天，甲方有权利按垫资金额的‰（仟分之）向乙方收取延迟金，延迟金必须在甲方同意延期时缴纳完毕。

　　二、乙方贷款事项

　　2.1乙方委托甲方向贷款银行申请人民币（大写）______拾______万______仟______佰______拾______元整（小写：RMB______）的个人房屋贷款（贷款金额以贷款银行出具的`《同意贷款通知书》为准）。

　　三、保证及违约责任

　　3.1乙方保证向甲方及贷款银行提交真实、有效的个人资料，乙方个人及家庭除银行贷款外无债务纠纷，无担保纠纷；

　　3.2乙方向甲方提供位于______市______（房产证号：______房______字第______号）的房产作为本次垫资的抵押物（甲方在抵押期间保管本房所有手续，可以作为乙方违约后的起诉证据）。如乙方在本次贷款银行放款一个月后乙方不履行还款义务，甲方有权将本房产在通知乙方的情况下，委托拍卖行进行公开拍卖，乙方必须无条件配合甲方办理拍卖及后续过户手续，拍卖房产所得款项由甲方扣除应得费用（垫资款______元、手续费元、利息______元、及后续延迟金______元、及其它______费，包含律师费、诉讼费、执行费、误工费等）后，剩余钱款归乙方所有。

　　3.3乙方愿意接受______市区人民法院的强制执行，因此所发生的费用由乙方承担；甲方也可凭借款借据向______市区法院申请支付令，乙方应无条件接受并不得提出异议，因此所发生的一切费用由乙方承担。

　　四、通用事项

　　4.1其他约定（如无需填写“本项空白”）

　　4.2下列第______项（可复选）文件为本协议不可分割的组成部分，具同等法律效力：

　　①委托融资申请表；②债务声明书；③抵押房屋所需资料；④借款借据；⑤ ______；

　　4.3各方履行本协议中发生的任何纠纷应优先协商解决，本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自甲乙双方签字并按指印之日起生效。

　　甲方：

　　身份证号码：

　　电话：

　　地址：

　　乙方签名（指印）：

　　身份证号码：

　　电话：

　　地址：

　　见证人：身份证号码：电话：

　　签订日期：______年______月______日

垫资合同8

　　一、甲方（垫资人）：_______________

　　地址：______________________

　　联系电话：__________________

　　身份证号：_________________

　　二、乙方（被垫资人）：_______________

　　地址：______________________

　　联系电话：__________________

　　身份证号：_________________

　　三、合同内容

　　1.基本情况

　　甲方同意为乙方提供垫资服务，以保证乙方完成商业项目的资金需求。垫资范围包括但不限于借款、股票交易、房屋买卖等。

　　2.垫资金额

　　垫资金额为人民币_________元，甲方将在合同签订之日起的______个工作日内将资金转入乙方指定账户。乙方应当按照合同约定在约定期限内将垫资款项归还到甲方账户。

　　3.利息与费用

　　乙方归还垫资款项的同时，应当同时向甲方支付相应的利息以及其他可能产生的费用。具体的利息和费用标准由双方协商确定。

　　4.保证金

　　乙方必须向甲方支付相应的'保证金。保证金数额应当与垫资金额的10%相等。保证金将在乙方全额归还垫资款项后返还给乙方。如乙方未能按照合同约定向甲方归还垫资款项，甲方有权将保证金作为赔偿金。

　　5.其他条款

　　甲方和乙方认真履行合同约定，一旦合作开始，合同具有合法效力。本合同一经签订，即为双方约定的有效合同。任何一方擅自变更合同内容，都需要经过对方同意并签署补充协议。

　　四、合同生效

　　本合同一式两份，双方各执一份，经双方盖章签字，自生效之日起生效。本合同和对应的补充协议构成了双方之间的完整协议。

　　甲方签字：______________ 乙方签字：_____________

　　日期：___________________ 日期：_________________

垫资合同9

　　发包人（全称）：都昌县源生环保科技有限公司 （ 以下简称甲方）

　　承包方（全称）： （以下简称乙方）

　　为保证 工程在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人经协商一致签定工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　质量保修范围包括地基基础工程，主体结构工程，屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：

