垫资合同(15篇)
随着人们法律观念的日益增强,越来越多的场景和场合需要用到合同,签订合同也是最有效的法律依据之一。那么制定合同书有什么需要注意的呢?以下是小编整理的垫资合同,希望对大家有所帮助。
垫资合同1
甲方:(以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程项目:总建筑面积约 平方米( 栋楼)。
四、进场时间: 定于年 月底前(以进场通知书为准)。
五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。
六、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。
七、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为天。
八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。
九、工程造价:本工程投资额约 亿元人民币。
十、结算方式和计价标准:
1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》和《20xx建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。
2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。
3、工人工资单价:执行35元/工日。
4、施工措施费按取费标准的60%计算;
5、规费双方按规定各自缴纳,双方积极做工作力争享受最优惠政策。
6、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格,由乙方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。
7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下,优先考虑使用。 十一、付款办式:
1、本工程全部由乙方垫资建设,从工程开工开始计算,20个月后连本带息由甲方一次还清,到期不能还清,按所欠总额的.1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算,按建设银行同期贷款基准利率。
2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满后结清。
十二、协议履约金的支付与返还
1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证金 万元,待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。
2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等),待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。
3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。
4、具体事宜以正式施工合同为准。
十三、甲方责任及义务
1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
2、负责三通一平,提供材料堆放场地。
3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系,确保不影响乙方施工。
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
十四、乙方责任及义务
1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
3、负责各种技术资料的收集、整理、保管,待工程竣工一个月内移交甲方。
4、落实好各项管理措施,执行甲方的各项管理制度,严格遵守各种安全操作规程,防火、防
盗,确保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责,并承担一切经济赔偿及损失。
6、对于见证取样的材料,如:钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验,经检验合格后方可进购。
7、按施工场地平面布置图,搭设临建、堆放材料,做到文明施工。
8、乙方必须参加公开竞标,同等条件保证乙方中标。
十五、违约责任
(1)、履行本协议发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向临沂市人民法院起诉。
(2)乙方如因自身实力原因,无法承担施工所需的垫付资金,影响工程进度、质量等,一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任,三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
(3)本协议与正签合同具有同等法律效力。
十六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
地址: 地址:
年 月 日 年 月 日
垫资合同2
甲方:
乙方:
经双方友好协商,达成以下协议:
一:乙方因资金周转需要,特要求甲方为公司代垫资人民币,只用于,专款专用,不得作为其它用途使用,协议到期后,由乙方负责归还垫资款,项目风险及项目所引起的其他法律责任与甲方无关。
二:乙方必须将公司营业执照、税务登记证、机构代码证、机构信用证、公章、法人章原件及个人资料的原件全部交给甲方保管,以及此次垫资产生的`重要单据文件:,完全由甲方掌控此垫资款。
三:代垫资期限为年月日至年月日止,垫资完毕后,此垫资款由乙方负责转帐至甲方指定的帐户,由于乙方原因逾期未能归还甲方的,乙方除照付垫资利息外,并每天按代垫资款总额的支付违约金给甲方,直到代垫资款全额归还甲方。
四:乙方郑重声明,此垫资款财产所有权归甲方所有。并非乙方和。
五:垫资收益:甲乙双方约定,此次垫资享有垫资项目分成,分成金额:固定收益,金额为:¥.00元,计壹万陆仟元人民币整(此收益为双方约定固定收益,甲方不承担项目收益变动及亏损风险)。
六:乙方故意隐瞒债务事实真相,以非法占有为目的,导致甲方无法正常收回本代垫资款的,甲方将根据中华人民共和国《刑法》第二百六十六条,将乙方移交公安机关处理,依法追究乙方刑事责任。
七:本协议自缴款之日起生效,如发生纠纷的,经双方协商不成,由甲方指定人民法院提起诉讼。
八:本协议一式贰份ニ方各执一份自双方签字之日起生效。本协议未尽事宜ニ方可以补充规定,补充协议与本协议有同等法律效力。
甲方签字:
乙方签字:
___年___月___日
垫资合同3
甲方:
乙方:
为了维护双方当事人的合法权益,根据相关法律法规的规定,双方给当事人协商就乙方租赁甲方土地相关事宜达成一致,签订本合同。
一、租赁土地位臵、面积、用途
甲方将位于出租给乙方作为经营使用,占地面积为____亩。
二、租赁期限
租赁期自____年____月____日至____年____月____日止,共____年。
三、租金计算标准及交付方法
1、租金计算标准:____元/每亩,在合同期内甲方不得再提出增加租金的要求。
2、租金交付方法:
四、甲方的权利和义务
1、对乙方租赁的土地拥有权。
2、对乙方的经营情况有监督检查权。
3、保护乙方的正常生产经营活动,维护乙方的`合法权益。
五、乙方的权利和义务
1、对租赁土地享有使用权、收益权。
2、对租赁土地未经甲方同意不得擅自转租。
3、租赁期内发生的债权债务,均由乙方承担。
六、违约责任
双方当事人任何一方违反本合同规定条款,则视为违约,甲方违约,必须赔偿违约给乙方造成的一切经济损失。
七、特殊规定
如遇不可抗拒的自然灾害,造成重大损失,由双方协商解决相关事宜,租赁期内如遇国家征用或征收土地,土地补偿款归甲方所有,地上物补偿及经营损失补偿等归乙方所有。
八、合同变更、解除及纠纷的解决办法
双方当事人可以采取签订补充协议的方式对租赁合同进行变更和解除,发生合同纠纷时,双方协商解决,协商不成的,任何一方可直接向人民法院起诉。
九、本合同自双方签字后生效。
十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
出租方(甲方):
承租方(乙方):
签订日期:
垫资合同4
甲方:_______
乙方:_______
依照《建筑安装工程承包合同条例》之有关规定;甲方将混凝土浇筑工程委托给乙方施工,为了明确双方责任、权利和义务结合本工程具体情况,双方经协商签订本合同。
一、工程概况
工程名称:_______
工程地点:_______
二、承包方式
包工不包料(包任务、包安全、包浇筑质量、包进度、包工具、包劳保用品、保养护理)
三、单价及付款方式
1、水池垫层按4.5元/平方,其他按18元/立方。
2、施工阶段:甲方以乙方每月完成工作量为依据,向乙方支付当月完成工作量价款的70%。余款在单项工程竣工验收合格后支付。
四、承包内容
本项目非分包的所有构造物建筑物的垫层基础、底板、立柱、屋顶、楼面等所有混凝土浇筑工程。
五、质量要求
1、乙方必须按照施工图纸、施工组织设计方案、技术交底进行操作施工,在施工过程中甲方技术人员应跟随指导。不能出现蜂窝及露筋等现象。如发生这样的现象,必须在甲方的指导下及时处理,并处以一定份额的经济处罚。必须符合国家建筑工程规范。验收规范,安全规范等。
2、乙方必须严格按照混凝土施工规范施工,确保质量。如有质量问题造成损失由乙方全权负责。甲方可以再乙方的工程款中自动扣除,若余款不足,甲方保留向乙方追索的权利。
3、混凝土浇筑振捣时,乙方必须有专人跟随管理,防止漏振等情况,同时应派专人负责清理散落的混凝土。
4、模板拆除后若发现问题,未得到甲方同意,不得私自处理,一经发现处以重罚。
5、浇筑浇筑壁板和立柱混凝土时,每浇筑完成一处,应立即清理干净黏在柱模和现浇板上的混凝土,浇筑完毕后,乙方应负责清理现场,正常养护不低于7d,后浇带不低于14d。
六、双方责任
1、甲方必须落实专门的管理人员,乙方不得雇佣身体残疾、高龄和体弱的人员,进入施工现场,根据工作量配备相应的操作人员。
2、乙方应严格根据甲方的施工进度,组织人员施工。其施工必须符合甲方的施工设计方案、施工组织计划及国家的各项规范。满足进度、质量、安全要求。如擅自变更,或者质量达不到相应的要求,造成返工的一切损失由乙方全额赔偿,并负责返工达到要求为止。
3、乙方必须遵守安全规定,禁止违章作业,甲方应达到相应的防护安全,乙方在浇筑前,应对甲方的.安全防护措施进行复查,发现问题要求甲方及时整改。所有安全问题由乙方全面负责。
4、协议生效后,如乙方以各种理由中途退场,甲方有权拒绝支付为结算的工程款,乙方不得有任何异议。甲方无故让乙方中途退场,甲方支付乙方全部的工程款。
5、由于他人违章作业而造成乙方的损害,其经济损失由肇事者负责,甲方负责追究伤者费用,且暂由甲方垫付。