　　上述内容及合同范围内装修工程

　　二、质量保修期

　　质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

　　双方根据国家规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

　　1。地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

　　2。屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

　　3。电气管线、上下水管线、设备安装工程为2年；

　　4。装修工程为2年；

　　5。室外的上下水和小区道路等市政公用工程为1 年。

　　三、质量保修责任

　　1。属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，修理费用从质量保修金扣除。

　　2。发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

　　3。在国家规定的'工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

　　四、质量保修金的支付

　　本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 3 %；

　　五、质量保修金的返还

　　甲方在质量保修期满后天内，将剩余保修金返还乙方。

　　六、其他

　　双方约定的其他工程质量保修事项：

　　本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同甲乙双方共同签署。

　　甲方（公章）： 乙方（公章）：

　　法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

　　年月日年月日

垫资合同10

　　编号：______________________

　　甲方：______________________

　　乙方(借款人)：______________

　　身份证号：__________________

　　鉴于乙方拟向银行支行(以下简称为“贷款银行”)申请个人汽车消费贷款，由于客观原因，乙方客户需提前提车，乙方申请提前垫资，经甲、乙双方自愿协商，达成以下协议。

　　一、垫资事项

　　1.1甲方同意为乙方此次融资资金需求提供垫资，金额为人民币(大写)__________________元整(小写：__________________RMB)甲、乙双方一致同意将此笔垫资转入以下指定账户：

　　户名：__________________；

　　账号：__________________；

　　1.2乙方同意将贷款银行审批通过发放给乙方个人汽车消费款发放至以下指定账户，作为乙方应向甲方偿还的垫资款项，并出具划款授权委托书：

　　户名：__________________；

　　账号：__________________；

　　1.3垫资期间为自甲方将此笔垫资款转入本协议第1.1条指定账户之日起至贷款银行将乙方贷款款项划入本协议第1.2条指定账户之日止，最长不超过天。否则，经甲方同意，可适当延期，每延期一天，甲方有权利按垫资金额的‰(千分之)向乙方收取延迟金，延迟金必须在甲方同意延期时缴纳完毕。

　　二、乙方贷款事项

　　2.1乙方委托甲方向贷款银行申请人民币(大写)____________元整(小写：__________________RMB)的个人汽车贷款(贷款金额以贷款银行出具的《同意贷款通知书》为准)。

　　2.2乙方所能申请的贷款额度和贷款期限以贷款银行审批为准，若贷款银行所审批的贷款额度和贷款期限未能满足乙方贷款申请要求的`，不视为甲方未履行本协议所约定义务，甲方对此不承担违约责任。

　　三、保证及违约责任

　　3.1乙方保证向甲方及贷款银行提交真实、有效的个人资料，乙方个人及家庭除银行贷款外无债务纠纷，无担保纠纷；

　　3.2若乙方不偿还甲方所垫付的全部代垫款的，乙方愿意接受郑州市区法院的强制执行，因此所发生的费用由乙方承担；甲方也可凭借款借据向郑州市区法院申请支付令，乙方应无条件接受并不得提出异议，因此所发生的一切费用由乙方承担。

　　四、通用事项

　　4.1其他约定(如无需填写“本项空白”)

　　4.2下列第项(可复选)文件为本协议不可分割的组成部分，具同等法律效力：

　　①委托融资申请表；

　　②债务声明书；

　　③划款委托书；

　　④借款借据；

　　⑤____________；

　　4.3各方履行本协议中发生的任何纠纷应先协商解决。协商不成功须诉讼的，各方同意由甲方所在地的人民法院管辖。

　　4.4本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签字并按指模，甲方盖章之日起生效。

　　甲方：__________________

　　乙方签名(指印)：________

　　身份证号码：____________

　　住址：__________________

　　电话：__________________

　　签订日期：______________

垫资合同11

　　需方：_______________(以下简称乙方)要方：_______________（以下简称甲方）

　　乙方因工程需要，向甲方购买黄沙、水泥，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，订立以下条款。

　　1、乙方所需的黄沙、水泥全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买黄沙、水泥，否则，乙方应向甲方支付违约金人民币伍万元整，同时甲方有权单方解除合同。

　　2、乙方根据工程进度需要，分期向甲方购进所需黄沙、水泥，乙方每次需货时,应提前1天通知甲方，经甲方确认后，甲方应在2日内将该黄沙、水泥送到乙方工地。如果甲方逾期货的'价款的千分之三支付违约金。

　　3、黄沙、水泥接收验收方式：乙方收到货物后应先进行验收，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起2日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批黄沙、水泥的质量视为完全合格。

　　4、付款方式：本合同项下黄沙、水泥款项按以下方式支付：甲方黄沙、水泥送到乙方工地当日，乙方必须支付该批黄沙、水泥总价款的30%，余款30日内付清。

　　5、双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交方所在地人民法院裁决。

　　6、本合同双方签字盖章后生效;每批送货合同金额及数量等附明细表。

　　7、本合同一式二份。甲乙双方各执一份。

　　甲方(签章)：_______________乙方(签章)：_______________

　　甲方代表：_______________乙方代表：______________

　　合同签订日期：_______________

垫资合同12

　　垫资方：_____________

　　借资方：_____________(抵押人)