6、凡操作者违反操作规程和工地有关规定及盲目施工所造成的伤害,其一切费用全部由乙方负责。伤者不管何因均由乙方负责。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效,至工程结束款项结清时终止。本合同如有未尽事宜,由甲乙双方共同协商解决。
甲方代表:_______乙方代表:_______身份证号码:_______身份证号码:_______签订地点:_______签订地点:_______签订时间:_______年_______月_______日
签订时间:_______年_______月_______日
垫资合同5
钢材供应合同
需货方:(简称甲方)河南省第二建设集团有限公司
供货方:(简称乙方)郑州市管城区超胜物资供应站
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲、乙双方本着平等互利的原则,经双方协商一致,就甲方向乙方购买钢材一事达成共识如下:
一、 工程名称及地点: 平原新区凤湖人家1~6号楼项目部
二、 甲方购买产品名称、型号及厂家规定。
1、 物资名称:建筑用螺纹钢、圆钢、盘圆、盘螺等。
2、 规格型号:以需方预算规格为准。
3、 预算钢材数量:( 1000吨 )
三、 数量、运输、验收规定
1、 螺纹、圆钢均按国家理论计算核收,盘螺、盘圆可按过磅单据为准。乙方向甲方交货时,对于螺纹钢双方须当场清点支数,以现场确认的数量为准,若甲方现场不清点,则以乙方提供的清单数量为准签收。对于线材、盘螺按过磅重量结算,若磅差在正负千分之三内以乙方的供货榜单为准;若超过负千分之三,双方重新复磅无误后超出负千分之三的部分由乙方承担。
2、 未经检验合格,甲方不得动用钢材,否则乙方不承担甲方由于未经检测先行使用产生的任何经济赔偿责任。若甲方对产品质量有异议,应在货到之日起七日内提出,并出示国家认可的检测机构的检测报告,乙方经确认后再第一时间内予以处理。若未在到货之日起七日内提出异议并出示检测报告,视同此批产品全部合格。
四、 钢材价格及付款方式规定.
第一款、 该工地自第一次送货之日起钢材数量累计至 500 吨(或自供货之日起70日,先到为准)的钢材价格以货到当日“我的钢铁网”郑州市场建筑钢材价格行情”网上对应厂家型号,(规格12/14/16/18的螺纹以网价为结算基价,规格20/22/25/28及以上规格网价每吨上浮50元为结算基价,盘螺、盘元均以济源钢铁的网价为
结算基价)。达到双方约定数量或日期甲方应在3日内结清所有款项。若甲方未结清所欠款项,后续采购价格均以第一款结算基价为准,直至结清所欠款项。
第二款、 上述价格均为含运费不含税的价格。
五、 违约责任界定
1、 经双方协商,甲方所欠款项应在20xx年1月31日前结清,每次甲方需现款转账支付货款(甲方若使用银行承兑汇票付款,愿意承担为此产生的贴现利息),超过三天(3天)后未结清,乙方有权停止供货,结算款应每天每吨加收3元违约金,直至结清。
2、 乙方所供钢材如出现不合格产品,应积极地做出调换该批产品的工作,不得影响甲方的正常施工,否则视为违约,应承担该批产品总值的'千分之二的违约金。
3、 甲、乙双方在履行本合同时,甲方不得擅自购进他人钢材,否则视为违约。甲方应向乙方支付合同总值的百分之三的违约金并清付所欠所有款项。
六、 甲方指定收货人、打欠条人、对账人,向乙方提供上述人员的身份证复印件,指定收货人为: 身份证号: ,打欠条人: 身份证号:,对账人: ,身份证号:。乙方以甲方出具的欠条为结算依据。上述人员均得到甲方的授权。
七、 争议的解决。
1、
2、 双方如有异议,可采取协商达成共识后签定补充协议。 若甲方中途终止合同,应立即付清所欠款项,并支付合同违约金拾万元整。
八、 其他事项
1、
2、 本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。 未尽事项另行协商。
注:1、本合同签订地点为郑州市。
2、自发货之日起生效。
3、甲方付清货款后本合同自动作废。
甲方(印章): 乙方(印章):
代表人: 代表人:
身份证号码:身份证号码:
电话:电话:
签订时间:年月 日签订时间:年 月 日
垫资合同6
甲方(出资人):_________________商贸有限公司
乙方(借款人):_________________销售公司
经双方友好协商,达成以下协议:
一、乙方因资金周转需要,特要求甲方公司代垫资人民币________万元整,只用于支付________广告费。专款专用,不得作为其它用途使用。
二、乙方须将此次垫资广告项目合同交由甲方。
三、代垫资期限为________年________月________日至________年________月________日止,到期乙方负责转帐至甲方指定的账户,由于乙方原因逾期未能归还甲方的,乙方除照付垫资利息外,并每天按代垫资款总额的0。5%支付违约金给甲方,直到代垫资款全额归还甲方。
四、乙方故意隐瞒此次垫资事实真相,以非法占有为目的.,导致甲方无法正常收回本代垫资款的,甲方将根据中华人民共和国相关法律规定,依法追究乙方法律责任。
五、本协议自缴款之日起生效,如发生纠纷的,经双方协商不成,由甲方向指定人民法院提起诉讼。
甲方(盖章):_________
代表(签字):_________
_________年____月____日
乙方(盖章):_________
代表(签字):_________
_________年____月____日
垫资合同7
甲方(借资方):____________________
身份证号码:______________________
联系电话:________________________
联系地址:________________________
银行账户:________________________
乙方(垫资方):____________________
身份证号码:______________________
联系电话:________________________
联系地址:________________________
风险告知:填写完整的个人单位信息,有助于与对方发生纠纷时,有明确的地址及联系方式向对方发送督促函件或顾问人员公函,在诉讼时能提供有效的信息给法院,减少诉讼程序风险及案件处理效率。
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:
一、工程概况
1、工程名称:_____________________
2、工程地点:_____________________
3、工程范围:总建筑面积约_______平方米(______栋楼)。
4、进场时间:定于______年____月底前(以进场通知书为准)。
5、承包方式:_________________________。
6、承包内容:_________________________。
二、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为_______天。
三、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。
四、工程造价:本工程投资额约________________元人民币。
五、结算方式和计价标准:
1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《建筑工程消耗量定额》、《安装工程消耗量定额》和《建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。
2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。
3、工人工资单价:执行____元/工日。
4、施工措施费按取费标准的'___%计算;
5、规费双方按规定各自缴纳,双方积极做工作力争享受最优惠政策。
6、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格,由乙_方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。
7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下,优先考虑使用。
六、付款办式:
1、本工程全部由乙方垫资建设,从工程开工开始计算,20个月后连本带息由甲方一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算,按建设银行同期贷款基准利率。
2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满后结清。
十二、协议履约金的支付与返还
1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证金___万元,待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。
2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等),待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。
3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。
4、具体事宜以正式施工合同为准。
七、甲方责任及义务
1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
2、负责三通一平,提供材料堆放场地。
3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系,确保不影响乙方施工。
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
八、乙方责任及义务
1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。
2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
3、负责各种技术资料的收集、整理、保管,待工程竣工一个月内移交甲方。
4、落实好各项管理措施,执行甲方的各项管理制度,严格遵守各种安全操作规程,防火、防盗,确保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责,并承担一切经济赔偿及损失。
6、对于见证取样的材料,如:钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验,经检验合格后方可进购。
7、按施工场地平面布置图,搭设临建、堆放材料,做到文明施工。
8、乙方必须参加公开竞标,同等条件保证乙方中标。
九、违约责任
1、履行本协议发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向临沂市人民法院起诉。