　　保证方：_____________(抵押权人)

　　借资方为将坐于

　　房产，解押、重新抵押，解押款________元，重新抵押贷款________元，并请作为保证人，经三方(或双方)协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条借资用途：_________________

　　第二条借资金额：_________________

　　第三条借资费用：_________________

　　第四条借资发放形式：_____________

　　第五条借款期限：_________________

　　第六条还款资金来源及还款方式

　　1、还款资金来源：_____________。

　　2、还款方式：_____________。

　　第七条如逾期则每天按垫资额的2%交纳违约金。逾期不得超过天。保证人有不可撤销的`连带还款责任。

　　第八条本次解押、重新抵押有关手续借资方必须委托垫资方全权处理(借资方必须全力配合)。保证方在房屋抵押上后即承担连带保证。

　　第九条本协议纠纷采取协商解决，协商不能解决的，直接向垫资方人民法院起诉。

　　本合同如有未尽事宜，必须合同各方当事人共同协商，做出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式三份，贷款方、借款方、保证方各执一份，具有同等效力。

　　垫资方：_____________(公章)

　　地址：_________________

　　电话号码：_____________

　　借资方：_____________

　　地址：_________________

　　电话号码：_____________

　　保证方：_____________

　　地址：_________________

　　电话号码：_____________

　　签约日期：_____________

　　签约地点：_____________

垫资合同13

　　供货方： （以下简称甲方）

　　需货方： （以下简称乙方）

　　担保方： （以下简称丙方）

　　乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材，丙方对乙方合同义务进行担保，为明确各方的权利义务，经各方平等友好协商，订立以下条款。

　　一、乙方 工程建设所需的钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材（注：合同签订后，甲方每一次送货后，乙方未在一个月内向甲方再次发出书面的需货通知，则该情况视为乙方从其他渠道购买钢材，即为违约），否则，甲方视乙方违约，

　　乙方违约应本合同第五条第3款的要求赔偿给甲方，同时甲方有权单方解除合同并要求乙方支付所有货款（含垫资款和到期货款）。

　　二、乙方根据工程进度的需要，分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货，应提前 天以传真方式（传真需加盖乙方公司公章）通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、单价及货款价值，该传真应经甲方书面确认，甲方在确认后安排车辆将该钢材送到乙方上述工地现场，运费及吊装费由甲方承担。注：若乙方以电话方式通知甲方送货，则送货时间、地点、数量、单价、总金额以送货单所列示的信息为准，甲乙双方对签收的送货单无争议。

　　三、每批货物的价格参照上海西本钢铁贸易发展有限公司的当天市场价格上浮 元/吨计算，并以送货单确定的单价和总金额为结算依据。甲方所送钢材数量全部按理论重量或 计算。

　　四、钢材接收验收方式：

　　1、钢材交货地点为：

　　2、乙方授权本公司工作人员名字 ，身份证号码 ，工作人员名字 ，身份证号码 。负责收货并代表乙方签署收货单（或送货单），其签收视为乙方收货且对货款金额的确认，签收时该工作人员应出示身份证并在相应单据上注明身份证号码。乙方安排其他工作人员收货时，应由工作人员出示乙方出具的授权委托书或者由乙方能够直接在收货单上加盖公章，或由乙方单位法定代表人签字。

　　3、乙方收货后应先检测后使用，如未经检测先使用则视为合格。乙方收货如发现有质量问题应在收获起三日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批钢材的'质量视为完全合格。经甲、乙双方确认钢材质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的钢材运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在五日内换送合格钢材。

　　五、付款方式及期限：

　　1、乙方的工程于 年 月 日开始至 年 月 日止，()这期间总计钢材用量为 吨全由甲方供货。

　　2、甲方先期垫资 吨钢材，以后每次送货到场后当场支付该批货款的 %，剩余 %的货款累计到满 吨货款时，则甲方为乙方实际垫资了

　　吨货款，该 吨钢材款自合同签订日起满 个月时即行全部支付；期间超出 吨的部分在货到时即行支付各批次货款，乙方应在当日以现金方式支付给甲方。

　　如乙方未按前款规定如数支付材料款，甲方有权拒绝送货并有权把未使用的钢材运回（注：乙方应赔偿此批全部钢材来回运费及吊装费）并要求乙方支付所有货款（含垫资款和到期货款），同时乙方应承担应付钢材款及垫资款日计千分之 的违约金；另甲方有权就乙方付款不符（违反本合同付款规定）的行为单方解除合同。