2.乙方如因自身实力原因,无法承担施工所需的垫付资金,影响工程进度、质量等,一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任,三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
3本协议与正签合同具有同等法律效力。
十、争议解决
1、本合同项下发生的争议,由双方当事人协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的,按下列第_____种方式解决(以下两种方式只能选择一种):
(一)提交_______仲裁委员会仲裁;
(二)依法向有管辖权的人民法院起诉。
2、因违约引起诉讼,违约方除承担违约责任外,还需承担守约方因提起诉讼所发生的诉讼费、保全费、律师费、调查费、评估鉴定费等相关费用。
风险告知:关于争议解决方式的约定,可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。在约定管辖时注意,约定了法院管辖就不能在约定仲裁管辖,两者只能选择其一。
十一、其他条款
本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
甲方(签字、盖章): 乙方 (签字、盖章):
签订日期:___年___月___日 签订日期:___年___月___日
垫资合同8
甲方:
乙方:
根据乙方在 施工需求,现就乙方所需的柴油垫资事宜甲乙双方共同协商达成如下共识,甲乙双方本着友谊、诚信、平等互利的原则共同遵守本合同。
一、产品名称:
柴油。
二、质量要求:
甲方垫资所提供的柴油必须是为国家合格产品,符合该行业的国家检测标准或符合该产品行业检测标准。
三、供货方式
乙方随时可以联系甲方送油。
四、产品价格:
油料价格随中国石油公司价格同等。(油价涨跌按油品装车日为准)。
五、售后质量保证
在乙方施工期间,甲方所供柴油如有质量问题甲方必须负完全责任,乙方有权将不合格油料清退出场,费用由甲方自理;如因甲方所提供油料的质量问题而给乙方机械造成损坏等重大问题时,甲方应承担一切经济损失。
六、货款的支付与结算
1。乙方以现金或银行转账等方式向甲方支付油款,经甲乙双方协商每月义海公司结算日作为结算日期,结清所有油款。
2,结算时乙方应给甲方出据委托优先到义海公司财务结算油款
七、甲乙双方的权利与义务
1。在符合支付油款条件时,乙方未能及时支付,乙方必须向甲方支付滞纳金。滞纳金计算方式:油款*0。3%*天数(天数以送油之日算起),如乙方在应付款之日起超过3日仍旧未支付油款及滞纳金,甲方有权单方面终止供油,乙方并负相应的违约责任。
2。甲方有责任在乙方施工期间保证甲方供应的柴油的质量不出现任何问题。
3。甲方有责任在柴油出现质量问题时,及时将不合格柴油清退出场、自行负担所有的费用,在因柴油质量事故而引发的.乙方机械损坏的情况下必须赔偿乙方由此引起的一切损失。
4。甲方必须在任何情况下保证质量、准时的供应给乙方所有需柴油供应合同要的柴油数量。如车辆通行道路不能行驶,甲方有权延迟向乙方送油。
5。甲方在正常向乙方供油前提下,乙方应保证甲方供油的独家性不得通过其他渠道购油。
八、其他
1。甲方向乙方施工工地送油时,乙方应协助甲方做好安全防范工作,诺发生意外事故,造成人员伤亡和财产损失的,由责任方负全部责任。
2。本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
3。本合同是在公正,公平、互惠、互利、友好合作的前提下签订的。如在执行过程中有所异议,甲乙双方可以协商解决。协商解决不成时,可在当地人民法院诉讼解决。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
垫资合同9
垫资方:___________
借资方:__________
保证方:__________
借资方为购买坐于房产,向垫资方申请借款,并同意办理公证委托全权委托我公司代理过户等手续的办理,并请作为保证人,经三方(或双方)协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条借资用途:__________
第二条借资金额:__________
第三条借资费用:__________
第四条借资发放形式:__________
第五条借款期限:
第六条还款资金来源及还款方式
1、还款资金来源:
2、还款方式:
第七条如逾期则每天按垫资额的'2%交纳违约金。逾期不得超过天。保证人有不可撤销的连带还款责任。
第八条本次房产交易有关手续借资方必须委托垫资方全权代理(公证处办理委托公证)。
第九条本协议纠纷采取协商解决,协商不能解决的,可向济南市仲裁委员会申请仲裁,或直接向人民法院起诉。
本合同如有未尽事宜,须经合同各方当事人共同协商,做出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式三份,贷款方、借款方、保证方各执一份,具有同等效力。
垫资方:(公章)__________借资方:__________保证方:__________
地址:__________地址:__________地址:__________
电话号码:__________电话号码:__________电话号码:__________
垫资合同10
甲方:
乙方:
甲、乙双方经过深入的沟通、交流,在平等自愿、互惠互利、共同促进和共同发展的前提下,就“项目”建立战略合作关系,并达成如下协议:
第一条合作原则
按照“优势整合、平等互利、共同促进、共同发展”的原则。
第二条合作内容
1.甲、乙双方同意在坚持绿色发展理念的前提下,缔结战略合作关系,对“______”进行市场推广应用,并结合市场需求,对系统进行创新新探索和升级改造,增强市场竞争力。
2.双方共同组建项目开拓小组,以项目为载体,明确各自分工,有效的开展工作。
第三条责任义务
(一)甲方责任义务
1.负责“______”市场开拓。
2.负责协调政府相关部门,整合专家学者、专业企业及社会资源,促成项目签约和实施。
3.负责“______”项目实施中,在线监测设备、阀门硬件设备的采购。
(二)乙方责任义务
1.负责“______”中软件部分的升级改造及优化
2.负责“______”中央控制系统的生产制造。
3.负责具体项目的系统安装调试及运营维护。
4.负责项目实施中,PCL、信号线材料的采购。
第四条沟通协调机制
定期与不定期组织沟通交流:讨论分析市场情况;针对项目存在的问题提出意见及建议;协调项目协议、建设、运维相关事宜;研究解决的措施办法。
第五条保密责任
合作过程中,对投资额度、运维模式、商务运作、实施方案、财务管理等涉及保密内容,双方均有责任进行保密。如一方未征得对方同意,擅自违反保密约定、并造成损失的,依据协议追究法律和经济责任。
第六条其他事项
1.本战略协议是双方进行长期合作的.依据,执行过程当中,可根据市场情况,经双方协商一致后,调整和增加合作的内容;具体项目另签订具体项目协议。
2.甲乙双方之间的信任与相互合作,是本战略协议得以履行的基础。
3.甲乙任何一方如因自身原因提前终止协议,需提前一个月通知另一方,经双方友好协商妥善解决。
4.本协议经双方代表人或其授权代表签字,并加盖公章后生效,有效期五年。本协议正本一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。本协议期满时,双方应优先考虑与对方续约合作。
甲方(盖公章):______乙方(盖公章):______
法定代表人或授权代表:______法定代表人或授权代表:______
日期:______日期:______
垫资合同11
发包人(全称):都昌县源生环保科技有限公司 ( 以下简称甲方)
承包方(全称): (以下简称乙方)
为保证 工程在合理使用期限内正常使用,发包人、承包人经协商一致签定工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括地基基础工程,主体结构工程,屋面防水工程和双方约定的其他土建工程,以及电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下:
上述内容及合同范围内装修工程
二、质量保修期
质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家规定,结合具体工程约定质量保修期如下:
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的'合理使用年限;
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年;
3.电气管线、上下水管线、设备安装工程为2年;
4.装修工程为2年;
5.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为1 年。
三、质量保修责任
1.属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,修理费用从质量保修金扣除。
2.发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等),承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。非承包施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。
3.在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 3 %;
五、质量保修金的返还
甲方在质量保修期满后天内,将剩余保修金返还乙方。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项:
本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同甲乙双方共同签署。
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
年月日年月日
垫资合同12
甲方:(借款人):身份证号:
乙方:(借款人):身份证号:
鉴于乙方拟向______银行支行(以下简称为“贷款银行”)申请个人房产抵押贷款,由于客观原因,乙方客户需提前用款,乙方申请提前垫资,经甲、乙双方自愿协商,达成以下协议。
一、垫资事项
1.1甲方同意为乙方此次融资资金需求提供垫资,金额为人民币(大写)______拾______万______仟______佰______拾______元整(小写:RMB ______)甲、乙双方一致同意将此笔垫资转入以下指定账户:
户名:______;账号:______;
1.2乙方同意将贷款银行审批通过发放给乙方个人房屋贷款发放至以下指定账户,作为乙方应向甲方偿还的垫资款项,并出具划款授权委托书:
户名:______;账号:______;