　　3、乙方应要求甲方在 年 月 日开始供应钢材，乙方要求甲方供货总量不少于 吨，若乙方需求数量不足合同数或乙方未在合同签订后 日内要求甲方供应钢材，乙方应适当补偿甲方由于垫资而造成的经济损失，乙方补偿给甲方以 吨钢材垫资款（按送货单确定的金额为准）为基数按人民银行同期贷款利息的四倍计算并支付给甲方作为补偿金。

　　六、甲、乙、丙三方应严格遵守本合同，乙方违约造成甲方解除合同的，乙方应在合同解除后十日内支付全部所欠钢材款并承担全部钢材欠款日计 ％的违约金。

　　七、甲、乙、丙三方发生任何争议首先应协商解决，协商解决不成，提交甲方住所地人民法院诉讼处理。

　　八、丙方对乙方在本合同中应履行的所有义务包括但不限于垫资款、货款及违约责任的承负进行担保，担保期限自债务产生之日起到债务履行期满后二年。

　　九、本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，自三方签字盖章后生效。

垫资合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　为了维护双方当事人的合法权益，根据相关法律法规的规定，双方给当事人协商就乙方租赁甲方土地相关事宜达成一致，签订本合同。

　　一、租赁土地位臵、面积、用途

　　甲方将位于出租给乙方作为经营使用，占地面积为____亩。

　　二、租赁期限

　　租赁期自____年____月____日至____年____月____日止，共____年。

　　三、租金计算标准及交付方法

　　1、租金计算标准：____元/每亩，在合同期内甲方不得再提出增加租金的`要求。

　　2、租金交付方法：

　　四、甲方的权利和义务

　　1、对乙方租赁的土地拥有权。

　　2、对乙方的经营情况有监督检查权。

　　3、保护乙方的正常生产经营活动，维护乙方的合法权益。

　　五、乙方的权利和义务

　　1、对租赁土地享有使用权、收益权。

　　2、对租赁土地未经甲方同意不得擅自转租。

　　3、租赁期内发生的债权债务，均由乙方承担。

　　六、违约责任

　　双方当事人任何一方违反本合同规定条款，则视为违约，甲方违约，必须赔偿违约给乙方造成的一切经济损失。

　　七、特殊规定

　　如遇不可抗拒的自然灾害，造成重大损失，由双方协商解决相关事宜，租赁期内如遇国家征用或征收土地，土地补偿款归甲方所有，地上物补偿及经营损失补偿等归乙方所有。

　　八、合同变更、解除及纠纷的解决办法

　　双方当事人可以采取签订补充协议的方式对租赁合同进行变更和解除，发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成的，任何一方可直接向人民法院起诉。

　　九、本合同自双方签字后生效。

　　十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　出租方（甲方）：

　　承租方（乙方）：

　　签订日期：

垫资合同15

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方： （以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程项目：总建筑面积约 平方米（ 栋楼）。

　　四、进场时间： 定于年 月底前（以进场通知书为准）。

　　五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部内容）本工程不得分包、转包。

　　六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。

　　七、施工工期：自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为天。

　　八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。

　　九、工程造价：本工程投资额约 亿元人民币。

　　十、结算方式和计价标准：

　　1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》和《20xx建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。

　　2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。

　　3、工人工资单价：执行35元/工日。

　　4、施工措施费按取费标准的60%计算；

　　5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优惠政策。

　　6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。

　　7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑使用。 十一、付款办式：

　　1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。

　　2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的.5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。

　　十二、协议履约金的支付与返还

　　1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金 万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。

　　2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。

　　3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。

　　4、具体事宜以正式施工合同为准。

　　十三、甲方责任及义务

　　1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。

　　2、负责三通一平，提供材料堆放场地。

　　3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。

　　4、负责协调施工期间的各种外界干扰。

　　5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。

　　6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。

　　十四、乙方责任及义务

　　1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。

　　3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。

　　4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防

　　盗，确保安全文明施工。

　　5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。

　　6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。

　　7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。

　　8、乙方必须参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。

　　十五、违约责任

　　（1）、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。

　　（2）乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。

　　（3）本协议与正签合同具有同等法律效力。

　　十六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　地址： 地址：

　　年 月 日 年 月 日

【垫资合同】相关文章：

垫资合同06-08

施工垫资合同04-20

垫资协议书06-08

资教工作总结06-15

排球正面双手垫球说课稿11-20

人资专员工作总结05-22

合同劳务合同08-14

销售合同销售合同06-02

采购合同采购合同02-11

施工合同施工合同03-28