1.3垫资期间为自甲方将此笔垫资款转入本协议第1.1条指定账户之日起至贷款银行将乙方贷款款项划入本协议第1.2条指定账户之日止,最长不超过天,垫资期间甲方收取乙方垫资金额的______ %手续费和垫资金额的______%的月利息。经甲方同意,可延期一个月,每延期一天,甲方有权利按垫资金额的‰(仟分之)向乙方收取延迟金,延迟金必须在甲方同意延期时缴纳完毕。
二、乙方贷款事项
2.1乙方委托甲方向贷款银行申请人民币(大写)______拾______万______仟______佰______拾______元整(小写:RMB______)的个人房屋贷款(贷款金额以贷款银行出具的《同意贷款通知书》为准)。
三、保证及违约责任
3.1乙方保证向甲方及贷款银行提交真实、有效的个人资料,乙方个人及家庭除银行贷款外无债务纠纷,无担保纠纷;
3.2乙方向甲方提供位于______市______(房产证号:______房______字第______号)的房产作为本次垫资的抵押物(甲方在抵押期间保管本房所有手续,可以作为乙方违约后的起诉证据)。如乙方在本次贷款银行放款一个月后乙方不履行还款义务,甲方有权将本房产在通知乙方的情况下,委托拍卖行进行公开拍卖,乙方必须无条件配合甲方办理拍卖及后续过户手续,拍卖房产所得款项由甲方扣除应得费用(垫资款______元、手续费元、利息______元、及后续延迟金______元、及其它______费,包含律师费、诉讼费、执行费、误工费等)后,剩余钱款归乙方所有。
3.3乙方愿意接受______市区人民法院的`强制执行,因此所发生的费用由乙方承担;甲方也可凭借款借据向______市区法院申请支付令,乙方应无条件接受并不得提出异议,因此所发生的一切费用由乙方承担。
四、通用事项
4.1其他约定(如无需填写“本项空白”)
4.2下列第______项(可复选)文件为本协议不可分割的组成部分,具同等法律效力:
①委托融资申请表;②债务声明书;③抵押房屋所需资料;④借款借据;⑤ ______;
4.3各方履行本协议中发生的任何纠纷应优先协商解决,本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,自甲乙双方签字并按指印之日起生效。
甲方:
身份证号码:
电话:
地址:
乙方签名(指印):
身份证号码:
电话:
地址:
见证人:身份证号码:电话:
签订日期:______年______月______日
垫资合同13
合同编号:【合同编号】______________________________
甲方(借款人):【甲方名称】______________________________
地址:【甲方地址】______________________________
联系电话:【甲方电话】______________________________
乙方(出资人):【乙方名称】______________________________
地址:【乙方地址】______________________________
联系电话:【乙方电话】______________________________
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,甲乙双方本着自愿、平等和互利的原则,达成如下垫资合同:
一、借款金额:本合同借款金额为【借款金额】_________________________元人民币。
二、垫资期限:本合同借款期限为【借款期限】个工作日,自【借款开始时间】日起计算,到期后甲方应还清本息。
三、投资回报:本合同约定借款回报【借款回报】___________元,具体回报标准如下:
(一)借款本金:【借款金额】___________元;
(二)借款利息:【借款金额】___________元 × 【借款利率】___________%(日) × 【借款期限】___________个工作日 = 【借款利息】___________元。
四、还款方式:甲方应当在借款到期之日前,将本合同项下所有款项一次性结清,并支付相应的投资回报给乙方。
五、逾期违约金:借款到期日之后,甲方未履行还款义务的.,应当按照以下规定支付逾期违约金:
(一)逾期天数不足7天的,应当按照借款本金的【利率】___________%收取逾期违约金;
(二)逾期天数在7天至30天之内的,应当按照借款本金的【利率】___________%收取逾期违约金;
(三)逾期天数超过30天的,应当按照借款本金的【利率】%___________收取逾期违约金,并另行承担其他法律责任。
六、保证方式:甲方应当按照约定方式向乙方提供相应的担保。
七、争议解决:本合同的履行和解释适用中华人民共和国法律。双方因履行本合同发生争议时,可以协商解决,如果无法协商解决,任何一方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他事项:本合同经甲乙双方签字盖章后,自【签订日期】______________________日生效,并具有法律拘束力。本合同正本一式两份,甲乙双方各持一份。本合同未尽事宜,双方可另行协商规定。
甲方(借款人)签名:___________日期:___________
乙方(出资人)签名:___________日期:___________
垫资合同14
甲方:
乙方:
经双方友好协商,达成以下协议:
一:乙方因资金周转需要,特要求甲方为 公司代垫资人民币 ,只用于 ,专款专用,不得作为其它用途使用,协议到期后,由乙方负责归还垫资款,项目风险及项目所引起的其他法律责任与甲方无关。
二:乙方必须将公司营业执照、税务登记证、机构代码证、机构信用证、公章、法人章原件及个人资料的原件全部交给甲方保管,以及此次垫资产生的重要单据文件: ,完全由甲方掌控此垫资款。
三:代垫资期限为 年 月 日至 年 月 日止,垫资完毕后,此垫资款由乙方负责转帐至甲方指定的帐户,由于乙方原因逾期未能归还甲方的,乙方除照付垫资利息外,并每天按代垫资款总额的' 支付违约金给甲方,直到代垫资款全额归还甲方。
四:乙方郑重声明,此垫资款财产所有权归甲方所有。并非乙方和 。
五:垫资收益:甲乙双方约定,此次垫资享有垫资项目分成,分成金额:固定收益,金额为:¥16000.00元,计壹万陆仟元人民币整(此收益为双方约定固定收益,甲方不承担项目收益变动及亏损风险)。
六:乙方故意隐瞒债务事实真相,以非法占有为目的,导致甲方无法正常收回本代垫资款的,甲方将根据中华人民共和国《刑法》第二百六十六条,将乙方移交公安机关处理,依法追究乙方刑事责任。
七:本协议自缴款之日起生效,如发生纠纷的,经双方协商不成,由甲方指定人民法院提起诉讼。
八:本协议一式贰份双方各执一份自双方签字之日起生效。本协议未尽事宜双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等法律效力。
甲方签字: 乙方(法人)签字:
年 月 日 年 月 日
垫资合同15
供货方: (以下简称甲方)
需货方: (以下简称乙方)
担保方: (以下简称丙方)
乙方因工程建设的需要,向甲方购买钢材,丙方对乙方合同义务进行担保,为明确各方的权利义务,经各方平等友好协商,订立以下条款。
一、乙方 工程建设所需的钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意,乙方不得从其他渠道购买钢材(注:合同签订后,甲方每一次送货后,乙方未在一个月内向甲方再次发出书面的需货通知,则该情况视为乙方从其他渠道购买钢材,即为违约),否则,甲方视乙方违约,
乙方违约应本合同第五条第3款的要求赔偿给甲方,同时甲方有权单方解除合同并要求乙方支付所有货款(含垫资款和到期货款)。
二、乙方根据工程进度的需要,分批向甲方购进所需钢材,乙方每次需货,应提前 天以传真方式(传真需加盖乙方公司公章)通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、单价及货款价值,该传真应经甲方书面确认,甲方在确认后安排车辆将该钢材送到乙方上述工地现场,运费及吊装费由甲方承担。注:若乙方以电话方式通知甲方送货,则送货时间、地点、数量、单价、总金额以送货单所列示的信息为准,甲乙双方对签收的送货单无争议。
三、每批货物的价格参照上海西本钢铁贸易发展有限公司的当天市场价格上浮 元/吨计算,并以送货单确定的单价和总金额为结算依据。甲方所送钢材数量全部按理论重量或 计算。
四、钢材接收验收方式:
1、钢材交货地点为:
2、乙方授权本公司工作人员名字 ,身份证号码 ,工作人员名字 ,身份证号码 。负责收货并代表乙方签署收货单(或送货单),其签收视为乙方收货且对货款金额的确认,签收时该工作人员应出示身份证并在相应单据上注明身份证号码。乙方安排其他工作人员收货时,应由工作人员出示乙方出具的授权委托书或者由乙方能够直接在收货单上加盖公章,或由乙方单位法定代表人签字。
3、乙方收货后应先检测后使用,如未经检测先使用则视为合格。乙方收货如发现有质量问题应在收获起三日内书面通知甲方,并提出相关的检测报告,否则该批钢材的质量视为完全合格。经甲、乙双方确认钢材质量确实不合格后,甲方应将质量不合格的钢材运回,并承担运回所发生的运费,但甲方不承担其他责任,同时甲方在五日内换送合格钢材。
五、付款方式及期限:
1、乙方的工程于 年 月 日开始至 年 月 日止,()这期间总计钢材用量为 吨全由甲方供货。
2、甲方先期垫资 吨钢材,以后每次送货到场后当场支付该批货款的 %,剩余 %的货款累计到满 吨货款时,则甲方为乙方实际垫资了
吨货款,该 吨钢材款自合同签订日起满 个月时即行全部支付;期间超出 吨的部分在货到时即行支付各批次货款,乙方应在当日以现金方式支付给甲方。
如乙方未按前款规定如数支付材料款,甲方有权拒绝送货并有权把未使用的钢材运回(注:乙方应赔偿此批全部钢材来回运费及吊装费)并要求乙方支付所有货款(含垫资款和到期货款),同时乙方应承担应付钢材款及垫资款日计千分之 的违约金;另甲方有权就乙方付款不符(违反本合同付款规定)的'行为单方解除合同。
3、乙方应要求甲方在 年 月 日开始供应钢材,乙方要求甲方供货总量不少于 吨,若乙方需求数量不足合同数或乙方未在合同签订后 日内要求甲方供应钢材,乙方应适当补偿甲方由于垫资而造成的经济损失,乙方补偿给甲方以 吨钢材垫资款(按送货单确定的金额为准)为基数按人民银行同期贷款利息的四倍计算并支付给甲方作为补偿金。
六、甲、乙、丙三方应严格遵守本合同,乙方违约造成甲方解除合同的,乙方应在合同解除后十日内支付全部所欠钢材款并承担全部钢材欠款日计 %的违约金。
七、甲、乙、丙三方发生任何争议首先应协商解决,协商解决不成,提交甲方住所地人民法院诉讼处理。
八、丙方对乙方在本合同中应履行的所有义务包括但不限于垫资款、货款及违约责任的承负进行担保,担保期限自债务产生之日起到债务履行期满后二年。
九、本合同一式三份,甲、乙、丙三方各执一份,自三方签字盖章后生效。
【垫资合同】相关文章:
垫资合同06-08
垫资合同08-07
施工垫资合同12-17
垫资协议合同07-01
[精品]垫资合同15篇06-30
【经典】垫资协议合同15篇07-01
垫资协议书06-08
《排球—垫球》教学反思11-17
资教工作总结06-15